Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по определению подрядчика для выполнения работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации города Тамбова 26.05.2008 № 000

Конкурсная документация

на проведение открытого конкурса по определению подрядчика для

выполнения работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

1. Общие сведения

1.1. Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по определению подрядчика для выполнения работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове (далее – конкурсная документация) подготовлена и разработана на основании:

- Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (ред. от 01.01.2001, 27.07.2006, 20.04.2007, 24.07.2007);

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- иных федеральных законов, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правовое регулирование в сфере размещения заказов, нормативных правовых актов органов государственной власти Тамбовской области и муниципальных правовых актов о размещении заказов.

1.2. Предметом муниципальных контрактов, заключаемых по результатам открытого конкурса на размещение заказа для муниципальных нужд по каждому лоту, является:

- лот № 1: выполнение работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове;

- лот № 2: выполнение работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове;

- лот № 3: выполнение работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове.

Проекты муниципальных контрактов являются неотъемлемыми частями настоящей конкурсной документации (приложения № 1, 2, 3).

Объем выполняемых работ:

№ п/п	Наименование вида работ	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Объем
1	2	3	4
1.	Лот № 1
	Выполнение работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю	тысяча квадратных метров	71,5
2.	Лот № 2
	Выполнение работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю	гектар (га)	146,5
3.	Лот № 3
	Выполнение работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю	тысяча квадратных метров	72,1

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более, чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

Требования к выполняемым работам (по каждому лоту): работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями инструкций и нормативных актов: Федерального закона от 01.01.2001 «О землеустройстве», Инструкции по топографическим съемкам в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (г. Москва, «Недра», 1985 год) и Инструкции по межеванию земель от 01.01.2001.

1.3. Муниципальным заказчиком (далее - заказчик) является комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова.

1.4. Организатором конкурса, осуществляющим подготовку и проведение мероприятий, связанных с размещением заказа для муниципальных нужд, является управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова (далее – управление).

1.5. Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6. Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящей конкурсной документацией в электронном виде на официальном сайте администрации города Тамбова в сети «Интернет» (www. cityadm. *****) бесплатно.

Конкурсную документацию можно получить по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса по предъявлению письма-запроса и документа, подтверждающего внесение платы за конкурсную документацию в размере, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.

1.7. Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все формы и условия. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.8. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

1.9. При проведении процедур конкурса какие-либо переговоры работников управления или членов конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

и инструкция по ее заполнению

2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в отношении определенного лота по установленной форме (приложение № 4 к конкурсной документации).

2.2. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней материалы должны быть составлены на русском языке.

Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

2.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.5. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (при ее наличии). Все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть завизированы уполномоченными лицами. При подготовке заявки и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

2.6. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью упол­номоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно (для физических лиц).

Вся документация должна иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены либо в нотариальном порядке в случаях, установленных действующим законодательством, либо участником размещения заказа, при этом на копии должна присутствовать подпись и печать (при наличии) участника размещения заказа.

2.7. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.8. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы должны быть пронумерованы, прошиты (сброшюрованы), опечатаны и подписаны лицом, имеющим все полномочия для их подписания от имени участника размещения заказа.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

2.9. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в конкурсе, которые включают в себя:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (указывается в заявке на участие в конкурсе);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (полномочия руководителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими их служебное положение, а также другими документами, полномочия других представителей подтверждаются доверенностью, заверенной в установленном порядке);

- копию лицензии, выданной соответствующим лицензирующим органом, с разрешением осуществлять виды работ, являющиеся предметом конкурса.

2.10. Заявка на участие в конкурсе должна содержать предложение об условиях муниципального контракта, в том числе предложение о качестве выполняемых работ, цене контракта.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа

выполняемых работ

3.1. Участник размещения заказа в заявке на участие в конкурсе должен возможно более точно дать описание предлагаемых работ по следующим параметрам:

- наименование;

- объем выполняемых работ (согласно абзацу 6 пункта 1.2.);

- качество выполняемых работ (наименование соответствующих инструкций и нормативных актов) (согласно абзацу 8 пункта 1.2.).

3.2. В случае, если заявка участника размещения заказа не содержит полного описания выполняемых работ, а также их количественных и качественных характеристик, такая заявка участника может быть отклонена на основании пункта 4 части 1 статьи 12 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Место, условия и сроки выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: согласно перечням земельных участков (приложения № 5, 6, 7 к конкурсной документации).

4.2. Условия выполнения работ (по каждому лоту):

- выполнение работ иждивением подрядчика;

- наличие лицензии на выполнение данного вида работ.

4.3. Сроки выполнения работ (по каждому лоту): не более 50 дней с момента заключения контракта.

5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота),

порядок формирования цены муниципального контракта (цены лота),

источник финансирования заказа, сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта, форма, сроки и порядок оплаты работ

5.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):

- лот № 1: 375000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей, в т. ч. НДС - 57203 (пятьдесят семь тысяч двести три) рубля 39 копеек;

- лот № 2: 375000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей, в т. ч. НДС - 57203 (пятьдесят семь тысяч двести три) рубля 39 копеек;

- лот № 3: 375000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей, в т. ч. НДС - 57203 (пятьдесят семь тысяч двести три) рубля 39 копеек.

5.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его выполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.

При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

5.3. Ценовое предложение должно учитывать:

- условия выполнения работ;

- условия оплаты выполненных работ;

- сроки выполнения работ;

- требования и условия, указанные в конкурсной документации;

- наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по муниципальному контракту.

5.4. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложение о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), отклоняется.

5.5. Порядок формирования цены контракта (по каждому лоту): цена формируется из затрат на выполнение работ с учетом НДС, транспортных расходов, налогов и других обязательных платежей.

Порядок формирования и структура цены муниципального контракта представляется участником конкурса в заявке.

5.6. При указании участником конкурса разных цен в заявке и в структуре цены арифметические ошибки исправляются следующим образом: если существует расхождение между ценой, указанной в заявке, и ценой, указанной в структуре цены, преимущество имеет цена, указанная в заявке, а цена, указанная в структуре цены, не рассматривается.

5.7. Источник финансирования заказа: средства бюджета городского округа – город Тамбов.

5.8. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта в заявке должна быть выражена в российских рублях.

5.9. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ (по каждому лоту):

- безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика;

- оплата в течение 20 банковских дней после полного выполнения работ, включая устранение выявленных в ходе сдачи-приемки недостатков и подписания обеими сторонами соответствующего акта, при этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ до 30 дней.

6. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок

на участие в конкурсе

6.1. Прием заявок на участие в конкурсе от участников размещения заказа производится управлением со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, и заканчивается в день и время вскрытия конвертов с заявками, указанные в извещении о проведении конкурса.

Заявки на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока подачи заявок, признаются опоздавшими.

Заявки на участие в конкурсе принимаются управлением по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Конкурсные заявки могут быть доставлены нарочным или отправлены почтой в запечатанном конверте. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки конкурсных заявок и несет все риски несоблюдения сроков получения заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.

6.2. По каждому лоту открытого конкурса участник размещения заказа вправе подать только одну заявку.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

6.3. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется управлением. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, управление выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

6.4. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки.

6.5. Участники размещения заказа запечатывают конкурсную заявку в конверт, на котором указывается:

- адрес и наименование организатора конкурса, указанные в извещении о проведении открытого конкурса;

- слова: «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО __ час. ___ ____________ 200_ г.»;

- слова: «НА конкурс «________________________________», лот №___ «_______________________________»;

- шифр извещения, опубликованного в официальном печатном издании и размещенного на официальном сайте администрации города Тамбова в сети «Интернет».

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

6.6. Лицо, осуществляющее хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

6.7. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, установленном в пункте 6.5. настоящей конкурсной документации, управление не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого, а также несвоевременное вскрытие такого конверта.

6.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе (лоте) или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе (лоте), конкурс признается несостоявшимся в отношении тех лотов, на участие в которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

6.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 27-28 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект муниципального контракта, прилагаемого к конкурсной документации.

Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

7. Требования к участникам размещения заказа

7.1. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а именно:

-  наличие лицензии, выданной соответствующим лицензирующим органом, с разрешением осуществлять виды работ, являющиеся предметом конкурса;

-  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

-  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

-  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

7.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 7.1. конкурсной документации;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличия в заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- непредставления определенных в заявке по установленной форме документов или сведений либо наличия в таких документах или сведениях недостоверных данных об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ.

7.3. Не допускается участие в конкурсе организатора конкурса, заказчика, а также работников организатора конкурса и заказчика.

7.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных выше, не допускается.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

8.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою конкурсную заявку, уведомляет управление в письменной форме в любое время до вскрытия конвертов конкурсной комиссией. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование участника, отзывающего заявку.

8.2. Изменения конкурсной заявки готовятся и запечатываются в конверт с комплектом документов, маркируются «изменение заявки на участие в конкурсе» и направляются в управление.

8.3. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

9. Порядок предоставления участникам размещения заказа

разъяснений положений конкурсной документации

9.1. Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в управление запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса специалисты управления обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в управление не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

9.2. Все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых, публикуются на официальном сайте администрации города Тамбова в сети «Интернет» (www. cityadm. *****).

9.3. Все изменения и дополнения конкурсной документации направляются письменно или в форме электронных документов всем участникам конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.

9.4. Участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Управление не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

10. Дата, время, место и порядок вскрытия конвертов с заявками

на участие в конкурсе

10.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

10.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой.

10.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

10.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (приложение № 8 к конкурсной документации). Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в списке регистрации представителей участников размещения заказа.

10.5. Управление осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио - и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом, такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио - или видеозапись процедуры.

11. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск

к участию в конкурсе

11.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа установленным требованиям.

11.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе указывается в извещении о проведении открытого конкурса и не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.

11.3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

11.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе; оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются управлением уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

12.1. Оценка и сопоставление заявок, поданных участниками конкурса, осуществляется конкурсной комиссией по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

12.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса по 100 бальной системе в целях определения победителя конкурса в соответствии со следующими критериями оценки:

Критерий	Учитываемый балл
1. Цена контракта	Значимость 50 баллов. Заявка с наименьшим показателем получает наиболее возможный балл по данному диапазону данного критерия и принимается за Х. За Y принимается показатель другой заявки. Баллы других заявок будут рассчитываться следующим образом: X/Yi (i – cледующий порядковый номер заявки) х (умножить) на максимальный балл по данному диапазону данного критерия
2. Срок выполнения работ	Значимость 50 баллов. Заявка с наименьшим показателем получает наиболее возможный балл по данному диапазону данного критерия и принимается за Х. За Y принимается показатель другой заявки. Баллы других заявок будут рассчитываться следующим образом: X/Yi (i – cледующий порядковый номер заявки) х (умножить) на максимальный балл по данному диапазону данного критерия

В итоге каждая конкурсная заявка получает суммарную оценку, выраженную в баллах.

12.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта, присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

12.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта, набрав наибольшее количество баллов, и заявке которого присвоен первый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

12.5. В случае, если заказчику, управлению или конкурсной комиссии станут известны факты несоответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, и (или) недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником конкурса, такой участник будет отстранен от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

13. Срок и порядок подписания муниципального контракта

13.1. В отношении каждого лота заключается отдельный муниципальный контракт.

13.2. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем или участником конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя или участника конкурса, в течение двадцати дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе), но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе).

13.3. Победителю или участнику конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем или участником конкурса в заявке.

13.4. Победитель или участник конкурса в срок, установленный пунктом 13.2. конкурсной документации, должен представить заказчику подписанный муниципальный контракт.

13.5. В случае, если победитель или участник конкурса в установленный срок не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

13.6. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

13.7. Сведения о победителях (участниках) конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также об исполнителях, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, вносятся в реестр недобросовестных поставщиков.

13.8. Правоотношения между заказчиком и победителем (участником) конкурса по предмету конкурса возникают после заключения муниципального контракта.

Приложение

к конкурсной документации

на проведение открытого конкурса

по определению подрядчика для

выполнения работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______

на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа –

город Тамбов по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

г. Тамбов от «___» ________ 200__ г.

Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов – комитетом земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова, именуемым в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Положения, утвержденного решением Тамбовской городской Думы , с одной стороны, и _______________________________________________________,

(полное наименование подрядчика)

именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________ _________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам _________________________________________________________________

(наименование конкурса)

(протокол ___________________________ №______________ от _________).

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту:

Наименование вида работ	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Объем
2	3	4
Выполнение работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю	тысяча квадратных метров	71,5
Итого:		71,5

Заказчик в соответствии с конкурсной документацией по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более, чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.3. Требования, предъявляемые к работам, подлежащим выполнению по настоящему Контракту: работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены в соответствии с требованиями инструкций и нормативных актов: Федерального закона от 01.01.2001 «О землеустройстве», Инструкции по топографическим съемкам в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (г. Москва, «Недра», 1985 год) и Инструкции по межеванию земель от 01.01.2001.

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ

2.1. Цена Контракта составляет 375000 рублей (триста семьдесят пять тысяч рублей), в т. ч. НДС (18% ) 57203 рубля 39 копеек.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев изменения объема работ, на выполнение которых заключен Контракт.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в пределах выделенных на 2008 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 14 настоящего Контракта, на основании акта приемки-сдачи работ.

2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 банковских дней после полного выполнения работ, включая устранение выявленных в ходе сдачи-приемки недостатков, и подписания обеими Сторонами соответствующего акта.

При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ до 30 дней.

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.

Статья 3. Источник финансирования

Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации

Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: согласно перечню земельных участков (приложение № 5 к конкурсной документации).

4.2. Срок выполнения работ составляет не более 50 дней с момента заключения Контракта.

4.3. Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.2. настоящего Контракта, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Условия выполнения работ:

- выполнение работ иждивением Подрядчика;

- наличие лицензии на выполнение данного вида работ.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

- выполнить все работы, указанные в настоящем Контракте, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;

- обеспечить качество выполнения работ в полном соответствии с требованиями инструкций и нормативных законодательных актов: Федерального закона от 01.01.2001 «О землеустройстве», Инструкции по топографическим съемкам в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (г. Москва, «Недра», 1985 год) и Инструкции по межеванию земель от 01.01.2001;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- обеспечить выполнение в месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности (при необходимости);

- указанные виды работ выполнять из своих расходных материалов, на своем оборудовании и своими инструментами;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- по окончании выполнения работ известить об этом Заказчика в срок не позднее трех дней;

- передать Заказчику результат работы, а также информацию, необходимую для использования результата работ.

5.2. Обязательства Заказчика:

- в течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы принять результаты работ, а при обнаружении недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Статья 6. Контроль Заказчика за выполнением работ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых работ.

6.2. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Статья 7. Сдача и приемка выполненных работ

7.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

В срок, установленный пунктом 5.2. настоящего Контракта, Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает выполненную работу (ее результат).

При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и оговорить их в акте, удостоверяющем приемку, с указанием сроков их исправления.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком.

7.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан письменно известить об этом Подрядчика в течение десяти дней после их обнаружения.

7.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от сметной стоимости работ до фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Контракта, кроме нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от сметной стоимости работ за каждый выявленный случай ненадлежащего их выполнения.

8.5. В случае обнаружения недостатков в технической документации Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 10. Прочие условия

10.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

10.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на второй день после отправления письма по почте.

10.5. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета городского округа – город Тамбов, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

При наличии убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ, Подрядчик вправе требовать их возмещения от Заказчика.

10.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При этом, существенным нарушением настоящего Контракта является нарушение сроков выполнения работ.

10.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.

10.8. Заказчик оставляет за собой право замены земельного участка (участков) в случае, если земельный участок поставлен на кадастровый учет, на другой земельный участок (участки) исходя из общего объема финансирования по Контракту.

Статья 11. Разрешение споров и разногласий

Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 12. Вступление Контракта в силу

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 13. Контрактная документация

13.1 Протокол _______________________________________________ от «__»___________г. № _____________________.

13.2. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Статья 14. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова Адрес: г. Тамбов, улица Карла Маркса/Коммуналь-ная, 146/11 Телефон (факс):796946 E-mail: post-kmizr @ citiadm. ***** Расчетный счет: Отделение по г. Тамбову и Тамбовскому району УФК по Тамбовской области (комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова, л/с ) ОКПО: ИНН: КПП:

Подрядчик: ________________________________ ________________________________ Адрес:__________________________ ________________________________ Телефон (факс):__________________ E-mail: _________________________ ________________________________ Расчетный счет: _________________ ________________________________ Банк: ___________________________ ________________________________ ________________________________ ОКПО: _________________________ ИНН: __________________________

Председатель комитета Руководитель_______________

земельных ресурсов и (Ф. И.О., должность)

землепользования администрации

города Тамбова

______________ ___________________________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Приложение

к конкурсной документации

на проведение открытого конкурса

по определению подрядчика для

выполнения работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______

на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа –

город Тамбов по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

г. Тамбов от «___» ________ 200__ г.

Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов – комитетом земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова, именуемым в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Положения, утвержденного решением Тамбовской городской Думы , с одной стороны, и _______________________________________________________,

(полное наименование подрядчика)

именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________ _________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам _________________________________________________________________

(наименование конкурса)

(протокол ___________________________ №______________ от _________).

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту:

Наименование вида работ	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Объем
2	3	4
Выполнение работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю	гектар (га)	146,5
Итого:		146,5

Заказчик в соответствии с конкурсной документацией по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более, чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.3. Требования, предъявляемые к работам, подлежащим выполнению по настоящему Контракту: работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены в соответствии с требованиями инструкций и нормативных актов: Федерального закона от 01.01.2001 «О землеустройстве», Инструкции по топографическим съемкам в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (г. Москва, «Недра», 1985 год) и Инструкции по межеванию земель от 01.01.2001.

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ

2.1. Цена Контракта составляет 375000 рублей (триста семьдесят пять тысяч рублей), в т. ч. НДС (18% ) 57203 рубля 39 копеек.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев изменения объема работ, на выполнение которых заключен Контракт.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в пределах выделенных на 2008 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 14 настоящего Контракта, на основании акта приемки-сдачи работ.

2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 банковских дней после полного выполнения работ, включая устранение выявленных в ходе сдачи-приемки недостатков, и подписания обеими Сторонами соответствующего акта.

При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ до 30 дней.

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.

Статья 3. Источник финансирования

Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации

Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: согласно перечню земельных участков (приложение № 6 к конкурсной документации).

4.2. Срок выполнения работ составляет не более 50 дней с момента заключения Контракта.

4.3. Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.2. настоящего Контракта, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Условия выполнения работ:

- выполнение работ иждивением Подрядчика;

- наличие лицензии на выполнение данного вида работ.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

- выполнить все работы, указанные в настоящем Контракте, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;

- обеспечить качество выполнения работ в полном соответствии с требованиями инструкций и нормативных законодательных актов: Федерального закона от 01.01.2001 «О землеустройстве», Инструкции по топографическим съемкам в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (г. Москва, «Недра», 1985 год) и Инструкции по межеванию земель от 01.01.2001;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- обеспечить выполнение в месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности (при необходимости);

- указанные виды работ выполнять из своих расходных материалов, на своем оборудовании и своими инструментами;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- по окончании выполнения работ известить об этом Заказчика в срок не позднее трех дней;

- передать Заказчику результат работы, а также информацию, необходимую для использования результата работ.

5.2. Обязательства Заказчика:

- в течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы принять результаты работ, а при обнаружении недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Статья 6. Контроль Заказчика за выполнением работ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых работ.

6.2. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Статья 7. Сдача и приемка выполненных работ

7.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

В срок, установленный пунктом 5.2. настоящего Контракта, Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает выполненную работу (ее результат).

При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и оговорить их в акте, удостоверяющем приемку, с указанием сроков их исправления.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком.

7.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан письменно известить об этом Подрядчика в течение десяти дней после их обнаружения.

7.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от сметной стоимости работ до фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Контракта, кроме нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от сметной стоимости работ за каждый выявленный случай ненадлежащего их выполнения.

8.5. В случае обнаружения недостатков в технической документации Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 10. Прочие условия

10.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

10.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на второй день после отправления письма по почте.

10.5. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета городского округа – город Тамбов, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

При наличии убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ, Подрядчик вправе требовать их возмещения от Заказчика.

10.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При этом, существенным нарушением настоящего Контракта является нарушение сроков выполнения работ.

10.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.

10.8. Заказчик оставляет за собой право замены земельного участка (участков) в случае, если земельный участок поставлен на кадастровый учет, на другой земельный участок (участки) исходя из общего объема финансирования по Контракту.

Статья 11. Разрешение споров и разногласий

Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 12. Вступление Контракта в силу

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 13. Контрактная документация

13.1 Протокол _______________________________________________ от «__»___________г. № _____________________.

13.2. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Статья 14. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова Адрес: г. Тамбов, улица Карла Маркса/Коммуналь-ная, 146/11 Телефон (факс):796946 E-mail: post-kmizr @ citiadm. ***** Расчетный счет: Отделение по г. Тамбову и Тамбовскому району УФК по Тамбовской области (комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова, л/с ) ОКПО: ИНН: КПП:

Подрядчик: ________________________________ ________________________________ Адрес:__________________________ ________________________________ Телефон (факс):__________________ E-mail: _________________________ ________________________________ Расчетный счет: _________________ ________________________________ Банк: ___________________________ ________________________________ ________________________________ ОКПО: _________________________ ИНН: __________________________

Председатель комитета Руководитель_______________

земельных ресурсов и (Ф. И.О., должность)

землепользования администрации

города Тамбова

______________ ___________________________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Приложение

к конкурсной документации

на проведение открытого конкурса

по определению подрядчика для

выполнения работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______

на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа –

город Тамбов по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

г. Тамбов от «___» ________ 200__ г.

Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов – комитетом земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова, именуемым в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Положения, утвержденного решением Тамбовской городской Думы , с одной стороны, и _______________________________________________________,

(полное наименование подрядчика)

именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________ _________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам _________________________________________________________________

(наименование конкурса)

(протокол ___________________________ №______________ от _________).

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту:

Наименование вида работ	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Объем
2	3	4
Выполнение работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю	Тысяча квадратных метров	72,1
Итого:		72,1

Заказчик в соответствии с конкурсной документацией по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более, чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.3. Требования, предъявляемые к работам, подлежащим выполнению по настоящему Контракту: работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены в соответствии с требованиями инструкций и нормативных актов: Федерального закона от 01.01.2001 «О землеустройстве», Инструкции по топографическим съемкам в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (г. Москва, «Недра», 1985 год) и Инструкции по межеванию земель от 01.01.2001.

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ

2.1. Цена Контракта составляет 375000 рублей (триста семьдесят пять тысяч рублей), в т. ч. НДС (18%) 57203 рубля 39 копеек.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев изменения объема работ, на выполнение которых заключен Контракт.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в пределах выделенных на 2008 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 14 настоящего Контракта, на основании акта приемки-сдачи работ.

2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 банковских дней после полного выполнения работ, включая устранение выявленных в ходе сдачи-приемки недостатков, и подписания обеими Сторонами соответствующего акта.

При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ до 30 дней.

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.

Статья 3. Источник финансирования

Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации

Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: согласно перечню земельных участков (приложение № 7 к конкурсной документации).

4.2. Срок выполнения работ составляет не более 50 дней с момента заключения Контракта.

4.3. Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.2. настоящего Контракта, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Условия выполнения работ:

- выполнение работ иждивением Подрядчика;

- наличие лицензии на выполнение данного вида работ.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

- выполнить все работы, указанные в настоящем Контракте, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;

- обеспечить качество выполнения работ в полном соответствии с требованиями инструкций и нормативных законодательных актов: Федерального закона от 01.01.2001 «О землеустройстве», Инструкции по топографическим съемкам в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (г. Москва, «Недра», 1985 год) и Инструкции по межеванию земель от 01.01.2001;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- обеспечить выполнение в месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности (при необходимости);

- указанные виды работ выполнять из своих расходных материалов, на своем оборудовании и своими инструментами;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- по окончании выполнения работ известить об этом Заказчика в срок не позднее трех дней;

- передать Заказчику результат работы, а также информацию, необходимую для использования результата работ.

5.2. Обязательства Заказчика:

- в течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы принять результаты работ, а при обнаружении недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Статья 6. Контроль Заказчика за выполнением работ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых работ.

6.2. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Статья 7. Сдача и приемка выполненных работ

7.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

В срок, установленный пунктом 5.2. настоящего Контракта, Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает выполненную работу (ее результат).

При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и оговорить их в акте, удостоверяющем приемку, с указанием сроков их исправления.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком.

7.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан письменно известить об этом Подрядчика в течение десяти дней после их обнаружения.

7.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от сметной стоимости работ до фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Контракта, кроме нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от сметной стоимости работ за каждый выявленный случай ненадлежащего их выполнения.

8.5. В случае обнаружения недостатков в технической документации Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 10. Прочие условия

10.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

10.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на второй день после отправления письма по почте.

10.5. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета городского округа – город Тамбов, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

При наличии убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ, Подрядчик вправе требовать их возмещения от Заказчика.

10.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При этом, существенным нарушением настоящего Контракта является нарушение сроков выполнения работ.

10.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.

10.8. Заказчик оставляет за собой право замены земельного участка (участков) в случае, если земельный участок поставлен на кадастровый учет, на другой земельный участок (участки) исходя из общего объема финансирования по Контракту.

Статья 11. Разрешение споров и разногласий

Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 12. Вступление Контракта в силу

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 13. Контрактная документация

13.1 Протокол _______________________________________________ от «__»___________г. № _____________________.

13.2. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Статья 14. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова Адрес: г. Тамбов, улица Карла Маркса/Коммуналь-ная, 146/11 Телефон (факс):796946 E-mail: post-kmizr @ citiadm. ***** Расчетный счет: Отделение по г. Тамбову и Тамбовскому району УФК по Тамбовской области (комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова, л/с ) ОКПО: ИНН: КПП:

Подрядчик: ________________________________ ________________________________ Адрес:__________________________ ________________________________ Телефон (факс):__________________ E-mail: _________________________ ________________________________ Расчетный счет: _________________ ________________________________ Банк: ___________________________ ________________________________ ________________________________ ОКПО: _________________________ ИНН: __________________________

Председатель комитета Руководитель_______________

земельных ресурсов и (Ф. И.О., должность)

землепользования администрации

города Тамбова

______________ ___________________________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Приложение

к конкурсной документации

на проведение открытого конкурса

по определению подрядчика для

выполнения работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

Бланк участника размещения заказа Дата, исх. номер

Начальнику управления муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова

З А Я В К А

на участие в открытом конкурсе

___________________________________________________________

(указывается наименование открытого конкурса)

на лот № ____

наименование работы _________________________________________

1. Изучив конкурсную документацию по настоящему конкурсу, а также при1менимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, ___________________________________________________

(полное и сокращенное наименование участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и в случае победы выполнять работы в соответствии с условиями конкурса и нашего конкурсного предложения.

2. Предлагаемая цена муниципального контракта __________________________________________________________ рублей.

(в том числе прописью)

Порядок формирования цены муниципального контракта, структура цены муниципального контракта (подтвержденная сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки), сроки и порядок оплаты выполненных работ_________________________________________

(предложения участника размещения заказа согласно п. п. 5конкурсной документации)

3. Описание выполняемых работ _____________________________

(объем выполняемых работ, согласно абзацу 6 пункта 1.2. конкурсной документации, качество выполняемых работ, наименование соответствующих инструкций и нормативных актов, согласно абзацу 8 пункта 1.2. конкурсной документации)

4. Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:

- место выполняемых работ ____________________________________

(согласно пункту 4.1. конкурсной документации)

- условия выполнения работ __________________________________

(согласно пункту 4.2. конкурсной документации)

- сроки выполнения работ ____________________________________

(согласно пункту 4.3. конкурсной документации)

- другие ____________________________________________________

5. Кроме того, предлагаем дополнительные условия исполнения муниципального контракта:_________________________________________

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с ________________________________________________________________

(наименование заказчика согласно п. 1.3. конкурсной документации)

на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации в срок, установленный пунктом 13.2. конкурсной документации.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен________________________________________________

(должность, Ф. И.О., телефон, факс, e-mail уполномоченного лица)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Мы подтверждаем, что до заключения муниципального контракта на выполнение заказа настоящая заявка будет считаться нашим акцептом на вашу публичную оферту (объявление конкурса).

9. Мы согласны с условием, что вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью и (или) минимальными сроками выполнения заказа по предмету конкурса.

Наши юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты:

_____________________________________________________________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Гарантирую достоверность представленной информации.

Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель) _____________________

(подпись, Ф. И.О.)

Главный бухгалтер (при наличии) ______________________

(подпись, Ф. И.О.)

М. П. (при наличии)

оПИСЬ ДОКУМЕНТОВ*,

представляемых для участия в открытом конкурсе

___________________________________________________________

(наименование конкурса)

Настоящим _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в конкурсе нами к заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются ниже перечисленные документы:

№	Наименование	Количество листов
1.	Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная Федеральной налоговой службой России (для юридических лиц)
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная Федеральной налоговой службой России (для индивидуальных предпринимателей)
2.	Копия лицензии, выданной соответствующим лицензирующим органом с разрешением осуществлять виды работ, являющиеся предметом конкурса
3.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа
4.	Иные документы

* заполняется участником размещения заказа согласно документам, приложенным к заявке. Данная опись сшивается вместе с заявкой и вкладывается в конверт.

Приложение

к конкурсной документации

на проведение открытого конкурса

по определению подрядчика для

выполнения работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков на выполнение работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

№ п/п	Наименование	Площадь участка, тыс. кв. м
1	2	3
1	Б
2	/7
3
4
5	В
6	А
7	А
8	В
9	А
10	Б
11	В
12	ул. Советская, 61
13	ул. Советская, 63 В
14	ул. Советская, 63 Д
15	ул. Советская, 63 Г
16	ул. Советская, 65 А
17	ул. Советская, 65 Б
18	ул. Советская, 69 Б
19	ул. Советская, 69 В
20	ул. Советская, 73 Б
21	ул. Советская, 73 В
22	ул. Советская, 73 Г
1	2	3
23	ул. Советская, 75 А
24	ул. Советская, 75 Б
25	ул. Советская, 75 Д
26	ул. Советская, 77 А
27	ул. Советская, 77 Б
28	ул. Советская, 78 Б
29	ул. Советская, 78 В
30	ул. Советская, 80 А
31	ул. Советская, 80 Б
32	ул. Советская, 80 В
33	ул. Советская, 80 Г
34	ул. Советская, 81/25 Б
35	ул. Советская, 83 А
36	ул. Советская, 83 Б
37	ул. Советская, 96 А
38	ул. Советская, 96 Б
39	ул. Советская, 100 А
40	ул. Советская, 122 В
	Итого:	71,5

Заказчик: Подрядчик:

Председатель комитета земельных ____________________________

ресурсов и землепользования ____________________________

администрации города Тамбова ____________________________

____________________________

«___»_______________2008 «___»_______________2008

Приложение

к конкурсной документации

на проведение открытого конкурса

по определению подрядчика для

выполнения работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков на выполнение работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

№ п/п	Наименование	Количество участков	Площадь участка, га
1	Полынковское кладбище в районе улицы Бастионной, 51	1	120,0
2	Воздвиженское кладбище в районе улицы Чичканова, 6	1	6,5
3	Петропаловское кладбище в районе пр. Пограничного, 51	1	20,0
	Итого		146,5

Заказчик: Подрядчик:

председатель комитета земельных ____________________________

ресурсов и землепользования ____________________________

администрации города Тамбова ____________________________

____________________________

«___»_______________2008 «___»_______________2008

Приложение

к конкурсной документации

на проведение открытого конкурса

по определению подрядчика для

выполнения работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков на выполнение работ по землеустройству, подготовке документов для проведения кадастрового учета земельных участков и постановке земельных участков на кадастровый учет при разграничении государственной собственности на землю в городе Тамбове

№ п/п	Наименование	Площадь участка, тыс. кв. м
1	2	3
1	ул. Советская, 122/1
2	ул. Советская, 122/2
3	ул. Советская, 124/2
4	К
5	А
6	А
7	В
8
9
10	ул. Базарная, 140 А
11	А
12
13	ул. А. Бебеля, 24
14	ул. А. Бебеля, 33 А
15	ул. А. Бебеля, 72
16	ул. А. Бебеля, 91
17	ул. Авдеева, 18
18	ул. Авдеева, 28
19
20
21
22	А
23	Б
1	2	3
24
25	/1
26	/16
27	/17
28	/18
29	/3
30	ул. Астраханская, ¼
31	/5
32	А
33	Б
34
35
36
37
38
39
40	/1
	Итого:	72,1

Заказчик: Подрядчик:

председатель комитета земельных ____________________________

ресурсов и землепользования ____________________________

администрации города Тамбова ____________________________

____________________________

«___»_______________2008 «___»_______________2008