16.07.2007 Извещение №1

о проведении запроса котировок

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области ( г. Тамбов, Интернациональный проезд, 14, e-mail: *****@***ru) сообщает о проведении запроса котировок.

Наименование заказчика: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области.

Предметом запроса котировок является проведение ремонтных работ:

-текущий ремонт 5 (пяти) кабинетов в здании Тамбовстата – общая площадь 129,1 кв. м (разборка покрытий полов из линолеума и релина, разборка плинтусов деревянных, устройство покрытий из линолеума, устройство плинтусов деревянных, снятие обоев со стен и потолков, оклейка обоями стен и потолков высшего качества, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%, окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза, улучшенная окраска составами по дереву плинтусов)

- капитальный ремонт 2 (двух) кабинетов в здании Тамбовстата – общая площадь 55,9 кв. м (разборка перегородок, разборка плинтусов деревянных, разборка покрытий полов из линолеума, устройство покрытий из фанеры под ламинат, фанера марки ДФ-2 толщиной 10 мм, устройство подложки под ламинат, устройство покрытий из ламината, устройство плинтусов, демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов, снятие оконных переплетов остекленных, установка блоков оконных в стенах каменных, заполнение швов пеной, снятие обоев, шпатлевка потолков, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, оклейка обоями стен, пробивка проемов в конструкциях из кирпича, установка блоков дверных в каменных стенах, окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза, улучшенная окраска масляными составами плинтусов, улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных, очистка помещений от строительного мусора, погрузка мусора в автомобили-самосвалы с выгрузкой, отвозка мусора автомобилями - самосвалами на расстояние 10км.)

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

-  текущий ремонт туалетной комнаты в Сосновском представительстве Тамбовстата, расп. по адресу: р. п. Сосновка, Сосновского р-на, Тамбовской области - площадь 6,5 кв. м ( разборка покрытий полов из керамических плиток, устройство укрытий на цементном растворе из плиток керамических, разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, облицовка стен на цементном растворе плитками в общественных зданиях по кирпичу, окраска клеевыми составами улучшенная, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб, оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону)

Все строительные материалы необходимые для производства работ приобретаются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

Работы должны быть выполнены в соответствии со СниП и в установленные контрактом сроки. Недостатки и дефекты возникшие при приемке и в ходе выполнения работ устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты в соответствии ГК РФ.

Участники размещения заказа имеют право заблаговременно, до рассмотрения и оценки котировочных заявок ознакомиться с объектами и сметной документацией.

Источником финансирования заказа является федеральный бюджет.

Место оказания услуг: г. Тамбов, Интернациональный проезд, 14

Сроки оказания услуги: начало работ - дата подписания госконтракта

окончание работ – 31 октября 2007г. .

Начальная/максимальная цена контракта:314345 руб. с учетом НДС и материалов

Условия оплаты: в соответствии с контрактом.

Котировочные заявки подаются с «17» июля 2007г. по «25» июля 2007г.

до 17 часов 00 минут по адресу: г. Тамбов, Интернациональный проезд,14 .

Рассмотрение и оценка котировочной заявки на следующий рабочий день 26.07.2007г.

Срок подписания контракта: государственный контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

Председатель комиссии

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

«_____»___________________________2007 г г. ТАМБОВ

Кому: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области

Заявитель:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа

________________________________________________________________________________________________

номер контактного телефона и адрес электронной почты

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы нижеподписавшиеся, предлагаем поставку необходимых Вам товаров (выполнение работ, оказание услуги):______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Источник финансирования

Место оказания услуги

г. Тамбов

Сроки оказания услуги

до __/__/2007

Цена услуги составляет (рублей)

_______тыс. руб.

Цена на услугу указана без НДС (с учетом НДС) и других обязательных платежей.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки предоставить(выполнить) товар(работы, услуги)в соответствии с условиями, определенными запросом котировки цены и согласно с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Подпись участника, включающая в себя:

Для физических лиц – фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.

Для юридических лиц – наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.

Проект Государственного контракта на ремонтные работы

№

г. Тамбов ___ 2007г.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", , с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в ___________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от "__" ____ 2007 г. N __ о проведении запроса котировок, заключили настоящий Государственный контракт (далее – гос. контракт) о нижеследующем

Предмет Контракта

1.1 «Государственный заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение работ по текущему ремонту 5-ти кабинетов здания Тамбовстата, капитальному ремонту 2 кабинетов здания Тамбовстата, и текущему ремонту туалетной комнаты в Сосновском представительстве Тамбовстата.

1.2.Сроки выполнения работ:

начало работ – дата подписания гос. контракта – « » ____________ 2007г.

окончание работ – « 31 » октября 2007г.

2.Цены и порядок расчетов

2.1. Общая сумма гос. контракта составляет __________ рублей (с учетом НДС и материалов).

2.2.. Заказчик осуществляет предоплату в размере 30 процентов согласно заключенному гос. контракту в течение трех банковских дней.

2.3. Окончательный расчет Заказчик производит согласно фактически выполненным объемам работ по приемо-сдаточным актам и производится согласно расчетному индексу, рекомендуемому центром по ценообразованию на период проведения торгов и корректировке в течение года не подлежит.

2.4. Указанные цены действуют до момента выполнения обязательств Сторонами.

2.5. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов "Государственного заказчика".

2.6. "Государственный заказчик" имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном гос. контракте.

3. Обязанности сторон

«Подрядчик » обязан:

3.1. Выполнить на объектах «Заказчика» работы, обозначенные гос. контрактом в полном объеме в соответствии с нормативно-техническими требованиями, в сроки установленные по согласованию с «Государственным Заказчиком».

3.2. Иметь лицензии на проведение перечисленных ремонтных работ, опыт работ.

3.3. Иметь собственную производственную базу, инструменты, механизмы, строительные леса, квалифицированных специалистов. Приобретать строительные материалы по согласованию с заказчиком.

3.4. Выполнять правила производства работ в соответствии со СниП и в установленные контрактом сроки.

3.5. Предоставлять «Государственному Заказчику» перечень на оборудование объекта приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия работы.

3.6. Заблаговременно, до проведения конкурсных торгов, ознакомиться с объектами и документацией.

3.7. Выполнять действующие на объектах «Государственного Заказчика» специальные правила по технике безопасности и спец. режиму.

3.8. Несет ответственность за выполнение правил по технике безопасности.

«Заказчик» обязан:

3.8. Обеспечить специалистам «Подрядчика» беспрепятственный доступ к месту выполнения ремонтных работ.

4. Форс-мажорные условия

4.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему гос. контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения гос контракта и не зависеть от воли Сторон.

4.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

4.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему гос. контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

4.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

4.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему гос. контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

4.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контрактов и достижения соответствующей договоренности.

5.Порядок приема-сдачи работ

5.1.Приемка-сдача выполненных работ производится в день окончания работ и документально оформляется актом установленной формы в двух экземплярах.

5.2.Акт приемки выполненных работ подписывается должностным лицом «Государственного Заказчика», ответственным за обеспечение и проведение работ на объекте, исполнителем «Подрядчика» и удостоверяется печатями сторон по договору.

5.3.Качество выполненных работ должно соответствовать нормативно-технической документации по указанным в гос. контракте видам работ

5.4.В случае выявления в ходе приемки не качественности работ, недостатки устраняются «Подрядчиком» за свой счет в сроки, согласованные с «Государственным Заказчиком». После подписания сторонами акта на выполненные работы претензии «Государственного Заказчика» по качеству работ не принимаются.

6.Ответственность сторон

6.1. При несвоевременной оплате или неоплате платежных требований-поручений "Подрядчика" по вине "Государственного заказчика" "Подрядчик" вправе требовать уплату неустойки в размере 0,01% от суммы, задержанной к оплате, за каждый день просрочки.

6.2. За не выполнение работ по настоящему гос. контракту"Подрядчик" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере 50% стоимости невыполненных работ.

6.3. За несвоевременное выполнение работ "Подрядчик" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере 1 % стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

7.Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения гос. контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде Тамбовской области.

7.2. Условия настоящего гос. контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего гос. контракта.

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

7.4. "Государственный заказчик" вправе в одностороннем порядке расторгнуть гос. контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. Гарантии

"Поодрядчик" гарантирует качество выполненных работ в период действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим условиям.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий гос. контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

9.2. После подписания настоящего гос. контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего гос. контракта, теряют юридическую силу.

9.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10.Юридические адреса сторон

Подрядчик: Заказчик

Банковские реквизиты:

Руководитель Тамбовстата

____________ _____________

м. п. м. п.