23-р
Извещение о проведении запроса котировок цен на выполнение
аварийно-восстановительных работ и текущего ремонта
на объектах УФПС г. СПб и ЛО – филиала »
Наименование и адрес Заказчика:", в лице УФПС г. СПб и ЛО – филиала »,
Адрес: г. Санкт - Петербург, ул. Большая Морская, д.61 .
Контактное лицо:
Телефон/факс: (8
Источник финансирования: собственные средства предприятия.
Форма предоставления котировочной заявки:
Участник размещения заказа представляет одну котировочную заявку по форме согласно Приложению № 1 к извещению.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме на русском языке и заверена подписью руководителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц), подписью главного бухгалтера предприятия и печатью (для юридических лиц). Все цены должны быть выражены в российских рублях. В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа.
В случае, если предметом котировки является выполнение работ на нескольких объектах, участник представляет договоры на каждый объект в отдельности.
Условия исполнения договора, согласно Приложению 3 к извещению, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным запросом котировок.
Наименование предмета котировки: Ремонт полов, отделки стен и потолков помещений участка обмена и сортировки Тосненского почтамта УФПС г. СПб и ЛО.
Место поставки : МПКО Тосненского почтамта Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина д.34
Основные требования:
Работы осуществляются в соответствии с ТЗ и дефектными ведомостями Заказчика (приложение № 2 к извещению).
Срок и условия поставки: 20 рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами.
Сведения о включенных в цену договора расходах: цена, устанавливаемая Исполнителем, должна включать стоимость работ, прочие расходы, налоги и обязательные платежи, уплачиваемые Исполнителем. Цена работ и материалов, устанавливаемая Исполнителем при приобретении права на заключение договора, должны оставаться фиксированными в течение всего срока действия договора.
Максимальная цена договора: __руб. , без учета НДС.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
с момента размещения извещения на сайте Предприятия в письменной форме по почте, или нарочным в канцелярию г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,.
с 8 час. 30 минут до 17 час. 30 минут ежедневно, кроме суббот и воскресений и праздничных дней, в пятницу до 16 час. 15 минут.
дата окончания подачи заявок: 17 - 30 час. 02.12.2010 г.;
Рассмотрение котировочных заявок комиссией УФПС СПб и ЛО по размещению заказа произойдёт: 03.12.2010 г. г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.61
контактное лицо: Телефон/факс: (8
Участники размещения заказа должны соответствовать:
- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Котировочные заявки, поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут.
Срок и условия оплаты: Оплата на условиях договора производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Платежи производятся в течение 20 банковских дней после получения счета, выставленного на основании подписанных Сторонами Актов сдачи - приемки работ, ф. КС-2. КС-3. Авансирование не предусматривается.
Срок подписания победителем договора: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Условия определения победителя:
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая стоимость оказания услуг. При предложении наиболее низкой цены оказания услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
Приложения:
1. Форма котировочной заявки - приложение № 1;
2. Техническое задание и дефектные ведомости – приложение № 2;
3. Проект договора - приложение № 3.
Форма котировочной заявки Приложение
Печатается на бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Директору УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области –
филиала »
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на оказание услуг по ремонту ___________________________________________________________ Управления федеральной почтовой связи г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиала »
Получив извещение о проведении запроса котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа):
1. Наименование (для юридического лица): ____________________________________________________________________________
Место нахождение (для юридического лица)__________________________________________
Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица):
__________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты участника размещения заказа:
___________________________________________________________________________________
Контактное лицо: ФИО_____________________ номер тел/факс __________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________________________
Мы предлагаем осуществить оказание услуг на следующих условиях:
2. Наименование, объем, стоимость оказания услуг:
|
№ п/п |
Наименование услуги |
Цена без учета НДС (руб.) |
Цена в т. ч. НДС (руб.) |
Срок (рабочих дней) |
|
Итого |
Итого: (Сумма цифрами, прописью).
3. Место оказания услуг: _________________________________________________________
4. Сведения о включенных в цену договора расходах:
5. Сроки и условия оплаты оказанных услуг:
6. Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке, соответствуют условиям исполнения договора, предусмотренным запросом котировок.
Согласны со сроками и условиями оплаты оказания услуг.
Руководитель предприятия _______________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
М. П.
Приложение
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
УФПС г. СПб и ЛО -
филиала »
__________________
«___» ____________ 2010г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение текущего и аварийно-восстановительного ремонта на объектах
УФПС г. СПб и ЛО – филиала »
|
№ п/п |
Перечень основных данных и требований инвестора (Заказчика) |
Обоснование |
|
1 |
Основание для производства работ |
План текущих ремонтов УФПС г. СПб и ЛО на 4 кв. 2010 года Приказ предприятия от 01.01.2001 г. |
|
2 |
Источник финансирования |
Собственные средства предприятия |
|
3 |
Вид строительства |
Текущий ремонт |
|
4 |
Исходные данные для составления ПСД и производства работ |
- Результаты обследования технического состояния объекта и обследования инженерных сетей. - Дефектные ведомости (Приложения) к ТЗ - План БТИ |
|
5 |
Основные требования к выполнению работ |
Требования к производству работ определяются следующими документами: настоящим Техническим заданием; дефектными ведомостями; существующим планом БТИ; ФЗ от 01.01.2001 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ФЗ от 01.01.2001 «О почтовой связи»; Строительными нормами и правилами, действующими на территории РФ ГОСТами и техническими регламентами; ВНТП 311-98 «Ведомственными нормами технологич. проектирования. Объекты почтовой связи». Нормативными документами », в т. ч. «Регламент на осуществление строительного производства», утвержденный 15.06.10г. №3.1-31/10-нд; - согласованными УФПС объемно-планировочными, конструктивными и технологическими решениями; работы выполнять с использованием материалов сертифицированных для использования на территории РФ и согласованных с Заказчиком. |
|
6 |
Специальные требования |
Регламент производства работ определяется в соответствии с условиями типового Договора подряда УФПС г. СПб и ЛО; работы на объекте осуществлять на основании надлежащим образом оформленных допусков; производство работ не должно нарушать возможность функционирования персонала подразделения УФПС г. СПб и ЛО согласно существующим нормам, требованиям ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи» и Связьнадзора. |
|
7 |
Основные требования к сметной документации |
Локальные сметы на все виды работ рассчитать по ТЕР в базовых ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены. |
|
8 |
Сроки выполнения работ |
В рамках отчетного бюджетного периода УФПС г. СПб и ЛО и согласно «Регламенту на осуществление строительного производства», утвержденного 15.06.10г. №3.1-31/10-нд |
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(приложение к ТЗ)
Наименование и адрес объекта:
Ремонт полов, отделки стен и потолков помещений участка обмена и сортировки Тосненского почтамта УФПС г. СПб и ЛО по адресу: МПКО Тосненского почтамта Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина д. 34.
|
№ п/п |
Наименование работ |
Единица измерения |
Объем |
Примечание |
|
1.1. Демонтажные работы | ||||
|
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок |
100м2 |
0.0465 | ||
|
Демонтаж металлических дверей |
м2 |
1.89 | ||
|
Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных |
100м2 |
0.1584 | ||
|
Разборка деревянных заполнений проемов дверных |
100м2 |
0.0294 | ||
|
Демонтаж металлических решеток из полосовой и тонколистовой стали |
т |
0.137 | ||
|
Разборка кирпичных перегородок |
100м2 |
0.0805 | ||
|
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |
м3 |
2.87 | ||
|
Разборка бетонных оснований под полы |
м3 |
7.8 | ||
|
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |
100м |
0.185 | ||
|
Разборка покрытий полов |
100м2 |
0.208 | ||
|
Устройство обрешетки из досок |
100м2 |
0.208 | ||
|
Разборка вентиляционных |
100м2 |
0.036 | ||
|
Разборка монолитного ограждения железобетонного запасного крыльца |
м3 |
0.2 | ||
|
Погрузка и вывоз мусора строительного |
т |
28.84 | ||
|
1.2. Стены | ||||
|
Устройство металлических перемычек в стенах |
т |
0.2371 | ||
|
Огрунтовка металлических поверхностей |
100м2 |
0.069 | ||
|
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню |
100м2 |
0.053 | ||
|
Штукатурка по сетке перемычек |
100м2 |
0.022 | ||
|
Ремонт штукатурки внутренних стен |
100м2 |
0.442 | ||
|
Очистка вручную поверхности стен от масляных красок |
100м2 |
1.472 | ||
|
Сплошное выравнивание штукатурки стен |
100м2 |
1.448 | ||
|
Сплошное выравнивание штукатурки оконных и дверных откосов |
100м2 |
0.0765 | ||
|
Окраска по штукатурке стен и откосов |
100м2 |
1.512 | ||
|
Гладкая облицовка стен |
100м2 |
0.11 | ||
|
Масляная окраска металлических поверхностей сантехн. труб и радиаторов |
100м2 |
0.1205 | ||
|
1.3. Потолки | ||||
|
Изоляция перекрытий снизу |
м3 |
7.7 | ||
|
Герметизации стыков теплоизоляции монтажной пеной |
100м |
2.2 | ||
|
Устройство подвесных потолков |
100м2 |
0.571 | ||
|
1.4. Полы | ||||
|
Устройство стяжки цементной |
100м2 |
0.528 | ||
|
Армирование цементной стяжки сетками из проволоки |
т |
0.22 | ||
|
Устройство покрытий: из фанеры ФСФ толщ.16мм |
100м2 |
0.528 | ||
|
Устройство покрытия из линолеума с рисунком |
100м2 |
0.528 | ||
|
Монтаж стыковочного профиля |
100м |
0.027 | ||
|
Устройство плинтусов поливинилхлоридных |
100м |
0.43 | ||
|
Устройство железобетонных ступеней |
100м3 |
0.018 | ||
|
1.5. Разные работы | ||||
|
Сверление отверстий в кирпичных стенах для установки ограждений |
100отв |
0.03 | ||
|
Пробивка в бетонных отверстий для установки ограждений |
100отв |
0.07 | ||
|
Монтаж металлических ограждений |
т |
0.026 | ||
|
Масляная окраска металлических поверхностей ограждения за 2 раза |
100м2 |
0.0085 | ||
|
Пробивка в бетонных полах отверстий для установки бруса |
100отв |
0.36 | ||
|
Установка закладных деталей |
т |
0.013 | ||
|
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т. п.) из листовой оцинкованной стали |
100м2 |
0.1405 |
Приложение № 3
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________
г. Санкт-Петербург «___» ____________ 2010 г.
», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . Санкт - Петербурга и Ленинградской области – филиала » , действующего на основании доверенности № 55/ЮД от 01.01.2001 г., с одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», ________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить ___________________________________ _________________________________________________________________________________________________
1.2. Закупка и поставка оборудования и материалов на объект осуществляется средствами и силами Подрядчика, за исключением оборудования, поставляемого Заказчиком. Приобретаемые материалы должны удовлетворять действующим требованиям СНиП и ГОСТ и иметь сертификаты соответствия качества.
Статья 2. Стоимость работ. Порядок расчетов по договору
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании сметы № 1 (Приложение к настоящему договору) и составляет: ___________________________________________________________ в том числе НДС 18% - _________________________ .
Стоимость, указанная в смете №1 (Приложении № 1 к настоящему договору) является фиксированной и неизменной на протяжении действия настоящего договора.
2.2 Заказчик производит расчет с Подрядчиком в следующем порядке:
Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ и предоставления акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с предоставлением исполнительной и согласующей документации и счет - фактуры, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ. После окончания работ стороны составляют акт по форме ОС-3.
2.3. Если работы по договору длятся более одного месяца, Подрядчик предоставляет акты выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет – фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ ежемесячно, не позднее 25-го числа отчетного периода.
2.4. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.
2.5. При несвоевременном выставлении счёта, сроки оплаты, предусмотренные настоящей статьёй, продлеваются на соответствующее количество дней задержки.
2.6. При оплате работ Заказчик вправе уменьшить сумму платежей за выполненные работы на сумму неустойки и иные причитающиеся Заказчику платежи, по акту взаимозачетов.
Статья 3. Обязательства Подрядчика
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в смете № 1, и сдать работы Заказчику по Акту сдачи-приемки.
3.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком.
3.1.3. Обеспечить сохранность указанного в п. 3.1.2. оборудования, необходимого Подрядчику для производства работ по договору, для чего возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
3.1.4. Обеспечить сохранность оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику под монтаж. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика, последний возмещает расходы на его ремонт, либо возмещает полностью в виде предоставления утраченного/поврежденного оборудования в натуре.
3.1.5. Осуществлять систематическую, а по окончании работ по договору – окончательную уборку строительной площадки и непосредственно примыкающей к ней территории от отходов строительства, излишков материалов и изделий.
3.1.6. В недельный срок с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ по договору произвести демонтаж и вывезти с Объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
3.1.7. Обеспечивать выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
3.1.8. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора письменно сообщить Заказчику о назначении представителя Подрядчика с указанием его полномочий.
3.1.9. Осуществлять оплату на основании выставленных счетов Заказчиком коммунальных услуг (за потребляемую воду, тепло, электроэнергию) в период проведения Подрядчиком работ. Размер компенсации определяется по факту потребления и оформляется справкой, подписанной ответственными представителями сторон.
3.1.10. Согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
Статья 4. Обязательства Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1 Своевременно рассматривать направляемую Исполнителем проектную и иную документацию по Договору, производить приемку и оплату работ и услуг, выполненных по настоящему Договору.
4.1.2. Производить платежи в соответствии со ст. 2 договора.
4.1.3. В течение 2-х дней с момента подписания настоящего договора в письменной форме уведомить Подрядчика о назначении уполномоченного Представителя, полностью знакомого с объектом в силу своих полномочий.
4.1.4. Передать строительную площадку (фронт работ) не позднее 3 дней с момента подписания настоящего договора на основании Акта передачи строительной площадки от Заказчика, подписанного Представителями Сторон.
4.2. Заказчик вправе осуществлять технический надзор за деятельностью Подрядчика в любое время.
Статья 5. Сроки выполнения работ
5.1. Срок работ по настоящему Договору:
- Начало работ - с момента подписания договора.
- Окончание работ - _____________2010 г.
Работы по настоящему договору должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику по Акту сдачи-приёмки.
5.3. Подрядчик обязан произвести устранение всех замечаний и недоделок, выявленных в ходе приёмки по окончании работ в течение пяти календарных дней.
Статья 6. Производство работ.
6.1. Представители Сторон:
6.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по договору, Заказчик назначает на строительной площадке Представителя, который от его имени будет осуществлять технический надзор за выполнением Работ и производить проверку их качества, а так же соответствие используемых материалов и оборудования условиям договора, Строительным Нормам и Правилам Российской Федерации.
6.1.2. На Строительной Площадке Подрядчика будет представлять Представитель Подрядчика, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ.
6.2. Качество изготовления и испытания:
6.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, поставляемых им для Объекта, будет соответствовать требованиям технической документации, строительным нормам и правилам, а также стандартам архитектуры и техники, ведомственными нормативами, действующими на дату подписания договора.
6.2.2. Подрядчик должен представить Заказчику сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, инженерного оборудования и комплектующих изделий и данные о пожаробезопасности, в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации. Причем Заказчик признает сертификаты, выданные авторизированными государством организациями по испытанию материалов страны Подрядчика и/или стран субпоставщиков или субподрядчиков (при наличии лицензии, оформленной установленным порядком, на осуществление видов работ). Заказчик за свой счет имеет право назначить дополнительные испытания.
6.2.3. Подрядчик обязан производить периодические испытания и/или проверки выполненных Работ и качества используемых в ходе выполнения Работ материалов.
Сообщение о начале испытаний (проверки) должно направляться Заказчику за 3 дня до начала испытаний (проверки).
Если Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при испытании (проверке), то Подрядчик произведет испытания в назначенный день в отсутствие представителя Заказчика или уполномоченного им лица и представит Протокол о результатах испытаний (проверки) на русском языке в 2-х экземплярах.
В случае если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного договором, то использование таких материалов запрещается.
Отсутствие при испытаниях представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии этих лиц не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ и используемых материалов по договору.
6.3. Скрытые работы:
6.3.1. Акты готовности работ, подлежащих закрытию, испытания, промежуточной приемки выполненных Работ и лабораторных исследований составляются на русском языке в 2-х экземплярах и подписываются Уполномоченными Представителями Сторон.
6.3.2. Подрядчик письменно сообщит Заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки Работ, подлежащих закрытию, конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований заблаговременно, но не позднее, чем за 2 дня до начала этой приемки.
6.3.3. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случаях, если Заказчик не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
6.4. Устранение некачественно выполненных работ.
6.4.1. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:
- немедленного удаления со Строительной площадки любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Договора;
- замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний и устранение дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания.
Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что это не должно повлиять на сроки производства Работ по настоящему Договору.
6.4.2. В случае если Подрядчик в течение 15 дней со дня получения от Заказчика письменного распоряжения не приступит к устранению некачественно выполненных работ, то Заказчик имеет право привлечь других лиц, которые переделают некачественно выполненные работы, с удержанием их стоимости из сумм, причитающихся Подрядчику.
6.5. Предотвращение повреждений и ущерба.
6.5.1. Подрядчик будет принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения шоссейным дорогам, мостам, различным сооружениям, находящимся на пути к Строительной площадке транспортом, перевозящим его грузы.
6.5.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т. п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору, своих обязательств при перевозке грузов, уборке строительного мусора, загрязнения окружающей Среды, других претензий. В случае возникновения таковых, принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.
6.6. Изменения в объеме работ.
6.6.1. Заказчик имеет право вносить любые изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика.
6.6.2. Если такие изменения повлияют на стоимость и/или сроки выполнения Работ, то они производятся только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного Соглашения к настоящему договору.
6.7. Журнал производства работ.
6.7.1. С момента начала Работ и до их завершения в случаях, предусмотренных строительными нормами и правилами, Подрядчик должен вести журнал производства Работ на русском языке. Журнал должен быть прошит и пронумерован. Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика на Стройплощадке.
6.7.2. Журнал производства работ по форме Инспекции государственного архитектурного надзора должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, что может повлиять на окончательный срок выполнения Работ.
6.7.3. Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством Работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства Работ.
6.7.4. Подрядчик в срок до трех дней обязан принять меры к устранению отмеченных недостатков.
6.8. Предмонтажная ревизия оборудования при необходимости осуществляется непосредственно Заказчиком либо привлеченной им специализированной организацией за его счет. Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения по вине Подрядчика, то при соблюдении Заказчиком стандартов и технических условий хранения предмонтажная ревизия и устранение дефектов этого оборудования, вызванные длительным его хранением, осуществляется Заказчиком за счет средств Подрядчика.
6.9. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
Статья 7. Охрана работ
7.1. От начала работ и до их сдачи по Акту Подрядчик несёт полную ответственность за охрану всего имущества, материалов и оборудования, а также за сохранность строительной техники, работ и временных сооружений. В случае причинения ущерба, утраты или порчи Работ или любой их части или временных сооружений по любой причине (кроме случаев форс-мажорных обстоятельств), Подрядчик обязан за свой счет исправить и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершению отвечали требованиям настоящего Договора.
7.2. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану оборудования, материалов и другого имущества, поставленных Заказчиком на Строительную площадку, при условии сдачи их под охрану Подрядчику установленным порядком.
7.3. Риск гибели и порчи любых Работ, Объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на Строительной площадке до сдачи Объекта (по акту сдачи-приемки выполненных работ) лежит полностью на Подрядчике.
Статья 8. Порядок сдачи-приёмки работ
8.1. Сдача фактически выполненных работ производится после окончания выполнения всех работ, предусмотренных настоящим договором, с оформлением Акта приемки-сдачи и Актов выполненных работ в соответствии с п.2.2. настоящего договора.
8.2. Заказчик обязан в течение 5-ти дней подписать Акт приемки-сдачи выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих его подписанию.
8.3. В случае мотивированного отказа составляется двухсторонний, подписываемый обеими сторонами акт с перечнем замечаний и сроками их устранения. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок, установленный в мотивированном отказе. Подрядчик несет ответственность в объеме и порядке, предусмотренном условиями настоящего договора и действующим законодательством, до момента полного устранения недостатков и подписании Акта сдачи-приемки двумя Сторонами. Если стороны не могут договориться о том, является ли отказ обоснованным, то по обоюдному согласию стороны приглашают эксперта, услуги которого оплачиваются виновной Стороной
8.4 При наличии недостатков работы считаются выполненными некачественно и несвоевременно. Подрядчик в этом случае несет ответственность, предусмотренную условиями договора до момента полного устранения недостатков.
8.5.Окончательная приемка объекта производится в течение 8 (восьми) дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности и производится по окончании выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему Договору.
8.6. Работы считаются принятыми только после передачи всей исполнительной документации на выполненные работы, оформленной в установленном порядке соответствующими актами, при предоставлении Подрядчиком всех необходимых документов, относящихся к результатам работ и содержащих информацию, касающуюся эксплуатации и согласований.
Статья 9. Гарантии
9.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- высокое качество выполнения всех Работ;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в гарантийный период;
9.2. Срок гарантии составляет на работы 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ.
9.3. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные виды работ или Объекта в целом, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит Рекламационный Акт. В нем в обязательном порядке фиксируется наличие дефекта, дата его обнаружения и предполагаемая дата его устранения. В этом случае гарантии на неисправное оборудование и конструкции продлеваются на срок, исчисляемый с момента обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами за свой счет и в кратчайшее время путем исправления, либо замены дефектного оборудования и конструкций, либо их частей.
9.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном Акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в Рекламационном Акте, то Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами других организаций за счет средств Подрядчика. В данном случае Подрядчик оплатит Заказчику сумму, соответствующую фактическим расходам, в соответствие со счетом Заказчика в десятидневный срок. При этом не исключается право Заказчика использовать для этого средства Подрядчика, указанные в статье 2 настоящего Договора, соответственно уменьшив сумму платежа, предоставив Подрядчику в момент подписания Акта окончания гарантийного срока, оправдательные документы.
9.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут обнаружены материалы, изделия или Работы, которые не соответствуют условиям договора, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.
9.6. Гарантийный срок на некачественно выполненные работы продлевается на соответствующее количество дней устранения выявленных дефектов.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Статья 11. Ответственность сторон
11.1. За задержку Заказчиком оплаты работ по договору, он уплачивает Подрядчику по его письменному требованию пеню в размере 0,2 % от стоимости неоплаченной части работ за каждый день просрочки (но не более 10% от суммы договора).
11.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику по его письменному требованию:
- за несвоевременное окончание работ по договору по вине Подрядчика пеню в размере 0,2 % от цены договора за каждый день просрочки (но не более 10% от суммы договора).
1. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
Статья 12. Расторжение договора
12.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания строительства более чем на 1(один) месяц;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
12.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика, или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на два месяца;
- консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.
Статья 13. Особые условия
13.1. По вопросам, не оговоренным данным договором, Стороны руководствуются Законодательством РФ.
13.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13.3. Споры и разногласия разрешаются Сторонами путем обязательного выставления письменной претензии. Ответ на претензию должен быть дан контрагентом в течение 10 дней с момента получения претензии. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.
13.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.
Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложения к договору:
1.Приложение – смета № 1.
Адреса Сторон и их банковские реквизиты:
|
ЗАКАЗЧИК: (реквизиты) » Юр. адрес:13100, Москва, Варшавское ш.,д.37 УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиал » СПБ, ул. Б.Морская, д.61 Петербургский филиал «Связь-Банк» г. Санкт-Петербурга р/сч к/сч - |
ПОДРЯДЧИК: (реквизиты) О |
Директор Генеральный директор
___________________ // ______________________ / /
м. п. м. п.
