Извещение от «23» марта 2009 г
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, управляемых компания «Жилком»»
Форма торгов: Открытый конкурс
1. Заказчик: компания «Жилком»»
1.1. Место нахождения и почтовый адрес: 5
1.2. Телефон: 8 (353
1.3. Контактное лицо: Гурдина Насима Раульевна
2. Источник финансирования заказа: федеральный, местный бюджеты и внебюджетные средства (средства собственников)
3. Предмет договора:
|
№ Лота |
Наименование конкурса |
Вид работ |
Максимальная цена, руб |
|
1 |
Капитальный ремонт дома № 3 по ул. М.Жукова |
ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета |
1 ,00 |
|
2 |
Капитальный ремонт дома № 14 по ул. М. Жукова |
ремонт фасада |
,00 |
|
3 |
Капитальный ремонт дома № 16 А по ул. М. Жукова |
ремонт фасада |
,00 |
|
4 |
Капитальный ремонт дома № 10 по ул. Школьная |
ремонт систем водоснабжения с установкой прибора учета |
,00 |
|
5 |
Капитальный ремонт дома № 11 по ул. Октябрьская |
ремонт крыши |
1 ,00 |
|
6 |
Капитальный ремонт дома № 2 по ул. Пушкина |
ремонт фасада |
,00 |
|
7 |
Капитальный ремонт дома № 17 по ул. Комсомольская |
ремонт крыши, систем теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета |
1 ,00 |
|
8 |
Капитальный ремонт дома № 22 по ул. К. Маркса |
ремонт крыши |
,00 |
|
9 |
Капитальный ремонт дома № 21Б по ул. Молодежная |
ремонт крыши |
,00 |
4. Место выполнение работ: г. Кувандык
5. Оплата работ:
5.1. Аванс: безналично - 30%
5.2. Форма: перечислением на расчетный счет подрядчика
5.3. Сроки: в течение 10-и дней со дня подписания акта выполненных работ и согласования с администрацией муниципального образования город Кувандык Кувандыкского района Оренбургской области.
6. Предоставление конкурсной документации:
6.1. Срок: с момента размещения на сайте в течении 15 дней со дня следующего.
6.2. Место: 5
6.3.Официальный сайт, на котором размещена для ознакомления конкурсная документация: кuvandyk. org
6.4. Размер платы за предоставление конкурсной документации: не предусмотрен.
7. Подача заявок на участие в конкурсе:
7.1. Место: 5
7.2. Порядок: от каждого участника одна заявка
7.3. Дата начала приема: « 24 » марта 2009г. с 08.00 часов местного времени
7.4. Дата окончания: «08» апреля 2009 г. до 11.00 часов местного времени
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, их рассмотрение:
8.1. Место: 5
8.2. Дата и время: «08» апреля 2009 г. в 11.00 часов местного времени
9.Подведение итогов конкурса: будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Постановлением Правительства Оренбургской области от 01.01.2001 г « О реформировании жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области ».
10. Критерии оценки Заявок на участие в конкурсе: описаны в конкурсной документации
11. Сроки проведения работ: согласно договору подряда
12. Место и время предоставления проектно-сметной документации: по адресу Заказчика по согласованию с ним.
13. Дата осмотра подрядными организациями объекта: по согласованию с Заказчиком
на право заключения договор
на капитальный ремонт
|
№ Лота |
Наименование конкурса |
Вид работ |
|
1 |
Капитальный ремонт дома № 3 по ул. М.Жукова |
ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета |
|
2 |
Капитальный ремонт дома № 14 по ул, М. Жукова |
ремонт фасада |
|
3 |
Капитальный ремонт дома № 16 А по ул. М. Жукова |
ремонт фасада |
|
4 |
Капитальный ремонт дома № 10 по ул. Школьная |
ремонт систем водоснабжения с установкой прибора учета |
|
5 |
Капитальный ремонт дома № 11 по ул. Октябрьская |
ремонт крыши |
|
6 |
Капитальный ремонт дома № 2 по ул. Пушкина |
ремонт фасада |
|
7 |
Капитальный ремонт дома № 17 по ул. Комсомольская |
ремонт крыши, систем теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета |
|
8 |
Капитальный ремонт дома № 22 по ул. К. Маркса |
ремонт крыши |
|
9 |
Капитальный ремонт дома № 21Б по ул. Молодежная |
ремонт крыши |
г. Кувандык
2009 год
1. Предмет конкурса, начальная цена договора, источник финансирования
1.1.Предметом настоящего конкурса является:
|
№ Лота |
Наименование конкурса |
Вид работ |
Максимальная цена, руб |
|
1 |
Капитальный ремонт дома № 3 по ул. М.Жукова |
ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета |
1 ,00 |
|
2 |
Капитальный ремонт дома № 14 по ул. М. Жукова |
ремонт фасада |
,00 |
|
3 |
Капитальный ремонт дома № 16А по ул. М. Жукова |
ремонт фасада |
,00 |
|
4 |
Капитальный ремонт дома № 10 по ул. Школьная |
ремонт систем водоснабжения с установкой прибора учета |
,00 |
|
5 |
Капитальный ремонт дома № 11 по ул. Октябрьская |
ремонт крыши |
1 ,00 |
|
6 |
Капитальный ремонт дома № 2 по ул. Пушкина |
ремонт фасада |
,00 |
|
7 |
Капитальный ремонт дома № 17 по ул. Комсомольская |
ремонт крыши, систем теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета |
1 ,00 |
|
8 |
Капитальный ремонт дома № 22 по ул. К. Маркса |
ремонт крыши |
,00 |
|
9 |
Капитальный ремонт дома № 21 Б по ул. Молодежная |
ремонт крыши |
,00 |
1.2. Источник финансирования: федеральный, местный бюджеты и внебюджетные средства (средства собственников)
2. Сведения о заказчике
Заказчик: компания «Жилком»»
Место нахождения и почтовый адрес: 462241 Оренбургская область, 5
Контактный телефон (353
3. Содержание и состав конкурсной документации
Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:
1) заявку на участие в конкурсе;
2) требования к описанию претендентами выполняемых работ;
3) дефектную ведомость и смету выполняемых работ;
4)примерный договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
4.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.
Каждый участник может подать только одну заявку по каждому лоту. В случае если участник подает более одной заявки, все заявки с его участием отклоняются
Предлагаемая цена договора не должна превышать начальную цену договора, указанную в извещении. В случае превышения начальной цены договора заявка будет отклонена как несоответствующая требованиям Конкурсной документации.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из ЕГРЮЛ ( для юр. лица);
выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя);
копия лицензия на соответствующие виды работ;
конкурсное предложение по кап. ремонту с указанием перечня и стоимости по видам подлежащих выполнению работ;
иные документы (копии документов) сертификаты добровольной аккредитации, рекомендательные письма, информация о квалификации работников подрядной организации.
Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется конкурсной комиссией.
Подрядная организация, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменения подаются в письменной форме в запечатанном конверте дополнительно к ранее представленной заявке.
В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка, проводится новый конкурс. При этом допускается изменение условий проведения конкурса.
Документы, входящие в состав Заявки должны быть сшиты (скреплены или упакованы как-либо ещё таким образом), чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Все страницы должны иметь сквозную нумерацию.
5. Порядок проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на конкурс, их рассмотрению и подведению итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся не позднее 3 календарных дней после даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Конкурсной комиссией вскрываются все конверты с заявками на участие в конкурсе, объявляется содержимое заявок, рассматриваются поступившие заявки, откланяются заявки, не соответствующие требованиям настоящей конкурсной документации. подводятся итоги конкурса, и информация заносится в протокол заседания конкурсной комиссии.
Первое место присваивается подрядной организации, представившей заявку на конкурс с наименьшей стоимостью выполняемых работ. Присваиваются 2 и 3 места. В случае если двумя подрядными организациями представлены заявки с одинаковой стоимостью выполняемых работ, победившей признается заявка, содержащая более высокие показатели квалификации подрядной организации.
В течение 3 календарных дней решение конкурсной комиссии о выборе подрядной организации принимается управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме.
Управляющая организация обязана предоставить обоснование выбора подрядной организации по требованию собственников помещений в МКД.
Конкурсная документация, заявки на участие в конкурсе, протоколы заседаний конкурсной комиссии хранятся организатором конкурса в течении 3 лет
Протокол заседания конкурсной комиссии размещается в местах, удобных для ознакомления собственников помещений МКД.
6. Соблюдение конфиденциальности
Информация относительно изучения, оценки и сопоставления Заявок не подлежит разглашению до того, как будет объявлен Победитель конкурса.
Заказчик не вправе предоставлять кому-либо сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну Участников.
Информационная карта
Нижеследующие конкретные условия проведения конкурса — Информационной карты — являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации
|
Ссылка на пункты инструкции участникам размещения заказа |
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Извещение |
Открытый конкурс на право заключения договора на капитальный ремонт
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Извещение |
Информация о заказчике: компания «Жилком»» Место нахождения и почтовый адрес: 462241 Оренбургская область, 5 Контактный телефон (353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Извещение |
Источник финансирования и порядок оплаты: федеральный, местный бюджеты и внебюджетные средства (средства собственников) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Участники размещения заказа: в конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Извещение |
Место, условия и сроки выполнения работ, оказания услуг: г. Кувандык, Оренбургской области. Сроки выполнения работ: согласно договору подряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
К заявке прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ ( для юр. лица); выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); копия лицензия на соответствующие виды работ; конкурсное предложение по кап. ремонту с указанием перечня и стоимости по видам подлежащих выполнению работ; иные документы (копии документов) сертификаты добровольной аккредитации, рекомендательные письма, информация о квалификации работников подрядной организации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Извещение |
Размер платы за предоставление конкурсной документации: не установлен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе: Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Извещение |
Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подготовка и подача заявок на участие в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе: заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в настоящей конкурсной документации и содержать сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Требования к предложению о цене контракта: Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Извещение |
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе: Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть подана в письменной форме по адресу Заказчика до « 08 » апреля 2009 года до 11.00 часов (время местное) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Извещение |
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Вскрытие полученных конвертов с заявками будет происходить по адресу Заказчика « 08 » апреля 2009 года в 11.00 часов (время местное) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Извещение |
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1.Наличие лицензии 2.Квалификация подрядчика и перечень объектов, на которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту 3. Отсутствие случаев приостановления деятельности подрядной организации на других объектах в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 4. Стоимость работ. 5. Сроки выполнения работ. При равных условиях исполнения контракта в заявках нескольких участников конкурса предпочтение отдается участнику, чья конкурсная заявка получена ранее. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Валюта, в которой выражены цены – Валюта Российской Федерации |
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
На бланке организации
Дата, исх. Номер Председателю конкурсной комиссии
компания «Жилком»»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с договора на капитальный ремонт
Лот №__________________
Наименование лота______________________________________________________________ Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,______________________________________________________________
(наименование организации — Участника размещения заказа)
в лице____________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.
2. Мы согласны поставить предусмотренные конкурсом товары, работы и услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили
в настоящем предложении, по цене___________________________________
(укажите общую цену заявки цифрами и прописью)
со следующими показателями:
Срок исполнения________________________________
Качественные характеристики применяемых материалов
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Технология выполнения работ_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Гарантийный срок службы____________________________________________________________
3. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость (доставка по адресу поставки, разгрузка, монтаж, и пр.) и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении договора.
4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение сопутствующих работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство осуществить услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против
______________________________________________________________________________
(наименование организации — Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает_________% (значение укажите цифрами и прописью)
балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации (укажите орган, на который возлагается данное право), не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов - власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с УК «Жилком» на услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в течении трех рабочих дней.
9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с УК «Жилком» мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен______________________________________
(Ф. И.О., телефон работника организации— Участника размещения заказа) Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
11. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания официального договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора на условиях наших предложений.
12. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
13. Наши юридический и фактический адреса:____________________________
телефон___________, факс _____, банковские
реквизиты:__________________________.
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по
адресу:
Участник конкурса по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прилагать любые документы, положительно его характеризующие.
Руководитель организации ____________________(Ф. И.О.)
(подпись)
проект
ДОГОВОР
|
г. Кувандык |
«__» ____________ 2009 г. |
организация «Жилком»», именуемая в дальнейшем « Заказчик», «УК «Жилком»» , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________ __________________________________________________действующего на основании ______________________ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе от __________ 2009 года №___/09, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту ________________________________ Лот №________
1.3. Работы по настоящему контракту выполняются Подрядчиком собственными силами, материалами и техникой.
1.4. Сроки выполнения работ указанных п. 1.2. настоящего договора с момента заключения договора до « » 2009 года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Подрядчик обязан:
2.1.1. Обеспечивать выполнение работ по кап. ремонту ___________________________________ г. Кувандыка надлежащего качества, согласно соответствующему ГОСТу.
2.1.2. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.
2.1.3. Самостоятельно приобрести и поставить на место проведение работ, материалы, изделия, конструкции и технику необходимые для исполнения настоящего договора.
2.1.4. Сдать работы Заказчику.
2.1.5. Выполнить работы в срок, указанный п. 1.4. настоящего договора.
2.1.6. Вывести в течении пяти дней со дня подписания акта приёма-сдачи выполненных работ за пределы территории выполненных работ принадлежащие ему оборудование, транспортные средства, инструменты, конструкции, инвентарь и строительный мусор.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. На получение консультации у Заказчика по вопросам выполнения договора.
2.2.2. Получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в соответствии с разделом 4 настоящего договора
Заказчик обязан:
Передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для
выполнения заказа на выполнение работ для Заказчика.
Принять работу в соответствии с разделом 6 настоящего договора, после
окончания всего комплекса работ подписать акт приёма-сдачи выполненных работ.
После подписания акта приема-сдачи выполненных работ произвести
оплату работ в пределах суммы, указанной в разделе 4 договора.
Заказчик имеет право:
2.4.1. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика;
2.4.2. Представлять Подрядчику претензии в форме составления актов и предписаний на устранение замечаний или недостатков по ходу и качеству выполнения работ, являющихся для Подрядчика обязательными для исполнения.
2.4.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине Подрядчика вправе требовать от него соответствующего возмещения.
2.5. В течение всего срока действия договора и в течении трех лет после его окончания каждая Сторона не должна раскрывать никакой информации, за исключением информации, предусмотренной законодательством о размещении заказов для опубликования в Реестре муниципальных контрактов, перед третьими лицами, имеющий конфиденциальный характер, которая связана с выполняемыми работами, договором, бизнесом, деловыми операциями Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
3.1. Цена договора составляет _______________________рублей.
3.2. Цена договора является предельной суммой, которую может заплатить Заказчик за фактически выполненные работы.
3.3. Цена договора включает в себя общую стоимость всех работ оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение работ по условиям настоящего договора.
3.4. Цена настоящего договора является твёрдой в течении всего срока выполнения работ изменению не подлежит.
3.5. Настоящий договор финансируется из федерального, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства собственников).
3.6. Оплата работ по договор осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в данном договоре в следующем порядке:
3.6.1. Аванс - 30% от стоимости работ по условиям договор после его подписания.
3.6.2. Окончательный расчет - в течение 10 дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.
3.6.3. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Подрядчика несет Подрядчик.
3.7. В случае отказа Подрядчика от выполнения принятых на себя по договору обязательств по выполнению работ, предоплата возвращается Подрядчиком Заказчику в течение 10 банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате предоплаты.
3.8. Отказ Подрядчика от выполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями договора Заказчиком либо в следствии наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки работ, допущенные по вине Подрядчика.
4.3. За просрочку выполнения работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.
4.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты работы в срок, установленный настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.
Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла не по его вине.
4.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
4.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
5.1. При выполнении работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приема сдачи работ по установленной форме. Заказчик в течение десяти дней со дня получения Акта прима сдачи работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт приема сдачи работ или мотивированный отказ.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о поведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение десяти дней после получения Акта приема сдачи работ. Подрядчик обязан провести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах Цены договора.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд.
6.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего договора.
6.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае ели оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона подвергшееся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
7.3. Если такое уведомление не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшееся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью, и имеют силу, в случае, если они подписаны обеими сторонами.
8.3. Договор составлен на пяти пронумерованных листах, в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по условиям настоящего договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
|
ЗАКАЗЧИК: |
ПОДРЯДЧИК: |
