Протокол № 12/2 заседания комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации области

ПРОТОКОЛ № 12/2

Заседания комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации области

г. Кострома от 01.01.01 года

Председатель:

– специалист фонда имущества Костромской области

Члены комиссии:

– зам. директора ОГУ «Управление административными зданиями администрации Костромской области»

– главный инженер

– главный экономист

. – экономист.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении запроса котировок на изготовление и установку окон в административном здании по адресу: 5 (кабинеты №№ 20, 69, 38).

СЛУШАЛИ: ЯкимовуИ. И.–зам. директора ОГУ «Управление административными зданиями администрации Костромской области»

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ: Провести запрос котировок и разместить следующее

извещение о проведении запроса котировок на сайте

администрации области 24 июля 2008 года:

Извещение о проведении запроса котировок

Наименование заказчика: ОГУ «Управление административными зданиями администрации Костромской области»

Почтовый адрес: 8

Адрес электронной почты:

Источник финансирования заказа: средства областного бюджета в условиях казначейского исполнения бюджета.

Место установки окон: 5 (, №69, 38)

Наименование выполняемых работ: изготовление и установка окон.

№ п/п	Характеристики объекта	Ед. измерения	Количество
	Кабинет № 69
1.	Наружные оконные блоки материал - сосна срощенная, цвет – белый Остекление - стеклопакеты	кв. м.	8,19
2.	Внутренние оконные блоки материал - сосна срощенная, цвет – белый Остекление - стеклопакеты	кв. м.	8,67
3.	Подоконная доска, материал дуб, цвет прозрачный лак	шт.	2
4.	Радиаторная решётка, материал – дуб, цвет - прозрачный лак	шт.	2
	Кабинет № 20
5.	Наружные оконные блоки материал - сосна срощенная, цвет – белый Остекление - стеклопакеты	кв. м.	3,96
6.	Внутренние оконные блоки материал - сосна срощенная, цвет – белый Остекление - стеклопакеты	кв. м.	4,81
	Кабинет № 38
5.	Наружные оконные блоки материал - сосна срощенная, цвет – белый Остекление - стеклопакеты	кв. м.	3,96
6.	Внутренние оконные блоки материал - сосна срощенная, цвет – белый Остекление - стеклопакеты	кв. м.	4,81
7.	ИТОГО: максимальная цена контракта	руб.	450 000 (четыреста пятьдесят тысяч)

Фотография окон размещается одновременно с настоящим извещением и проектом государственного контракта.

Условия оказания услуг: оплата за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ. Срок поставки и установки – в течение десяти календарных дней с момента подписания Государственного контракта. Гарантия качества не менее 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Одновременно с подачей котировочной заявки обязательное согласование с Заказчиком эскизов окон и применяемых материалов.

6.3.  Максимальная цена контракта составляет: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Цена указана с учетом НДС, расходов на перевозку, страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Форма котировочной заявки: Участник запроса котировок подает в письменном или электронном виде котировочную заявку по прилагаемой форме (Приложение ) по адресу Заказчика. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Место подачи котировочных заявок: 8,

Дата начала подачи заявок: 25 июля 2008 года в 8 часов 00 минут.

Дата и время окончания подачи заявок: 05 августа 2008 года в 16 часов 30 минут

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка будет соответствовать требованиям запроса котировочной цены и цена на выполняемые работы, которой будет наименьшей.

Срок подписания договора – не позднее, чем через 6 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение : форма котировочной заявки (котировки цен)

Приложение : проект контракта

Приложение

Котировочная заявка

Дата « ___» ____________2008 г.

Кому: ОГУ «Управление административными зданиями администрации Костромской области»

От кого_________________________________________________________

(наименование учреждения, предприятия, Ф. И.О. участника размещения заказа)

( место нахождения, место жительства участника размещения заказа)

( банковские реквизиты участника размещения заказа)

___________________________________________________________________________________

ИНН _____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок, предлагаем выполнить работы, на общую сумму ___________руб. и сообщаем:

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг, их характеристика	Кол-во	Цена (указать сведения о дополнительных расходах)	Сумма

Цена указана с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы обязуемся выполнить работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а именно:

(сроки выполнения работ)

(сроки и условия оплаты работ)

( прочие условия)

_____________ ________________________

(подпись, печать) (должность)

Проект ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

« » ______ 2008г.

ОГУ «Управление административными зданиями администрации Костромской области, , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________ за регистрационным номером ________________, именуемые в дальнейшем «Сторонами» заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению и установке окон в административном здании по адресу: 5 (кабинеты №№ 20, 69, 38), в соответствии со сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Качественно выполнить работы, указанные в п. 1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение заказа в полном объеме в течение десяти календарных дней с момента подписания настоящего Контракта и гарантировать качество поставляемой продукции. Срок гарантии 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

2.2.3. Не привлекать без письменного согласия Заказчика других лиц.

2.2.4. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий настоящего Контракта, ухудшившие качество работ, в срок, дополнительно согласованный сторонами.

2.2.5. Подрядчик принимает на себя ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил охраны труда и техники безопасности во время проведения работ на объектах Заказчика.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Не приступать к выполнению работ, приостановить или отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Контракту препятствует выполнению работ.

2.2.2. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в главе 3 настоящего Контракта цену на удержание результата работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить работу Подрядчика в порядке, согласованном в главе 3 настоящего Договора.

2.3.2. Принять результат работы Подрядчика в соответствии с главой 4 настоящего договора.

2.3.3. Обеспечить специалистам Подрядчика беспрепятственный доступ в места проведения работ, в период их выполнения, а также в течение гарантийного периода.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и качество выполняемых работ.

3. Общая стоимость Договора и порядок расчетов.

3.1. Стоимость настоящего Договора в соответствии со сметой, утверждаемой Заказчиком и прилагаемой к договору составляет __________________

Оплата работ, указанных в п. 1, осуществляется за счет средств областного бюджета.

3.2. Заказчик производит оплату по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ

3.3. Все платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно его банковским реквизитам, указанным в настоящем договоре. В случае каких-либо изменений в реквизитах Подрядчика или Заказчика, совершающая изменения Сторона должна в течение 3-х (трех) дней известить другую Сторону в письменной форме.

3.4. Форма расчетов – безналичная, платежными поручениями.

3.5. Обязательства по платежу считаются исполненными Сторонами в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка другой Стороны.

Глава 4. Приемка результатов работы.

4.1. После осмотра и оценки Заказчиком результатов выполнения работ Подрядчик в течение 3-х (трех) дней направляет в адрес Заказчика Акт выполненных работ (далее Акт), который Заказчик обязан подписать в течение 3-х (трех) дней со дня получения. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ считается дата подписания Акта Заказчиком.

4.2. При обнаружении недостатков в работе Заказчик должен заявить об этом Подрядчику и отразить свои замечания в Акте, либо в специально составленном документе, являющимся неотъемлемой частью Акта. При отказе от подписания Акта одной из Сторон об этом делается отметка. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной непосредственно в Акте.

4.3. Подрядчик обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке работ недостатки в дополнительно согласованный Сторонами срок, если Сторонами не будет согласовано соразмерное уменьшение цены работы или возмещение Подрядчиком расходов Заказчика, связанных с устранением выявленных недостатков.

Глава 5. Гарантийные обязательства

5.1. Исполнитель гарантирует качество Работ в течение 36 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

5.2. В течение гарантийного срока Подрядчик своими силами и средствами устраняет выявленные недостатки работ.

5.3. Гарантия не распространяется на любые недостатки, возникшие в результате:

1.  Форс-мажорных обстоятельств.

2.  Несоблюдение противопожарной безопасности в помещениях Заказчика.

3.  Механических повреждений, произошедших по любым причинам, кроме случаев вины Подрядчика.

Глава 6. Разрешение споров

6.1. Все споры по исполнению Контракта решаются сторонами путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, споры разрешаются в арбитражном суде Костромской области.

6.2. В период рассмотрения иска арбитражным судом исполнение Контракта должно продолжаться за исключением части Контракта, к которой относятся споры, подлежащие разрешению в ходе судебного разбирательства.

Глава 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков окончания выполнения работ, подтвержденное обеими сторонами в письменном виде, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки окончания выполнения работы, если только такая просрочка не вызвана неисполнением своих обязательств Заказчиком.

Глава 8. Прочие условия

8.1. Все Приложения Контракта являются его неотъемлемой частью. Названия глав используются исключительно для удобства и не влияют на толкование содержания настоящего договора.

8.2. Дополнения или изменения пунктов настоящего Контракта вступают в законную силу при условии подписания уполномоченными представителями обеих Сторон соответствующих документов.

8.3. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, по 1 экз. для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Глава 9. Реквизиты Сторон

Подрядчик Заказчик

	ОГУ «Управление административными зданиями администрации Костромской области»
	156013
ИНН/КПП	8
р/сч
к/сч
Банк
БИК	УФК по Костромской области (Департамент финансов КО Областное государственное учреждение «Управление административными зданиями администрации Костромской области» Р/счет Л/счет №
ОГРН

ПОДПИСИ СТОРОН

_______________(___________) _________________( )

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии:

Председатель комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии: