Извещение о проведении запроса котировок среди субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры

Извещение

о проведении запроса котировок среди субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры

Администрация Парфинского городского поселения, расположенная Новгородская обл., р. п. Парфино, ул. Карла Маркса, тел. , адрес электронной почты, объявляет о проведении запроса котировок среди субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры

1. Муниципальный заказчик – Администрация Парфинского поселения, расположенная Новгородская обл., р. п. Парфино, ул. Карла Маркса, тел. , адрес электронной почты

2. Предмет муниципального контракта – право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры по адресу п. Парфино ул. Карла Маркса д.55 кв 7 , в объемах указанных в ниже приведенной таблицы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Электромонтажные работы: Прокладка профилей длиной 2 метра Прокладка провода по перфорированным профилям Установка одноклавишных выключателей Установка розеток при открытой проводке Установка коробок распределительных Установка Щитка ЩДК-1 Установка Автомата 2-3 полюсного на ток до 25А Установка счетчика Сантехнические работы: Установка унитаза типа «Компакт» Установка умывальника одиночного с подводкой холодной воды Прокладка Трубопроводов водоснабжения из многослойных металл- полимерных труб д.20мм Комплект гибких подводок к полимерным трубам. Общестроительные работы Уплотнение грунта: гравием/ДР-8..фракций 40-70 Устройство полов бетонных толщиной 100мм Оштукатуривание цоколя в коридоре Разборка оснований покрытия полов Разборка лаг из досок и брусков Укладка лаг по кирпичным столбикам Устройство дощатых полов Обшивка полов фанерой толщ. 8мм Устройство плинтусов: деревянных Снятие оконных переплетов Установка неостекленных оконных переплетов створных Установка приборов оконных Смена стекол в деревянных переплётах при площ. стекла: до 1 м2 Смена обоев улучшенных Простая масляная окраска стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% Улучшенная окраска окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % Простая окраска полов масляными красками Подшивка потолков фанерой толщ 4мм Простая окраска масляными составами по дереву потолков Печные работы Разборка кладки печей Кладка печей, с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных Смена приборов в печах: дверцы топочные, зольные. Колосники, задвижки Оштукатуривание печей глиняным раствором без сетки Очистка помещений от строительного мусора Прочистка дымохода Известковая побелка печей по штукатурке	100 шт 100м 100шт 100шт шт шт шт шт шт шт м 1комп м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м/п м2 шт комп м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м3 компл м2 Т м/п м2	0, 25 0,5 0,05 0,04 10 1 2 1 1 1 5 1 9 9 3,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 14 3,3 4 4 13,2 45 21 20 31 11 11 4,5 4,5 2 14 10 20 14

3. Источник финансирования муниципального заказа – бюджет Парфинского городского

поселения.

4. Место выполнения работ – Новгородская область, Парфинский район, р. п. Парфино, ул. Карла Маркса д.55 кв.7

5. Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 30 ноября 2010 года.

6. Максимальная цена муниципального контракта составляет 163 760 (сто шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят) рублей, включая стоимость работ, стоимость материалов и их доставку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Срок и условия оплаты:

Оплата поставки товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 дней после подписания Акта приема-передачи.

8. Котировочные заявки установленной формы (Приложение к извещению о проведении запроса котировок) принимаются Новгородская обл., р. п. Парфино, ул. Карла Маркса, тел.

Дата начала приема заявок – 25 октября 2010 года, с 8.30 ч. до 17.30 ч., обед с 13.00 ч. до 14.00 ч..

Дата и время окончания приема заявок – 28 октября 2010 года в 17 час. 30 мин.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого предпринимательства, отвечающее в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 01.01.01 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» следующим критериям:

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого предпринимательства не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых фондов);

- доля участия в уставном капитале субъекта малого предпринимательства, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать (Четыреста миллионов) рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года

№ 000 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»).

Участник размещения заказа может представить только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В котировочной заявке участник размещения заказа должен указать только одно ценовое предложение по предмету заказа.

При подаче котировочной заявки использование факсимиле не допускается.

Возможность подачи котировочной заявки в форме электронного документа отсутствует.

9. Рассмотрение и оценка котировочных заявок осуществляется в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 29 октября 2010 года в 10 час. 00 мин. Новгородская обл., р. п. Парфино, ул. Карла Маркса, кааб № 8, тел. ,

10. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта, при соблюдении всех требований, установленных извещением о проведении запроса котировок. При предложении одинаково низких цен несколькими участниками размещения заказа, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

11. Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет заключен не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола в соответствии с прилагаемым проектом (Приложение к извещению о проведении запроса котировок.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

среди субъектов малого предпринимательства

Котировочная заявка

Куда: В Администрацию Парфинского городского поселения, расположенную Новгородская обл., р. п. Парфино, ул. Карла Маркса, тел. , адрес электронной почты

Изучив объявленный запрос котировок,

наименование, место нахождения (для юридического лица),

фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),

банковские реквизиты, ИНН, КПП заявителя

являющегося субъектом малого предпринимательства:

1	Состав учредителей: - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого предпринимательства, %
- доля участия в уставном капитале субъекта малого предпринимательства, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, %
2 2	Средняя численность работников за предшествующий календарный год, чел.
3	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год, млн. руб.

изъявляет желание участвовать в проведение запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры по адресу п. Парфино ул. Карла Маркса д.55 кв 7 для муниципального заказчика – Администрации Парфинского городского поселения:

Срок предоставления гарантии качества на выполнение работ составляет ______ (__________) месяцев с даты подписания акта приемки.

Место выполнения работ: Новгородская область, Новгородская обл., р. п. Парфино, ул. Карла Марксад.55 кв 7

Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 30 ноября 2010 года Предлагаем цену муниципального контракта _______________(___________), включая стоимость товара, расходы на доставку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Согласны в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок, заключить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Приложение:

1._________________________________________

2._________________________________________

(руководитель) (подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Контактный телефон: ___________________

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на размещение муниципального заказа для нужд Парфинского городского поселения на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры

р. п.Парфино «___» ____________ 2010 года

Администрация Парфинского городского поселения, расположенная Новгородская область, р. п.Парфино, ул. Карла Маркса, дом 60, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, . А.., действующего по основании Устава, с одной стороны, и, ______________________________________________, расположенное по адресу: _____________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _______________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – КОНТРАКТ) о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1.Подрядчик на условиях Контракта обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту муниципальной квартиры по адресу п. Парфино ул. Карла Маркса д.55 кв. 7 согласно Приложению № 1 к настоящему контракту и сдать их результат Заказчику по акту выполненных работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2.Контракт заключается в соответствии с действующим законодательством по результатам запроса котировок.

1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика по результатам запроса котировок.

1.4. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки работы Сторонами.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Выполнение работ, указанных в п.1.1. Контракта, осуществляется с момента заключения контракта и до 30 ноября 2010 года.

2.2.Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

3.Условия и порядок расчетов

3.1. Цена контракта включает в себя все виды расходов Подрядчика на выполнение необходимого объема работ, стоимость материалов, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и составляет ______ (____________ __________________________) руб.

3.2. Оплата по контракту осуществляется в течение месяца после приема выполненных работ Заказчиком за фактически выполненные объемы на основании формы КС-3, КС-2 в пределах сметного лимита путем перечисления средств на расчетный счет Заказчика.

Заказчик имеет право производить авансирование для приобретения материалов в размере

30 % от стоимости работ.

3.3. Стоимость работ по контракту уточняется при увеличении или сокращении объема работ изменении конструктивных элементов по инициативе ЗАКАЗЧИКА, не изменяющих эксплуатационные показатели ОБЪЕКТА; при возникновении работ и затрат, не предусмотренных проектом и контрактом; при изменении объема финансирования.

3.4. Оплата выполненных работ или отдельных ее этапов производится при условии, если работа выполнена надлежащим образом в соответствии с требованиями СНиП, технической и сметной документацией к объекту.

3.5. При наличии спора по расчетам, в части определения индекса перевода сметных цен, прочих затрат на строительство, их проверка производится по инициативе одной из сторон настоящего Контракта Региональным центром по ценообразованию в строительстве Администрации области за счет стороны, проявившей инициативу.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Заказчик имеет право:

4.1.1.Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2.Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Контракту.

4.2.Заказчик обязуется:

4.2.1.Принимать результат Работы по Акту выполненных работ и оплачивать его согласно условиям Контракта.

4.2.2.. Передать ПОДРЯДЧИКУ утвержденную проектно-сметную документацию в трех экземплярах.

4.2.3. Передать стройплощадку под строительство, документы на выполнение работ, требующих разрешения соответствующих органов на подключение инженерных коммуникаций в пределах строительной площадки ПОДРЯДЧИКУ по акту за неделю до момента начала работ.

4.2.4. Принять от ПОДРЯДЧИКА законченные работы по акту приемочной комиссии.

4.3..Подрядчик имеет право:

4.3.1.На своевременную и в полном объеме оплату выполненных по Контракту работ.

4.3.2.Требовать от Заказчика исполнения иных обязательств по Контракту.

4.4.Подрядчик обязуется:

4.4.1.Своевременно и качественно выполнять определенные в п.1.1. Работы и сдавать результат Заказчику по Акту выполненных работ.

4.4.2.Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.4.3.Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию по эксплуатации или иного использования предмета Контракта..

4.4.4.. Производить замену строительных материалов и конструкций только с письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА, при этом в расчетах учитывается цена применяемых материалов, подтвержденных счет-фактурами.

4.4.5. Выполнить гарантийные обязательства, некачественно выполненные работы переделать за свой счет и собственными силами, в согласованный ЗАКАЗЧИКОМ срок.

4.4.6. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного ремонта ОБЪЕКТА за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения, строительный мусор.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение пяти дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

6.Отвественность сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

6.2.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных в п. 4.2. Контракта Подрядчик вправе перенести выполнение обязательств по Контракту на тот же срок.

6.3.Уплаты неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.4.Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна Сторон не отвечает.

7.Гарантийные обязательства.

7.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует: качество выполнения всех работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации ОБЪЕКТА. При выявлении дефектов не позволяющих продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.2. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что качество стройматериалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, госстандартам, техническим условиям и иметь сертификаты, техпаспорта, удостоверяющие их качество.

Замена некачественных материалов, изделий, поставленных на строительство ПОДРЯДЧИКОМ, производится за его счет в соответствии с ГК РФ. Замена некачественных материалов, изделий, поставленных на строительство ЗАКАЗЧИКОМ, производится за его счет в соответствии с ГК РФ.

7.3. ПОДРЯДЧИК не освобождается от выполнения любого из обязательств, после оформления приемки ОБЪЕКТА, предусмотренных настоящим контрактом, которые остались невыполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке.

7.4. Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев со дня приемки ОБЪЕКТА в эксплуатацию. В случае прекращения работ и расторжения контракта с момента подписания актов на скрытые работы.

8.Порядок рассмотрения споров.

8.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком споров и разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров с оформлением протоколов рассмотрения разногласий.

8.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суд Новгородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.Срок действия Контракта.

9.1.Контракт вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие по выполнении Сторонами взаимных обязательств.

10.Прочие условия.

10.1.Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

10.2.Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения. Все приложения, изменения и дополнения в Контракт являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.3.В случае изменения местонахождения, реквизитов Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в и течение 5 (пяти) дней в письменном виде.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК Администрация Парфинского городского поселения	ПОДРЯДЧИК
Администрация Парфинского городского поселения Новгородская область, пос. Парфино, ул. К. Маркса, тел. Email: *****@***ru л/счет к счету № в УФК по Новгородской области ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области

12. ПОДПИСИ СТОРОН

"ЗАКАЗЧИК" Глава Парфинского городского поселения: «___» ___________ 2010

"ПОДРЯДЧИК" «___» ___________ 2010

Приложение

к муниципальному контракту №

от 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Электромонтажные работы: Прокладка профилей длиной 2 метра Прокладка провода по перфорированным профилям Установка одноклавишных выключателей Установка розеток при открытой проводке Установка коробок распределительных Установка Щитка ЩДК-1 Установка Автомата 2-3 полюсного на ток до 25А Установка счетчика Сантехнические работы: Установка унитаза типа «Компакт» Установка умывальника одиночного с подводкой холодной воды Прокладка Трубопроводов водоснабжения из многослойных металл- полимерных труб д.20мм Комплект гибких подводок к полимерным трубам. Общестроительные работы Уплотнение грунта: гравием/ДР-8..фракций 40-70 Устройство полов бетонных толщиной 100мм Оштукатуривание цоколя в коридоре Разборка оснований покрытия полов Разборка лаг из досок и брусков Укладка лаг по кирпичным столбикам Устройство дощатых полов Обшивка полов фанерой толщ. 8мм Устройство плинтусов: деревянных Снятие оконных переплетов Установка неостекленных оконных переплетов створных Установка приборов оконных Смена стекол в деревянных переплётах при площ. стекла: до 1 м2 Смена обоев улучшенных Простая масляная окраска стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% Улучшенная окраска окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % Простая окраска полов масляными красками Подшивка потолков фанерой толщ 4мм Простая окраска масляными составами по дереву потолков Печные работы Разборка кладки печей Кладка печей, с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных Смена приборов в печах: дверцы топочные, зольные. Колосники, задвижки Оштукатуривание печей глиняным раствором без сетки Очистка помещений от строительного мусора Прочистка дымохода Известковая побелка печей по штукатурке	100 шт 100м 100шт 100шт шт шт шт шт шт шт м 1комп м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м/п м2 шт комп м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м3 компл м2 Т м/п м2	0, 25 0,5 0,05 0,04 10 1 2 1 1 1 5 1 9 9 3,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 14 3,3 4 4 13,2 45 21 20 31 11 11 4,5 4,5 2 14 10 20 14