УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального

директора

____________

31 января 2011 г.

Реестровый номер запроса ценовых котировок Кт129-16/2011

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

на выполнение работ по формированию, монтажу и демонтажу экспозиции Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на международной выставке «MIPIM 2011»

г. Москва 2 февраля 2011 г.

1.  Заказчик: Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства

Место нахождения: г. Москва, Славянская пл., стр.1.
Почтовый адрес: г. Москва, Славянская пл., стр.1.
Адрес электронной почты

Номер контактного телефона: 8 (4доб. 254)

Контактное лицо по приему заявок:

2.  Источник финансирования заказа: собственные средства Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

3.  Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц – индивидуальных предпринимателей) и печатью. Котировочная заявка должна быть составлена по форме, указанной в приложении № 1 к извещению о проведении запроса ценовых котировок.

4.  Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

Объем и характеристики выполняемых работ определены в проекте договора (приложение № 2 к извещению о проведении запроса ценовых котировок).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

5.  Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Франция, г. Канны, Дворец Фестивалей.

6.  Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения договора по 12 марта 2011 г.

7.  Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей: все предполагаемые расходы Подрядчика, необходимые для исполнения договора, включая работы по изготовлению, застройке экспозиции, организации работы и монтажу стенда Заказчика в соответствии с указанными техническими требованиями, демонтажу стенда, созданию контента и интерактивного приложения на платформе APPLE iPAD, разработке презентационной программы с интеграцией видео, аудио и других презентационных материалов, подготовке материалов для производства видеоролика и производству видеоролика, рассказывающего о деятельности Заказчика, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

8.  Максимальная цена договора: 1 один миллион восемьсот двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей, в том числе НДС, если НДС предусмотрен.

9.  Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу:

г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1., ком. 408 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, до даты окончания срока подачи котировочных заявок. Для прохода в здание Заказчика необходимо заранее заказать пропуск по контактным телефонам, указанным в пункте 1 извещения.

Дата начала подачи котировочных заявок: 03 февраля 2011 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 19 часов 00 минут 14 февраля 2010 г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются и после поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Обязателен предварительный звонок, в здании пропускная система.

10.  Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Оплата производится в безналичной форме в рублях Российской Федерации в порядке, предусмотренном проектом договора (приложение № 2 к извещению о проведении запроса ценовых котировок).

11.  Срок подписания победителем в проведении запроса ценовых котировок договора: не ранее чем через 7 (семь) и не позднее чем через
9 (девять) дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12.  Требования к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

13.  Дополнительную информацию можно получить:

, телефон 8 (4доб. 266), , адрес электронной почты

Приложение № 1

к извещению о запросе ценовых котировок

от 2 февраля 2011 г.

Федеральный фонд содействия

развитию жилищного строительства

г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1.

Реестровый номер запроса ценовых котировок Кт129-16/2011

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса ценовых котировок, мы, __________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф. И.О (для физического лица – индивидуального предпринимателя); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица – индивидуального предпринимателя); идентификационный номер налогоплательщика; банковские реквизиты),

готовы выполнить следующие работы:

__________________________________________________________________

по цене договора ____________ (прописью) рублей, (с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах).

Согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком и нами назначен ___________________ (указать Ф. И.О. полностью, должность и контактную информацию назначенного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), электронный адрес). Все сведения о проведении запроса ценовых котировок просим сообщать указанному назначенному лицу.

Подпись уполномоченного лица ______________/____________________/
М. П.

Приложение № 2

к извещению о запросе ценовых котировок

от 2 февраля 2011 г.

Реестровый номер запроса ценовых котировок Кт129-16/2011

ДОГОВОР № _________

на выполнение работ по формированию, монтажу и демонтажу экспозиции Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на международной выставке  MIPIM 2011

г. Москва «____» ____________ 2011 г.

_________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в результатам проведения запроса ценовых котировок на выполнение работ по формированию, монтажу и демонтажу экспозиции Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на международной выставке  MIPIM 2011 (Протокол № _____ от «__» _____ 20_ г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по формированию, монтажу и демонтажу экспозиции Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее – работы) на международной выставке  «MIPIM 2011» (далее – выставка), которая состоится в период с 8 по 11 марта 2011 г. в
г. Канны, Франция (Дворец Фестивалей), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

1.2. Требования к содержанию, объемы, сроку и иным характеристикам работ определены в Техническом задании (Приложение), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить работы качественно, в сроки, в объемах и на условиях настоящего Договора. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Договором, Подрядчик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

2.1.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки в работах.

2.1.3. Своевременно извещать Заказчика о фактах, которые существенно могут повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Предоставить Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

2.2.2. Оплатить выполненные надлежащим образом Подрядчиком в размере, сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. Права Подрядчика:

2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору.

2.3.2. По согласованию с Заказчиком привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Требовать от Подрядчика предоставления необходимой и достоверной информации по вопросам, касающимся выполнения работ по настоящему Договору.

2.4.2. Проверять ход и качество работ по настоящему Договору.

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена работ составляет________ (_________), в том числе НДС, если НДС предусмотрен.

3.2. Цена работ включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнению работ по настоящему Договору, налоги и иные обязательные платежи, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком надлежащим образом оформленного счета и счета-фактуры.

3.4. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, а также в течение 5 (пяти) календарных дней направить Заказчику 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащего новые реквизиты расчетного счета Подрядчика и подписанного со стороны Подрядчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.5. Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик в течение 2 (двух) дней после выполнения всех работ, предусмотренного настоящим Договором, представляет Заказчику подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения подписанного Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ принять выполненные работы, либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ от приёмки результатов работ с перечнем выявленных недостатков.

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и/или с указанием размера денежных средств, подлежащей уплате в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

После устранения выявленных недостатков Подрядчик повторно направляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ. Заказчик осуществляет приемку работ в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору, следствием которых явился срыв участия Заказчика в выставке, в объеме цены работ по настоящему Договору и реального ущерба, причиненного Подрядчиком Заказчику.

5.2. В случае просрочки Подрядчиком срока выполнения работ, следствием которых не явился срыв участия Заказчика в выставке, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от цены работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

5.3. При нарушении сроков оплаты работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от цены работ, по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 5 % от цены работ, по настоящему Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия, а также в течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить другой Стороне выданные компетентным органом документы, подтверждающие факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, при условии выполнения Стороной, попавшей под влияние обстоятельств непреодолимой силы условий, указанных в п. 6.2. настоящего Договора.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражный суд г. Москвы.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия путем подписания письменного соглашения. Если Стороны настоящего Договора не достигли согласия об изменении или дополнении его условий, по требованию заинтересованной Стороны настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего Договора.

8.3. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами настоящего Договора и скреплены печатями Сторон.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: Заказчик:

_____________/___________/ _____________/___________/

Приложение к договору

от «___» __________ 2011 г. № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по формированию, монтажу и демонтажу экспозиции Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на международной выставке  «MIPIM 2011»

1.  Наименование выполнения работ: выполнение работ по формированию, монтажу и демонтажу экспозиции Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на международной выставке  «MIPIM 2011» (далее – Выставка), которая состоится в период с 08 по 11 марта 2011г.

2.  Объем выполняемых работ: выполнение для Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд) следующего комплекса работ, а именно:

1.1. Изготовление, застройка и организация работы стенда Фонда;

1.2. Создание интерактивного приложения на платформе Apple iPad для демонстрации промо-персоналом на стенде;

1.3. Производство видео-ролика о Фонде.

3.  Место выполнения работ: Франция, г. Канны, Дворец Фестивалей.

4.  Сроки выполнения работ: с момента заключения договора
по 12 марта 2011 г.

5.  Цель использования результатов работ:

5.1  Оформить и организовать работу стенда на уровне самых высоких международных стандартов с целью формирования позитивного представления о Фонде и его проектах.

6.  Условия выполнения работ:

6.1  На всех этапах работ Подрядчик обеспечивает общую координацию работ и мероприятий;

6.2  Подрядчик предоставляет Фонду необходимую и достоверную информацию о ходе выполнения работ, о выполнении своих обязательств контрагентами Подрядчика, привлеченных Подрядчиком в рамках заключенного с Фондом договора;

6.3  Работы должны быть выполнены на высоком уровне с применением современных технологий.

7.  Общие требования к выполнению работ:

7.1  Организация работы стенда Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на Выставке должна учитывать следующее:

• Основные характеристики дизайна стенда Фонда включают в себя: деловой, современный, учитывающий тематику выставки, привлекающий внимание, призванный создать у посетителей выставочного пространства устойчивый положительный образ Фонда. Создаваемый образ: Фонд - институт развития, оказывающий поддержку потенциальным инвесторам и застройщикам, действующий на принципах транспарентности, Фонд представляет на рынке новый продукт – комплексно обеспеченные земельные участки. Принципы взаимодействия с Фондом предельно понятны и просты. Сотрудничество с Фондом снижает бюрократические барьеры при реализации проектов строительства жилья эконом-класса;

• Рекомендуемая цветовая гамма для использования при создании дизайна стенда: белый, серебристый, голубой, синий, красный.

7.2  Ключевые характеристики оформления стенда Фонда:

•  площадь выставочного пространства - 30 м2;

•  этажность стенда – одноэтажный;

•  использование на стенде видеостены, вмонтированной в стеновые панели стенда и закоммутированной с ноутбуком;

•  Наличие комплекта звукового оборудования;

•  Наличие на стенде не менее 2 напольных стоек по 5 лотков формата А4 для раздаточных материалов, выполненные в едином дизайне выставочного пространства;

•  Наличие на стенде не менее 1 информационной стойки («ресепшен») - оригинальной конструкции для стенда и не менее 2 барных стульев на ресепшен;

•  Наличие в рамках стенда открытой переговорной зоны, оборудованной мебелью: конференц-стол на 6 человек (1 шт.), стулья/кресла в едином стиле со столом (не менее 6 шт., материал – кожа/кожзаменитель). В соответствии с дизайн-макетом стенда и спецификацией;

•  Наличие видео-панели для проведения презентаций в переговорной зоне (не менее 42 дюймов);

•  Наличие не менее 2 ноутбуков с выходом в интернет и возможностью подключения к видео-панели;

•  Наличие панорамных фотографий, изображений проектов, лайтбоксов, баннеров и фотопанелей;

•  Наличие технического помещения, площадью не менее 4 кв. м. для технического обеспечения работы стенда и подсобных нужд (складирования информационных материалов, оборудования, верхней одежды и т. п.).

Техническое помещение должно быть оборудовано следующим:

- стеллажи под технику, обеспечивающую работу стенда, информационные материалы,

- кулер с холодной/горячей водой,

- многофункциональная кофемашина,

- холодильник,

- вешалка для одежды, зеркало,

- освещение технического помещения;

- расходные материалы (канцелярские принадлежности, бумага и пр.)

•  Флористическое оформление стенда, в соответствии с утвержденной дизайн-концепцией;

•  Световое оформление стенда в соответствии с утвержденной дизайн-концепцией. Макеты, фризовая надпись и другие важные и заметные элементы экспозиции должны быть освещены металлогалогенными (газоразрядными) прожекторами мощностью 150-300 Вт холодного спектра;

•  Наличие в оформлении стенда названия Фонда на английском языке (Russian Housing Development Foundation), базовой контактной информации (телефон, адрес сайта и пр.).

7.3  Стенд должен быть изготовлен в точном соответствии с разработанным и утвержденным дизайн-макетом, представленном в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

7.4  Стенд Фонда должен быть изготовлен точно в соответствии с использованием материалов и конструкций, указанных в Спецификации оборудования, используемой при изготовлении экспозиции выставочного пространства Фонда.

Спецификация оборудования выставочного пространства Фонда

№ п/п

Наименование

Количество

Единица измерения

1

Пол с настилом ламината:

Подложка

30

кв. м.

Ламинат (деревянный)

30

кв. м.

Пленка

30

кв. м.

2

Инфостойка (лайтбокс, объемные буквы, подсветка)

1

шт.

ДСП

17

кв. м.

Ламинирование

17

кв. м.

Кромка

58

п. м.

Подсветка для объемных букв

1

шт

Плексиглаз молочный

5

кв. м.

3

Стены из ламинированного ДСП

Ламинированное ДСП

130

кв. м.

Закладная

10

п. м.

Прозрачный плексиглаз

12

кв. м.

4

Подсобное помещение из ламинированного ДСП

Ламинированное ДСП

12

кв. м.

Закладная

10

п. м.

5

Карта (лайтбокс с дополнительными элементами)

1

шт.

Подложка с печатью карты

6

кв. м.

Задняя стенка (материал – стекло)

6

кв. м.

Световые элементы (лайтбокс)

 1

шт. 

6

Радиусные фризы

Поликарбонат

40

кв. м.

Закладная

10

п. м.

Печать

6

кв. м.

Несущая конструкция

3

эл.

7

Индивидуальная мебель (6 стульев, 1 стол, 2 барных стула, цвет – белый, материал – кожа/кожзаменитель)

8

Флористический дизайн стенда

пальмы высотой 1,5 м каждая

2

шт.

декоративные цветочные ограждения – по периметру стенда

5

м

9

Стойка для полиграфической продукции

1

шт.

10

Видеостена 2*2 м

Сварная конструкция под видеостену

1

шт.

Бесшовные экраны Orion

4

шт.

11

Электрооборудование всего стенда, вкл.. эл.. щиток - 1 шт., кабели - 50 м., световое оборудование - 10 светильников, розетки - 10ш.,

30

кв. м.

12

Оборудование подсобного помещения

4

кв. м

Стеллажи под технику

5

шт.

Кулер с питьевой холодной и горячей водой

1

шт.

Многофункциональная кофемашина

1

шт.

Холодильник

1

шт.

Стойка для полиграфии (5 «карманов»)

1

шт.

Вешало для одежды

1

шт.

зеркало

1

шт.

13

Электронное оборудование

Ноутбуки (диагональ - 15 дюймов)

2

шт.

Планшет iPad

2

шт.

14

Световое оборудование

Прожекторы металлогалогенные (150 – 30 Вт холодного спектра)

7

шт.

Подсветка карты (цвет – синий)

1

шт

7.5  Монтаж стенда должен быть завершен Подрядчиком не позднее чем за 1 (один) календарный день до дня начала проведения выставки. Проверка готовности стенда осуществляется Заказчиком за один день до начала проведения выставки. По итогам проверки Сторонами подписывается Акт готовности стенда. Демонтаж стенда производится Подрядчиком в течение 1 (одного) календарного дня после дня завершения выставки.

7.6  Организация монтажа и демонтажа стенда в установленные сроки и в соответствии с регламентирующими документами организатора выставки.

7.7  Техническое и мультимедийное сопровождение работы стенда во время проведения мероприятия (специалист технической поддержки от Подрядчика – не менее 1 человека).

7.8  Организационное сопровождение застройки, монтажа, демонтажа и функционирования стенда (координатор работы стенда от Подрядчика - не менее 1 человека).

7.9  Результатом является приемка смонтированного выставочного стенда представителем Фонда, отвечающего всем вышеперечисленным требованиям.

7.10  Создание интерактивного приложения на платформе Apple iPad для демонстрации промо-персоналом.

7.10.1. Разработка на основе контента, предоставленного Фондом, презентационной программы с интеграцией видео-, аудио - и других презентационных материалов.

7.10.2. Публикация на Apple Store для возможности бесплатного скачивания посетителями выставки.

7.10.3. Предоставление на период выставки оборудования (два планшетных компьютера iPad).

7.11.  Производство видео-ролика о Фонде.

7.11.1. Производство видео-ролика, длительностью 5 минут, раскрывающего информацию о Фонде;

7.11.2. Видео-ролик должен быть произведен на основе информации и материалов, предоставленных Фондом.

8  Требования к качеству работ: Качество работ должно отвечать международным стандартам проведения подобных работ в соответствии с поставленными целями и задачами.

9  Требования к безопасности: Подрядчик обязан заблаговременно проверить исправность всего оборудования, используемого при подготовке и проведении экспозиции Фонда на Выставке.

10  Порядок сдачи и приемки результатов работ: Подрядчик предоставляет Заказчику результаты выполненных работ в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Техническом задании, а также подписанные Подрядчиком Акты сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах.

11  Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершении и сдаче работ: Результатом работ должно стать выполнение Подрядчиком всех запланированных организационных мероприятий, проводимых в рамках Выставки и указанных в настоящем Техническом задании.

12  Авторские права: Подрядчик должен гарантировать отсутствие нарушений авторских прав третьих лиц на весь объем выполненных работ.

13  Иные требования к выполнению работ:

13.1  Подрядчик самостоятельно обеспечивает материально-техническую базу для выполнения работ.

13.2  В целях организации выполнения работ Подрядчик и Заказчик проводят по мере необходимости консультации и совещания, в ходе которых рассматриваются промежуточные результаты выполненных работ Подрядчика и вырабатываются рекомендации и поручения по дальнейшему выполнению работ.

Приложение к техническому заданию