ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
1. Запрос котировок проводится Муниципальным заказчиком: Администрация сельского поселения Успенское.
Почтовый адрес: Московская обл., Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская,.
Адрес электронной почты: нет
Номер контактного телефона:
2. Источник финансирования: бюджет Муниципального образования
«Сельское поселение Успенское Одинцовского района Московской области».
3. Предмет запроса котировок:
Наименование выполняемых работ: расчет нормативов потребления коммунальных услуг:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку нормативов потребления коммунальных услуг (отопления, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения для приготовления пищи) расчетным методом для населения сельского поселения Успенское
1. НАИМЕНОВАНИЕ И СОСТАВ РАБОТЫ
1.1. Работа по контракту проводится с целью определения нормативов потребления коммунальных услуг расчетным методом в соответствии с требованиями Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000. Объектом разработки являются нормативы потребления отопления, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения для приготовления пищи.
1.2. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:
- в отношении холодного и горячего водоснабжения – этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);
- в отношении отопления – материалы стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования.
1.3. Нормативы потребления газоснабжения для приготовления пищи разрабатываются с учетом количество тепловой энергии, необходимой для приготовления пищи и средней фактической теплоты сгорания природного газа.
1.4. Нормативы потребления устанавливаются по каждому виду и составу предоставляемых коммунальных услуг, которые определяются степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома.
1.5. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются.
2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ.
2.1. Разработка нормативов отопления, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения для приготовления пищи для населения необходима для определения потребляемых ресурсов при отсутствии показаний приборов учета и обоснования объемов предоставленных услуг, а также формирования производственных программ организаций коммунального комплекса.
2.2. Результаты работы должны отражать профессиональное мнение Исполнителя, которое будет принято во внимание при утверждении нормативов потребления коммунальных услуг.
3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ РАЗРАБОТКИ.
3.1. Исходными данными для выполнения разработки являются данные в соответствии с запросом Исполнителя.
3.2. Исполнитель анализирует предоставляемые Заказчиком данные, являющиеся исходными для выполнения работ.
3.3. При отсутствии необходимой информации Исполнитель может использовать официальные данные со ссылкой на источник информации.
4. ОНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ.
4.1. Экспертное заключение, являющееся результатом разработки нормативов потребления коммунальных услуг, должно соответствовать требованиям Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000.
4.2. Экспертное заключение должно содержать общую и расчетно-аналитическую части, выводы и предложения.
4.3. Общая часть работы должна включать:
- цель и назначение работы;
- систему нормативно-правовых и методических документов, в соответствии с которой проводился расчет нормативов потребления коммунальных услуг.
4.4. Расчетно-аналитическая часть должна включать:
- классификацию жилищного фонда по уровню благоустройства, конструктивным и техническим параметрам многоквартирных домов или жилых домов;
- определение факторов влияющих на величину нормативов потребления и их дифференциацию;
- предложения по дифференциации нормативов потребления коммунальных услуг для населения;
- расчет нормативов потребления;
4.5. Часть «Выводы и предложения» должна содержать:
- заключительные выводы по каждому разделу расчетно-аналитической части;
- предложения по порядку установления нормативов потребления коммунальных услуг;
- предложения по упорядочению процесса перехода на определение объема и оплату коммунальных услуг в многоквартирных домах или жилых домах в соответствии с приборами учета.
4.Место выполнения работ: Московская обл., Одинцовский район, сп Успенское.
5.Условия выполнения работ: выполнение работ согласно техническому заданию.
6. Срок выполнения работ: 30 дней, начиная со дня, следующего за днем заключения муниципального контракта.
7.Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые исполнитель контракта должен будет оплачивать в соответствии с условиями контракта.
8. Максимальная цена контракта: рублей 00 коп.
9. Срок и условия оплаты выполнения работ: по актам выполненных работ до 25.12.2009 года.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: Московская обл., Одинцовский район, с. Успенское, ул. Учительская, д.40А в рабочие дни с 10 часов до 12-30 часов дня окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи котировочных заявок: «09» сентября 2010г.
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «17» сентября 2010г.
Котировочная заявка может быть подана по почте.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
12. Проект муниципального контракта: К извещению прилагается проект муниципального контракта.
Муниципальный контракт
на расчет нормативов потребления коммунальных услуг
«Сельское поселение Успенское Одинцовского муниципального района
Московской области»
«» _____________ 2010 года №______
От имени Муниципального образования «Сельское поселение Успенское Одинцовского муниципального района Московской области» Администрация сельского поселения Успенское, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ (оказание услуг) по расчету нормативов потребления коммунальных услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области.
1.2. Сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение №1).
1.3. Все работы, выполняемые согласно настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а применяемые материалы – требованиям ведомости объемов выполнения работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение №2), а также подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации применяемые материалы должны иметь сертификат и знак соответствия.
1.4. По требованию Заказчика Подрядчик удостоверяет качество применяемых материалов сертификатом соответствия качества, который вручается Заказчику при подписании акта приемки выполненных по настоящему Контракту работ (оказанных услуг).
1.5. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от «___» __________ 2010 года.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, определяется в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от «___» __________ 2010 года на основании представленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком сметы на выполнение работ.
Общая сметная стоимость работ является неизменной на весь период действия настоящего Контракта и составляет __________________________, включая НДС 18%.
2.2. Окончательная стоимость выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Контракту определяется стоимостью фактически выполненных объемов работ (оказанных услуг) на объекте согласно Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и не должна превышать общей стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Все расчеты с Подрядчиком по настоящему Контракту производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Заказчик производит Подрядчику оплату фактически выполненных работ на основании представленного Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг), счетов и счетов-фактур.
3.3. Расчеты с Подрядчиком производятся по мере поступления денежных средств в бюджет сельского поселения Успенское, но не позднее 25 декабря 2010 г..
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Подрядчик произведет выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Контракту в сроки, установленные календарным графиком выполнения работ (оказания услуг) для каждого объекта (приложение №1).
4.2. Настоящий Контракт действует с момента его подписания Сторонами и до полного выполнения сторонами своих обязательств, завершения взаиморасчетов и урегулирования возможных разногласий.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1. Приступить к выполнению подрядных работ (оказанию услуг) на объекте не позднее первого рабочего дня после дня подписания Контракта.
5.1.2. Своими силами выполнить все работы (оказать услуги) в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы (оказанные услуги) Заказчику по Акту приемки выполненных работ (оказанных услуг).
При этом до подписания проекта Акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) Заказчиком Подрядчик обеспечивает согласование проекта Акта с представителем организации, осуществляющей технических надзор за выполнением работ (оказанием услуг) Подрядчиком (при наличии подобной организации).
5.1.3. Обеспечивать в ходе исполнения Контракта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
5.1.4. Устранять за свой счет в максимально короткие сроки недостатки в своей работе, обнаруженные Заказчиком, как в процессе выполнения работ (оказания услуг), так и в процессе приемки результатов работ (оказанных услуг) Заказчиком, а также в период гарантийного срока..
Недостатки фиксируются в соответствующем Акте и должны быть устранены Подрядчиком в течение 7-и рабочих дней с момента составления Акта. В случае отказа от подписания данного Акта Подрядчиком и не предоставлении им в течение 3-х дней в адрес Заказчика мотивированного отказа от подписания Акта, последний считается принятым Подрядчиком без каких-либо оговорок. Адресами местонахождения Заказчика и Подрядчика для доставки корреспонденции считаются адреса, указанные в разделе 12 настоящего Контракта.
5.1.5. Нести гарантийные обязательства в порядке, изложенном в разделе «Прочие условия» настоящего Контракта.
5.1.7. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.
5.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
5.2.1. Согласовывать, при необходимости, технические условия производства работ (оказания услуг), проектные решения и прочие вопросы, возникающие у Подрядчика в процессе подготовке к производству работ (оказанию услуг).
5.2.2. Производить, при необходимости, поэтапную приемку работ по Актам на скрытые работы, выполненные Подрядчиком, с приложением Подрядчиком исполнительной документации.
5.2.3. Предоставить работникам Подрядчика возможность доступа на территорию объекта.
5.2.4. Своевременно оплачивать выполненные Подрядчиком работы (оказанные услуги), согласно разделу 3 настоящего Контракта.
5.2.5. Принять по акту приемки работы, выполненные Подрядчиком.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в 3-х дневный срок с момента возникновения данных обстоятельств дает другой стороне по адресу, указанному в разделе 12 настоящего контракта, извещение о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
В противном случае Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на данные обстоятельства как на основания не исполнения своих обязательств.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне. Окончательный расчет производится за фактически выполненные работы, подтвержденные актами выполненных работ (оказанных услуг).
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Факт переговоров признается установленным при наличии документальных свидетельств этого в виде протоколов, дополнительных соглашений и переписки между сторонами. При получении официального письма от одной из сторон, предложения или требования, изложенные в письме, признаются принятыми, если вторая сторона не даст на них письменный ответ в течение 72-х часов со дня получения.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Изменение и/или дополнение положений и/или условий настоящего Контракта не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством о размещении заказов для муниципальных нужд.
8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством, с возмещением Сторонам понесенных расторжением Контракта убытков.
8.3. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы (неоказанные услуги) передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в объеме, определяемом ими совместно.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 0,5% от общей сметной стоимости работ (услуг), выполняемых (оказываемых) по настоящему Контракту.
Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
9.2. За нарушение условий настоящего Контракта Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Срок гарантии качества работ устанавливается продолжительностью ___ месяцев, а срок гарантии качества применяемых материалов - ___месяцев, со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг).
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта, на котором выполнялись работы согласно настоящему Контракту, обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков результата работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок с момента их обнаружения.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Заказчика и Подрядчика. В случае если Исполнитель не устранит дефекты в установленные актом сроки Заказчик вправе устранить дефекты своими силами и за счет Подрядчика.
10.4. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Заказчиком и Подрядчиком, относящиеся к настоящему Контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему Контракту.
11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
11.1. Администрация сельского поселения Успенское, должностные лица, уполномоченные Главой сельского поселения, а также организация, осуществляющая функции по техническому надзору, вправе осуществлять контроль исполнения настоящего Контракта.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика и Подрядчика).
13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
|
Заказчик: |
Наименование: Администрация сельского поселения Успенское. Адрес: Московская обл., Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская,. Получатель УФК по Московской области (Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района) (Администрация с. п.Успенское л/с ) БАНК Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 Р/с БИК ИНН КПП |
|
Исполнитель: |
Наименование: Адрес: Банк: ИНН КПП ОГРН ОКПО Р/с К/с БИК |
14. ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Исполнитель:
От имени Муниципального образования
«Сельское поселение Успенское
Одинцовского муниципального района
Московской области»
Глава сельского поселения Успенское ____________________________
_______________
« » ____________ 2010 года « » _____________ 2010 года
Приложение
к муниципальному Контракту
№___ от « »________ 2010 г.
Календарный график выполнения работ
|
№ п/п |
Наименование |
Срок исполнения |
Заказчик: Исполнитель:
От имени Муниципального образования
«Сельское поселение Успенское
Одинцовского муниципального района
Московской области»
Глава сельского поселения Успенское ____________________________
________________
Приложение
к муниципальному Контракту
№___ от « »________ 2010 г.
Ведомость объемов выполнения работ
Заказчик: Исполнитель:
От имени Муниципального образования
«Сельское поселение Успенское
Одинцовского муниципального района
Московской области»
Глава сельского поселения Успенское ____________________________
________________
13. Форма котировочной заявки.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц).
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным извещением о запросе котировок цен.
Контактное лицо по приему заявок: , телефон: , адрес электронной почты: нет
Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:
«__»________ 200_г.
№________________
Муниципальному заказчику:
И. о.Главы сельского поселения
Успенское
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок и проект муниципального контракта: ________________________________________________________________________
(сведения об участнике размещения заказа наименование, (для юридического лица), Ф. И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты), идентификационный номер налогоплательщика___________________
сообщает о согласии участвовать в размещении заказа на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую котировочную заявку:
Мы готовы осуществить выполнение указанных ниже работ в следующем порядке, а именно:
1.Наименование и краткие характеристики выполняемых работ:________________
2. Объем выполняемых работ: _____________________________________________.
3. Место выполнения работ__________________________________.
4. Сроки выполнения работ _________________________.
5. Цена работ ______________________ тыс. рублей.
Участник должен указать сведения о включенных или не включенных в нее расходах, а именно расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при выполнении муниципального контракта
6. Сроки и условия оплаты выполнения работ: ___________________________.
Подпись уполномоченного лица _______________ (Фамилия, имя, отчество)
М. П.
Приложение № ___
к котировочной заявке
ИТОГО цена муниципального контракта составляет: _________________ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _________ рублей.
ТАБЛИЦА ЦЕН
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
|
№ п/п |
Наименование укрупненного вида работ |
Ед. изм. объема работ |
Объем работ в натуральном выражении |
Цена за ед. объема (с НДС) (руб.) |
Общая сумма (руб.) |
|
1. | |||||
|
2. | |||||
|
Всего контрактная цена |
ИТОГО цена муниципального контракта составляет: _________________ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _________ рублей.
Руководитель организации _____________________ ()
(подпись)
Главный бухгалтер ____________________ ()
(подпись)
МП
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ ЦЕН
Участник размещения заказа в таблице цен указывает расценки (цены) в рублях по всем компонентам предмета запроса котировок.
Указывает информацию о включенных (невключенных) расходах за сопутствующие работы, услуги (доставка продукции, погрузо-разгрузочные работы, установка, монтаж, обучение специалистов, сервисное обслуживание и т. д.).
Все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при выполнении муниципального контракта должны включаться в расценки и цены, и общую цену котировочной заявки участника.
Кроме того, указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная, в соответствии действующим на момент заключения контракта законодательством), и выделяется сумма налога в рублях.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены муниципального контракта должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.
Цена контракта указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью.
