Конкурсная документация по отбору подрядных организаций

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(открытый отбор)

на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с федеральным законом от 01.01.2001 N 185-ФЗ "о фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

Лот № 1 - Капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартирного дома № 30 А пр. (ул.) Луначарского

Лот № 2 – Капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартирного дома № 81 пр. (ул.) Победа

Лот № 3 – Капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартирного дома № 16 пр. (ул.) Луначарского

Лот № 4 – Капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартирного дома № 32 пр. (ул.) Луначарского

Лот № 5 – Капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартирного дома № 51 пр. (ул.) Набережная

Лот № 6 – Капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартирного дома № 24 пр. (ул.) Луначарского

Организатор конкурса: Металлург-5»

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Инструкция участникам открытого отбора.

Раздел 2. Образцы форм и документов, представляемых для участия в отборе.

2.1. Форма предложения на участие в отборе

2.2. Форма описи документов, представляемых для участия в отборе.

2.3. Проект договора подряда.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО ОТБОРА.

1. Общие сведения.

  Настоящая документация подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 г. «О защите конкуренции», Постановления Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000 «О реализации на территории Вологодской области Федерального закона от 01.01.2001 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

  Организатор отбора – Закрытое акционерное общество «ЖК Металлург-5»,

почтовый адрес: ;

телефон: (82, ;

реквизиты комиссии по отбору:

почтовый адрес: , 2 этаж, приемная телефон: 201-901, 201-931 .

Контактное лицо: , .

Организатор объявляет открытый отбор на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с федеральным законом от 01.01.2001 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

  Победителем отбора является участник, предложивший наилучшие условия по установленным критериям.

  В отборе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также индивидуальный предприниматель и физическое лицо.

Критерии отбора и их параметры:

ЛОТ № 1

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресам:

	№	Наименование	Краткое описание работ
	1	Задание №1	Замена лифтового оборудования многоквартирного дома № 30А по пр. Луначарского
	2	Технические условия	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
		1.	1. Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 12	лифт	1
			2. Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12	лифт	1
			3. Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9	лифт	1
			4. Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12	лифт	1
			5. Пусконаладка лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 630 кг, количество остановок 12	лифт	2
			6. Монтаж обрамления	м2	36
			7. Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2(для лебедки)	м	2
			8. Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 (пороги)	м3	0,144
			9. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	1,6
		2.	Диспетчеризация	шт	2
		3.	Замена магистралей питающих кабелей на лифты, освещения шахты лифта машинного зала	шт	2
		4.	Ремонт машинного помещения	шт	2
Срок выполнения работ	До 20.11.2012г.
Предварительная цена выполнения работ	4 635 635,95 руб.
Основные критерии оценки предложения подрядчика	Информация о квалификации подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту; Сведения о наличии свидетельства о допуске к работам, лицензий, необходимых для проведения работ, сертификатов соответствия; Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики; Цена работ или расчет определения цены работ; Соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Сроки выполнения работ. Гарантийные сроки.
Адрес для представления предложений	Металлург -7» 2, 2 этаж, приемная

ЛОТ № 2

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресам:

	№	Наименование	Краткое описание работ
	1	Задание №1	Замена лифтового оборудования многоквартирного дома № 81 по пр. Победа
	2	Технические условия	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
		1.	1. Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	лифт	5
			2. Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	лифт	5
			3. Пусконаладка лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	лифт	5
			4. Монтаж обрамления	м2	75
			5. Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2(для лебедки)	м	5
			6. Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 (пороги)	м3	0,36
			7. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	4
		2.	Диспетчеризация	шт	5
		3.	Замена магистралей питающих кабелей на лифты, освещения шахты лифта машинного зала	шт	5
		4.	Ремонт машинного помещения	шт	5
Срок выполнения работ	До 20.11.2012г.
Предварительная цена выполнения работ	9 298 247,08 руб.
Основные критерии оценки предложения подрядчика	Информация о квалификации подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту; Сведения о наличии свидетельства о допуске к работам, лицензий, необходимых для проведения работ, сертификатов соответствия; Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики; Цена работ или расчет определения цены работ; Соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Сроки выполнения работ. Гарантийные сроки.
Адрес для представления предложений	Металлург -7» 2, 2 этаж, приемная

ЛОТ № 3

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресам:

	№	Наименование	Краткое описание работ
	1	Задание №1	Замена лифтового оборудования многоквартирного дома № 16 по пр. Луначарского
	2	Технические условия	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
		1.	1. Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8	лифт	4
			2. Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8	лифт	4
			3. Пусконаладка лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8	лифт	4
			4. Монтаж обрамления	м2	48
			5. Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2(для лебедки)	м	4
			6. Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 (пороги)	м3	0,288
			7. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	3,2
		2.	Диспетчеризация	шт	4
		3.	Замена магистралей питающих кабелей на лифты, освещения шахты лифта машинного зала	шт	4
		4.	Ремонт машинного помещения	шт	4
Срок выполнения работ	До 20.11.2012г.
Предварительная цена выполнения работ	7 486 426,32 руб.
Основные критерии оценки предложения подрядчика	Информация о квалификации подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту; Сведения о наличии свидетельства о допуске к работам, лицензий, необходимых для проведения работ, сертификатов соответствия; Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики; Цена работ или расчет определения цены работ; Соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Сроки выполнения работ. Гарантийные сроки.
Адрес для представления предложений	Металлург -7» 2, 2 этаж, приемная

ЛОТ № 4

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресам:

	№	Наименование	Краткое описание работ
	1	Задание №1	Замена лифтового оборудования многоквартирного дома № 32 по пр. Луначарского
	2	Технические условия	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
		1.	1. Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8	лифт	4
			2. Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8	лифт	4
			3. Пусконаладка лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8	лифт	4
			4. Монтаж обрамления	м2	48
			5. Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2(для лебедки)	м	4
			6. Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 (пороги)	м3	0,288
			7. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	3,2
		2.	Диспетчеризация	шт	4
		3.	Замена магистралей питающих кабелей на лифты, освещения шахты лифта машинного зала	шт	4
		4.	Ремонт машинного помещения	шт	4
Срок выполнения работ	До 20.11.2012г.
Предварительная цена выполнения работ	7 008 705,13 руб.
Основные критерии оценки предложения подрядчика	Информация о квалификации подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту; Сведения о наличии свидетельства о допуске к работам, лицензий, необходимых для проведения работ, сертификатов соответствия; Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики; Цена работ или расчет определения цены работ; Соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Сроки выполнения работ. Гарантийные сроки.
Адрес для представления предложений	Металлург -7» 2, 2 этаж, приемная

ЛОТ № 5

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресам:

	№	Наименование	Краткое описание работ
	1	Задание №1	Замена лифтового оборудования многоквартирного дома № 51 по ул. Набережная
	2	Технические условия	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
		1.	1. Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8	лифт	6
			2. Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8	лифт	6
			3. Пусконаладка лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8	лифт	6
			4. Монтаж обрамления	м2	72
			5. Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2(для лебедки)	м	6
			6. Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 (пороги)	м3	0,432
			7. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	4,8
		2.	Диспетчеризация	шт	6
		3.	Замена магистралей питающих кабелей на лифты, освещения шахты лифта машинного зала	шт	6
		4.	Ремонт машинного помещения	шт	6
Срок выполнения работ	До 20.11.2012г.
Предварительная цена выполнения работ	10 647 678,40 руб.
Основные критерии оценки предложения подрядчика	1.  Информация о квалификации подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту; 2.  Сведения о наличии свидетельства о допуске к работам, лицензий, необходимых для проведения работ, сертификатов соответствия; 3.  Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики; 4.  Цена работ или расчет определения цены работ; 5.  Соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 6.  Сроки выполнения работ. 7.  Гарантийные сроки.
Адрес для представления предложений	Металлург -7» 2, 2 этаж, приемная

ЛОТ № 6

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресам:

	№	Наименование	Краткое описание работ
	1	Задание №1	Замена лифтового оборудования многоквартирного дома № 24 по пр. Луначарского
	2	Технические условия	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
		1.	1. Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 12	лифт	1
			2. Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12	лифт	1
			3. Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9	лифт	1
			4. Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12	лифт	1
			5. Пусконаладка лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 630 кг, количество остановок 12	лифт	2
			6. Монтаж обрамления	м2	36
			7. Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2(для лебедки)	м	2
			8. Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 (пороги)	м3	0,144
			9. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	1,6
		2.	Диспетчеризация	шт	2
		3.	Замена магистралей питающих кабелей на лифты, освещения шахты лифта машинного зала	шт	2
		4.	Ремонт машинного помещения	шт	2
Срок выполнения работ	До 20.11.2012г.
Предварительная цена выполнения работ	4 592 601,80 руб.
Основные критерии оценки предложения подрядчика	1.  Информация о квалификации подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту; 2.  Сведения о наличии свидетельства о допуске к работам, лицензий, необходимых для проведения работ, сертификатов соответствия; 3.  Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики; 4.  Цена работ или расчет определения цены работ; 5.  Соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 6.  Сроки выполнения работ. 7.  Гарантийные сроки.
Адрес для представления предложений	Металлург -7» 2, 2 этаж, приемная

Предполагается, что Претендент на участие в отборе изучит документацию, включая инструкцию, формы, условия. Неполное предоставление запрашиваемой информации, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей предъявляемым требованиям, является риском Претендента, и основанием для отклонения его предложения на этапе рассмотрения.

Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются лица, соответствующие следующим требованиям:

соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

деятельность претендента не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

у претендента не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

претендент не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.01 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков сведений о претенденте.

Порядок предоставления заявок и конкурсной документации

Предложение на участие в отборе в отношении Лотов подаются в комиссию по проведению открытого отбора на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома г. Череповец, ул. , второй этаж, приемная, в запечатанных конвертах с пометкой: наименование отбора, номер Лота, наименование заявителя и почтовый адрес заявителя в рабочие дни с 8час.15 мин. до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 17 час.30 мин., по пятницам: с 8 час. 15 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13. час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в срок до 13.05.2012 г. (включительно) до 12.00 часов.

3.1. Для участия в конкурсе претендент подает заявку и прикладывает следующие документы:

1) опись входящих в состав заявки документов;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

3) документы или копии документов, подтверждающих опыт работы специалистов претендента на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копию справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

5) информацию о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ;

6) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

7) оригинал или копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

8) справку из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня за последний календарный год, полученную не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;

9) справку о размере задолженности в государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученную не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;

10) копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 01.01.01 года N 624);

11) справку о наличии (отсутствии) несчастных случаев на производстве.

Копии принимаются в том случае, если претендент представил оригиналы документов, а заказчик поставил отметку на копии документа «копия верна». Претендент также в праве представлять нотариально заверенные копии вышеуказанных документов.

3.2. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена заказчику в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта – один с оригиналом заявки на участие в конкурсе, а второй – с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка «Оригинал» или «Копия» соответственно и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.3. Заявка на участие в конкурсе доставляется претендентом с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в конкурсной документации. Заказчик регистрирует заявку на участие в конкурсе в книге регистрации заявок на участие в конкурсе немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки претендентом.

3.4. Претендент имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе отозвать поданную заявку. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается претендентом в письменном виде по адресу представления заявки. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-претендента. Отозванная заявка на участие в конкурсе возвращается заказчиком претенденту в нераспечатанном виде.

3.5. Претендент имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносить изменения в поданную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено претендентом как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-претендента. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с заявкой на участие в конкурсе и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на участие в конкурсе.

Порядок проведения конкурса и определения победителя конкурса

4.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

Ответственность за сохранность представленной документации несет заказчик.

Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе указывается в конкурсной документации. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, о чем он должен известить участников конкурса не позднее чем за пять дней до новой даты вскрытия конвертов с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками путем публикации изменений в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, реализующего муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В период до наступления новой даты вскрытия конвертов участники вправе внести изменения в заявку на участие в конкурсе.

4.2. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в порядке их регистрации.

Заявки на участие в конкурсе, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок на участие в конкурсе, требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о признании претендента участником конкурса и допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

представление участником неполного комплекта документов, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

несоответствие участника требованиям;

превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

Заявки на участие в конкурсе участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.3. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Если победитель конкурса уклонился от заключения договора заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора, проводится повторный конкурс.

4.4. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе;

если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

4.5. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.

Разрешение разногласий

Участник конкурса вправе обращаться к заказчику с жалобой на неправомерные действия его лиц и (или) решения образованной им конкурсной комиссии.

Заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника конкурса направляет ему решение, которое должно содержать:

обоснование мотивов принятого решения;

информацию о мерах, направленных на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного удовлетворения жалобы.

ФОРМА 1

Предложение

подрядной организации на проведение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Изучив требования, предъявляемые к подрядной организации, мы, нижеподписавшиеся, принимая установленные требования и условия договора подряда, предлагаем выполнить работы по следующему многоквартирному дому:

_____________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

в соответствии с условиями и ценой договора подряда - _________________ руб.

Срок выполнения работ: _______________________________________________.

Настоящим предложением подтверждаем, что _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование участника)

соответствует установленным требованиям, а именно:

1. в отношении него не проводится ликвидация;

2. в отношении него не проводится процедура банкротства;

3. его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4. у него отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Мы обязуемся, в случае принятия нашего предложения, заключить с заказчиком договор подряда в соответствии с условиями квалификационного отбора, установить гарантийный срок на проведенные работы _________.

N п/п	Наименование сведений	Сведения подрядной организации
1	Наименование подрядной организации/Ф. И.О. индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, ОГРН, ИНН
2	Сведения о наличии свидетельства о допуске к работам, лицензий, необходимых для проведения работ, сертификатов соответствия
3	Информация о квалификации подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту
4	Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики
5	Сведения о непроведении ликвидации подрядной организации или отсутствие решения арбитражного суда о признании подрядной организации банкротом и об открытии конкурсного производства
6	Цена работ или расчет определения цены работ
7	Краткое изложение других основных условий предложения подрядчика

(должность)

______________________________________

(доверенность или иной документ подтверждающий полномочия)

___________________/____________________

(подпись, М. П) (фамилия, имя, отчество.)

ФОРМА 2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в отборе

Настоящим ______________________________________ подтверждает, что для (наименование организации-Претендента на участие в отборе)

участия в открытом отборе ___________________________________ нами (указать наименование отбора с номером лота)

направляются ниже перечисленные документы.

№№ п\п	Наименование	Кол-во страниц
	ИТОГО

___________________ ________________________ ___________________

(должность руководителя) (подпись руководителя) (Ф. И.О. руководителя)

М. П.
ФОРМА 3

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Череповец «__» ______ 20__ г.

Металлург-5», именуемое в дальнейшем Заказчик, . А. действующего на основании Устава, и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________, действующего на основании __________________________, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (приложение № 1 – характеристика лифтового оборудования) многоквартирного дома по адресу: _________________, в соответствии со сметой, утвержденной Заказчиком.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.3. Сроки выполнения работ до __________________. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются по решению Заказчика. Изменение сроков выполнения работ должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему договору.

Допускается досрочное выполнение работ.

1.4. Контроль и приемку выполняемых работ производит Заказчик.

1.5. Настоящий договор заключен по результатам проведения открытого отбора подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов города Череповца, проведенного 13.06.2012 г., на основании Протокола № _.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по капитальному ремонту в соответствии с п.1.1 настоящего Договора.

2.1.2. Отчитываться за текущие расходы по проведению капитального ремонта объекта, предусмотренного п.1.1 настоящего Договора, перед Заказчиком с их подтверждением платежными документами в текущих ценах.

2.1.3. Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, и сдать работы Заказчику.

2.1.4. Обеспечить наличие всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и т. п.

2.1.5. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров подряда с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.

2.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.

2.1.7. Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.8. Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также в течение работ регулярно вывозить строительный мусор.

2.1.9. Принять на себя полную ответственность за качественные и безопасные материалы и методы ремонта, в том числе за приостановку производства работ, повлекшую причинение ущерба объекту или третьим лицам.

2.1.10. Передать Заказчику по акту исполнительную документацию, в том числе сертификаты на применяемые материалы и оборудование

2.1.11. В разумный срок, установленный Заказчиком устранять замечания Заказчика о нарушении технологии ремонтных работ, замечания, связанные с несоответствием выполняемых работ нормативным документам и утвержденной сметной документации.

2.1.12. Незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

2.1.13. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.14. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.

2.2.2. Произвести оплату выполненных работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком документов, подтверждающих стоимость выполненных работ и использованных материалов.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.2. Заказчик вправе приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:

- нарушения технологии выполняемых работ;

-несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;

-несоответствия выполняемых работ утвержденной сметной документации;

- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

2.3.3. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ;

2.3.4. Отказаться от оплаты результата выполненных работ, не согласованных с Заказчиком;

2.3.5. Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком;

2.3.6. Предъявлять требования к Подрядчику, связанные с устранением недостатков выполненных работ, обнаруженных в течение гарантийного срока, предусмотренного: п.5.1.3. настоящего Договора, а также вправе поручить в разумный срок устранять указанные недостатки третьим лицам ;

2.3.7. При выявлении недостатков в работе Подрядчика Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;

- возмещения ущерба, причиненного имуществу Заказчика, третьим лицам или их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору или ущерба, причиненного работниками Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями Договора.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с их объемом, качеством и сроками их выполнения, предусмотренными Договором;

2.4.2. Требовать предоставления документации, необходимой для выполнения работ;

2.4.3. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и привлекать, с согласия Заказчика, третьих лиц для выполнения отдельных видов работ.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Оплата по настоящему Договору производится за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, местного бюджета и средств населения путем безналичного перечисления.

3.2. Стоимость работ и затрат по настоящему договору устанавливается в рублях РФ, составляет с НДС _______________________________ и включает в себя стоимость материалов и оборудования и определяется в соответствии со сметой, утвержденной Заказчиком.

3.3. Заказчик производит оплату в следующем порядке:

- часть стоимости работ в размере 30% от стоимости работ в соответствии со сметой на выполнение работ – до начала выполнения Подрядчиком работ (предварительная оплата);

- остальную часть стоимости работ в размере 70% от стоимости работ в соответствии со сметой Подрядчик оплачивает в течение 10 календарных дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

3.4. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком после окончательной сдачи результатов работы на основании актов, согласованных сторонами, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок.

4. Сдача-приемка работ

4.1. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о завершении работ с участием Подрядчика принять выполненную работу, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.

4.2. Выполненные объемы работ предъявляются Подрядчиком Заказчику в соответствии с актами выполненных работ.

Акты выполненных работ принимаются Заказчиком к проверке только при предъявлении Подрядчиком исполнительной документации по выполненным работам в том числе:

1. акты на скрытые работы;

2. акты на испытание систем и оборудования;

3. сертификаты на применяемые материалы и оборудование, Подрядчик несет ответственность за недоброкачественность применяемого им материала;

4.3. Проверенные Заказчиком акты выполненных работ по форме КС-2 подписываются Заказчиком и Подрядчиком.

4.4. Проверенные Заказчиком справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 подписываются Заказчиком и Подрядчиком.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, акты выполненных работ возвращаются Подрядчику с замечаниями для доработки и устранения замечаний. Срок устранения замечаний не должен превышать 10 дней.

4.6. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком и справки о стоимости выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной документации по акту приема-передачи.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническими условиями, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.

5.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

5.1.3. Качество результата работ в течение 5 лет с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ в соответствии с действующими нормативами.

5.2. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в течение гарантийного срока.

5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего Договора может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - все стороны поровну.

Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения конечного срока выполнения работ, установленного пунктом 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

6.2. За нарушение сроков устранения недостатков и дефектов, установленных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый календарный день просрочки до полного устранения недостатков.

6.3. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе поручить исправление недостатков третьим лицам за счет Подрядчика.

6.4. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты и законодательные ограничения органов государственной власти, которые полностью или в значительной мере препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий факт наступления указанных обстоятельств документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.

7.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить

обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обязательств.

8. Срок действия Договора. Расторжение Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, предупредив Подрядчика за 7 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.2.1. Задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

8.2.2. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания работ более чем на две недели;

8.2.3. Систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

аннулирования лицензий Подрядчика на строительную деятельность.

8.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, он обязан
уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и принятой Заказчиком по акту.

9. Дополнительные условия

9.1. Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ