по двум лотам
Утверждаю
Заместитель руководителя администрации
муниципального района «Ижемский»
______________
21 мая 2010 г.
Извещение
о проведении торгов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству жилых домов в с. Ижма Ижемского района Республики Коми для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
по двум лотам
|
№п/п |
Перечень |
Сведения |
|
1 |
Форма торгов |
Открытый аукцион |
|
2 |
Муниципальный заказчик |
Администрация муниципального района "Ижемский" |
|
3 |
Место нахождения, почтовый адрес |
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д.45 |
|
4 |
Адрес электронной почты |
*****@***ru |
|
5 |
Номер контактного телефона |
8(821 |
|
6 |
Предмет муниципального контракта |
Лот № 1: Выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми. Объем работ: в соответствии с техническим заданием. Лот № 2: Выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми. Объем работ: в соответствии с техническим заданием. |
|
7 |
Место выполнения работ |
По лотам № 1 и № 2: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма (в соответствии с актом выбора земельного участка) |
|
8 |
Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |
Лот № 1: 4 ,00 рублей (четыре миллиона семьсот тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек) Лот № 2: 4 ,00 рублей (четыре миллиона триста шестьдесят семь тысяч триста четырнадцать рублей 00 копеек) |
|
9 |
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе |
Документация об аукционе размещена на официальном сайте www. *****. В письменной форме документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извещения на основании письменного заявления (в том числе в электронной форме) в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, в рабочие дни: понедельник – четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время московское). Плата за предоставление документации об аукционе не установлена. |
|
10 |
Место, дата и время проведения аукциона |
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45, актовый зал, 21 июня 2010 года в 14 часов 15 минут (время московское) |
|
11 |
Требования к участнику размещения заказа |
Участник размещения заказа должен отвечать требованиям, предусмотренным действующим законодательством и документацией об аукционе |
|
12 |
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно –исполнительной системы и организациям инвалидов |
Не установлены |
|
13 |
Срок подписания муниципального контракта: |
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте: а) протокола аукциона б) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае допуска к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа |
Документация об аукционе,
предоставляемая участникам размещения заказа, пожелавшим принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству жилых домов в с. Ижма Ижемского района Республики Коми для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья по двум лотам
|
1. |
Инструкция участникам размещения заказа (общие сведения). |
|
2. |
Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе с порядком рассмотрения заявок на участие в аукционе, порядком проведения аукциона и иной информацией, имеющей отношение к размещению заказа путем проведения открытого аукциона. |
|
3. |
Заказ и условия его выполнения |
|
4. |
Техническое задание по лотам № 1, № 2 |
|
5. |
Проекты муниципальных контрактов по лотам № 1, № 2. |
|
6. |
Форма заявки на участие в аукционе по лотам № 1, № 2. |
|
7. |
Форма гарантийного письма о выполнении работ по заказу в соответствии с техническим заданием по лотам № 1, № 2 |
|
8. |
Форма описи документов в составе заявки по лотам № 1, № 2. |
|
9. |
Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право участия в аукционе от организации-участника размещения заказа. |
|
10. |
Форма запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
1. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
(ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ).
1.1. Правомочность участников размещения заказа.
Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которым не запрещено осуществлять поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов в соответствии с действующим законодательством.
Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.2. Требования к участникам размещения заказа.
Чтобы претендовать на заключение муниципального контракта участники размещения заказа должны отвечать следующим обязательным требованиям:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
5) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
В заявке на участие в аукционе по форме, установленной разделом 6 документации об аукционе, декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта.
1.3. Затраты на участие в аукционе.
Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе. Уполномоченный орган, заказчик ни в каких случаях, не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.
1.4. Посещение участка.
Участнику размещения заказа рекомендуется под свою ответственность посетить и осмотреть участок работ и прилегающую территорию и получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки заявки на участие в аукционе и заключения муниципального контракта на выполнение работ по заказу. Затраты на посещение участка участник покрывает из собственных средств.
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ С ПОРЯДКОМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ИНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ОТНОШЕНИЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
2.1 Язык заявки на участие в аукционе.
Все документы, имеющие отношение к заявкам на участие в аукционе, должны быть написаны на русском языке.
2.2. Заявка на участие в аукционе и требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) Заявку на участие в аукционе (предоставляется по форме, установленной разделом 6 документации об аукционе);
2) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона (указывается в заявке на участие в аукционе по форме, установленной разделом 6 документации об аукционе);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
3) Сведения о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта:
а) подтверждение согласия со сроками выполнения работ, предусмотренными документацией об аукционе и проектом муниципального контракта, входящим в состав документации об аукционе (указывается в заявке на участие в аукционе);
б) подтверждение согласия с условиями оплаты работ, предусмотренными документацией об аукционе и проектом муниципального контракта, входящим в состав документации об аукционе (указывается в заявке на участие в аукционе);
в) подтверждение предоставления гарантии качества на выполненные работы в течение срока, предусмотренного документацией об аукционе и проектом муниципального контракта, входящим в состав документации об аукционе (указывается в заявке на участие в аукционе);
г) гарантийное письмо о выполнении работ в соответствии с видами и объемами работ, указанными в Техническом задании (представляется по форме раздела 7 настоящей документации об аукционе).
4) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов и условиям допуска к участию в аукционе:
копию выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (свидетельство), к работам указанным в техническом задании.
В случае отсутствия в Свидетельстве о допуске какого-либо вида из работ по заказу, участник размещения заказа должен иметь допуск на выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
2.3. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе.
Участник размещения заказа должен подготовить пакет документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе (лоте). Заказ по каждому лоту является неделимым.
Все документы, в том числе подготовленные по формам, установленным документацией об аукционе, и копии документов, представляемые участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны иметь четкую печать текстов.
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов (по форме, установленной разделом 8 документации об аукционе), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Примечание: печать и подпись должны находиться в месте прошивки. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицом, подписавшим заявку на участие в аукционе, или лицом, действующим по доверенности.
2.4. Одна заявка на участие в аукционе от участника размещения заказа.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
В случае если Участник желает участвовать в аукционе по обоим лотам, то он должен подготовить пакет документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, в отношении каждого лота
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
Подача заявок на участие в аукционе.
2.5. Опечатывание и маркировка заявки на участие в аукционе.
Участнику размещения заказа рекомендуется подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте.
Конверт должен:
-быть адресованным заказчику – Администрации муниципального района «Ижемский»
-содержать наименование открытого аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка.
На конверте дополнительно рекомендуем указать наименование и адрес участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в аукционе, если она будет получена после окончания приема конвертов с заявками или отозвана участником размещения заказа.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
2.6. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45, каб., № 9
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе - день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона – 23 мая 2010 года.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 июня 2010 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Заказчиком может, в случае необходимости, перенести окончательную дату подачи заявок на участие в аукционе на более поздний срок, внеся изменение в документацию об аукционе.
2.7. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.
Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
2.8. Порядок и сроки отзыва заявок на участие в аукционе.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – до 10 часов 00 минут (время московское) 16 июня 2010 года.
Письменное уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть получено заказчиком до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
2.9. Цена контракта (цена лота).
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона и в разделе 3 документации об аукционе.
Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) указан в разделе 3 документации об аукционе.
Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в разделе 3 документации об аукционе «Заказ и условия его выполнения».
Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.
2.10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), указана в рублях.
2.11. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений.
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
Дата начала срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе – 24 мая 2010 года.
Дата окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе – 15 июня 2010 года.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
2.12. Порядок и место рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Республика Коми, Ижемский района, с. Ижма, ул. Советская, д. 45, каб. 4
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 июня 2010 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десять) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 2.13. раздела 2 документации об аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений вышеназванного Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте: www. izhma.ru.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
2.13. Условия допуска к участию в торгах.
При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:
1) непредставления документов, определенных пунктом 2.2. раздела 2 документации об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, неверных или неточных сведений, разночтений и противоречий;
2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1.2. раздела 1 документации об аукционе;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.
При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в настоящем пункте случаев, не допускается.
Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 2.2. раздела 2 документации об аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
2.14. Признание аукциона несостоявшимся.
2.14.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 2.13. раздела 2 документацией об аукционе. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
2.14.2. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
2.14.3. В случаях, предусмотренных в пунктах 2.15., 2.16. раздела 2 настоящей документации об аукционе.
2.15. Порядок и место проведения аукциона.
2.15.1. Место проведения аукциона: 169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45, актовый зал
Дата и время проведения аукциона: 21 июня 2010 года в 14 часов 15 минут по московскому времени.
В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.
Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
2.15.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги и изменяется в установленном порядке.
2.15.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей в листе регистрации представителей участников размещения заказа, составляемом и подписываемом секретарем аукционной комиссии. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей участников. Уполномоченные представители участников аукциона должны предоставить доверенность (по форме, установленной разделом 8 настоящей документации об аукционе), выданную от имени участника размещения заказа. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки;
- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных последним абзацем подпункта 2.15.2, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;
- участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в установленном порядке, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;
- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в установленном порядке, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;
- аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
2.15.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цену лота), за исключением следующих случаев:
- В случае проведения аукциона в соответствии с последним абзацем подпункта 2.15.2 победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.
- В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт.
2.15.5. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
2.15.6. Протокол аукциона размещается на официальном сайте www. ***** заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Указанный протокол также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
2.15.7. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и видеозапись аукциона.
2.15.8. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
2.15.9. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в установленном порядке до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
2.15.10. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
2.16. Заключение муниципального контракта.
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником, с учетом положений пункта 2.18. раздела 2 документации об аукционе.
Муниципальный контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте:
а) протокола аукциона
б) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае допуска к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа
Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
Победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта в срок не ранее, чем через 10 (десять) и не позднее, чем через 15 (пятнадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 2.17 раздела 2 документации об аукционе. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с пунктом 2.17 раздела 2 документации об аукционе от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.
Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
2.17. Обязанность заказчика отказаться от заключения контракта.
После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.2. раздела 2 документации об аукционе;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.
2.18. Законодательное регулирование.
Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2.19. Право заказчика отказаться от проведения аукциона.
Заказчик официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в аукционе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.
2.20. Обеспечение заявки на участие в аукционе.
Заказчиком не установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
2.21. Обеспечение исполнения муниципального контракта.
Заказчиком не установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта.
3. ЗАКАЗ И УСЛОВИЯ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Предмет аукциона:
Лот № 1: Выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми.
Лот № 2: Выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми.
2.Муниципальный заказчик, Получатель, Плательщик: Администрация муниципального района «Ижемский»
3.Почтовый адрес, место нахождения, адрес электронной почты 8(821
4.Источник финансирования заказа: Средства бюджета муниципального района «Ижемский»
5.Основание для размещения заказа: Реализация подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», Целевой республиканской программы «Жилище» на годы и муниципальной программы «Жилище» на годы
6.Цель проведения аукциона:
Лот № 1: заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми.
Лот № 2: заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района республики Коми.
7.Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1: 4 ,00 рублей
(четыре миллиона семьсот тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек)
Лот № 2: 4 ,00 рублей
(четыре миллиона триста шестьдесят семь тысяч триста четырнадцать рублей 00 копеек)
8. Порядок формирования цены контракта по лотам № 1, №2: с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с исполнением муниципального контракта, в том числе, стоимость проектных и строительно-монтажных работ, материалов и оборудования, их доставки, расходы по доставке и проживанию выездных бригад, затраты на оформление паспорта земельного участка и технического паспорта на жилой дом, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и прочие расходы.
9.Сроки выполнения работ по лотам № 1, № 2: начало работ – с даты подписания контракта; окончание работ – 17 октября 2010 г.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ по лотам № 1, № 2:
Расчеты по муниципальному контракту осуществляются перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании представленных Заказчику счетов в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере 30 (Тридцати) процентов от цены муниципального контракта - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты заключения муниципального контракта;
- промежуточные платежи – в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания сторонами промежуточных Актов приемки выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;
- окончательный расчет – не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.
11.Объемы выполнения работ по лотам № 1, № 2: В соответствии с техническим заданием
12.Место выполнения работ по лотам № 1 и № 2: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма (в соответствии с актом выбора земельного участка)
13.Требуемый гарантийный срок на выполненные работы по лотам № 1, № 2: 5 (пять) лет с даты подписания муниципальным заказчиком Акта приемки готового к эксплуатации объекта.
14. Условия размещения заказа:
- качество работ должно соответствовать требованиям СНиП, технических регламентов, техническому заданию. Результат выполненных работ оформляется Актом приемки готового к эксплуатации объекта.
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ЛОТУ № 1
Выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми.
1. Общая часть
1.1.Выполнить работы по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в соответствии с требованиями, установленными п. 6 настоящего технического задания. Жилой дом представляет собой одноэтажный дом в деревянном исполнении. Общее количество квартир в жилом доме – 4, в том числе:
-двухкомнатных – 4 квартиры, площадь квартир – 51,2 кв. м., 41,8 кв. м., 40,3 кв. м., 50,9 кв. м.
1.2.Оформить паспорт земельного участка в соответствии с действующим законодательством.
1.3.Оформить технический паспорт на жилой дом в соответствии с действующим законодательством.
2. Строительные конструкции
Фундаменты – ленточные на естественном основании из бетона класса В15.
Стены наружные и внутренние - деревянные, наружные – брус 180 мм, внутренние - брус 100 мм. Наружная обшивка – металлический сайдинг с утеплением. Внутренняя обшивка - гипсокартонные листы.
Перекрытия – деревянные с утеплением минераловатными плитами.
Кровля – шатровая двускатная с покрытием из металлопрофиля. Стропильная система деревянная.
Оконные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности.
Дверные блоки - деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности.
Отделка – облицовка стен и потолков гипсокартонными листами. Стены оклеиваются обоями, потолки – водоэмульсионная окраска.
Канализация – индивидуальный выгреб.
Отопление – автономное.
Водоснабжение – привозное.
Вентиляция – естественная.
Электроснабжение – по техническим условиям Северо-Запада» «Комиэнерго».
3. Технические требования
3.1. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, в соответствии с проектом и согласно муниципального контракта.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
3.2. Не допускается подача заявки только на часть работ.
4. Требования к выполнению работ
4.1.Подрядчик должен выполнить работы в установленные муниципальным контрактом сроки.
5. Требования к Подрядчику
5.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ по строительству и качество использованных материалов.
5.2. Подрядчик должен своевременно сдать выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и предоставить Заказчику документы для оплаты, согласно условиям муниципального контракта.
6. Задание на проектирование объекта – четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми
|
№ п/п |
Наименование |
Содержание |
|
1. |
2. |
3. |
|
1. 1. |
Заказчик - застройщик |
Администрация муниципального района «Ижемский» |
|
2. . |
Местонахождение объекта |
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма |
|
3. |
Основание для проектирования |
Федеральный Закон от 01.01.2001 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», |
|
4 |
Вид строительства |
Новое строительство. |
|
5. |
Стадийность проектирования |
Стадия «Рабочий проект» |
|
6. |
Архитектурно – - конструктивные решения |
Жилой дом представляет собой одноэтажный дом в деревянном исполнении общей площадью 184,2 кв. м.. Общее количество квартир в жилом доме – 4, в том числе: -двухкомнатных – 4 квартиры, площадь квартир – 51,2 кв. м, 41,8 кв. м, 40,3 кв. м, 50,9 кв. м. |
|
7. 7. |
Требования по разработке |
Разрабатываемая ПСД должна включать в себя все разделы: генеральный план, план организации рельефа, план водоотвода, разбивочные чертежи, размещаемых на участке строений и сооружений, план благоустройства и озеленения, канализацией, телефонизацией и электроснабжением; раздел транспортной инфраструктуры (подъезды, проезды, тротуары), сарай для хранения дров. Проектируемый жилой дом представляет собой одноэтажное здание в деревянном исполнении. Фундаменты ленточные из бетона класса В15 .Стены наружные – деревянные, брус 180 мм с обшивкой металлическим сайдингом с утеплением. Внутренние стены – брус 100 мм. с обшивкой гипсокартонными листами. Перекрытия – деревянные с утеплением минераловатными плитами. Крыша шатровая, стропильная система – деревянная. Кровельное покрытие – металлопрофиль. Оконные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности. Дверные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности. Внутренняя отделка: стены жилых комнат, коридоров, кухонных комнат квартир - обои. Потолки – водоэмульсионная окраска. Водоснабжение – привозное. Теплоснабжение – автономное. Электроснабжение – централизованное (согласно Т. У.) Телефонизация – от телефонных сетей (согласно Т. У.) Для учёта расходов электроэнергии предусмотреть установку приборов учёта. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями СНиП, СаНПиН, ППБ и других норм и правил, действующих на территории РФ и Градостроительным Кодексом. В состав проектно-сметной документации включить следующие разделы: 1)пояснительную записку с исходными данными для архитектурно – строительного проектирования, строительства, в том числе: с результатами инженерных изысканий, техническими условиями, расчётом на сейсмическую активность, согласно действующего норматива, расчётом на ветровую и снеговую нагрузку, с учётом природных и климатических условий района строительства, сведениями об окружающей среде, обоснованием продолжительности строительства, обоснованием степени огнестойкости здания. Конструктивные расчёты должны соответствовать требованиям СНиП, ТСН и другим нормативным документам. 2)Схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного участка. 3) Архитектурные решения. 4)Конструктивные и объёмно – планировочные решения. 5)Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно – технического обеспечения, перечень инженерно – технических мероприятий, содержание технологических решений. 6)Проект организации строительства объектов капитального строительства. 7)Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 8)Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 9)Смета на строительство объекта. 10)Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. 11)Инженерно-геологические изыскания выполняются в составе проектно-сметной документации. |
|
10. 8. |
Основные требования к инженерному оборудова- нию |
Во всех инженерных системах применить современное сертифицированное оборудование. Предусмотреть установку приборов учёта электроснабжения. |
|
9. |
Сроки начала и окончания проектирования |
Согласно согласованного с заказчиком графика проектных работ |
|
10. |
Требования к проектно - |
Сметную документацию выполнить в текущих и базовых ценах в 4 экземплярах, один экземпляр выполнить в электронном виде. Чертежи выдать в 4-х экземплярах. Передачу исходных данных по проектно-сметной документации произвести на магнитных носителях в электронном виде |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ЛОТУ № 2
Выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома
общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми.
1.Общая часть
1.1.Выполнить работы по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в соответствии с требованиями, установленными п. 6 настоящего технического задания.. Жилой дом представляет собой одноэтажный дом в деревянном исполнении. Общее количество квартир в жилом доме – 4, в том числе:
-однокомнатных – 1 квартира, площадь квартиры – 30 кв. м.
- двухкомнатных – 1 квартира, площадь квартиры – 39,1 кв. м.
- трехкомнатных – 2 квартиры, площадь квартир – 50,5 кв. м., 50,2 кв. м.
1.2.Оформить паспорт земельного участка в соответствии с действующим законодательством.
1.3.Оформить технический паспорт на жилой дом в соответствии с действующим законодательством.
2. Строительные конструкции
Фундаменты – ленточные на естественном основании из бетона класса В15.
Стены наружные и внутренние - деревянные, наружные – брус 180 мм, внутренние - брус 100 мм. Наружная обшивка – металлический сайдинг с утеплением. Внутренняя обшивка - гипсокартонные листы.
Перекрытия – деревянные с утеплением минераловатными плитами.
Кровля – шатровая двускатная с покрытием из металлочерепицы. Стропильная система деревянная.
Оконные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности.
Дверные блоки - деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности.
Отделка - облицовка стен и потолков гипсокартонными листами. Стены оклеиваются обоями, потолки – водоэмульсионная окраска.
Канализация – индивидуальный выгреб
Отопление – автономное
Водоснабжение – привозное
Вентиляция – естественная
Электроснабжение – по техническим условиям Северо-Запада» «Комиэнерго»
3. Технические требования
3.1. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, в соответствии с проектом и согласно муниципального контракта.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
3.2. Не допускается подача заявки только на часть работ.
4. Требования к выполнению работ
4.1.Подрядчик должен выполнить работы в установленные муниципальным контрактом сроки.
5. Требования к Подрядчику
5.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ по строительству и качество использованных материалов.
5.2. Подрядчик должен своевременно сдать выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и предоставить Заказчику документы для оплаты, согласно условиям муниципального контракта.
6. Задание на проектирование объекта – четырехквартирного жилого дома
общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района
|
№ п/п |
Наименование |
Содержание |
|
1. |
2. |
3. |
|
1. 1. |
Заказчик - застройщик |
Администрация муниципального района «Ижемский» |
|
2. . |
Местонахождение объекта |
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма |
|
3. |
Основание для проектирования |
Федеральный Закон от 01.01.2001 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
|
4 |
Вид строительства |
Новое строительство. |
|
5. |
Стадийность проектирования |
Стадия «Рабочий проект» |
|
6. |
Архитектурно – - конструктивные решения |
Жилой дом представляет собой одноэтажный дом в деревянном исполнении общей площадью 169,8 кв. м.. Общее количество квартир в жилом доме – 4, в том числе: -однокомнатных – 1 квартира, площадь квартиры – 30 кв. м. - двухкомнатных – 1 квартира, площадь квартиры – 39,1 кв. м. - трехкомнатных – 2 квартиры, площадь квартир – 50,5 кв. м., 50,2 кв. м. |
|
7. 7. |
Требования по разработке |
Разрабатываемая ПСД должна включать в себя все разделы: генеральный план, план организации рельефа, план водоот- вода, разбивочные чертежи, размещаемых на участке строений и сооружений, план благоустройства и озеленения, канализацией, телефонизацией и электроснабжением; раздел транспортной инфраструктуры (подъезды, проезды, тротуары), сарай для хранения дров. Проектируемый жилой дом представляет собой одноэтажное здание в деревянном исполнении. Фундаменты ленточные из бетона класса В15 .Стены наружные – деревянные, брус 180 мм с обшивкой металлическим сайдингом с утеплением. Внутренние стены – брус 100 мм. с обшивкой гипсокартонными листами. Перекрытия – деревянные с утеплением минераловатными плитами. Крыша шатровая, стропильная система – деревянная. Кровельное покрытие – металлопрофиль. Оконные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности. Дверные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности. Внутренняя отделка: стены жилых комнат, коридоров, кухонных комнат квартир - обои. Потолки – водоэмульсионная окраска. Водоснабжение – привозное. Теплоснабжение – автономное. Электроснабжение – централизованное (согласно Т. У.) Телефонизация – от телефонных сетей (согласно Т. У.) Для учёта расходов электроэнергии предусмотреть установку приборов учёта. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями СНиП, СаНПиН, ППБ и других норм и правил, действующих на территории РФ и Градостроительным Кодексом. В состав проектно-сметной документации включить следующие разделы: 1)пояснительную записку с исходными данными для архитектурно – строительного проектирования, строительства, в том числе: с результатами инженерных изысканий, техническими условиями, расчётом на сейсмическую активность, согласно действующего норматива, расчётом на ветровую и снеговую нагрузку, с учётом природных и климатических условий района строительства, сведениями об окружающей среде, обоснованием продолжи –тельности строительства, обоснованием степени огнестой- кости здания. Конструктивные расчёты должны соответствовать требованиям СНиП, ТСН и другим нормативным документам. 2)Схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного участка. 3) Архитектурные решения. 4)Конструктивные и объёмно – планировочные решения. 5)Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно – технического обеспечения, перечень инженерно – технических мероприятий, содержание технологических решений. 6)Проект организации строительства объектов капитального строительства. 7)Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 8)Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 9)Смета на строительство объекта. 10)Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. 11)Инженерно-геологические изыскания выполняются в составе проектно-сметной документации. |
|
10. 8. |
Основные требования к инженерному оборудованию |
Во всех инженерных системах применить современное сертифицированное оборудование. Предусмотреть установку приборов учёта электроснабжения. |
|
9. |
Сроки начала и окончания проектирования |
Согласно согласованного с заказчиком графика проектных работ |
|
10. |
Требования к проектно - - сметной документации |
Сметную документацию выполнить в текущих и базовых ценах в 4 экземплярах, один экземпляр выполнить в электронном виде с исходными данными в формате. Чертежи выдать в 4-х экземплярах. Передачу исходных данных по проектно-сметной документации произвести на магнитных носителях в электронном виде. |
5. Проекты муниципальных контрактов
Муниципальный контракт
на выполнение работ по строительству жилого дома
(лот № 1)
с. Ижма _______2010 год
Администрация муниципального района «Ижемский» именуемая в дальнейшем «Заказчик», – руководителя администрации района «Ижемский» , действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________, действующего на основании _____,с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 01.01.2001 г. и на основании протокола _______ от _______2010 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Предметом настоящего контракта является: выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми (лот № 1) (далее – Объект).
1.2. Выполнение работ по строительству объекта проводится в соответствии с техническим заданием, содержащемся в приложении 1 к настоящему контракту. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Место выполнения работ: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма (в соответствии с актом выбора земельного участка)
1.4. Подрядчик в счет оговоренной в статье 2 настоящего контракта стоимости выполнит за свой риск собственными или привлеченными силами (силами субподрядчиков) и средствами работы в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием Заказчика.
2. Стоимость работ по контракту.
2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему контракту, составляет __________ рублей (сумма прописью) с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с исполнением настоящего контракта, в том числе, стоимость проектных и строительно-монтажных работ, материалов и оборудования, их доставки, расходы по доставке и проживанию выездных бригад, затраты на оформление паспорта земельного участка и технического паспорта на жилой дом, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и прочие расходы.
2.2. Цена контракта является твердой в течение всего срока его исполнения и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.
2.3.Источник финансирования оплаты по настоящему контракту: средства бюджета муниципального района «Ижемский».
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Срок исполнения контракта: с даты заключения настоящего контракта до 17 октября 2010 года.
3.2. Сроки завершения отдельных видов (этапов) работ определяются согласно календарного графика работ, которое содержится в Приложении 2 . Приложение 2 является неотъемлемой частью настоящего контракта.
4. Порядок расчетов и условия платежа
4.1.Расчеты по контракту осуществляются перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании представленных Заказчику счетов в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от цены контракта - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты заключения настоящего контракта;
- промежуточные платежи – в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания сторонами промежуточных Актов приемки выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;
- окончательный расчет – не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.
4.2. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае предоставления не надлежаще оформленных документов.
4.3. Работы, не принятые «Заказчиком», оплачиваются только после устранения Подрядчиком замечаний, выявленных при приемке работ.
5. Обязательства «Подрядчика».
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Обеспечить строительство Объекта в полном соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией и требованиями СНиП в срок установленный пп.3.1., 3.2. Контракта и сдать Объект в эксплуатацию в соответствии с порядком,
установленным нормативными Актами Росстроя (Госстроя России).
5.1.2. В течение 10-ти календарных дней после подписания настоящего Контракта Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику проект жилого дома согласно документации об открытом аукционе, технического задания (приложение 1 к настоящему Контракту).
5.1.3.В случае разногласий, по требованию Заказчика, предоставить доработанный проект жилого дома.
5.1.4.По результатам согласования проекта по требованию Заказчика внести необходимые изменения в сметную документацию, график производства работ. Увеличение сроков, указанных в настоящем Контракта, увеличение стоимости работ, указанной в настоящем Контракте не допускается.
5.1.5. Представить Заказчику все необходимые документы для оформления разрешения на
выполнение строительно-монтажных работ на Объекте.
5.2.Подрядчик должен обеспечить:
5.2.1. Качественное выполнение проектной документации в соответствии с заданием Заказчика на разработку проектной документации;
5.2.2. Согласование проектной документации в установленном порядке;
5.2.3. Устранение за свой счет замечаний, выявленных при согласовании и экспертизе проекта, при этом срок устранения замечаний не должен превышать 7 дней;
5.2.4. Производство работ в полном соответствии с утвержденной проектной документации, календарным планом производства работ;
5.2.5. Материалами, изделиями и конструкциями, необходимыми для строительства объекта, при этом все поставляемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, другие документы, удостоверяющие их качество;
5.2.6.Качество выполнения всех видов работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
5.2.7.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.2.8. Выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды.
5.2.9. Для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик обязан привлекать эксплуатационную организацию, либо с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором осуществлять эти работы самостоятельно.
5.2.10. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей субподрядчиками.
5.2.11.Передать заказчику в 2-х дневный срок после окончания работы комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в полном объеме проектную и исполнительную документацию в 4-х экземплярах, 1 экземпляр на электронном носителе, паспорт земельного участка и технический паспорт на дом.
5.2.12 Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат закону и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.13 Согласовывать с Заказчиком перечень субподрядчиков, принимающих участие в строительстве (приложение 3 к настоящему контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта).
5.2.14 Вывоз в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.
5.2.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
.
6.Обязательства Заказчика
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Производить приемку работ в сроки и порядке, предусмотренные настоящим контрактом.
6.1.2. Назначить уполномоченного представителя Заказчика, который от его имени будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствия используемых материалов условиям настоящего контракта и проектной документации, строительным нормам и правилам РФ.
6.1.3. Принять и оплатить выполненные работы в порядке и срок, предусмотренные настоящим контрактом.
6.1.4. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
6.1.5. Установить порядок ведения исполнительной и производственной документации.
6.1.6. Согласовать проектную документацию.
6.1.7. Выдать Подрядчику разрешение на выполнение строительно-монтажных работ для строительства объекта.
6.1.8. Согласовать календарный график выполнения работ.
6.1.9. Контролировать выполнение графика производства работ.
7.Скрытые строительные работы.
7.1.Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика по мере их выполнения. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.
7.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителям Заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.
7.3.Готовность, принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем, подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытание на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
8. Контроль и надзор Заказчика за исполнением контракта
8.1 Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства для осуществления контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
8.2. При осуществлении контроля за ведением работ представитель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
8.3.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполнения работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
8.4. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от контракта, ухудшившими работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования, Заказчик»вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранения недостатков.
8.5. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с установленной формой, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
9. Гарантии качества по сданным работам.
9.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
9.2.Подрядчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.9..3., и несет ответственность за отступления от них.
9.3.Гарантийный срок: нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем и оборудования, материалов и работ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
9.4.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, связанные с некачественно выполненными работами или поставленными материалами Подрядчика, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основании квалифицированной экспертизы.
10. Форс-мажорные условия.
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
10.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, подряда ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.
10.3.Если по мнению Сторон работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11. Имущественная ответственность сторон.
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.4. Подрядчик оплачивает Заказчику все убытки, понесенные Заказчиком по вине Подрядчика, связанные с невозможностью исполнения работ или расторжением Контракта.
11.5. Уплата штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают стороны от исполнения этих обязательств.
12. Разрешение споров между сторонами.
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
12.2. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. В случае установления нарушений «Подрядчиком» условий контракта или причиной связи между действиями «Подрядчиками» и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную «Заказчиком», несет «Подрядчик». В случае если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы по оплате, несет сторона, признанная виновной по результатам проведения необходимой экспертизы.
12.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, то он разрешается Арбитражным судом Республики Коми
13. Сдача и приемка работ
13.1. Приемка и оценка выполненных проектных работ, перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Подрядчиком» «Заказчику» определяется календарным графиком выполнения работ (приложение 2).
13.2. В сроки, установленные календарным графиком выполнения работ (приложение 2), Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по акту приема-передачи проектную документацию в количестве 4 экземпляров и один экземпляр на электронном носителе. Дата оформления акта приема-передачи является датой выполнения Подрядчиком работ и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектной документации.
13.3.Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения проектной документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
13.4.Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем контракте.
13.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
13.6. В случае досрочного прекращения работ по контракту Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансового платежа.
13.7.Момент перехода права владения, пользования и распоряжения проектной документацией и риска ее случайной гибели от Подрядчика к Заказчику наступает в момент выдачи Заказчику готовой проектной продукции по акту приема-передачи.
13.8. В 3-дневный срок с момента окончания работ Подрядчик сообщает Заказчику о готовности объекта к сдаче.
13.9. Заказчик, получивший извещение Подрядчика, в 5-дневный срок принимает работы по акту приемки выполненных работ (форма КС-2), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.
13.10. В случае обнаружения при приемке несоответствия выполненных работ условиям настоящего контракта, об этом делается соответствующая запись в акте, и определяются условия их устранения.
13.11. Заказчик, обнаруживший при приемке недостатки выполненных работ, вправе сослаться на них только в случаях, когда в акте приемки они были оговорены, за исключением скрытых недостатков.
13.12. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения, Заказчик имеет право назначить квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. Расходы по проведению экспертизы, в случае подтверждения в её результатах наличия дефектов и недоделок Подрядчика, относятся на счёт Подрядчика.
13.13. После подписания акта формы КС-2 Подрядчик оформляет на его основании справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и выставляет счёт-фактуру.
13.14. При обнаружении несоответствия применённых в расчётах ценообразующих факторов в справке формы КС-2 Заказчик вправе откорректировать суммы или потребовать от Подрядчика возврата излишне уплаченных денежных средств.
14. Условия расторжения контракта
14.1 Настоящий контракт прекращает свое действие при выполнении Заказчиком и Подрядчиком своих обязательств.
14.2 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в работе или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.
14.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств контракта с последующим расторжением в судебном порядке в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком хода и сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
- аннулирования допусков на деятельность Подрядчика, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
14.4. Заказчик, после принятия решения об отказе от исполнения обязательств по контракту, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление Подрядчику, которое рассматривается Подрядчиком в течение трех дней, с момента получения уведомления.
14.5. Результат рассмотрения уведомления Заказчика, Подрядчик предоставляет Заказчику в трехдневный срок после получения такого уведомления.
В случае не предоставления Подрядчиков в трехдневный срок результата рассмотрения уведомления о расторжении контракта, Заказчик расценивает такое действие (бездействие) Подрядчика как согласие Подрядчика на досрочное расторжение контракта по соглашению сторон.
15. Особые условия
15.1. В целях исполнения настоящего контракта Стороны вправе предоставлять друг другу необходимую информацию, как в письменной форме, так и посредством факсимильной связи. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения. При этом подлинный экземпляр соответствующего извещения (сообщения, уведомления и т. п. документа, направляемого одной Стороной в адрес другой Стороны) должен быть предоставлен не позднее 5 рабочих дней с момента предоставления факсимильной копии. В случае расхождения формулировок факсимильного сообщения и предоставленного подлинного экземпляра соответствующего документа приоритетом пользуется содержание последнего.
При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства РФ.
16. Адреса и банковские реквизиты сторон
|
Заказчик: |
Подрядчик: |
Приложение 1
к муниципальному контракту
от «____»____________2010 г. № __________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ЛОТУ № 1
Выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми.
1.Общая часть
1.1.Выполнить работы по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в соответствии с требованиями, установленными п. 6 настоящего технического задания. Жилой дом представляет собой одноэтажный дом в деревянном исполнении. Общее количество квартир в жилом доме – 4, в том числе:
-двухкомнатных – 4 квартиры, площадь квартир – 51,2 кв. м., 41,8 кв. м., 40,3 кв. м., 50,9 кв. м.
1.2.Оформить паспорт земельного участка в соответствии с действующим законодательством.
1.3.Оформить технический паспорт на жилой дом в соответствии с действующим законодательством.
2.Строительные конструкции
Фундаменты – ленточные на естественном основании из бетона класса В15.
Стены наружные и внутренние - деревянные, наружные – брус 180 мм, внутренние - брус 100 мм. Наружная обшивка – металлический сайдинг с утеплением. Внутренняя обшивка - гипсокартонные листы.
Перекрытия – деревянные с утеплением минераловатными плитами.
Кровля – шатровая двускатная с покрытием из металлопрофиля. Стропильная система деревянная.
Оконные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности.
Дверные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности.
Отделка – облицовка стен и потолков гипсокартонными листами. Стены оклеиваются обоями, потолки – водоэмульсионная окраска.
Канализация – индивидуальный выгреб.
Отопление – автономное.
Водоснабжение – привозное.
Вентиляция – естественная.
Электроснабжение – по техническим условиям Северо-Запада» «Комиэнерго».
3. Технические требования
3.1. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями СниП и ГОСТ, в соответствии с проектом и согласно муниципального контракта.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
3.2. Не допускается подача заявки только на часть работ.
4. Требования к выполнению работ
4.1.Подрядчик должен выполнить работы в установленные муниципальным контрактом сроки.
5. Требования к Подрядчику
5.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ по строительству и качество использованных материалов.
5.2. Подрядчик должен своевременно сдать выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и предоставить Заказчику документы для оплаты, согласно условиям муниципального контракта.
6.Задание на проектирование объекта – четырехквартирного жилого дома
общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми
|
№ п/п |
Наименование |
Содержание |
|
1. |
2. |
3. |
|
1. 1. |
Заказчик – застройщик |
Администрация муниципального района «Ижемский» |
|
2. . |
Местонахождение объекта |
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма |
|
3. |
Основание для проектирования |
Федеральный Закон от 01.01.2001 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», |
|
4 |
Вид строительства |
Новое строительство. |
|
5. |
Стадийность проектирования |
Стадия «Рабочий проект» |
|
6. |
Архитектурно – - конструктивные решения |
Жилой дом представляет собой одноэтажный дом в деревянном исполнении общей площадью 184,2 кв. м.. Общее количество квартир в жилом доме – 4, в том числе: -двухкомнатных – 4 квартиры, площадь квартир – 51,2 кв. м, 41,8 кв. м, 40,3 кв. м, 50,9 кв. м. |
|
7. 7. |
Требования по разработке |
Разрабатываемая ПСД должна включать в себя все разделы: генеральный план, план организации рельефа, план водоотвода, разбивочные чертежи, размещаемых на участке строений и сооружений, план благоустройства и озеленения, канализацией, телефонизацией и электроснабжением; раздел транспортной инфраструктуры (подъезды, проезды, тротуары), сарай для хранения дров. Проектируемый жилой дом представляет собой одноэтажное здание в деревянном исполнении. Фундаменты ленточные из бетона класса В15 .Стены наружные – деревянные, брус 180 мм с обшивкой металлическим сайдингом с утеплением. Внутренние стены – брус 100 мм. С обшивкой гипсокартонными листами. Перекрытия – деревянные с утеплением минераловатными плитами. Крыша шатровая, стропильная система – деревянная. Кровельное покрытие – металлопрофиль. Оконные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности. Дверные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности. Внутренняя отделка: стены жилых комнат, коридоров, кухонных комнат квартир - обои. Потолки – водоэмульсионная окраска. Водоснабжение – привозное. Теплоснабжение – автономное. Электроснабжение – централизованное (согласно Т. У.) Телефонизация – от телефонных сетей (согласно Т. У.) Для учёта расходов электроэнергии предусмотреть установку приборов учёта. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями СниП, СаНПиН, ППБ и других норм и правил, действующих на территории РФ и Градостроительным Кодексом. В состав проектно-сметной документации включить следующие разделы: 1)пояснительную записку с исходными данными для архитектурно – строительного проектирования, строительства, в том числе: с результатами инженерных изысканий, техническими условиями, расчётом на сейсмическую активность, согласно действующего норматива, расчётом на ветровую и снеговую нагрузку, с учётом природных и климатических условий района строительства, сведениями об окружающей среде, обоснованием продолжительности строительства, обоснованием степени огнестойкости здания. Конструктивные расчёты должны соответствовать требованиям СниП, ТСН и другим нормативным документам. 2)Схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного участка. 3) Архитектурные решения. 4)Конструктивные и объёмно – планировочные решения. 5)Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно – технического обеспечения, перечень инженерно – технических мероприятий, содержание технологических решений. 6)Проект организации строительства объектов капитального строительства. 7)Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 8)Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 9)Смета на строительство объекта. 10)Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. 11)Инженерно-геологические изыскания выполняются в составе проектно-сметной документации. |
|
10. 8. |
Основные требования к инженерному оборудова- нию |
Во всех инженерных системах применить современное сертифицированное оборудование. Предусмотреть установку приборов учёта электроснабжения. |
|
9. |
Сроки начала и окончания проектирования |
Согласно согласованного с заказчиком графика проектных работ |
|
10. |
Требования к проектно - - сметной документации |
Сметную документацию выполнить в текущих и базовых ценах в 4 экземплярах, один экземпляр выполнить в электронном виде. Чертежи выдать в 4-х экземплярах. Передачу исходных данных по проектно-сметной документации произвести на магнитных носителях в электронном виде |
Заказчик: Подрядчик:
Приложение 2
к муниципальному контракту
от «_____»_____________2010г. №__________
Согласовано
Глава муниципального района-
руководитель администрации района «Ижемский»
___________________
«______»___________2010 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
Выполнения работ по проектированию и строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района (лота № 1)
|
№ п/п |
Наименование работ, (согласно технической части аукционной документации) |
Объем работ |
Продолжительность работы в календарных днях |
Начало работ – окончание работ |
Линейный график производства работ | |
|
Единицы измерения |
Кол-во |
месяцы | ||||
|
декады | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Представитель подрядчика____________________________ _________________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Приложение 3
к муниципальному контракту
от «_____»___________2010 г. № ______
Согласовано
Глава муниципального района-
руководитель администрации района «Ижемский»
___________________
«______»___________2010 г.
Перечень привлекаемых субподрядчиков
для выполнения работ по проектированию и строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района (лота № 1)
|
№ пп |
Организационная форма и название субподрядчика, адрес, телефоны, ФИО руководителя |
Виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика |
Номера и вид лицензий или свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить) |
Примечание |
|
1 | ||||
|
2 | ||||
Приложение: копии свидетельств о допуске, выданных саморегулируемыми организациями или копии действующих лицензий субподрядчиков, на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом проводимого аукциона, заверенные печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту:______________________________________________________________»
(наименование объекта)
Представитель подрядчика____________________________ _________________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Муниципальный контракт
на выполнение работ по строительству жилого дома
(лот № 2)
с. Ижма _______2010 год
Администрация муниципального района «Ижемский» именуемая в дальнейшем «Заказчик», – руководителя администрации района «Ижемский» , действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________, действующего на основании _____,с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 01.01.2001 г. и на основании протокола _______ от _______2010 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Предметом настоящего контракта является: выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми (лот № 2) (далее – Объект).
1.2. Выполнение работ по строительству объекта проводится в соответствии с техническим заданием, содержащемся в приложении 1 к настоящему контракту. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Место выполнения работ: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма (в соответствии с актом выбора земельного участка)
1.4. Подрядчик в счет оговоренной в статье 2 настоящего контракта стоимости выполнит за свой риск собственными или привлеченными силами (силами субподрядчиков) и средствами работы в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием Заказчика.
2. Стоимость работ по контракту.
2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему контракту, составляет __________ рублей (сумма прописью) с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с исполнением настоящего контракта, в том числе, стоимость проектных и строительно-монтажных работ, материалов и оборудования, их доставки, расходы по доставке и проживанию выездных бригад, затраты на оформление паспорта земельного участка и технического паспорта на жилой дом, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и прочие расходы.
2.2. Цена контракта является твердой в течение всего срока его исполнения и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.
2.3.Источник финансирования оплаты по настоящему контракту: средства бюджета муниципального района «Ижемский».
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Срок исполнения контракта: с даты заключения настоящего контракта до 17 октября 2010 года.
3.2. Сроки завершения отдельных видов (этапов) работ определяются согласно календарного графика работ, которое содержится в Приложении 2 . Приложение 2 является неотъемлемой частью настоящего контракта.
4. Порядок расчетов и условия платежа
4.1.Расчеты по контракту осуществляются перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании представленных Заказчику счетов в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от цены контракта - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты заключения настоящего контракта;
- промежуточные платежи – в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания сторонами промежуточных Актов приемки выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;
- окончательный расчет – не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.
4.2. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае предоставления не надлежаще оформленных документов.
4.3. Работы, не принятые Заказчиком, оплачиваются только после устранения Подрядчиком замечаний, выявленных при приемке работ.
5. Обязательства «Подрядчика».
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Обеспечить строительство Объекта в полном соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией и требованиями СНиП в срок установленный пп.3.1., 3.2. Контракта и сдать Объект в эксплуатацию в соответствии с порядком,
установленным нормативными Актами Росстроя (Госстроя России).
5.1.2. В течение 10-ти календарных дней после подписания настоящего Контракта Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику проект жилого дома согласно документации об открытом аукционе, технического задания (приложение 1 к настоящему Контракту).
5.1.3.В случае разногласий, по требованию Заказчика, предоставить доработанный проект жилого дома.
5.1.4.По результатам согласования проекта по требованию Заказчика внести необходимые изменения в сметную документацию, график производства работ. Увеличение сроков, указанных в настоящем Контракта, увеличение стоимости работ, указанной в настоящем Контракте не допускается.
5.1.5. Представить Заказчику все необходимые документы для оформления разрешения на
выполнение строительно-монтажных работ на Объекте.
5.2. Подрядчик должен обеспечить:
5.2.1. Качественное выполнение проектной документации в соответствии с заданием Заказчика на разработку проектной документации;
5.2.2.Согласование проектной документации в установленном порядке;
5.2.3. Устранение за свой счет замечаний, выявленных при согласовании и экспертизе проекта, при этом срок устранения замечаний не должен превышать 7 дней;
5.2.4. Производство работ в полном соответствии с утвержденной проектной документации, календарным планом производства работ;
5.2.5. Материалами, изделиями и конструкциями, необходимыми для строительства объекта, при этом все поставляемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, другие документы, удостоверяющие их качество;
5.2.6.Качество выполнения всех видов работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
5.2.7.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.2.8. Выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды,
5.2.9. Для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик обязан привлекать эксплуатационную организацию, либо с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором осуществлять эти работы самостоятельно.
5.2.10. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей субподрядчиками.
5.2.11.Передать заказчику в 2-х дневный срок после окончания работы комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в полном объеме проектную и исполнительную документацию в 4-х экземплярах, 1 экземпляр на электронном носителе, паспорт земельного участка и технический паспорт на дом.
5.2.12. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат закону и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.13.Согласовывать с Заказчиком перечень субподрядчиков, принимающих участие в строительстве (приложение 3 к настоящему контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта).
5.2.14 Вывоз в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.
5.2.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
.
6.Обязательства Заказчика
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. Производить приемку работ в сроки и порядке, предусмотренные настоящим контрактом.
6.2.2. Назначить уполномоченного представителя Заказчика, который от его имени будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствия используемых материалов условиям настоящего контракта и проектной документации, строительным нормам и правилам РФ.
6.2.3. Принять и оплатить выполненные работы в порядке и срок, предусмотренные настоящим контрактом.
6.2.4. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
6.2.5. Установить порядок ведения исполнительной и производственной документации.
6.2.6. Согласовать проектную документацию.
6.2.7. Выдать Подрядчику разрешение на выполнение строительно-монтажных работ для строительства объекта.
6.2.8. Согласовать календарный график выполнения работ.
6.2.9. Контролировать выполнение графика производства работ.
7.Скрытые строительные работы.
7.1.Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика по мере их выполнения. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.
7.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителям Заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.
7.3.Готовность, принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем, подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытание на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
8. Контроль и надзор Заказчика за исполнением контракта
8.1 Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства для осуществления контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
8.2. При осуществлении контроля за ведением работ представитель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
8.3.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполнения работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
8.4. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от контракта, ухудшившими работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования, Заказчик»вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранения недостатков.
8.5. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с установленной формой, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
9. Гарантии качества по сданным работам.
9.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
9.2.Подрядчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.9..3., и несет ответственность за отступления от них.
9.3.Гарантийный срок: нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем и оборудования, материалов и работ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
9.4.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, связанные с некачественно выполненными работами или поставленными материалами Подрядчика, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основании квалифицированной экспертизы.
10. Форс-мажорные условия.
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
10.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, подряда ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.
10.3.Если по мнению Сторон работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11. Имущественная ответственность сторон.
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.4. Подрядчик оплачивает Заказчику все убытки, понесенные Заказчиком по вине Подрядчика, связанные с невозможностью исполнения работ или расторжением Контракта.
11.5. Уплата штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают стороны от исполнения этих обязательств.
12. Разрешение споров между сторонами.
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчиками и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы по оплате, несет сторона, признанная виновной по результатам проведения необходимой экспертизы.
12.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, то он разрешается Арбитражным судом Республики Коми
13. Сдача и приемка работ
13.1. Приемка и оценка выполненных проектных работ, перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику определяется календарным графиком выполнения работ (приложение 2).
13.2. В сроки, установленные календарным графиком выполнения работ (приложение 2), Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по акту приема-передачи проектную документацию в количестве 4 экземпляров и один экземпляр на электронном носителе. Дата оформления акта приема-передачи является датой выполнения Подрядчиком работ и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектной документации.
13.3.Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения проектной документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
13.4.Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем контракте.
13.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
13.6. В случае досрочного прекращения работ по контракту Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансового платежа.
13.7.Момент перехода права владения, пользования и распоряжения проектной документацией и риска ее случайной гибели от Подрядчика к Заказчику наступает в момент выдачи Заказчику готовой проектной продукции по акту приема-передачи.
13.8. В 3-дневный срок с момента окончания работ Подрядчик сообщает Заказчику о готовности объекта к сдаче.
13.9. Заказчик, получивший извещение Подрядчика, в 5-дневный срок принимает работы по акту приемки выполненных работ (форма КС-2), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.
13.10. В случае обнаружения при приемке несоответствия выполненных работ условиям настоящего контракта, об этом делается соответствующая запись в акте, и определяются условия их устранения.
13.11. Заказчик, обнаруживший при приемке недостатки выполненных работ, вправе сослаться на них только в случаях, когда в акте приемки они были оговорены, за исключением скрытых недостатков.
13.12. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения, Заказчик имеет право назначить квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. Расходы по проведению экспертизы, в случае подтверждения в её результатах наличия дефектов и недоделок Подрядчика, относятся на счёт Подрядчика.
13.13. После подписания акта формы КС-2 Подрядчик оформляет на его основании справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и выставляет счёт-фактуру.
13.14. При обнаружении несоответствия применённых в расчётах ценообразующих факторов в справке формы КС-2 Заказчик вправе откорректировать суммы или потребовать от Подрядчика возврата излишне уплаченных денежных средств.
14. Условия расторжения контракта
14.1 Настоящий контракт прекращает свое действие при выполнении Заказчиком и Подрядчиком своих обязательств.
14.2 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в работе или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.
14.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств контракта с последующим расторжением в судебном порядке в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком хода и сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
- аннулирования допусков на деятельность Подрядчика, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
14.4. Заказчик, после принятия решения об отказе от исполнения обязательств по контракту, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление Подрядчику, которое рассматривается Подрядчиком в течение трех дней, с момента получения уведомления.
14.5. Результат рассмотрения уведомления Заказчика, Подрядчик предоставляет Заказчику в трехдневный срок после получения такого уведомления.
В случае не предоставления Подрядчиков в трехдневный срок результата рассмотрения уведомления о расторжении контракта, Заказчик расценивает такое действие (бездействие) Подрядчика как согласие Подрядчика на досрочное расторжение контракта по соглашению сторон.
15. Особые условия
15.1. В целях исполнения настоящего контракта Стороны вправе предоставлять друг другу необходимую информацию, как в письменной форме, так и посредством факсимильной связи. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения. При этом подлинный экземпляр соответствующего извещения (сообщения, уведомления и т. п. документа, направляемого одной Стороной в адрес другой Стороны) должен быть предоставлен не позднее 5 рабочих дней с момента предоставления факсимильной копии. В случае расхождения формулировок факсимильного сообщения и предоставленного подлинного экземпляра соответствующего документа приоритетом пользуется содержание последнего.
При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства РФ.
16. Адреса и банковские реквизиты сторон
|
Заказчик: |
Подрядчик: |
Приложение
к муниципальному контракту
от «______»___________2010 г №_________.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ЛОТУ № 2
Выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома
общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми.
1.Общая часть
1.1. Выполнить работы по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в соответствии с требованиями, установленными п. 6 настоящего технического задания.. Жилой дом представляет собой одноэтажный дом в деревянном исполнении. Общее количество квартир в жилом доме – 4, в том числе:
-однокомнатных – 1 квартира, площадь квартиры – 30 кв. м.
- двухкомнатных – 1 квартира, площадь квартиры – 39,1 кв. м.
- трехкомнатных – 2 квартиры, площадь квартир – 50,5 кв. м., 50,2 кв. м.
1.2. Оформить паспорт земельного участка в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Оформить технический паспорт на жилой дом в соответствии с действующим законодательством.
2. Строительные конструкции
Фундаменты – ленточные на естественном основании из бетона класса В15.
Стены наружные и внутренние - деревянные, наружные – брус 180 мм, внутренние - брус 100 мм. Наружная обшивка – металлический сайдинг с утеплением. Внутренняя обшивка - гипсокартонные листы.
Перекрытия – деревянные с утеплением минераловатными плитами.
Кровля – шатровая двускатная с покрытием из металлочерепицы. Стропильная система деревянная.
Оконные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности.
Дверные блоки - деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности.
Отделка - облицовка стен и потолков гипсокартонными листами. Стены оклеиваются обоями, потолки – водоэмульсионная окраска.
Канализация – индивидуальный выгреб
Отопление – автономное
Водоснабжение – привозное
Вентиляция – естественная
Электроснабжение – по техническим условиям Северо-Запада» «Комиэнерго»
3. Технические требования
3.1. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, в соответствии с проектом и согласно муниципального контракта.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
3.2. Не допускается подача заявки только на часть работ.
4. Требования к выполнению работ
4.1.Подрядчик должен выполнить работы в установленные муниципальным контрактом сроки.
5. Требования к Подрядчику
5.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ по строительству и качество использованных материалов.
5.2. Подрядчик должен своевременно сдать выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и предоставить Заказчику документы для оплаты, согласно условиям муниципального контракта.
6. Задание на проектирование объекта – четырехквартирного жилого дома
общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района
|
№ п/п |
Наименование |
Содержание |
|
1. |
2. |
3. |
|
1. 1. |
Заказчик - застройщик |
Администрация муниципального района «Ижемский» |
|
2. . |
Местонахождение объекта |
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма |
|
3. |
Основание для проектирования |
Федеральный Закон от 01.01.2001 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
|
4 |
Вид строительства |
Новое строительство. |
|
5. |
Стадийность проектирования |
Стадия «Рабочий проект» |
|
6. |
Архитектурно – - конструктивные решения |
Жилой дом представляет собой одноэтажный дом в деревянном исполнении общей площадью 169,8 кв. м.. Общее количество квартир в жилом доме – 4, в том числе: -однокомнатных – 1 квартира, площадь квартиры – 30 кв. м. - двухкомнатных – 1 квартира, площадь квартиры – 39,1 кв. м. - трехкомнатных – 2 квартиры, площадь квартир – 50,5 кв. м., 50,2 кв. м. |
|
7. 7. |
Требования по разработке |
Разрабатываемая ПСД должна включать в себя все разделы: генеральный план, план организации рельефа, план водоот- вода, разбивочные чертежи, размещаемых на участке строений и сооружений, план благоустройства и озеленения, канализацией, телефонизацией и электроснабжением; раздел транспортной инфраструктуры (подъезды, проезды, тротуары), сарай для хранения дров. Проектируемый жилой дом представляет собой одноэтажное здание в деревянном исполнении. Фундаменты ленточные из бетона класса В15 .Стены наружные – деревянные, брус 180 мм с обшивкой металлическим сайдингом с утеплением. Внутренние стены – брус 100 мм. с обшивкой гипсокартонными листами. Перекрытия – деревянные с утеплением минераловатными плитами.. Крыша шатровая, стропильная система – деревянная. Кровельное покрытие – металлопрофиль. Оконные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности. Дверные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности. Внутренняя отделка: стены жилых комнат, коридоров, кухонных комнат квартир - обои. Потолки – водоэмульсионная окраска. Водоснабжение – привозное. Теплоснабжение – автономное. Электроснабжение – централизованное (согласно Т. У.) Телефонизация – от телефонных сетей (согласно Т. У.) Для учёта расходов электроэнергии предусмотреть установку приборов учёта. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями СНиП, СаНПиН, ППБ и других норм и правил, действующих на территории РФ и Градостроительным Кодексом. В состав проектно-сметной документации включить следующие разделы: 1)пояснительную записку с исходными данными для архитектурно – строительного проектирования, строительства, в том числе: с результатами инженерных изысканий, техническими условиями, расчётом на сейсмическую активность, согласно действующего норматива, расчётом на ветровую и снеговую нагрузку, с учётом природных и климатических условий района строительства, сведениями об окружающей среде, обоснованием продолжи –тельности строительства, обоснованием степени огнестой- кости здания. Конструктивные расчёты должны соответствовать требованиям СНиП, ТСН и другим нормативным документам. 2)Схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного участка. 3) Архитектурные решения. 4)Конструктивные и объёмно – планировочные решения. 5)Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно – технического обеспечения, перечень инженерно – технических мероприятий, содержание технологических решений. 6)Проект организации строительства объектов капитального строительства. 7)Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 8)Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 9)Смета на строительство объекта. 10)Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. 11)Инженерно-геологические изыскания выполняются в составе проектно-сметной документации. |
|
10. 8. |
Основные требования к инженерному оборудова- нию |
Во всех инженерных системах применить современное сертифицированное оборудование. Предусмотреть установку приборов учёта электроснабжения. |
|
9. |
Сроки начала и окончания проектирования |
Согласно согласованного с заказчиком графика проектных работ |
|
10. |
Требования к проектно - - сметной документации |
Сметную документацию выполнить в текущих и базовых ценах в 4 экземплярах, один экземпляр выполнить в электронном виде с исходными данными в формате. Чертежи выдать в 4-х экземплярах. Передачу исходных данных по проектно-сметной документации произвести на магнитных носителях в электронном виде. |
Заказчик: Подрядчик:
Приложение 2
к муниципальному контракту
от «_____»_____________2010 г. №__________
Согласовано
Глава муниципального района-
Руководитель администрации района «Ижемский»
___________________
«______»___________2010 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
выполнения работ по проектированию и строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района.
(лот № 2)
|
№ п/п |
Наименование работ, (согласно технической части аукционной документации) |
Объем работ |
Продолжительность работы в календарных днях |
Начало работ – окончание работ |
Линейный график производства работ | |
|
Единицы измерения |
Кол-во |
месяцы | ||||
|
декады | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Представитель подрядчика____________________________ _________________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Приложение 3
к муниципальному контракту
от «_____»_____________2010 г. № ______
Согласовано
Глава муниципального района-
Руководитель администрации района «Ижемский»
___________________
«______»___________2010 г.
Перечень привлекаемых субподрядчиков
для выполнения работ по проектированию и строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района.
(лот № 2)
|
№ пп |
Организационная форма и название субподрядчика, адрес, телефоны, ФИО руководителя |
Виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика |
Номера и вид лицензий или свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить) |
Примечание |
|
1 | ||||
|
2 | ||||
Приложение: копии свидетельств о допуске, выданных саморегулируемыми организациями или копии действующих лицензий субподрядчиков, на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом проводимого аукциона, заверенные печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту:______________________________________________________________»
(наименование объекта)
Представитель подрядчика____________________________ _________________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
6. Форма
По лоту № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Дата __________
Кому: Администрация муниципального района «Ижемский»
От кого:
Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица):____________________________
Почтовый адрес (для юридического лица):___________________________________________________
Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица):_________________________
Сведения о месте нахождения (для юридического лица):_______________________________________
Фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_____________
Паспортные данные (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_________________
Сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_________
Номер контактного телефона/факса: ___________________________________________________
1.Изучив документацию об аукционе, регламентирующую порядок проведения аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми (лот № 1), также применяемые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты
мы _____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице, ______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф. И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица, либо ФИО индивидуального предпринимателя, либо ФИО физического лица)
действующего(щей) на основании _______________________________________________
(Устава, решения акционеров, доверенности с указанием ее номера, паспорта и др.)
сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляем настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в извещении, документации об аукционе, техническом задании, проекте муниципального контракта по цене, которая будет предложена Нами в ходе проведения аукциона.
3. Настоящей заявкой подтверждаем следующее:
3.1. Мы согласны со сроками выполнения работ, предусмотренными документацией об аукционе и проектом муниципального контракта, входящем в ее состав;
3.2. Мы согласны с условиями оплаты работ предусмотренными документацией об аукционе и проектом муниципального контракта, входящем в ее состав;
3.3. Мы согласны с гарантийным сроком на выполненные работы, предусмотренным документацией об аукционе и проектом муниципального контракта, входящем в ее состав;
3.4. В отношении
_______________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.
6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми (лот № 1) в соответствии с требованиями, указанными в извещении, документации об аукционе, техническом задании, проекте муниципального контракта в срок не позднее, чем 15 дней со дня подписания протокола аукциона.
7. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с администрацией муниципального района «Ижемский», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми(лот № 1) в соответствии с требованиями, указанными в извещении, документации об аукционе, техническом задании, проекте муниципального контракта.
8. В случае если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать контракт на выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми (лот № 1) в соответствии с требованиями, указанными в извещении, документации об аукционе, техническом задании, проекте муниципального контракта в срок, установленный заказчиком.
9. Мы извещены о включении сведений о ____________________________________
(наименование организации – Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 6-8 настоящей заявки на участие в аукционе.
10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель) ___________ ____________ ____________
(должность) (подпись) (Ф. И.О.)
М. П.
По лоту № 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Дата __________
Кому: Администрация муниципального района «Ижемский»
От кого:
Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица):____________________________
Почтовый адрес (для юридического лица):___________________________________________________
Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица):_________________________
Сведения о месте нахождения (для юридического лица):_______________________________________
Фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_____________
Паспортные данные (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_________________
Сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_________
Номер контактного телефона/факса: ___________________________________________________
1.Изучив документацию об аукционе, регламентирующую порядок проведения аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми (лот № 2), также применяемые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты
мы _____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице, ______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф. И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица, либо ФИО индивидуального предпринимателя, либо ФИО физического лица)
действующего(щей) на основании _______________________________________________
(Устава, решения акционеров, доверенности с указанием ее номера, паспорта и др.)
сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляем настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в извещении, документации об аукционе, техническом задании, проекте муниципального контракта по цене, которая будет предложена Нами в ходе проведения аукциона.
3. Настоящей заявкой подтверждаем следующее:
3.1. Мы согласны со сроками выполнения работ, предусмотренными документацией об аукционе и проектом муниципального контракта, входящем в ее состав;
3.2. Мы согласны с условиями оплаты работ предусмотренными документацией об аукционе и проектом муниципального контракта, входящем в ее состав;
3.3. Мы согласны с гарантийным сроком на выполненные работы, предусмотренным документацией об аукционе и проектом муниципального контракта, входящем в ее состав;
3.4. В отношении
______________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.
6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми (лот № 2) в соответствии с требованиями, указанными в извещении, документации об аукционе, техническом задании, проекте муниципального контракта в срок не позднее, чем 15 дней со дня подписания протокола аукциона.
7. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с администрацией муниципального района «Ижемский», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми (лот № 2) в соответствии с требованиями, указанными в извещении, документации об аукционе, техническом задании, проекте муниципального контракта.
8. В случае если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать контракт на выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми (лот № 2) в соответствии с требованиями, указанными в извещении, документации об аукционе, техническом задании, проекте муниципального контракта в срок, установленный заказчиком.
9. Мы извещены о включении сведений о ____________________________________
(наименование организации – Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 6-8 настоящей заявки на участие в аукционе.
10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель) ___________ ____________ ____________
(должность) (подпись) (Ф. И.О.)
М. П.
7. Форма
По лоту № 1
Гарантийное письмо
Настоящим письмом _________________________________________________________________
(Наименование участника размещения заказа)
гарантирует выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми по лоту № 1 в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании, входящем в состав документации об аукционе, а именно
1. В соответствии с общей частью технического задания:
1.1.Выполнить строительство объекта - четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в соответствии с требованиями, установленными п. 6 технического задания и содержащимися в п. 6 настоящего гарантийного письма. Жилой дом представляет собой одноэтажный дом в деревянном исполнении. Общее количество квартир в жилом доме – 4, в том числе:
-двухкомнатных – 4 квартиры, площадь квартир – 51,2 кв. м., 41,8 кв. м., 40,3 кв. м., 50,9 кв. м.
1.2.Оформить паспорт земельного участка в соответствии с действующим законодательством.
1.3.Оформить технический паспорт на жилой дом в соответствии с действующим законодательством.
2. Соблюдение требований к строительным конструкциям:
Фундаменты – ленточные на естественном основании из бетона класса В15.
Стены наружные и внутренние - деревянные, наружные – брус 180 мм, внутренние - брус 100 мм. Наружная обшивка – металлический сайдинг с утеплением. Внутренняя обшивка - гипсокартонные листы.
Перекрытия – деревянные с утеплением минераловатными плитами.
Кровля – шатровая двускатная с покрытием из металлопрофиля. Стропильная система деревянная.
Оконные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности.
Дверные блоки - деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности.
Отделка – облицовка стен и потолков гипсокартонными листами. Стены оклеиваются обоями, потолки – водоэмульсионная окраска.
Канализация – индивидуальный выгреб.
Отопление – автономное.
Водоснабжение – привозное.
Вентиляция – естественная.
Электроснабжение – по техническим условиям Северо-Запада» «Комиэнерго».
3. Соблюдение технических требований:
3.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, в соответствии с проектом и согласно муниципального контракта.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
3. 2. Заявка подается на весь объем работ.
4. Соблюдение требований к выполнению работ
Выполнить работы в установленные муниципальным контрактом сроки, т. е до 17 октября 2010 года.
5.Соблюдение требований к Подрядчику
5.1. Нести ответственность за качество выполненных работ по строительству и качество использованных материалов.
5.2. Своевременно сдать выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и предоставить Заказчику документы для оплаты, согласно условиям муниципального контракта.
6. Задание на проектирование объекта – четырехквартирного жилого дома
общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района
|
№ п/п |
Наименование |
Содержание |
|
1. |
2. |
3. |
|
1. 1. |
Заказчик - застройщик |
Администрация муниципального района «Ижемский» |
|
2. . |
Местонахождение объекта |
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма |
|
3. |
Основание для проектирования |
Федеральный Закон от 01.01.2001 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», |
|
4 |
Вид строительства |
Новое строительство. |
|
5. |
Стадийность проектирования |
Стадия «Рабочий проект» |
|
6. |
Архитектурно – - конструктивные решения |
Жилой дом представляет собой одноэтажный дом в деревянном исполнении общей площадью 184,2 кв. м.. Общее количество квартир в жилом доме – 4, в том числе: -двухкомнатных – 4 квартиры, площадь квартир – 51,2 кв. м, 41,8 кв. м, 40,3 кв. м, 50,9 кв. м. |
|
7. 7. |
Требования по разработке |
Разрабатываемая ПСД должна включать в себя все разделы: генеральный план, план организации рельефа, план водоотвода, разбивочные чертежи, размещаемых на участке строений и сооружений, план благоустройства и озеленения, канализацией, телефонизацией и электроснабжением; раздел транспортной инфраструктуры (подъезды, проезды, тротуары), сарай для хранения дров. Проектируемый жилой дом представляет собой одноэтажное здание в деревянном исполнении. Фундаменты ленточные из бетона класса В15 .Стены наружные – деревянные, брус 180 мм с обшивкой металлическим сайдингом с утеплением. Внутренние стены – брус 100 мм. с обшивкой гипсокартонными листами. Перекрытия – деревянные с утеплением минераловатными плитами. Крыша шатровая, стропильная система – деревянная. Кровельное покрытие – металлопрофиль. Оконные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности. Дверные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности. Внутренняя отделка: стены жилых комнат, коридоров, кухонных комнат квартир - обои. Потолки – водоэмульсионная окраска. Водоснабжение – привозное. Теплоснабжение – автономное. Электроснабжение – централизованное (согласно Т. У.) Телефонизация – от телефонных сетей (согласно Т. У.) Для учёта расходов электроэнергии предусмотреть установку приборов учёта. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями СНиП, СаНПиН, ППБ и других норм и правил, действующих на территории РФ и Градостроительным Кодексом. В состав проектно-сметной документации включить следующие разделы: 1)пояснительную записку с исходными данными для архитектурно – строительного проектирования, строительства, в том числе: с результатами инженерных изысканий, техническими условиями, расчётом на сейсмическую активность, согласно действующего норматива, расчётом на ветровую и снеговую нагрузку, с учётом природных и климатических условий района строительства, сведениями об окружающей среде, обоснованием продолжительности строительства, обоснованием степени огнестойкости здания. Конструктивные расчёты должны соответствовать требованиям СНиП, ТСН и другим нормативным документам. 2)Схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного участка. 3) Архитектурные решения. 4)Конструктивные и объёмно – планировочные решения. 5)Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно – технического обеспечения, перечень инженерно – технических мероприятий, содержание технологических решений. 6)Проект организации строительства объектов капитального строительства. 7)Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 8)Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 9)Смета на строительство объекта. 10)Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. 11)Инженерно-геологические изыскания выполняются в составе проектно-сметной документации. |
|
10. 8. |
Основные требования к инженерному оборудова- нию |
Во всех инженерных системах применить современное сертифицированное оборудование. Предусмотреть установку приборов учёта электроснабжения. |
|
9. |
Сроки начала и окончания проектирования |
Согласно согласованного с заказчиком графика проектных работ |
|
10. |
Требования к проектно - - сметной документации |
Сметную документацию выполнить в текущих и базовых ценах в 4 экземплярах, один экземпляр выполнить в электронном виде. Чертежи выдать в 4-х экземплярах. Передачу исходных данных по проектно-сметной документации произвести на магнитных носителях в электронном виде |
|
должность уполномоченного лица, подписавшего документ |
подпись уполномоченного лица |
Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица | ||
|
М. П. |
По лоту № 2
Гарантийное письмо
Настоящим письмом
____________________________________________________
(Наименование участника размещения заказа)
гарантирует выполнение работ по проектированию и строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района по лоту № 2 в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании, входящем в состав документации об аукционе, а именно
1.В соответствии с общей частью технического задания:
1.1.Выполнить строительство объекта - четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в соответствии с требованиями, установленными п. 6 технического задания и содержащимися в п. 6. настоящего гарантийного письма. Жилой дом представляет собой одноэтажный дом в деревянном исполнении. Общее количество квартир в жилом доме – 4, в том числе:
-однокомнатных – 1 квартира, площадь квартиры – 30 кв. м.
- двухкомнатных – 1 квартира, площадь квартиры – 39,1 кв. м.
- трехкомнатных – 2 квартиры, площадь квартир – 50,5 кв. м., 50,2 кв. м.
1.2.Оформить паспорт земельного участка в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Оформить технический паспорт на жилой дом в соответствии с действующим законодательством.
2. Соблюдение требований к строительным конструкциям:
Фундаменты – ленточные на естественном основании из бетона класса В15.
Стены наружные и внутренние - деревянные, наружные – брус 180 мм, внутренние - брус 100 мм. Наружная обшивка – металлический сайдинг с утеплением. Внутренняя обшивка - гипсокартонные листы.
Перекрытия – деревянные с утеплением минераловатными плитами.
Кровля – шатровая двускатная с покрытием из металлочерепицы. Стропильная система деревянная.
Оконные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности.
Дверные блоки - деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности.
Отделка - облицовка стен и потолков гипсокартонными листами. Стены оклеиваются обоями, потолки – водоэмульсионная окраска.
Канализация – индивидуальный выгреб
Отопление – автономное
Водоснабжение – привозное
Вентиляция – естественная
Электроснабжение – по техническим условиям Северо-Запада» «Комиэнерго»
3. Соблюдение технических требований:
3.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, в соответствии с проектом и согласно муниципального контракта.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
3.2. Заявка подается на весь объем работ.
4. Соблюдение требований к выполнению работ
4.1.Выполнить работы в установленные муниципальным контрактом сроки, т. е. до 17 октября 2010 г.
5. Соответствие требованиям к Подрядчику
5.1.Нести ответственность за качество выполненных работ по строительству и качество использованных материалов.
5.2. Своевременно сдать выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и предоставить Заказчику документы для оплаты, согласно условиям муниципального контракта.
6. Задание на проектирование объекта – четырехквартирного жилого дома
общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района
|
№ п/п |
Наименование |
Содержание |
|
1. |
2. |
3. |
|
1. 1. |
Заказчик - застройщик |
Администрация муниципального района «Ижемский» |
|
2. . |
Местонахождение объекта |
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма |
|
3. |
Основание для проектирования |
Федеральный Закон от 01.01.2001 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
|
4 |
Вид строительства |
Новое строительство. |
|
5. |
Стадийность проектирования |
Стадия «Рабочий проект» |
|
6. |
Архитектурно – - конструктивные решения |
Жилой дом представляет собой одноэтажный дом в деревянном исполнении общей площадью 169,8 кв. м.. Общее количество квартир в жилом доме – 4, в том числе: -однокомнатных – 1 квартира, площадь квартиры – 30 кв. м. - двухкомнатных – 1 квартира, площадь квартиры – 39,1 кв. м. - трехкомнатных – 2 квартиры, площадь квартир – 50,5 кв. м., 50,2 кв. м. |
|
7. 7. |
Требования по разработке |
Разрабатываемая ПСД должна включать в себя все разделы: генеральный план, план организации рельефа, план водоот- вода, разбивочные чертежи, размещаемых на участке строений и сооружений, план благоустройства и озеленения, канализацией, телефонизацией и электроснабжением; раздел транспортной инфраструктуры (подъезды, проезды, тротуары), сарай для хранения дров. Проектируемый жилой дом представляет собой одноэтажное здание в деревянном исполнении. Фундаменты ленточные из бетона класса В15 .Стены наружные – деревянные, брус 180 мм с обшивкой металлическим сайдингом с утеплением. Внутренние стены – брус 100 мм. с обшивкой гипсокартонными листами. Перекрытия – деревянные с утеплением минераловатными плитами.. Крыша шатровая, стропильная система – деревянная. Кровельное покрытие – металлопрофиль. Оконные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности. Дверные блоки – деревянные по индивидуальному проекту с предприятий местной промышленности. Внутренняя отделка: стены жилых комнат, коридоров, кухонных комнат квартир - обои. Потолки – водоэмульсионная окраска. Водоснабжение – привозное. Теплоснабжение – автономное. Электроснабжение – централизованное (согласно Т. У.) Телефонизация – от телефонных сетей (согласно Т. У.) Для учёта расходов электроэнергии предусмотреть установку приборов учёта. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями СНиП, СаНПиН, ППБ и других норм и правил, действующих на территории РФ и Градостроительным Кодексом. В состав проектно-сметной документации включить следующие разделы: 1)пояснительную записку с исходными данными для архитектурно – строительного проектирования, строительства, в том числе: с результатами инженерных изысканий, техническими условиями, расчётом на сейсмическую активность, согласно действующего норматива, расчётом на ветровую и снеговую нагрузку, с учётом природных и климатических условий района строительства, сведениями об окружающей среде, обоснованием продолжи –тельности строительства, обоснованием степени огнестой- кости здания. Конструктивные расчёты должны соответствовать требованиям СНиП, ТСН и другим нормативным документам. 2)Схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного участка. 3) Архитектурные решения. 4)Конструктивные и объёмно – планировочные решения. 5)Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно – технического обеспечения, перечень инженерно – технических мероприятий, содержание технологических решений. 6)Проект организации строительства объектов капитального строительства. 7)Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 8)Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 9)Смета на строительство объекта. 10)Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. 11)Инженерно-геологические изыскания выполняются в составе проектно-сметной документации. |
|
10. 8. |
Основные требования к инженерному оборудова- нию |
Во всех инженерных системах применить современное сертифицированное оборудование. Предусмотреть установку приборов учёта электроснабжения. |
|
9. |
Сроки начала и окончания проектирования |
Согласно согласованного с заказчиком графика проектных работ |
|
10. |
Требования к проектно - - сметной документации |
Сметную документацию выполнить в текущих и базовых ценах в 4 экземплярах, один экземпляр выполнить в электронном виде с исходными данными в формате. Чертежи выдать в 4-х экземплярах. Передачу исходных данных по проектно-сметной документации произвести на магнитных носителях в электронном виде. |
|
должность уполномоченного лица, подписавшего документ |
подпись уполномоченного лица |
Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица | ||
|
М. П. |
8. Форма
________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Заказ: выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 184,2 кв. м. в с. Ижма, Ижемского района Республики Коми
по лоту № 1
Настоящим __________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в открытом аукционе (лот № 1) нами в составе заявки на участие в аукционе направляются следующие ниже перечисленные документы:
|
№ п/п |
Наименование документов |
Количество листов |
|
должность уполномоченного лица, подписавшего документ |
подпись уполномоченного лица |
Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица | ||
|
М. П. |
________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Заказ: выполнение работ по строительству четырехквартирного жилого дома общей площадью 169,8 кв. м. в с. Ижма Ижемского района Республики Коми
по лоту № 2
Настоящим __________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в открытом аукционе (лот № 2) нами в составе заявки на участие в аукционе направляются следующие ниже перечисленные документы:
|
№ п/п |
Наименование документов |
Количество листов |
|
должность уполномоченного лица, подписавшего документ |
подпись уполномоченного лица |
Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица | ||
|
М. П. |
9. Форма
доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право участия в аукционе от участника размещения заказа
(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА)
« ____ » ___________________ 20__г.
Исх. № ______________
ДОВЕРЕННОСТЬ
на представление интересов участника размещения заказа
при размещении заказа путём проведения аукциона
город______________________ «___»_________200__г.
Настоящей доверенностью _______________________________________________
_______________________________________________________________________,
(наименование организации – для юридических лиц или Ф. И.О. – для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________,
доверяет _______________________________________________________________
паспорт серия ________ № ________, выдан ______________________________
представлять интересы ___________________________________________________
(наименование организации – для юридических лиц или Ф. И.О. – для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
при проведении открытого аукциона (лота) ______________________________________________________________________,
(указать наименование аукциона(лота))
для чего уполномочиваю его (её) заявлять предложения по цене муниципального контракта, подписывать, подавать и получать любые документы, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
Подпись лица, получившего доверенность __________________ удостоверяю.
Руководитель организации ______________ _____________________
подпись Ф. И.О.
М. П.
10. ФОРМА
ЗАПРС НА РЯЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
«___» __________ 2010 года
Кому: ________________________________________________________________________
Уважаемые господа!
Просим Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
№ п/п |
Глава /Раздел документации об аукционе |
Ссылка на пункт документации об аукционе, положение которого следует разъяснить |
Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
Е-mail:_________________________________________________________.
______________ ______________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
