|
УТВЕРЖДАЮ И. о. руководителя отделения по Фрунзенскому району г. Владивостока УФК по Приморскому краю ________________ «____»___________2010 г. | ||
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок цен №ОФК-2010-ЗК-3
Настоящий запрос котировок направлен на размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений Отделения по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю в здании по ул. Светланской, д. 165
1. Информация о размещении заказа.
Наименование размещения заказа: Выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений Отделения по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю в здании по ул. Светланской,. в соответствии с Приложением №1 «Техническое задание».
Форма размещения заказа: запрос котировок цен.
2. Информация о государственном заказчике.
Наименование государственного заказчика: Отделение по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю
Почтовый адрес: 690001
Адрес электронной почты: *****@
3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.
4.Государственный контракт.
Наименование и объем выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений Отделения по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю в здании по ул. Светланской, д.165 в соответствии с Приложением №1 «Техническое задание».
Место выполнения работ: нежилые помещения Отделения по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю в здании по ул. Светланской, д.165
Сроки выполнения работ: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения сторонами государственного контракта.
Требования к техническим характеристикам и безопасности выполняемых работ: все материалы, инструменты, изделия, приборы и инвентарь, используемые при выполнении работ, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности.
Выполнение работ на функционирующем объекте должно обеспечивать необходимые противопожарные меры и мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение экологических норм и правил.
Требования к качественным характеристикам выполняемых работ: все работы должны быть выполнены с качеством согласно требованиям действующих на территории Российской Федерации СНиПов, ГОСТов и других нормативных документов, позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.
Требования к результатам работ: Подрядчик обеспечивает гарантию выполненных работ и качества, примененных в ходе выполнения работ материалов, изделий указанных в акте о приёмке выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с унифицированной формой первичной учётной документации по учёту работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах, утверждённой постановлением Госкомстата России от 01.01.01 года № 000 (далее - акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2), в течение 5 (пяти) лет. Отсчёт гарантийного срока наступает с момента совместно подписанного акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2. После устранения недостатков и дефектов гарантийный срок на произведённые по гарантии работы, на качество замененных по гарантии материалов, оборудования и изделий начинает течь заново.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: не устанавливаются.
Форма оплаты: безналичный расчёт.
Сроки и условия оплаты: Заказчик производит расчёт за выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Подрядчиком, после выполнения работ и подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с унифицированной формой первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах, утвержденной постановлением Госкомстата России от 01.01.01 года № 000, при отсутствии выявленных дефектов и недостатков.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола
Требования к участнику запроса котировок: отсутствие сведений об участнике запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков.
5. Цена контракта
Максимальная цена государственного контракта: (Триста сорок три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Сведения о включённых (не включённых) в цену расходах на выполнение работ: стоимость работ, определённых локальным ресурсным сметным расчетом, включает все необходимые расходы на выполнение работ с учётом расходов на приобретение материалов, оборудования, изделий, страхование, транспортные расходы, нормативные коэффициенты, уплату таможенных пошлин, а так же расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6. Подача котировочных заявок.
Форма котировочной заявки: Котировочная заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа (приложение № 2 к запросу котировок)
Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть подписана электронной цифровой подписью (в соответствии с требованиями Федерального закона от 1-.01.2002 «Об электронной цифровой подписи»).
Котировочная заявка, подаваемая в письменной форме, должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/ участником размещения заказа (для физических лиц), а также печатью (для юридических лиц). В случае, если котировочная заявка составляет более одного листа, все листы должны быть прошиты и скреплены печатью (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (участником размещения заказа – для физических лиц).Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Котировочная заявка должна быть составлена по форме согласно приложению № 2 «Котировочная заявка (котировка цен)» к настоящему извещению.
Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Место подачи котировочных заявок: приём котировочных заявок осуществляется по адресу: каб. 9
Срок подачи котировочных заявок: приём котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 час. до 16.00 час. (в пятницу с 9.00 час. до 15.00 час.) время местное до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи котировочных заявок: 22ноября 2010 года.
Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 01 декабря 2010 года, 15.00 (время местное).
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Приложения:
- приложение № 1 «Техническое задание»
- приложение № 2 «Котировочная заявка (котировка цен)»;
- приложение № 3 «Проект государственного контракта».
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Все работы должны соответствовать требованиям, сформулированные ниже:
1. Перечень и объём работ
|
№ |
Перечень работ и материалов |
Ед. изм. |
Кол. | |
|
1 |
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
100 отверстий |
0,22 |
|
|
Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм |
шт |
0,5544 |
| |
|
2 |
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
100 отверстий |
0,16 |
|
|
Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм |
шт |
0,4032 |
| |
|
3 |
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
1 т |
0,02 |
|
|
Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемых отдельно |
т |
0,02 |
| |
|
4 |
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
0,0365 |
|
|
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая |
т |
0,000438 |
| |
|
Ксилол нефтяной марки А |
т |
0,000073 |
| |
|
5 |
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |
100 м2 покрытия |
0,58 |
|
|
Ветошь |
кг |
0,116 |
| |
|
Грунтовка |
т |
0,0116 |
| |
|
6 |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
0,58 |
|
|
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |
м2 |
0,0004872 |
| |
|
Шпатлевка Террако хендикот или эквивалент |
т |
0,02958 |
| |
|
Ветошь |
кг |
0,1798 |
| |
|
Краски водоэмульсионные латексные |
т |
0,03654 |
| |
|
7 |
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 623): одним слоем с дверным проемом |
100 м2 стены за вычетом проемов |
0,378 |
|
|
Дюбели типа «К» 6/35 |
шт |
133,8 |
| |
|
Винты самонарезающие с острым концом длиной 9 мм |
шт |
311,9 |
| |
|
Винты самонарезающие с острым концом и зенкующей головкой длиной 30 мм |
шт |
734,5 |
| |
|
Листы гипноволокнистые ГВЛ |
м2 |
42,34 |
| |
|
Грунтовка Тифенграунд или эквивалет |
кг |
4,158 |
| |
|
Шпаклевка Фугенфюллер ГВ или эквивалент |
кг |
15,88 |
| |
|
Клей Перлфикс ГВ или эквивалент |
кг |
28,73 |
| |
|
Лента разделительная 50 мм |
м |
16,25 |
| |
|
Профили направляющие (на устройство деформационного шва) 27/28 |
м |
29,86 |
| |
|
Профили потолочные |
м |
104,7 |
| |
|
Подвесы прямые |
шт |
99,04 |
| |
|
Соединители одноуровневые |
шт |
43,09 |
| |
|
Бруски деревянные |
м |
13,99 |
| |
|
Лента армирующая |
м |
57,08 |
| |
|
Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд или эквивалент |
м |
35,91 |
| |
|
8 |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (латексная окраска) |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
1,2 |
|
|
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |
м2 |
0,001008 |
| |
|
Шпатлевка Террако хендикот или эквивалент |
т |
0,0612 |
| |
|
Ветошь |
кг |
0,372 |
| |
|
Краски водоэмульсионные латексные |
т |
0,0.0756 |
| |
|
9 |
Устройство покрытий из плит гипсовых ( под керамогранит в архиве) |
100 м2 покрытия |
0,182 |
|
|
Гвозди строительные |
т |
0,0009646 |
| |
|
ГВЛ |
100 м2 |
0,1869 |
| |
|
10 |
Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |
1 решетка |
2 |
|
|
Электроды диаметром 5 мм Э42А |
т |
0,00022 |
| |
|
Решетки жалюзийные |
шт |
2 |
| |
|
Раствор цементный |
М3 |
0,0006 |
| |
|
11 |
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
0,684 |
|
|
Олифа комбинированная К-3 |
т |
0,006156 |
| |
|
Ветошь |
кг |
0,372 |
| |
|
Краски масляные готовые к применению для внутренних работ |
т |
0,01101 |
| |
|
12 |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ( Пластиковый уголок 30 х 30 по откосам окон и дверей) |
100 м плинтусов |
1,49 |
|
|
Плинтусы для полов из пластика с соединительными, угловыми деталями, заглушками |
м |
150,5 |
| |
|
Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 |
кг |
7,674 |
| |
|
13 |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ( П-образный молдинг на откосы) |
100 м плинтусов |
0,6746 |
|
|
П-образный молдинг из пластика |
м |
68,13 |
| |
|
Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 |
кг |
3,474 |
| |
|
14 |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (Порожки) |
100 м плинтусов |
0,12 |
|
|
Порожки |
м |
12.12 |
| |
|
Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 |
кг |
0,618 |
| |
|
15 |
Масляная окраска металлических поверхностей: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2 (металлических дверей) |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
0,071 |
|
|
Олифа натуральная |
т |
0,2272 |
| |
|
Ветошь |
кг |
0,0071 |
| |
|
Краски масляные готовые к применению для внутренних работ |
т |
0,001938 |
| |
|
16 |
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т. п.) из листовой оцинкованной стали ( 6,5 м х 0,2) |
100 м2 покрытия |
0,013 |
|
|
Гвозди толевые круглые 3,0х40мм |
т |
0,000052 |
| |
|
Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм |
т |
0,000156 |
| |
|
Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм |
т |
0,00741 |
| |
|
17 |
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными |
100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
0,4908 |
|
|
Шпатлевка Террако хендикот или эквивалент |
т |
0,004761 |
| |
|
Ветошь |
кг |
0,004908 |
| |
|
Клей КМЦ (для наклейки обоев) |
т |
0,001423 |
| |
|
Обои |
10 м2 |
5,644 |
| |
|
18 |
Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля или эквивалент |
100 м2 поверхности облицовки |
0,21 |
|
|
Панели потолочные «Армстронг» с комплектующими или эквивалент |
м2 |
21,63 |
| |
|
19 |
Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |
100 м2 основания |
0,3573 |
|
|
20 |
Разборка покрытий полов: дощатых |
100 м2 покрытий |
0,3573 |
|
|
21 |
Разборка покрытий полов: цементных (коридор, санузел) |
100 м2 покрытий |
0,2422 |
|
|
22 |
Разборка покрытий полов: цементных |
100 м2 покрытий |
0,371 |
|
|
23 |
Разборка покрытий полов: из керамических плиток |
100 м2 покрытий |
0,5165 |
|
|
24 |
Разборка каркаса из брусьев |
100 м2 стен |
0,162 |
|
|
25 |
Разборка обшивки: неоштукатуренной |
100 м2 стен |
0,162 |
|
|
26 |
Разборка покрытий полов: из фанеры в 1 слой |
100 м2 покрытий |
3,284 |
|
|
27 |
Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит |
100 м2 покрытий |
3,284 |
|
|
28 |
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |
100 м2 покрытий |
0,5165 |
|
|
29 |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |
100 м плинтусов |
1,1 |
|
|
Плинтусы для полов из пластика |
м |
111,1 |
| |
|
Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 |
кг |
5,665 |
| |
|
30 |
Устройство тепло - и звукоизоляции засыпной керамзитовой |
1 м3 изоляции |
2,65 |
|
|
Гравий керамзитовый |
м3 |
2,915 |
| |
|
31 |
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой |
100 м2 изолируемой поверхности |
0,265 |
|
|
Мастика битумно-резиновая кровельная |
т |
0,06519 |
| |
|
Бензин растворитель |
т |
0,01431 |
| |
|
Ветошь |
кг |
0,1325 |
| |
|
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |
n |
0,006095 |
| |
|
Материал рулонный |
м2 |
30,74 |
| |
|
32 |
Армирование подстилающих слоев и набетонок |
1 т |
0,057 |
|
|
Проволока светлая диаметром 1,1 мм |
т |
001596 |
| |
|
Арматура |
т |
0,057 |
| |
|
33 |
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен или эквивалент |
100 м2 поверхности |
1,42 |
|
|
Сухой гипсовый монтажный клей «Ротбанд» или эквивалент |
т |
1,363 |
| |
|
Грунтовка |
т |
0,0142 |
| |
Все указания на товарные знаки дополняются словами «или эквивалент».
Под эквивалентом понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам материалы и товары, которые отличаются друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и потребительские свойства материалов, товаров, качество и результаты работ.
2. Характеристика применяемых материалов
|
№ п/п |
Наименование материала |
Наименование показателей |
Максимальные и (или) минимальные значения показателей качественных, технических и функциональных характеристик материалов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Листы гипсокартонные ГКЛО |
Группа горючести |
Не ниже Г 1 |
|
С прямой кромкой, прямоугольные, мм |
Отклонение не более 3 | ||
|
Толщина листа, см |
Не более 1,06 | ||
|
2. |
Подвесной потолок, плиты из минерального волокна |
Размер см |
60 х 60 |
|
Горючесть |
Не поддерживают | ||
|
Толщина плит, мм |
Не менее 10 | ||
|
Профиль |
Т-образный | ||
|
Лицевая поверхность |
Влагостойкая | ||
|
3. |
Краска для внутренних работ. Цвет – согласовать с Заказчиком в течение 2 дней с момента заключения контракта |
Точка возгорания |
Нет |
|
Уровень блеска: | |||
|
- для кабинетов |
Матовая | ||
|
- для коридора |
Полуглянец | ||
|
Тип |
Смешанный акрилово-латексный | ||
|
Укрывающие свойства |
Высокоукрывистая | ||
|
Время высыхания |
Не более 2 часов до прикосновения | ||
|
До полного высыхания |
Не более 24 часов | ||
|
Разведение |
Чистая вода | ||
|
Степень долговечности (устойчива к многократному мытью щёткой) |
5 000 циклов и более (мытья щёткой) | ||
|
Разбрызгивание |
Не разбрызгивается | ||
|
Запах |
Без запаха | ||
|
4. |
Керамическая плитка для полов. Дизайн согласовать с Заказчиком в течение 2 дней с момента заключения контракта. |
Номинальные размеры, см |
30 х 30 |
|
Водопоглащение, % |
Не более 3,0 | ||
|
Термическая стойкость глазури, °С |
Не менее125 | ||
|
Твердость глазури по Моосу |
Не менее 5 | ||
|
Степень износостойкости (РЕI) |
Не менее 4 | ||
|
Предел прочности |
Не менее 27 | ||
|
Тип поверхности |
Структурированная нескользкая поверхность | ||
|
Отклонение от номинальных размеров по длине и ширине, % |
Не более ± 0,6 | ||
|
Отклонение от номинальных размеров по толщине, % |
Не более ± 5 | ||
|
5. |
Керамическая плитка облицовочная. Дизайн согласовать с Заказчиком в течение 2 дней с момента заключения контракта. |
Номинальные размеры, см |
30 х 20 |
|
Водопоглащение, % |
Не более 3,0 | ||
|
Термическая стойкость глазури, °С |
Не менее125 | ||
|
Твердость глазури по Моосу |
Не менее 5 | ||
|
Степень износостойкости (РЕI) |
Не менее 4 | ||
|
Отклонение от номинальных размеров по длине и ширине, % |
Не более ± 0,6 | ||
|
Отклонение от номинальных размеров по толщине, % |
Не более ± 5 | ||
|
6. |
Обои моющиеся на бумажной основе. Дизайн согласовать с Заказчиком в течение 2 дней с момента заключения контракта |
Устойчивость окраски к свету |
Не менее 6 |
|
Устойчивость к истиранию |
М3 | ||
|
Вредные вещества выделяемые обоями при эксплуатации в воздушную среду жилых помещений и общественных зданий, м2/м3 |
ПДК согласно СанПин | ||
|
Соединение |
Замок | ||
|
Узор |
Имитация древесины | ||
|
Гарантия от стирания наружного слоя |
Не менее 50 лет | ||
|
Тип |
Планки толщиной не менее 9 мм | ||
|
Технология производства |
Композит | ||
|
Система |
Бесклеевая | ||
|
Класс использования |
Не ниже 33/АС 4 | ||
|
Верхнее покрытие |
Светоустойчиво, Термостойко, Устойчиво к бытовым и хозяйственным химикатам, антистатично, влагостойко. | ||
|
Горючесть |
НГ, Г1 | ||
|
7. |
Линолеумное покрытие |
Горючесть |
Не горючий |
|
Плотность, кг/куб. м |
Свыше 35 до 50 вкл. | ||
|
8. |
Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна |
Теплопроводность, при температуре (298) К |
Не более 0,033 |
|
Сжимаемость, % |
Не более 10,0 | ||
|
Содержание органических веществ, % по массе |
Не более 3,0 | ||
|
Водопоглащение за 2 часа по объёму, % |
Не более 1,5 | ||
|
Влажность, % по массе |
Не более 0,5 | ||
|
Сорбционная влажность, (гигроскопичность) за 24 часа, % по массе |
Не более 2,0 | ||
|
Паропроницаемость, мг/м ч Па |
Не менее 0,5 | ||
|
Модуль кислотности, Мк |
Не менее 1,9 | ||
|
9. |
Двери металлические. |
Металлические дверные блоки противопожарные 2150х1100 с пределом огнестойкости Е 130, дверные блоки оборудовать доводчиком самозакрытия полотна. |
Рамочная |
3. Место выполнения работ: нежилые помещения второго цокольного этажа и нежилые помещения третьего этажа в здании по улице Светланской, 165
4. Условия выполнения работ: Выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений производится без нарушения рабочего режима и производственного процесса Заказчика с соблюдением необходимых противопожарных мер и мероприятий техники безопасности. Все работы выполняются с качеством согласно требованиям действующих на территории Российской Федерации ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов, позволяющим нормальную эксплуатацию объекта. Ремонт помещений должен быть выполнен на условиях, предусмотренных проектом государственного контракта.
5. Срок выполнения работ: работы по текущему ремонту нежилых помещений выполняются Подрядчиком в течение 7 рабочих дней. Начало выполнения работ – дата заключения государственного контракта.
6. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых потребностям Заказчика
Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.
Все работы должны быть выполнены в срок, в полном объёме, с качеством, позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.
Все работы выполняются с качеством согласно требованиям действующих на территории Российской Федерации ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов, позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.
Все материалы, оборудование, машины и механизмы, изделия, используемые при выполнении работ, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим на момент выполнения работ в Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности. Строительные и отделочные материалы, поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения ремонтных работ. Все поставляемые для проведения работ изделия, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении.
Выполнение работ на функционирующем объекте должно обеспечивать необходимые противопожарные меры и мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение экологических норм и правил. Применяемые технологии производства работ должны обеспечивать сохранность имущества Заказчика и третьих лиц.
Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и сданы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика: не предусмотрены.
7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Подрядчик обеспечивает гарантию выполненных работ и качества примененных в ходе выполнения работ материалов, указанных в акте о приёмке выполненных работ по форме КС-2, в соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах, утвержденными постановлением Госкомстата России от 01.01.01 года № 000 (далее - акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2), в течение 5 (пяти) лет. Отсчёт гарантийного срока наступает с момента совместно подписанного акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2. После устранения недостатков и дефектов гарантийный срок на произведённые по гарантии работы, на качество замененных по гарантии материалов и изделий начинает течь заново.
|
Приложение к извещению о проведении запроса котировок цен |
|
Государственному заказчику: Отделение по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю | |
|
Ул. Светланская, д. 165 г. Владивосток, 690001 |
Котировочная заявка
Изучив извещение о проведении запроса котировок мы, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об участнике размещения заказа: наименование и место нахождения (для юридического лица), Ф. И.О. и место жительства (для физического лица), банковские реквизиты)
ИНН _______________________
готовы выполнить работы по текущему ремонту нежилых помещений Отделения по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю в здании по ул. Светланской, д. 165 согласно приложению.
Цена выполняемых работ составляет: (указать стоимость выполняемых работ прописью)______ рублей, в том числе НДС (указать размер НДС прописью, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»).
Цена контракта включает в себя: включает все необходимые расходы на выполнение работ с учётом расходов на приобретение материалов, оборудования, изделий, страхование, транспортные расходы, нормативные коэффициенты, уплату таможенных пошлин, а так же расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки цен, исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
В случае если наше предложение будет признано лучшим после предложений победителя запроса котировок цен, а победитель запроса котировок цен будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать данный контракт по текущему ремонту нежилых помещений Отделения по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю в здании по ул. Светланской, д. 165 в соответствии с требованиями запроса котировок цен и условиями государственного контракта.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Настоящей котировочной заявкой мы выражаем свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
_____________________________ ___________________ (_________________________)
Должность подпись расшифровка подписи
МП
|
Приложение к извещению о проведении запроса котировок цен |
Приложение к извещению о проведении запроса котировок цен «Выполнение ремонтных работ в помещениях 1-го, 2-го этажей и на прилегающей территории к зданию |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____
Выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещениях Отделения по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю в здании по ул. Светланской. д.165
_________________ г. Владивосток
Отделение по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность) (Ф. И.О.), действующего на основании (название документа), от имени Российской Федерации, с одной стороны, и (наименование победителя) в лице (должность) (Ф. И.О.), действующего на основании (название документа), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны совместно именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от 01.01.01г. №3 (размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www. *****) заключили настоящий государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:
1. Основания заключения контракта
1.1. Настоящий государственный контракт (далее контракт) заключен Заказчиком по результатам запроса котировок цен № ОФК-2010-ЗК-3 в соответствии с положениями Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», нормами Гражданского кодекса Российской Федерации с Подрядчиком – победителем запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений Отделения по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю в здании по ул. .
2. Предмет контракта
2.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту нежилых помещений Отделения по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю в здании по ул. в соответствии с Техническим заданием (далее - Приложение к настоящему контракту) и с локальным ресурсным сметным расчетом (далее - Приложение к настоящему контракту).
Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, установленном настоящим контрактом.
Сметный расчет выполнен Подрядчиком в программном продукте с применением соответствующих коэффициентов, по сборникам на строительные и ремонтно-строительные работы (ГЭСН, ГЭСНр).
2.2. Все работы должны быть выполнены в срок, в полном объёме, с качеством, позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.
2.3.Все работы должны быть выполнены с качеством согласно требованиям действующих на территории Российской Федерации СНиПов, ГОСТов и других нормативных документов, позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.
2.4.Все материалы, инструменты, изделия, приборы и инвентарь, используемые при выполнении работ, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
2.5.Все поставляемые для проведения ремонта изделия, материалы должны быть новыми. После сдачи работ должны быть представлены сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий.
Применяемые технологии производства работ должны обеспечивать сохранность имущества Заказчика.
2.6.Начало выполнения работ – дата подписания государственного контракта. Срок выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Сторонами контракта.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить все работы в срок, в полном объёме, с надлежащим качеством и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
3.1.2. Произвести работы в полном соответствии с Приложением № 1 к настоящему контракту и с Приложением №2 к настоящему контракту, строительными нормами и правилами, техническими регламентами, при этом Подрядчик должен самостоятельно организовать производство работ на объекте.
3.1.3. Поставить необходимые материалы, оборудование и изделия.
3.1.4.Обеспечить целостность и сохранность имущества Заказчика, чистоту территории, на которой выполняются работы. Осуществлять ежедневную уборку места проведения работ. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.
3.1.5. Возместить Заказчику, в случае причинения вреда его имуществу в связи с проведением работ, стоимость соответствующего имущества и восстановительных работ в полном объёме.
3.1.6. Обеспечить выполнение на месте производства работ необходимых противопожарных мер и мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение экологических норм и правил. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.
3.1.7. Вывезти в 1-дневный срок со дня завершения работ и подписания акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, в соответствии с унифицированной формой первичной учётной документации по учёту работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах, утверждённой постановлением Госкомстата России от 01.01.01 года № 000 (далее - акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2), принадлежащие ему строительное оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции. Строительный мусор должен вывозиться ежедневно.
3.1.8. В случае возникновения обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на качество работ, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно уведомить об этом в письменном виде Заказчика.
3.1.9. Направить к Заказчику своего представителя в день получения письменного уведомления об обнаружении недостатков или дефектов в работе для составления
и подписания двухстороннего акта выявленных недостатков или дефектов.
3.1.10. Безвозмездно устранить в течение 2 (двух) рабочих дней по требованию Заказчика все выявленные после выполнения работ дефекты или недостатки.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Предоставить Подрядчику доступ в помещение Заказчика, связанное с выполнением работ.
3.2.2.Осмотреть и принять предусмотренные приложениями к настоящему контракту работы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления о завершении работ с подписанием акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в соответствии с унифицированными формами первичной учётной документации по учёту работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах, утвержденными постановлением Госкомстата России от 01.01.01 года № 000 (далее – справка по форме КС-3).
При обнаружении недостатков или дефектов в работе, не подписывая акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, немедленно письменно сообщить об этом Подрядчику и составить двухсторонний акт выявленных недостатков или дефектов.
3.2.3.Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
4. Цена и порядок расчетов
4.1.Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему контракту, составляет ____________________ (прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС __________ (прописью) руб. ___ коп. или НДС не предусмотрен. Стоимость работ изменению в сторону увеличения не подлежит.
Стоимость работ, определённых локальным ресурсным сметным расчетом, включает все необходимые расходы на выполнение работ с учётом расходов на приобретение материалов, оборудования, изделий, страхование, транспортные расходы, нормативные коэффициенты, уплату таможенных пошлин, а так же расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
4.2. Заказчик производит расчёт за выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Подрядчиком, после выполнения работ и подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при отсутствии выявленных дефектов и недостатков.
4.3.Датой надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
4.4.Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на счёт Подрядчика.
5. Порядок приёмки выполненных работ
5.1. Приёмка выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и предоставлении документов о качестве.
5.2. Приёмка выполненных работ производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления Подрядчика о завершении работ.
5.3. В случае некачественного выполнения работ Подрядчиком Заказчик вправе,
не подписывая акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, отказать в оплате до безвозмездного устранения недостатков или дефектов, одновременно применяя штрафные санкции за нарушение срока выполнения работ согласно п.7.2 настоящего контракта.
5.4. Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания обеими Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3 при отсутствии замечаний со стороны Заказчика.
5.5. Наличие недостатков или дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом выявленных недостатков или дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта выявленных недостатков или дефектов для их подтверждения Заказчик производит соответствующую экспертизу недостатков или дефектов. Стоимость проведения экспертизы подлежит оплате Подрядчиком в течение 5 (пяти) дней после предъявления экспертного заключения и соответствующего счёта.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует:
6.1.1.Надлежащее качество используемых материалов, изделий, соответствие их государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество.
6.1.2. Надлежащее качество выполненных работ.
6.1.3.Подрядчик гарантирует нормальную эксплуатацию и безопасность для жизни и здоровья потребителя объекта, в соответствии с действующими нормами и правилами, определяющими качество работ.
6.1.4. Безвозмездно устранить в течение 2 (двух) рабочих дней по требованию Заказчика дефекты или недостатки, выявленные при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
6.2. Подрядчик обеспечивает гарантию выполненных работ и качества, примененных в ходе выполнения работ материалов, оборудования, изделий указанных в акте о приёмке выполненных работ по форме КС-2, в течение 5 (пяти) лет. Отсчёт гарантийного срока наступает с момента совместно подписанного акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2. После устранения недостатков и дефектов гарантийный срок на произведённые по гарантии работы, на качество замененных по гарантии материалов, оборудования и изделий начинает течь заново.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае невыполнения, несвоевременного, некачественного или ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий контракта Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Исполнитель выплачивает неустойку в течение 3 (трех) дней с момента получения от Заказчика расчета неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/10 (одной десятой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости государственного контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по настоящему контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. В случае некачественного выполнения обязательств Заказчик так же вправе по своему выбору потребовать у Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленные Заказчиком сроки, соразмерного уменьшения установленной за работу цены, возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 4.2 настоящего контракта, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трёхсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы невыполненного обязательства по настоящему контракту за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящим контрактом, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего контракта, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объёме.
7.6. В случае устранения недостатков Заказчиком с привлечением другого Подрядчика Подрядчик должен оплатить стоимость произведённых работ в течение 5 (пяти) дней после выставления счёта к оплате.
8. Срок действия контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в случаях, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, не позволяющих Сторонами исполнить обязательства по настоящему контракту, или других непредвиденных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.9.1, Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств.
9.3. В случае если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего контракта, будут продолжаться более 5 (пяти) дней, по соглашению Сторон контракт может быть расторгнут.
10. Порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий Стороны принимают меры к их урегулированию путём переговоров, основанных на принципе взаимного уважения.
10.2. В случае недостижения согласия по спорному вопросу, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11. Заключительные положения
11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены и печатями Сторон.
11.2. Все уведомления, направляемые в соответствии с настоящим контрактом
или в связи с ним, должны быть составлены в письменной форме с обязательной досылкой по почте в адреса Сторон, но предварительно могут передаваться факсом или по каналам электронных средств связи.
11.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.4. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. Приложение к настоящему контракту
12.1. Приложение : «Техническое задание»
12.2. Приложение : Локальный ресурсный сметный расчет (форма).
13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
|
Заказчик |
Исполнитель |
|
Отделение по Фрунзенскому району г. Владивостока Управления Федерального казначейства по Приморскому краю 690005 г. Владивосток ул. Светланская, д. 114 тел./
р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток , л/с | |
|
___________________ «____» ________________ 2010 года МП |
___________________ «____» ________________ 2010 года МП |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Все работы должны соответствовать требованиям, сформулированные ниже: 2. Перечень и объём работ
Все указания на товарные знаки дополняются словами «или эквивалент». Под эквивалентом понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам материалы и товары, которые отличаются друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и потребительские свойства материалов, товаров, качество и результаты работ. 2. Характеристика применяемых материалов
3. Место выполнения работ: нежилые помещения второго цокольного этажа и нежилые помещения третьего этажа в здании по улице Светланской, 165 4. Условия выполнения работ: Выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений производится без нарушения рабочего режима и производственного процесса Заказчика с соблюдением необходимых противопожарных мер и мероприятий техники безопасности. Все работы выполняются с качеством согласно требованиям действующих на территории Российской Федерации ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов, позволяющим нормальную эксплуатацию объекта. Ремонт помещений должен быть выполнен на условиях, предусмотренных проектом государственного контракта. 5. Срок выполнения работ: работы по текущему ремонту нежилых помещений выполняются Подрядчиком в течение 7 рабочих дней. Начало выполнения работ – дата заключения государственного контракта. 6. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых потребностям Заказчика Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Все работы должны быть выполнены в срок, в полном объёме, с качеством, позволяющим нормальную эксплуатацию объекта. Все работы выполняются с качеством согласно требованиям действующих на территории Российской Федерации ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов, позволяющим нормальную эксплуатацию объекта. Все материалы, оборудование, машины и механизмы, изделия, используемые при выполнении работ, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим на момент выполнения работ в Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности. Строительные и отделочные материалы, поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения ремонтных работ. Все поставляемые для проведения работ изделия, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении. Выполнение работ на функционирующем объекте должно обеспечивать необходимые противопожарные меры и мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение экологических норм и правил. Применяемые технологии производства работ должны обеспечивать сохранность имущества Заказчика и третьих лиц. Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и сданы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика: не предусмотрены. 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ Подрядчик обеспечивает гарантию выполненных работ и качества примененных в ходе выполнения работ материалов, указанных в акте о приёмке выполненных работ по форме КС-2, в соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах, утвержденными постановлением Госкомстата России от 01.01.01 года № 000 (далее - акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2), в течение 5 (пяти) лет. Отсчёт гарантийного срока наступает с момента совместно подписанного акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2. После устранения недостатков и дефектов гарантийный срок на произведённые по гарантии работы, на качество замененных по гарантии материалов и изделий начинает течь заново.
|
Локальный ресурсный сметный расчет
__________________________________________________________________
(наименование (объекта) стройки))
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ___
(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)
на ___________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: (чертежи, спецификации, схемы) N N ____
Сметная стоимость ___________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ____ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________
20__ г.
руб.
|
N |
Шифр, номера |
Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения |
Единица |
Количество |
Сметная стоимость | |
|
на единицу |
общая | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Составил _________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил _________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)
Настоящим приложением Сторонами согласована форма документа для оформления (заполнения) в дальнейшем данного документа
Подписи сторон:
|
Заказчик |
Подрядчик | |
|
Отделение по Фрунзенскому району г. Владивостока Управление Федерального казначейства по Приморскому краю | ||
|
___________________________ |
_________________________ | |
|
М. П. |
М. П. | |
|
«____» ______________ 2010 |
«____» ______________ 2010 г. | |
