Извещение № 14 от г. о проведении запроса котировок

Извещение № 14 от г. о проведении запроса котировок

1. Муниципальный заказчик: Администрация города Подольска

Место нахождения: Московская область,

Почтовый адрес: Московская область,

Номер контактного телефона: 8(49

2. Источник финансирования: городской бюджет

3. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

4. Наименование, характеристика и объём выполняемых работ:

выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов 4 этажа здания Администрации г. Подольска

	Ведомость объемов работ по капитальному ремонту помещений
	4-го этажа здания Администрации г. Подольска
NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	1
2	Установка элементов каркаса из брусьев под панели из МДФ	м3	0,06
3	Обшивка стен панелями МДФ	м2	11
4	Обшивка стен гипсокартонными листами в один слой по металлическому каркасу	м2	13,6
5	Оклейка стен обоями под окраску	м2	121
6	Смена обоев	м2	2
7	Шпаклевка по ГКЛ под окраску стен	м2	5
8	Окраска латексными акриловыми красками стен по ГКЛ	м2	5
9	Окраска латексными акриловыми красками стен по обоям	м2	153
10	Устройство декоративного плинтуса по потолку	м. п.	89
11	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м. п.	23
12	Разборка покрытий полов паркетных	м2	21
13	Частичная разборка стяжек цементных толщ.20 мм (30% стяжки)	м2	6,3
14	Устройство покрытия из ламината	м2	31
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м. п.	75
16	Снятие наличников	м. п.	65
17	Установка и крепление наличников	м. п.	40
18	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, количество окрасок 2	м2	8,7
19	Установка блоков во внутренних дверных проемах площадью проема до 3м2	м2	8,3
20	Монтаж декоративного порожка металлического	м. п.	12
21	Ремонт подвесных потолков из декоративно- акустических плит "Армстронг" с частичной заменой плит	м2	8
22	Демонтаж подвесных потолков из декоративно- акустических плит "Армстронг"	м2	12
23	Устройство подвесных потолков из декоративно- акустических плит "Армстронг"	м2	12
24	Шпаклевка откосов, подоконников	м2	17
25	Шпаклевка подоконников	м2	2
26	Окраска откосов латексными акриловыми красками	м2	20,3
27	Окраска масляными составами по дереву заполнения проемов оконных	м2	27,3
28	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	м. п.	26
29	Прокладка пластикового короба	м. п.	21
30	Провод в коробе, сечение до 6мм2	м. п.	21
31	Затягивание проводов в металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	м. п.	34
32	Смена розеток	шт.	12
33	Смена выключателей	шт.	2
34	Демонтаж кондиционеров	шт.	2
35	Установка телевизионных розеток	шт.	2
36	Демонтаж кронштейнов под шторы	шт.	15
37	Смена светильников с люминисцентными лампами	шт.	4
38	Смена ламп	шт.	16
39	Ремонт магнитных пускателей	шт.	4

Все электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3-5.06-85 с соблюдением правил техники безопасности согласно СНиП III-4-80.

Работы будут выполняться в условиях действующего учреждения. Работы по капитальному ремонту возможно производить в 2 смены (с низким уровнем шума).

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на территории, на которой производятся работы по капитальному ремонту, возлагается на Генерального подрядчика.

Учитывая режимный характер объекта, Генеральный подрядчик должен до начала работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков) с указанием фамилии, имени отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих строительные материалы и другие грузы, вывозящих мусор.

Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ по капитальному ремонту, должны быть разрешены и иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. Данные документы должны быть представлены Заказчику до начала выполнения соответствующих видов работ.

Генеральный подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ по капитальному ремонту.

Вывоз строительного мусора осуществляет Генеральный подрядчик. Вывоз мусора должен осуществляться периодически, без захламления и порчи прилегающей территории.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Генеральный подрядчик обязан без увеличения контрактной цены выполнить все работы по капитальному ремонту, включая поставку всех строительных материалов.

5. Место выполнения работ:

Московская область, ,

здание Администрации г. Подольска.

6. Сроки выполнения работ: III-IV квартал 2009 г.

7. Сведения о включенных в цену работ расходах: цена включает все налоги и сборы, накладные расходы, сметную прибыль, непредвиденные расходы, стоимость используемых строительных материалов и оборудования (с учетом их доставки к месту выполнения работ), стоимость используемых строительных машин и механизмов, возможную компенсацию разницы стоимости строительных материалов.

8. Максимальная цена контракта: ,00 руб.(Двести девяносто одна тысяча двести сорок три рубля 00 копеек).

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Администрация города Подольска

Московская обл., , каб.149 по рабочим дням с 9:00 до 18:00 часов (время московское).

Дата начала подачи котировочных заявок: 19.06.2009 г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 29.06.2009 г. до 18:00 часов (время московское).

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказание услуг:

- оплата осуществляется в течение 20 банковских дней с момента выставления счета;

- оплата в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем, через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Начальник Управления делами

«____» ___________ 2009 г.

№ _____________________

в Администрацию города Подольска

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 14 от «18 » июня 2009 года, мы,

_____________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование, место нахождения)

_____________________________________________________________________________________

(для физического лица – фамилия, имя, отчество, место жительства)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты)

_____________________________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика)

согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок и выполнить работы / оказать услуги

	Ведомость объемов работ по капитальному ремонту помещений
	4-го этажа здания Администрации г. Подольска
NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	1
2	Установка элементов каркаса из брусьев под панели из МДФ	м3	0,06
3	Обшивка стен панелями МДФ	м2	11
4	Обшивка стен гипсокартонными листами в один слой по металлическому каркасу	м2	13,6
5	Оклейка стен обоями под окраску	м2	121
6	Смена обоев	м2	2
7	Шпаклевка по ГКЛ под окраску стен	м2	5
8	Окраска латексными акриловыми красками стен по ГКЛ	м2	5
9	Окраска латексными акриловыми красками стен по обоям	м2	153
10	Устройство декоративного плинтуса по потолку	м. п.	89
11	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м. п.	23
12	Разборка покрытий полов паркетных	м2	21
13	Частичная разборка стяжек цементных толщ.20 мм (30% стяжки)	м2	6,3
14	Устройство покрытия из ламината	м2	31
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м. п.	75
16	Снятие наличников	м. п.	65
17	Установка и крепление наличников	м. п.	40
18	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, количество окрасок 2	м2	8,7
19	Установка блоков во внутренних дверных проемах площадью проема до 3м2	м2	8,3
20	Монтаж декоративного порожка металлического	м. п.	12
21	Ремонт подвесных потолков из декоративно- акустических плит "Армстронг" с частичной заменой плит	м2	8
22	Демонтаж подвесных потолков из декоративно- акустических плит "Армстронг"	м2	12
23	Устройство подвесных потолков из декоративно- акустических плит "Армстронг"	м2	12
24	Шпаклевка откосов, подоконников	м2	17
25	Шпаклевка подоконников	м2	2
26	Окраска откосов латексными акриловыми красками	м2	20,3
27	Окраска масляными составами по дереву заполнения проемов оконных	м2	27,3
28	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	м. п.	26
29	Прокладка пластикового короба	м. п.	21
30	Провод в коробе, сечение до 6мм2	м. п.	21
31	Затягивание проводов в металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	м. п.	34
32	Смена розеток	шт	12
33	Смена выключателей	шт	2
34	Демонтаж кондиционеров	шт	2
35	Установка телевизионных розеток	шт	2
36	Демонтаж кронштейнов под шторы	шт	15
37	Смена светильников с люминисцентными лампами	шт	4
38	Смена ламп	шт	16
39	Ремонт магнитных пускателей	шт	4

по цене ______________________________________________________________________________

цена включает все налоги и сборы, накладные расходы, сметную прибыль, непредвиденные расходы, стоимость используемых строительных материалов и оборудования (с учетом их доставки к месту выполнения работ), стоимость используемых строительных машин и механизмов, возможную компенсацию разницы стоимости строительных материалов.

_____________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________

__________________________ ___________________ __________________________

(должность) (подпись) (Ф. И.О.)

Дополнительную информацию можно получить по адрес ________________________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов (время московское).

Контактное лицо: Ф. И.О__________________;

номер контактного телефона __________;

адрес электронной почты _________________.

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт № _____

на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений здания Администрации г. Подольска

г. Подольск ________2009 г.

Администрация города Подольска, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», . И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения муниципального заказа города Подольска путем проведения запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений здания Администрации г. Подольска(); (__________), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.  Предмет Контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту внутренних помещений Администрации г. Подольска, расположенных по адресу: г. Подольск, улица Кирова, дом 4.(далее «Объект»).

1.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Муниципальный заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.4 Финансирование строительства Объекта, указанного в п.1.1 осуществляется за счет средств бюджета города Подольска.

2. Цена контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _________ рублей () с учетом НДС, который составляет 18%,что составляет__________ рублей ( ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение к настоящему Контракту).

4. Обязанности Муниципального заказчика

Муниципальный заказчик обязуется:

4.1. Передать Генеральному подрядчику ведомость объемов работ в отношении Объекта, утвержденную Заказчиком.

4.2. Осуществлять контроль за работами по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью работ) в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области капитального строительства и ремонта.

4.3. По письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать приемку выполненных работ.

4.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. Обязанности Генерального подрядчика

Для выполнения полного комплекса работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с настоящим Контрактом Генеральный подрядчик обязуется:

5.1. Качественно выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, утвержденной документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями и совместно с Заказчиком предъявить Объект в полной готовности с комплектом исполнительной технической документации к сдаче.

5.2. Обеспечить:

- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии со строительными нормами и правилами;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

5.3. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ в точках подключения в соответствии с техническими условиями Муниципального заказчика.

5.4. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и технике безопасности. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на территории, на которой производятся работы по капитальному ремонту, возлагается на Генерального подрядчика.

5.5. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производятся работы по капитальному ремонту Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего с Объекта строительного транспорта.

5.6. Обеспечить выполнение работ и размещение материалов, оборудования и механизмов в пределах участка, отведенного Муниципальным заказчиком.

5.7. Немедленно известить Муниципального заказчика и приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.8. Вывезти с территории производства работ в течение 2 (двух) дней со дня приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта строительные инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, а также строительный мусор.

5.9. При полной готовности выполненных работ по капитальному ремонту Объекта известить об этом Муниципального заказчика в течение 1 (одного) дня.

5.10. Нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение результатов выполненных работ до момента подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту Объекта Муниципальным заказчиком.

5.11. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить все необходимые документы и информацию по капитальному ремонту Объекта.

5.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.13. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.

5.14. Охрана строительных материалов, изделий, оборудования осуществляется Генеральным подрядчиком.

6. Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту Объекта материалами и оборудованием

6.1. Работы по капитальному ремонту Объекта по настоящему Контракту выполняются иждивением Генерального подрядчика, т. е. из его материалов, его силами и средствами.

7. Порядок выполнения работ

7.1. Работы с высоким уровнем шума могут производиться только после 18 часов в рабочие дни.

7.2. Учитывая режимный характер объекта, Генеральный подрядчик должен до начала работ представить Муниципальному заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков) с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих строительные материалы и другие грузы, вывозящих мусор.

7.3. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ по капитальному ремонту, должны быть разрешены для применения в Административных учреждениях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. Данные документы должны быть представлены Муниципальному заказчику до начала выполнения соответствующих видов работ для предварительного согласования материалов. Кроме того, с Муниципальным заказчиком до начала работ необходимо согласовать цветовую гамму материалов

7.4. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНиП I I I -4-80), пожарной безопасности.

7.5. Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Муниципальным заказчиком.

7.6. В случае обнаружения Муниципальным заказчиком недостатков или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 24 часов с момента уведомления Муниципальным заказчиком Генерального подрядчика о недостатках составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан, в согласованный Сторонами срок, своими силами и за свой счет переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

7.7. В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт о недостатках или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Генерального подрядчика Муниципальным заказчиком.

7.8. Муниципальный заказчик назначает своего представителя на работы по капитальному ремонту Объекта, который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и сметной документации.

Уполномоченный представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ в любое время суток в течение всего периода работ по капитальному ремонту Объекта.

8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

8.1. В период действия настоящего муниципального контракта ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет Муниципальному заказчику акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и необходимые для оплаты счета-фактуры.

8.2. Муниципальный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента представления ему Генеральным подрядчиком Акта о приемке выполненных работ, осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

8.3. Генеральный подрядчик после подписания акта о приемке выполненных работ предоставляет Муниципальному заказчику счет на оплату выполненных работ. Муниципальный заказчик производит оплату выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента предоставления Генеральным подрядчиком счета на оплату выполненных работ.

8.4. Муниципальный заказчик не позднее чем через 1 (один) день после получения сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ по капитальному ремонту Объекта обязан приступить к организации окончательной приемки работ по капитальному ремонту Объекта.

8.5. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика, указанный в настоящем Контракте. Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

8.6. Работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

8.7. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если Генеральным подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту, в частности, предусмотренные статьей 5 настоящего Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Гарантии качества

10.1. Генеральный подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта за свой счет.

10.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет 24 месяца с момента подписания последнего акта выполненных работ.

10.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Муниципальным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 10.3 настоящего Контракта недостатков, Муниципальный заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок при их обнаружении.

В течение 2 (двух) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках работ по капитальному ремонту Объекта Генеральным подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 5 (пяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Муниципальный заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик.

10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Муниципальный заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок.

В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 5 (пяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением расходов за счет Генерального подрядчика.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Муниципального заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

11.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12. Порядок урегулирования споров

12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий, относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.

12.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий, предусмотренной законодательством РФ и настоящим Контрактом, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

13. Срок действия и порядок расторжения настоящего Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до ________ года и полного исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами.

13.2. Настоящий Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в Реестре муниципальных контрактов в течение 3 (трех) дней после подписания настоящего Контракта Сторонами.

13.3. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

13.4. При расторжении Контракта по любым основаниям Муниципальный заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Генеральным подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Генерального подрядчика подписать акты о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

- оплатить фактически выполненные Генеральным подрядчиком работы.

14. Особые условия

14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре муниципальных контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Муниципальным заказчиком в указанном реестре в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

14.4. Генеральный подрядчик предоставляет по запросу Муниципального заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

14.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

15. Реквизиты и подписи Сторон

Муниципальный заказчик: Администрация города Подольска

, ИНН, , УФК по Московской области (Подольское Финуправление Минфина Московской области (Администрация г. Подольска л/счет )) р/с , в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705

Глава города Подольска

___________________ М. П.

Приложение

Календарный план выполнения работ по муниципальному контракту

№ _____

на Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений здания Администрации г. Подольска

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ

Муниципальный заказчик Генеральный подрядчик

Глава города Подольска

________________ ________________

М. П. М. П.