ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении запроса котировок на выполнение работ: ремонт асфальтобетонного покрытия, отмостки и площадки вокруг дома культуры поселок Горный. С 22 июня 2009 года по 26 июня 2009 года.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Источник финансирования заказа: из средств бюджета муниципального образования Ессентукский сельсовет на 2009 год. Форма котировочной заявки: прилагается к запросу котировок. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:5.1. Ремонт отмостки и площадки из литого асфальта – 418 кв. м.
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: территория муниципального образования Ессентукский сельсовет. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказание услуг: до 01.года Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: необходимо включать цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена выполненных работ, а также сумма государственного контракта являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия контракта. Максимальная цена контракта: (двести пять тысяч) рублей. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: здание Ессентукского сельсовета ст. Ессентукская ул. Гагарина, 101 2-й этаж каб. 11. С 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 23 июня 2009г. по 25 июня 2009г., перерыв с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, выходные суббота, воскресенье. Окончание подачи котировочных заявок 25 июня 2009 года 17 часов 00 минут. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 26 июня 2009 года в 10 часов 00 минут. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по безналичному расчету, после выполнения работ в течение 15 банковских дней со дня предоставления счета, и подписания акта выполненных работ и на основании выставленного счета – фактуры. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.В случае обнаружения арифметической ошибки или расхождения между ценой государственного контракта и суммой товаров (работ и услуг), ценой муниципального контракта будет считаться сумма товаров (работ и услуг), исчисленная исходя из количества и цены за единицу товара (работы, услуги), указанных в котировочной заявке.
Котировочная заявка должна быть запечатана в конверт, на котором следует указать «Заявка на участие запроса котировок ». Наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица.
13. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта.
Глава Ессентукского сельсовета
ПРИЛОЖЕНИЕ
к запросу котировок, утвержденному главой Ессентукского сельсовета
от 22г № 000
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Кому: Ессентукский сельсовет (Заказчик)
Изучив, запрос котировок цен участник размещения заказа:
наименование / фамилия, имя, отчество:__________________________________________________________________
место нахождения / место жительства: __________________________________________________________________________
телефон: __________________________________________________________________________
банковские реквизиты: ИНН______________________ КПП___________________
р/с ______________________________ в _____________________________________________
к/с ______________________________, БИК ________________________________
Выражаем, свое согласие участвовать, в запросе котировок на условиях, установленных в извещении, и направляем настоящую заявку на выполнение работ в 2009 году: ремонт асфальтобетонного покрытия, отмостки и площадки вокруг дома культуры поселок Горный. Локальную смету прилагаем.
Место выполненных работ: Ставропольский край, территория муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного района.
Сумма контракта ______________ (___________________________________) руб.
Срок выполненных работ: со дня заключения государственного контракта до 01 августа 2009 года.
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: по безналичному расчету, после выполнения работ в течение 15 банковских дней со дня предоставления счета, и подписания акта выполненных работ и на основании выставленного счета – фактуры.
Выражаем свое согласие, что в случае обнаружения арифметической ошибки или расхождения между ценой государственного контракта и суммой товаров (работ и услуг), в нашей котировочной заявке, ценой государственного контракта следует считать сумму товаров (работ и услуг), исчисленную исходя из количества и цены за единицу товара (работы, услуги), указанных в данной котировочной заявке.
Выражаем согласие, исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Выражаем согласие, включить в порядок формирования цены контракт: с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена выполненных работ, а также сумма государственного контракта являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия контракта.
Выражаем согласие выполнить работы
- Ремонт отмостки и площадки из литого асфальта – 418 кв. м.
_________________ ___________________ ___________________
Должность Подпись Расшифровка (Ф. И.О.)
МП
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
На выполнение работ в 2009 году по ремонту асфальтобетонного покрытия, отмостки и площадки вокруг дома культуры поселок Горный.
ст. Ессентукская № ________ «___»______________ 20 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕССЕНТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, именуемая в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________, с другой стороны, Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция по капитальному строительству Предгорного района», именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», (лицензия № ГС-0- от 01.01.2001г. до 19.12.2010г). По итогам запроса котировок на право заключения муниципальных контрактов с администрацией Ессентукского сельсовета на выполнение работ в 2009 году ремонт асфальтобетонного покрытия, отмостки и площадки вокруг дома культуры поселок Горный. (Протокол рассмотрения заявок от __________.2009г. № ___ ) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить Заказчику следующие работы в 2009 году, ремонт асфальтобетонного покрытия, отмостки и площадки вокруг дома культуры поселок Горный. В соответствии с технической документацией и сдать их Заказчику, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Техническая документация состоит из:
1.2.1 Технического задания: (приложение 1 к муниципальному контракту)
1.2.2. Сметной документации: (приложение 2 к муниципальному контракту), подготовленной Подрядчиком. Определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, в том числе требования к результатам работы.
1.2.3. Техническая документация является неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащим образом сертифицированы.
1.4. Место выполнения работ указано в техническом задании (приложение 1 к муниципальному контракту).
1.5. При исполнении муниципального контракта не допускается подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:2.1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет ____________ (______________) из них:
2.1.1. _____________________________________________ рубля стоимость подрядных работ, материалов, изделий и затраты по их доставке к месту выполнения работ, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов и других обязательных платежей, иные сопутствующие расходы.
2.1.2. 1,8% ____________________________________ стоимость услуг по осуществлению технического надзора «Заказчику-застройщику».
2.2. Работы оплачиваются в строгом соответствии с выполненными объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.3. Оплата строительных работ и услуг Заказчика-застройщика производится поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет соответственно Подрядчика и Заказчика-застройщика следующим образом:
2.3.1. По безналичному расчету, после выполнения работ в течение 15 банковских дней со дня предоставления счета, и подписания акта выполненных работ и на основании выставленного счета – фактуры.
2.4. Цена муниципального контракта в ходе исполнения контракта не может быть изменена.
2.5. Расчеты по настоящему контракту производятся в российских рублях.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, до 01.10.2009 года после подписания муниципального контракта и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям договора и обеспечить контроль над ходом оказанных услуг.
3.1.2. В согласованные с Заказчиком сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку разгрузку, складирование и хранение.
3.1.3. Выполнить своими силами и средствами на Объекте временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.
3.1.4. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта до их вывоза с территории Объекта.
3.1.5. Обеспечить на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия.
3.1.6. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.
3.1.7. Осуществлять за свой счет в процессе работ систематическую, а после завершения работ окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора.
3.1.8. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок, а в случае, если стороны не могут прийти к согласию в разумный срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
3.1.9. Вывести в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки результата работ, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции.
3.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
3.1.11. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных для переработки (обработки) вещей или иного используемого для исполнения договора имущества. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта работ или его части до приемки этого объекта заказчиком;
3.1.12. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов работы со стороны третьих лиц;
3.1.13. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Передать Подрядчику в двухдневный срок со дня подписания контракта сметную документацию, в случае, если наличие сметной документации в составе технической документации предусмотрено пунктом 1.2. настоящего контракта.
3.2.2. В течение пяти рабочих дней принять работы по настоящему контракту.
3.2.3. Производить «Подрядчику» оплату за фактически выполненные работы, согласно представленным актом выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. Организовать производство работ на Объекте по своим планам и графикам, указанным с начальными и конечными сроками выполнения работ указанными в календарном плане.
3.4. Заказчик имеет право.
3.4.1. Устранить недостатки в работе Подрядчика, ухудшившие результат работы или делающие результат работы или делающие его непригодным для предусмотренного в контракте использования (обычного использования) в случае, если Подрядчик в согласованным с заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, с привлечением других лиц для их устранения и возмещением расходов за счет Подрядчика.
3.4.2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.5. Заказчик-застройщик:
3.5.1. Осуществляет контроль за ходом строительных работ по объекту, технических надзор за соответствием применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования утвержденной смете, техническим регламентам, требованиям действующих строительных норм и правил, стандартов, техническим условиям.
3.5.2. Оказывает Подрядчику содействие в выполнении работ (услуг) в объемах и в порядке, предусмотренных настоящим контрактом.
3.5.3. Организует работу комиссии по приемке объекта в эксплуатацию. Осуществляет приемку выполненных работ и представляет заказчику акты выполненных работ по формам КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры.
3.5.4. Обеспечивает целевое, рациональное и экономное расходование выделенных на строительство (ремонт) средств. Проверяет обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Подрядчиком, поставщиками и другими организациями к оплате за выполнение ими работы (услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты.
3.5.5. Проводит сверку расчетов с подрядчиком, предоставляет заказчику информацию по итогам сверки.
3.5.6. Осуществляет хранение документации, связанной с реализацией настоящего договора.
3.5.7. Подготавливает необходимую документацию для открытия финансирования по объекту строительства.
3.5.8. По запросу заказчика предоставляет информацию об объемах выполненных работ и т. п.
3.5.9. Ведет учет расходов по строительству объектов, а также кредиторской и дебиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам; статистическую отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало выполнения работ – с даты подписания контракта, окончание работ 01.01.01 года.
5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить заказчика и заказчика-застройщика о выполнении работ.
5.2. Приемка результата работ в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией или рабочей приемной комиссией, назначенной заказчиком в течении пяти дней после окончания работ.
5.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик гарантирует качество всех работ (результата работ) в соответствии с технической документацией на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок результата работ устанавливается заказчиком и подрядчиком 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки результатов работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации, последующей ненадлежащей эксплуатацией Объекта
6.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.5. При обнаружении, в течение гарантийного срока дефектов, связанных с некачественным выполнением подрядчиком работ, а также поставкой дефектных строительных материалов, заказчик в двухдневный срок со дня обнаружения дефекта, составит рекламационный акт с обязательным участием подрядчика или лиц, уполномоченных им для этой цели, которые должны быть своевременно уведомлены, после чего подрядчик за свой счет обязуется устранить обнаруженные дефекты в течении пяти дней.
При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения заказчик организует квалифицированную государственную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.
Если подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц. В этом случае подрядчик возмещает заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.
7.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.3. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту заказчик вправе заключить контракт со вторым участником размещения заказа с его согласия. Если до расторжения муниципального контракта подрядчиком частично исполнены обязательства по настоящему контракту, при заключении нового муниципального контракта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть, уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса (победителем в проведении запроса котировок). При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
8.3. За нарушение заказчиком сроков оплаты работ, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставляемого товара, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
8.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
8.5. На подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово–промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влияния на исполнение обязательств по Договору.
9.4. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обязательства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон, путем направления любой из Сторон письменного уведомления другой Стороне.
9.6. Обстоятельства непреодолимой силы учитываются при исчислении срока действия контракта.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
11.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания контракта, окончание работ 01.01.01 года.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:12.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами в виде дополнительных соглашений.
12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
Администрация Ессентукского с\с ______________________
ст. Ессентукская, ул. . _____________________
\ ______________________
р\сч ______________________
в ГРКЦ ГУ Банка России по СК ______________________
г. Ставрополь
_______________________
_______________________
Глава ______________________
Ессентукского сельсовета ______________________
_________________ _______________________
м. п. м. п.
Заказчик-застройщик
Муниципальное унитарное предприятие
«Дирекция по капитальному строительству
Предгорного района» ст. Ессентукская
р/с
В Пятигорском ОСБ 30/0139 Северо-
Кавказский банк СБ РФ Г. Ставрополь
к/с
____________________
м. п.
