ИЗВЕЩЕНИЕ № 69

Отдел образования городского округа Кохма проводит размещение муниципального заказа на текущий ремонт санузла в задании по адресу ул. Октябрьская д.33 городского округа Кохма способом запроса котировок на сумму руб.

10 ноября 2008 года

1). Наименование заказчика:- Отдел образования городского округа Кохма

Почтовый адрес заказчика:

г. Кохма. ул. Ивановская, д.10 б; т.;

e-mail: *****@***ru

2). Источник финансирования – местный бюджет;

3). Форма котировочной заявки: - На бумажном носителе

4). Наименование работ: текущий ремонт в задании по адресу ул. Октябрьская д.33 городского округа Кохма.

5). Объем работ: согласно приложения №1 (ведомостей объемов работ №1)

Ведомость объемов работ №1

Текущий ремонт санузла

№п/п

наименование работ

количество

1

2

3

1

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнитстыми листами в один слой (С665) : проемом под решетку радиатора 1/0,03

100 м2 стены за вычетом проемов 0,03

2

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 2/0,056

100 пог. м. 0,056

3

Установка решеток жалюзийных под радиаторы 4/5

1 решетка 5

4

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 5/0,39

100м плинтусов 0,39

5

Устройство покрытий из линолема на клее бустилат 6/0,35

100 м2 покрытия 0,35

6

Устройство плинтусов поливинилхлоридных без применения новых материалов 9/0,39

100 м плинтусов 0,39

7

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов кабинета перед настилкой ламината 10/0,22

100 м плинтусов 0,22

8

Разборка покрытий полов из линолеума в кабинете 11/0,352

100м2 покрытий 0,352

9

Перестилка дощатых полов не крашенных в кабинете 12/0,352

100м2 0,352

10

Пестилка дощатых досок добавлять к 57-4-1 при крашенных полов 13/0,352

100м2 0,352

11

Устройство покрытий из плит древесностружечных 14/0,352

100м2 покрытия 0,352

12

Устройство покрытий из щитов деревянных реечных 17/0,352

100 м2 покрытия 0,352

13

Ремонт порогов шириной 100 мм 19/0,02

100 отремонтированных мест 0,02

14

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 в кабинете 22/0,22

100 м плинтусов 0,22

15

Разбортка старой облицовки стен санузла из плит и плиток керамичексих глазурованных плиток 25/0,29

100 м2 поверхности облицовки 0,29

16

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 26/0,09

100 м плинтусов 0,09

17

Разборка покрытий полов из керамических плиток 27/0,044

100 м2 покрытий 0,044

18

Разборка старых полов цементных 19,65+14,4+3,16+6,1 28/0,044

100 м2 покрытий 0,044

19

Установка каркасов и сеток в полы перед заливкой полов 29/0,094

1 т арматуры закладных деталей 0,094

20

Устройство выравнивающих подстилающих слоев бетонных 33,09

1 м3 подстилающего слоя 0,9

21

Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм на полы 34/0,044

100 2 стяжки 0,044

22

Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 5 35/0,044

100 м2 стяжки 0,044

23

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных 36/0,044

100 м2 покрытия 0,044

24

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20 мм 39/0,29

100 м2 отремонтированной поверхности 0,29

25

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя 40/0,29

100 м2 отремонтированной поверхности 0,29

26

покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен 41/0,29

100м2 покрытия 0,29

27

Сплошное выравнивание штукатурки здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа#Ветонит#) толщиной до 10мм 42/0,29

100м2 поверхности 0,29

28

Устройство потолков реечных алюминиевых 43/0,044

100 м2 поверхности облицовки 0,044

29

Установка вент решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 45/2

1 решетка 2

30

Гладкая облицовка стен, столбов пилястров и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 46/0,29

100 м2 поверхности облицовки 0,29

31

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2 в санузле 49/0,14

100м плинтусов 0,14

32

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром 50 мм и т. п. количество окрасок 2 52/0,015

100м2 окрашиваемой поверхности 0,015

33

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная штукатурке стен 53/0,005

100м2 окрашиваемой поверхности 0,005

34

Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров 54/0,01

100 приборов 0,01

35

Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин 55/0,01

100 приборов 0,01

36

демонтаж санитарных приборов сифонов 56/0,01

100 приборов 0,01

37

Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 57/0,1

10 комплектов 0,1

38

Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды 58/0,1

10 комплектов 0,1

39

Установка смесителей 59/0,1

10 шт. 0,1

40

Смена санитарных приборов и гибких подводок 60/0,02

100приборов 0,02

41

Прокладка трубопроводов водоснабжения и напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружном диаметром 20 мм 61/0,04

100 м трубопровода 0,04

42

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм 65/1

1 врезка 1

43

Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов высотой более 6 метров для отделки потолка лестничного марша на второй этаж 66/0,29

100м2 вертикальной проекции 0,29

44

Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля 67/0,171

100 м2 поверхности облицовки 0,171

6). Место выполнения работ – г. Кохма ул. Октябрьская д.33

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

7). Сроки выполнения работ – 28 ноября 2008 года.

8). Сведения о включенных (не включенных) в цену работ – в цену включена стоимость материалов, выполнение работ, доставка материалов к месту выполнения работ, выполнение работ в вечернее и ночное время.

9). Максимальная цена контракта – рублей;

10). Место подачи котировочных заявок: Б;

Срок подачи котировочных заявок до 16ноября 2008 года.

11). Сроки и условия оплаты выполненных работ:

- после приемки работ комиссией в составе представителей ( получателя работ, Отдел Образования, отдел ЖКХ администрации г. о. Кохма, Технадзор, отдел ОКС администрации г. о. Кохма )и подписание акта выполненных работ.

В случае отсутствия финансирования в 2008 году оплата будет производиться в первом квартале 2009 года.

12). Срок подписания муниципального контракта победителем не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие, просим представить котировочную заявку Россия, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская д. 10Б до 16ноября июня 2008 года.

По следующей форме (согласно приложению №1):

Требования, предъявляемые к котировочной заявке:

-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

- идентификационный номер налогоплательщика;

-наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;

-согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

-цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) и объемы выполняемых работ;

Приложение к извещению №69

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: _______________200__г.

Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

Идентификационный номер налогоплательщика

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии)

Банковские реквизиты участника размещения заказа

№ п/п

Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Сумма, тыс. руб.

1

2

…

ИТОГО

Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах

Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведение запроса котировок

Руководитель организации________________ __________________________

(подпись) (Ф. И.О.)

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по текущему ремонту санузла в здании по адресу ул. Октябрьская д.33 городского округа Кохма.

г. Кохма « _____» _______________ 2008 г

Отдел образования городского округа Кохма, являющийся муниципальным Заказчиком, на основании Распоряжения главы администрации г. Кохма от 01.01.2001г.№ 18, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя главы городского округа Кохма, начальника отдела образования городского округа Кохма , действующей на основании Положения, с одной стороны и ______________________________ в лице ____________________________, действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.Предмет муниципального контракта.

1.1.Муниципальный Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по текущему ремонту санузла в здании по адресу ул. Октябрьская д.33 городского округа Кохма общей стоимостью_____________ (___________________________ ) рублей.

1.2 Объем и содержание выполняемой Подрядчиком работы определяется сметами, утвержденными муниципальным Заказчиком, являющимися неотъемлемой частью муниципального контракта.

2.Порядок и сроки выполнения работ.

2.1. Подрядчик обязан выполнить все обусловленные контрактом работы и сдать их в законченном виде в установленные контрактом сроки. Начало выполнения работ – после подписания муниципального контракта. Дата окончания работ – 28 ноября 2008 года.

2.2.Если в процессе выполнения работы муниципальный Заказчик признает нецелесообразным ее проведение, либо при мотивированном отказе Подрядчика от выполнения работ, стороны производят взаиморасчеты с оплатой муниципальным Заказчиком фактических затрат Подрядчика в течение 7 банковских дней.

2.3.Работа производится из материалов Подрядчика с использованием транспорта Подрядчика.

3. Стоимость работ и порядок расчета.

3.1. Получателем работ является отдел образования в лице заместителя главы городского округа Кохма, начальника отдела образования городского округа Кохма на сумму ___________________ руб.

3.2. Оплата на основании акта приемки выполненных работ по факту их выполнения, после предоставления подрядчиком муниципальному Заказчику всех документов, перечисленных в пункте 4.3 настоящего муниципального контракта.

3.3.Оплата выполненных работ производится Получателем услуг с лицевых счетов Получателя бюджетных средств на основании акта приемки выполненных работ по факту их выполнения, после предоставления подрядчиком всех документов, перечисленных в пункте 4.3 настоящего муниципального контракта.

3.4.Финансирование на оплату настоящего муниципального контракта производится из городского бюджета.

3.5.В случае отсутствия финансирования в 2008 году оплата будет производиться в первом квартале 2009 года.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

4.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, включающей представителей : получателя работ, отдел образования, ЖКХ администрации г. о. Кохма, Технадзора, ОКС администрации г. о. Кохма.

4.3.Для оплаты выполненных работ подрядчик предоставляет муниципальному Заказчику следующие документы, в том числе документы, подтверждающие качественное выполнение им работ:

а) смету работ, утвержденная муниципальным Заказчиком;

б) акт приемки выполненных работ, подписанный муниципальным Заказчиком, комиссией по приемке.

в) справку стоимости выполненных работ и материалов;

г) счет-фактуру на стоимость выполненных работ согласно акту приемки.

5.Обязанности сторон.

5.1.Подрядчик обязан:

5.1.1.Соблюдать сроки выполнения работ, установленные в пункте 2.1;

5.1.2.Выполнить работы, указанные в п. 1.1 качественно, в соответствии с требованиями к их качеству, установленными строительными нормами и правилами и другими техническими нормативами, а также предоставить муниципальному заказчику все необходимые документы, подтверждающие

качество выполненных работ;

5.1.3.Исполнять условие о цене работ, указанное в пункте 3.1.

5.1.4.Своевременно представлять муниципальному заказчику документы, перечисленные в пункте 4.3;

5.2.Подрядчик устанавливает гарантийный срок два года на все выполненные им работы. Течение гарантийного срока начинается со дня подписания получателями работ акта приемки выполненных работ.

5.3.Муниципальный Заказчик обязан:

5.3.1. Предоставить Подрядчику место для хранения материалов и документов.

5.3.2.Обеспечить оплату выполненных работ, соответствующих установленным требованиям к их качеству, в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом, при отсутствии у Заказчика претензий к Подрядчику по качеству выполненных работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренного муниципального контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеней) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Все споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согласованию сторон.

6.5. При не достижении соглашения в течение 14 дней со дня получения одной из сторон предложения другой стороны урегулирование разногласий подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством в суде.

7.Срок действия муниципального контракта.

7.1.Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 28.11.2008, а по расчету до полного исполнения.

8.Прочие условия.

8.1.Одностороннее изменение условий настоящего муниципального контракта, одностороннее его расторжение, а также односторонний отказ от его исполнения возможны в случаях, установленных действующим законодательством.

8.2.Все споры и разногласия по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами путем переговоров, при не достижении соглашения передаются на рассмотрение арбитражного суда.

8.3.Настоящий муниципальный контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, Финансовому отделу городского округа Кохма, отделу экономики развития и прогнозирования.

9.Реквизиты и подписи сторон.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: Отдел образования городско-б, , Ивановское районное отделение УФК по Ивановской области, ГРКЦ ГУ банка России по Ивановской области город Иваново, расчетный счет № , , л\ счет

Заместитель главы городского округа Кохма,

начальник отдела образования городского округа Кохма

Исполнитель