ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
о проведении конкурсного отбора на право заключения
договоров на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Заказчик: коммунальные системы»
Предмет Договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по следующим адресам: Некоузский район, п. Волга, улица Почтовая, дом 3, с. Шестихино, улица Дорожная, дом 7.
Наименование и краткая характеристика выполняемых работ: Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт крыши в соответствии со сметной документацией на указанные объекты.
Место, сроки и условия выполнения работ: работы выполняются по следующим адресам: Некоузский район, п. Волга, улица Почтовая, дом 3, с. Шестихино, улица Дорожная, дом 7.
Работы по капитальному ремонту сетей электроснабжения, ремонту крыши должны быть выполнены в срок до 01 октября 2011 года.
При выполнении работ использовать строительные материалы, отвечающие требованиям ГОСТ, не допускается изменять конструктивные элементы и инженерные системы зданий (где отсутствуют проектные решения на реконструкцию), работы производить согласно действующим СНиП.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: после заключения договора для приобретения материалов перечисляется авансовый платеж в размере не более 30% от сметной стоимости работ, окончательный расчет производится в соответствии с положениями договора.
Цена договора: предварительная, подлежит корректировке по итогам проведения государственной экспертизы сметной документации:
ЛОТ № 1: п. Волга, улица Почтовая, дом 3:
- Капитальный ремонт крыши – 00 руб.
ЛОТ № 2: с. Шестихино, ул. Дорожная, дом 7:
- Капитальный ремонт внутридомовых сетей электроснабжения -00 руб;
ЛОТ № 3: с. Шестихино, ул. Дорожная, дом 7:
- Капитальный ремонт крыши - 00 руб.
В указанную сумму капитального ремонта сетей электроснабжения включены затраты на проектирование.
В указанную сумму капитального ремонта включены затраты на проведение технического надзора лицензированными организациями.
Конкурсная документация предоставляется: Заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления заявления, со дня опубликования извещения в рабочее время с 8.00 до 17.00 часов (время московское) (обед с 12.00 до 14.00) по адресу Некоузский район, с. Волга, ул. Ленина, дом 20.
Официальный сайт: www. *****
Конкурсные заявки принимаются по адресу: Некоузский район, с. Волга, ул. Ленина, дом 20 ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 14.00), не позднее даты и времени вскрытия конвертов с заявками.
Требования к участникам конкурсного отбора: указаны в пункте 2.2. Главы 1.1. Конкурсной документации
Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе:
указаны в пункте 10.3 Главы 1.1. Конкурсной документации
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 12 августа 2011 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Некоузский район, с. Волга, ул. Ленина, д. 20.
Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: Некоузский район, с. Волга, ул. Ленина, д. 20 не позднее 14 августа 2011 года.
Подведение итогов конкурсного отбора не позднее 14 августа 2011 года.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Глава 1.1. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
1. Предмет конкурсного отбора
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана к конкурсному отбору на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
1.2. Заказчик (далее - Заказчик) коммунальные системы».
1.3. Заказчик намеревается использовать денежные средства на надлежащие выплаты в рамках договора, заключенного с победителем конкурсного отбора.
1.4. Предоставление неполной информации, требуемой конкурсной документации, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к ее отклонению.
2. Правомочность участников конкурсного отбора
2.1.К участию в конкурсном отборе приглашаются все юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, претендующие на заключение договора
2.2. Требования к участникам конкурсного отбора:
1) непроведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;
3) отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за два года;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике конкурсного отбора.
3. Количество конкурсных заявок от одного претендента
3.1.Каждый участник конкурсного отбора может подать только одну конкурсную заявку на участие в конкурсном отборе. В случае, если участник подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от содержания заявки и результатов конкурса. Заявка, поданная участником конкурсного отбора на часть работ, не рассматривается.
4. Разъяснение конкурсной документации
4.1. Любой участник конкурсного отбора вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации заказчику конкурсного отбора не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе, по адресам, указанным заказчиком конкурсного отбора.
4.2.Заказчик конкурсного отбора письменно или в форме электронного документа ответит на любой запрос претендента, связанный с разъяснением конкурсной документации, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.Запросы, поступившие позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.
5. Состав заявки
5.1. Заявка на участие в конкурсном отборе, подготовленная участником конкурсного отбора, должна содержать:
5.1.1. Анкету участника конкурсного отбора (приложение 1).
5.1.2. Заявление на участие в конкурсном отборе (форма 2).
5.1.3.Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора.
Для юридических лиц:
1) созданных в форме общества с ограниченной ответственностью:
- протокол общего собрания участников (или надлежащим образом заверенная копия этого документа[1]*, или выписка из протокола) о выборе единоличного исполнительного органа юридического лица (ст. 33, 37, 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
- при передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или индивидуальному предпринимателю-управляющему предоставляется решение общего собрания участников (надлежащим образом заверенная копия такого решения*) о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
2) созданных в форме акционерного общества:
- протокол общего собрания акционеров или решение совета директоров, если избрание исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров (или надлежащим образом заверенные копии указанных документов*, или выписка из протокола общего собрания акционеров (решения совета директоров)) о выборе единоличного исполнительного органа юридического лица (ст. ст. 48, 65, 69 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- при передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации или управляющему - индивидуальному предпринимателю предоставляется решение общего собрания акционеров (или надлежащим образом заверенная копия такого решения*) о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
3) созданных в форме государственных и муниципальных унитарных предприятий:
- решение собственника унитарного предприятия (уполномоченного собственником органа) о назначении руководителя государственного или муниципального унитарного предприятия, или выписка из такого решения, или надлежащим образом заверенная копия такого решения* (п. 4 ст. 113 ГК РФ, ст. ст. 20, 21 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).
4) созданных в форме учреждений:
- решение высшего органа управления некоммерческой организации или надлежащим образом заверенная копия такого решения* (ст. 30 ФЗ «О некоммерческих организациях»).
5) Иные лица – представители юридического лица, а также руководители филиалов и представительств юридических лиц, – должны предоставлять доверенность на представление интересов организации (либо надлежащим образом заверенную копию такой доверенности*) (ст. 55, 185 Гражданского кодекса РФ).
В случае, если доверенность представителю выдана в порядке передоверия, необходимо предоставлять надлежащим образом заверенную копию доверенности, в которой предусмотрено право на передачу полномочий в порядке передоверия (ст. 187 Гражданского кодекса РФ).
Для физических лиц:
- не являющихся индивидуальными предпринимателями – доверенность на представителя (нотариально заверенная копия доверенности) в случае, если от имени физического лица действует представитель;
- индивидуальных предпринимателей - доверенность на представителя (нотариально заверенная копия доверенности) в случае, если от имени предпринимателя действует представитель.
5.1.4.Копии документов, подтверждающих соответствие участников конкурсного отбора требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурсного отбора;
5.2. Кроме того, Заказчик предлагает участникам конкурсного отбора предоставить следующие документы:
· копии бухгалтерских балансов (с приложениями форм № 2,5), с отметкой инспекции ФНС Российской Федерации по месту постановки участника конкурсного отбора на налоговый учет, за последний завершенный отчетный период (для юридического лица) или копию налоговой декларации за последние 2 календарных года (для индивидуального предпринимателя или юридического лица, применяющего упрощенную систему налогообложения).
· справку из инспекции ФНС РФ по месту нахождения участника конкурсного отбора на налоговом учете об отсутствии задолженностей по платежам в бюджет и внебюджетные фонды за прошедшие два календарных года и размер такой задолженности по отношению к балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последние два финансовых года.
· справку компетентного органа об отсутствии возбужденных в отношении участника конкурсного отбора дел о несостоятельности (банкротстве) (для юридического лица и индивидуального предпринимателя).
6. Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе
6.1. Заявка на участие в конкурсном отборе оформляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем участника конкурсного отбора, скреплена печатью и иметь оглавление. На обороте последнего листа заявки она заверяется уполномоченным лицом участника конкурсного отбора с указанием его должности, даты и количества листов в заявке и скрепляется печатью участника конкурсного отбора.
6.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе, должны быть оформлены в печатном виде. Заявка должна содержать анкету участника в конкурсном отборе (форма 1), заявление участника конкурсного отбора (форма 2), которые должны быть подписаны уполномоченным лицом участника конкурсного отбора (с указанием его фамилии, имени, отчества и должности) и скреплены печатью (при её наличии).
6.3. Все поправки, которые внесены в документы заявки, в том числе внесенные вручную, должны быть заверены лицом, подписавшим заявку, и скреплены печатью участника конкурсного отбора (в случае ее наличия).
6.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурсного отбора, не должны допускать двусмысленных толкований.
6.5. Для составления заявки участник конкурсного отбора должен руководствоваться полученными от организатора конкурсного отбора документами. Использование сокращенных форм конкурсной документации не допускается.
7. Подача заявки на участие в конкурсном отборе
7.1.Для участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора подает по адресу, указанному в Информационной карте, в запечатанном конверте заявку на участие в конкурсном отборе в объеме, установленном конкурсной документацией.
7.2. На конверте указываются:
· наименование конкурсного отбора, на участие в котором подается заявка;
· слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ___» с указанием времени и даты вскрытия конвертов;
· наименование организатора конкурсного отбора;
· наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес участника конкурсного отбора.
7.3. Участник конкурсного отбора вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
7.4. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу и в сроки, указанные в Информационной карте.
7.5.Все заявки (конверты с заявками), подаваемые на участие в конкурсном отборе, регистрируются организатором конкурсного отбора с присвоением номера по порядку поступления.
7.6. Конверты с заявками, полученные после окончания приема конвертов с заявками, не принимаются.
8. Порядок отзыва заявок и порядок внесения изменений в заявку
на участие в конкурсном отборе
8.1.Участник конкурсного отбора, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе изменить или отозвать данную заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
8.2.Отзыв заявки должен быть оформлен в письменной форме на официальном бланке участника размещения заказа, иметь исходящий номер, название должности руководителя, его Ф. И.О., подпись и печать участника (в случае ее наличия). В заявлении на отзыв заявки участник конкурсного отбора должен указать номер отзываемой заявки, присвоенный в соответствии с пунктом 7.5. настоящей инструкции.
8.3.Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для заявок на участие в конкурсном отборе. При этом конверт дополнительно маркируется словом «ИЗМЕНЕНИЕ».
8.4.Изменения могут быть выражены в виде изменений или дополнений в отдельные положения или всей заявки в целом и оформляются в форме изменений (дополнений) положений заявки либо в новой редакции заявки.
8.5.Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до истечения срока приема заявок и подписаны уполномоченным на то лицом.
8.6.Изменения, полученные организатором конкурсного отбора по истечении срока приема заявок, не вскрываются и возвращаются подавшему их участнику конкурсного отбора в запечатанном виде.
8.7. Регистрация изменений и заявлений об отзыве заявки производится отдельно в порядке, предусмотренном для регистрации заявок.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
9.1. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсном отборе публично, на своем заседании в день, время и месте, указанные в Информационной карте.
9.2. Участники конкурсного отбора, подавшие заявки на участие в конкурсном отборе, или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.
9.3. Для участия в заседании комиссии представители участников конкурсного отбора должны представить доверенность, уполномочивающую их на участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками.
9.4. Присутствующие на заседании комиссии представители участников конкурсного отбора должны зарегистрироваться до начала заседания комиссии.
9.5. С момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участники не имеют права изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсном отборе.
9.6. В первую очередь комиссия вскрывает конверты с маркировкой «ИЗМЕНЕНИЯ» в порядке их регистрации. После вскрытия всех конвертов с маркировкой «ИЗМЕНЕНИЯ» комиссия вскрывает все иные заявки в порядке их регистрации.
9.7. Комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед его вскрытием. Представители участников конкурсного отбора, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.
9.8. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе объявляются:
· наименование участника;
· почтовый адрес участника;
· наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
· условия указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе.
9.9. Любой участник конкурсного отбора, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе, вправе осуществлять аудио - и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом участник конкурсного отбора, осуществляющий аудио - или видеозапись процедуры, не вправе передавать указанные записи для размещения или самостоятельно размещать в средствах массовой информации.
10. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе
10.1. Комиссия изучает заявки на участие в конкурсном отборе на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации, наличия ошибок, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.
10.2. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсном отборе, исходя из критериев, установленных в Информационной карте. Критерии определения победителя конкурсного отбора содержатся в Информационной карте и расположены в порядке их значимости при определении победителя.
10.3. Для определения победителя конкурсного отбора комиссия учитывает следующие показатели:
· квалификационные данные (процент квалифицированных работников от общего числа работников) – максимальное количество 10 баллов;
· наличие производственной базы (техническая оснащенность) – максимальное количество 5 баллов;
· опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов – максимальное количество 5 баллов;
· стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы - отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами – максимальное количество 3 балла.
· цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы - максимальное количество 3 балла.
· предлагаемые технологии выполнения работ с описанием всех выполняемых процессов и используемых материалов - максимальное количество 5 баллов.
· сроки предъявления гарантии качества - максимальное количество 5 баллов.
· сокращение сроков выполнения работ - максимальное количество 5 баллов.
· наличие допуска саморегулируемой организации - максимальное количество 5 баллов.
· отсутствие предоплаты по договору подряда - максимальное количество 5 баллов.
10.4. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсном отборе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсном отборе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсном отборе, содержащих такие условия.
10.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсном отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсном отборе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Участник конкурсного отбора, заявке которого присвоен первый номер, считается победителем конкурсного отбора.
10.6.При рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок не допускаются переговоры участника конкурсного отбора с заказчиком конкурсного отбора и членами конкурсной комиссии.
11. Основания отклонения заявок
11.1 При рассмотрении заявок участник конкурсного отбора не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсном отборе в следующих случаях:
1) непредоставление в составе заявки участника конкурсного отбора документов, указанных в пункте 5.1. раздела 5 Инструкции участникам конкурсного отбора конкурсной документации;
2) наличия в документах, указанных в пункте 5.1. раздела 5 Инструкции участникам конкурсного отбора конкурсной документации, недостоверных сведений об участнике конкурсного отбора;
3) наличия в документах, указанных в пункте 5.1. раздела 5 Инструкции участникам конкурсного отбора конкурсной документации, недостоверных сведений о работах;
4) несоответствия участника конкурсного отбора требованиям, установленным в соответствии с разделом 2 настоящей конкурсной документации:
- проводится ликвидация участника - юридического лица;
- имеется решение арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;
- у участника есть задолженность по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за два года;
- в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике;
- участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ;
5) несоответствия заявки на участие в Конкурсном отборе требованиям конкурсной документации, в том числе:
- не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа) или какая-либо форма, предусмотренные пунктом 5.1. раздела 5 инструкции участникам конкурсного отбора конкурсной документации;
- дано предложение на выполнение части работы;
6) участие в конкурсном отборе участника не допускается Законом.
11.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсном отборе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.
12. Заключение договора
12.1. Заказчик заключает договор с победителем конкурсного отбора на условиях, содержащихся в конкурсной документации.
12.2. Заказчик в двухдневный срок после утверждения протокола заседания комиссии о результатах конкурсного отбора направляет победителю конкурсного отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением на процедуру подписания договора.
12.3. Не допускается внесение изменений в условия и порядок заключения договора, предусмотренные конкурсной документацией (часть III приложения 3).
12.4. Договор заключается в срок, предусмотренный в Информационной карте.
12.5. В случае если победитель Конкурсного отбора в указанные сроки не представил Заказчику договор, он признается уклонившимся от заключения договора.
12.6. В случае, если победитель Конкурсного отбора признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурсного отбора заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.
13. Возврат заявок участникам
После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика конкурсного отбора и возврату участникам не подлежат.
14. Обжалование
Любой участник размещения конкурсного отбора вправе обжаловать действия (бездействия) комиссии, заказчика конкурсного отбора в судебном порядке
ГЛАВА 1.2. КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Информационная карта конкурсной документации
|
Предмет конкурсного отбора: право на заключение договоров на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | |
|
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью коммунальные системы» ( – КС») Адрес: Ярославская обл.,Некоузский р-он, п. Волга, ул. Ленина, д.20 | |
|
Разъяснение положений конкурсной документации по вопросам, связанным с разъяснением положений конкурсной документации и технического задания, можно обратиться по адресу: Некоузский район, с. Волга, ул. Ленина, дом 20 | |
|
Сроки и место подачи конкурсных заявок: заявки принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов(обед с 12.00 до 14.00) до 12 августа 2011 года по адресу: Некоузский район, с. Волга, ул. Ленина, дом 20 не позднее даты и времени вскрытия конвертов, указанных в информационной карте. | |
|
Место, время и дата вскрытия конвертов с заявками: состоится 12 августа 2011 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Некоузский район, с. Волга, ул. Ленина, д. 20. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. | |
|
Срок заключения договора: не позднее 18 августа 2011г. | |
|
Документы, входящие в состав заявки, определены в разделе 5 инструкции. | |
|
Предмет Договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по следующим адресам: Некоузский район, с. Волга: ул. Почтовая, дом 3, с. Шестихино, ул. Дорожная, дом 7. | |
|
Объем работ: ЛОТ № 1: п. Волга, улица Почтовая, дом 3: Капитальный ремонт крыши ЛОТ № 2: с. Шестихино, ул. Дорожная, дом 7: Капитальный ремонт внутридомовых сетей электроснабжения; ЛОТ № 3: с. Шестихино, ул. Дорожная, дом 7: Капитальный ремонт крыши | |
|
Цена договора: предварительная, подлежит корректировке по итогам проведения государственной экспертизы сметной документации: ЛОТ № 1: п. Волга, улица Почтовая, дом 3: Капитальный ремонт крыши – 00 руб. ЛОТ № 2: с. Шестихино, ул. Дорожная, дом 7: Капитальный ремонт внутридомовых сетей электроснабжения -00 руб; ЛОТ № 3: с. Шестихино, ул. Дорожная, дом 7: Капитальный ремонт крыши - 00 руб. В указанную сумму капитального ремонта сетей электроснабжения включены затраты на проектирование. В указанную сумму капитального ремонта включены затраты на проведение технического надзора лицензированными организациями. | |
|
Условия оплаты: после заключения договора для приобретения материалов перечисляется авансовый платеж в размере не более 30% от сметной стоимости работ, окончательный расчет производится в соответствии с положениями договора. | |
|
Место выполнения работ и условия выполнения работ: работы выполняются по следующим адресам: Некоузский район, с. Волга: улица Почтовая, дом 3; с. Шестихино, ул. Дорожная, дом 7; Работы по капитальному ремонту кровли и внутридомовых инженерных сетей электроснабжения должны быть выполнены в срок до 01 октября 2011 года. | |
|
Сроки выполнения работ: Работы по капитальному ремонту кровли и внутридомовых инженерных сетей электроснабжения должны быть выполнены в срок до 01 октября 2011 года. | |
|
Требования к сроку гарантии: Гарантийный срок на работы, выполненные по настоящему договору, устанавливается 5 лет с момента приемки законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом, либо, заключением по результатам квалифицированной экспертизы. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает исполнитель. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. | |
|
Требования к объему гарантии: качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ должны соответствовать технической документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество. | |
|
Критерии оценки конкурсных заявок: 1. квалификационные данные (процент квалифицированных работников от общего числа работников) – максимальное количество 10 баллов; 2. наличие производственной базы (техническая оснащенность) – максимальное количество 5 баллов; 3. опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов – максимальное количество 5 баллов; 4. стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы - отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами – максимальное количество 3 балла. 5. цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы - максимальное количество 3 балла. 6. предлагаемые технологии выполнения работ с описанием всех выполняемых процессов и используемых материалов - максимальное количество 5 баллов. 7. сроки предъявления гарантии качества - максимальное количество 5 баллов. 8. сокращение сроков выполнения работ - максимальное количество 5 баллов. 9. наличие допуска саморегулируемой организации - максимальное количество 5 баллов. 10. отсутствие предоплаты по договору подряда - максимальное количество 5 баллов. |
ГЛАВА 1.3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Форма 1
Анкета
участника конкурсного отбора [2]
Для юридического лица:
1. Полное и сокращенное наименование участника конкурсного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты.
2. Прежнее наименование участника конкурсного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия.
3. Дата, место и орган регистрации участника конкурсного отбора, организационно-правовая форма.
4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов.
5. Структура участника конкурсного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий.
6. Банковские реквизиты.
7. Профилирующее направление деятельности.
8. Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник конкурсного отбора.
9. Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника конкурсного отбора.
10. Адрес, телефон, факс службы судебных приставов по месту нахождения участника конкурсного отбора.
11. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам:
12.Наличие предусмотрено действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
13. Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
14. Балансовый отчет участника конкурсного отбора за последний отчетный период.
15. Текущая загрузка участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров).
16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за два года.
17. Данные о субподрядчике, которых участник конкурсного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника конкурсного отбора.
Для физического лица:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место жительства.
3. Контактные телефоны.
4. Паспортные данные.
5. Год рождения.
6. Данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).
7. Банковские реквизиты (для индивидуального предпринимателя).
8. Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник конкурсного отбора.
9. Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника размещения заказа.
10. Адрес, телефон, факс службы судебных приставов по месту нахождения участника конкурсного отбора.
11. Год создания, направления деятельности. Опыт работы.
12. Наличие квалифицированных работников.
13. Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника конкурсного отбора.
14. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам:
15.Наличие предусмотрено действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
16. Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
17. Текущая загрузка участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров).
18. Данные о субподрядчике, которых участник конкурсного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
Должность уполномоченного лица
участника размещения заказа (подпись) Ф. И.О.
М. П.
Форма 2
|
(на бланке участника конкурсного отбора) |
Председателю комиссии ________________________________ |
Заявление на участие в конкурсном отборе
Ознакомившись с конкурсной документацией к конкурсному отбору на право заключения договора на _________________________________[3] (в том числе с порядком оформления заявки на участие в конкурсном отборе) сообщаем о согласии участвовать в данном конкурсном отборе на условиях, указанных в конкурсной документации.
Предлагаемые нами условия выполнения обязательств указаны в приложениях к заявке, которые являются её неотъемлемой частью.
Условия, указанные в заявке, действуют до момента заключения договора, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на заседании конкурсной комиссии. Заявка будет оставаться для нас обязательной в любой момент до истечения указанного периода.
Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства подписать договор не ранее 2 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе, но не позднее 4 дней с момента подписания указанного протокола.
Должность[4] уполномоченного лица
участника размещения заказа подпись Ф. И.О.
М. П.
Форма 3
Форма запроса о разъяснении положений конкурной документации
Кому: (наименование заказчика)
Куда: адрес.
№_____________
«___»________200__г.
Запрос о разъяснении положений конкурной документации
Просим Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации к конкурсному отбору на право заключения договора на ___________________________ (указывается наименование конкурсного отбора), а именно:
_____________________________________________________________________
(указываются положения конкурсной документации, которые необходимо разъяснить)
Ответ на запрос прошу направить:
(наименование организации, почтовый адрес, телефон/факс, Ф. И.О. контактного лица)
Должность уполномоченного лица
участника размещения заказа подпись Ф. И.О.
М. П.
ЧАСТЬ II КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
СМЕТЫ(А)
ЧАСТЬ III КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Проект договора
П. Волга "____" ___________ 200_ г.
_________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании ________, с одной стороны, _____________________, являющегося победителем конкурсного отбора (протокол N __ от ______), именуемое в дальнейшем Подрядчик, _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту многоквартирного дома N ______, находящегося в управлении Заказчика, а Заказчик принимает результаты и оплачивает работы.
1.2. Работа по настоящему договору осуществляется согласно предоставленной Заказчиком сметной документации.
1.3. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ВСН и предварительно оформленных исполнительных схем, а также наличия сертификатов на материалы, техпаспортов, удостоверяющих их качество.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
2.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
2.1.4. Заключить договор на пользование электроэнергией при производстве работ на доме - в случае необходимости.
2.1.5. Немедленно известить Заказчика и приостановить работы до получения от него указаний при обнаружении:
- возможных неблагоприятных последствий при выполнении работ;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.6. За свой счет устранить дефекты в выполненных работах, допущенные по его вине и обнаруженные в период гарантийной эксплуатации объекта, не позднее 1 месяца с момента их обнаружения. Гарантийный период эксплуатации объекта составляет _____ года со дня подписания акта о приемке выполненных работ объекта.
Наличие дефектов устанавливается актом с привлечением представителей управляющей и (или) обслуживающей организации.
2.1.7. Информировать Заказчика о заключении договора с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
2.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчикам, за координацию их действий.
2.1.9. В случае досрочного выполнения работ не менее чем за 5 (пять) календарных дней письменно согласовать с Заказчиком срок и дату приемки досрочно выполненных работ.
2.1.10. В добровольном порядке возмещать ущерб, причиненный квартиросъемщикам, третьим лицам и организациям в процессе выполнения работ.
2.1.11. В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять выполненную работу в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.2.2. Оплатить выполненную работу в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
2.2.3. В трехдневный срок с момента заключения настоящего договора передать Подрядчику сметную и техническую документацию, необходимую для выполнения работ.
2.3. Подрядчик имеет право:
2.3.1. Сдать результаты работы досрочно по соглашению с Заказчиком.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.4.4. Вправе полностью или частично отказаться от исполнения настоящего договора в случае несоблюдения Подрядчиком качества работ, нарушения Подрядчиком технологии производства работ, нарушения требований нормативно-технической документации.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работы - "__" _______________ 20__ года;
- окончание работы - "__" _________________ 20__ года.
3.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в п. 3.1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И СТОИМОСТЬ РАБОТЫ
4.1. Стоимость работ составляет:
Поскольку на момент подписания договора проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу, в договоре указывается предварительная (ориентировочная) стоимость работ, которая уточняется по итогам проведения экспертизы. (Приложение ).
При согласовании с Подрядчиком Заказчик имеет право перед началом работы выплатить аванс Подрядчику ________ от общей стоимости работы.
4.2. Заказчик оплачивает работу Подрядчика по факту выполнения работы после подписания акта о приемке выполненных работ.
4.3. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.4. Платежи за выполненные работы производятся ежемесячно на основании акта приемки выполненных работ по форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме N КС-3, счета и счета-фактуры.
5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных работ производится сторонами договора с привлечением представителей ___________ (далее - 3-сторонний акт).
5.2. СТОРОНЫ перед началом работ назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения работ.
5.3. Подрядчик обязан в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обнаруженных в процессе работ.
5.4. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, составляется 3-сторонний акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи.
5.5. Подрядчик письменно за 2 (два) дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных видов работ или скрытых работ. Их готовность подтверждается 3-сторонним актом промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания такого 4-стороннего акта.
5.6. Работа считается принятой с момента подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-3, КС-2. При отказе от подписания актов о приемке выполненных работ кем-либо об этом делается отметка в актах. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в актах, либо для этого составляется отдельный документ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ
6.1. Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные и подтвержденные 3-сторонним актом. В случае неустранения указанных недостатков и дефектов в согласованный СТОРОНАМИ срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в форме пени в размере 0,05% от общей стоимости договора за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.
6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору в части, касающейся сроков выполнения работ или отдельных этапов работ, подтвержденных 3-сторонним актом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки от суммы подлежащей оплате по настоящему договору за выполненные работы или часть выполненных работ.
6.3. Подрядчик возмещает все штрафы, возложенные на Заказчика государственными надзорными органами в связи с некачественным проведением Подрядчиком работ по настоящему договору.
Общая сумма всех штрафов и пени не может превышать 5% от цены контракта.
6.4. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если:
- это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения муниципального договора в результате событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, запретительные акты или действия правительств или государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля СТОРОН;
- в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их исполнение.
При наступлении указанных обстоятельств СТОРОНА, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана без промедления известить о них в письменном виде другую СТОРОНУ и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего договора.
6.5. Заказчик отвечает за нарушение своих обязательств по договору при наличии вины в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки несет Подрядчик.
6.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает СТОРОНЫ от ответственности за нарушения условий договора, допущенные в период срока его действия, и не снимает со СТОРОН обязательств по окончательным расчетам.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
7.3.1. По письменному соглашению СТОРОН.
7.3.2. В одностороннем порядке при отказе одной из СТОРОН от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением СТОРОН.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны прилагают максимальные условия для урегулирования возникших разногласий исключительно путем переговоров. При неурегулировании разногласий путем переговоров СТОРОНЫ обращаются в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством РФ.
8.2 Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ с письменным уведомлением о расторжении договора;
- аннулирование лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями СТОРОН.
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам СТОРОН с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой организации.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
|
ЗАКАЗЧИК Адрес Телефон Р/счет КПП/ ИНН БИК ОКВЭД /ОКПО |
ПОДРЯДЧИК Адрес Телефон Р/счет КПП/ ИНН БИК ОКВЭД /ОКПО |
Заказчик _____________ Подрядчик_______________
Приложение
к договору
№ ___ от «___» _________ 200_ г.
Перечень исполнительной документации
1.Исполнительные чертежи.
2.Акт освидетельствования скрытых работ.
3.Паспорта и сертификаты на применяемые материалы.
Приложение к договору
№ ___ от «___» _________ 200_ г.
АКТ
передачи объекта ПОДРЯДЧИКУ для выполнения работ
________________________________
От «___» _____________200_г п. Волга
Мы, нижеподписавшиеся:
Представитель Заказчика ________________(_____________)
Представитель территориальной администрации _________________ района __________________(_____________)
и _______________________________(___________) с другой стороны (как Подрядчик), составили настоящий акт в том, что Заказчик сдал, а Подрядчик принял жилой дом № ___________ по ул. _______________________ в капитальный ремонт.
При приеме – передаче вышеуказанного объекта установлено:
1.Основные объемы работ соответствуют технической документации (дефектному акту) _________________.
2.Сроки начала работ _________________ окончание______________________
3.Техническая документация соответствует составу работ, и передана Подрядчику в следующее сроки ______________________________________________________.
Особые отметки ________________________________________________________.
Объект сдал: Объект принял:
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
Приложение
к договору
№ ___ от «___» _________ 200_ г.
СОГЛАСОВАНО
Глава администрации Волжского сельского поселения
_________________________
Представитель технического надзора
_________________________
Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
с. Новый Некоуз "_____"____________200_г.
Рабочая комиссия, назначенная ______________________________________
(наименование организации - заказчика, назначившей рабочую комиссию)
председатель-представителя заказчика _______________________________
(ф. и.о., должность)
членов комиссии-представителей: организации-подрядчика __________________
(ф. и.о., должность)
Представитель территориальной администрации __________________________
( ф. и.о., должность)
Представитель собственников многоквартирного дома______________________
(ф. и.о., должность)
____________________________________________________________________
(ф. и.о., должность)
руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ВСН 42-85(р)
ремонтом жилых зданий ----
Госгражданстрой
УСТАНОВИЛА:
1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом _____________________
(наименование элементов жилого здания и его местонахождение)
2. Капитальный ремонт осуществлялся ___________________________________________
(указать наименование организаций, их ведомственную подчиненность )
3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана
____________________________________________________________________
(указать наименование проектной организации)
4. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
начало работ _________________, окончание работ ____________________
при продолжительности (месяцев или дней):
по норме или по плану ______________________________________________
фактически _________________________________________________________
5. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации: всего ___________ млн. руб., в том числе ремонтно-строительных работ ___________ млн. руб.
Стоимость товарной строительной продукции ___________ млн. руб.
6. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом ___________________________________________________
(наименование элементов жилого здания)
в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается (по
ВСН 42-85(р)
методике обязательного прил---) оценка качества ремонтно-строительных
Госгражданстрой
работ ________________________________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Решение рабочей комиссии
Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом _______________________________________________________________________
(наименование элементов жилого здания и его местонахождение)
принять в эксплуатацию.
Приложения к акту:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
и т. д.
Председатель рабочей комиссии ______________________________________
(подпись, ф. и.о.)
Члены комиссии ___________________ _____________________________
(подписи) (ф. и.о.)
__________________________________ _____________________________
[1] * Под надлежащим образом заверенной копией документа в указанных случаях понимается копия документа, заверенная подписью участника конкурсного отбора (уполномоченного лица участника конкурсного отбора) и скрепленная печатью такого участника конкурсного отбора (при её наличии) либо нотариально заверенная копия документа.
[2] Сведения должны быть подписаны уполномоченным лицом участника конкурсного отбора (с указанием занимаемой им должности и Ф. И.О.) и скреплены печатью (при её наличии).
[3] Указывается наименование конкурсного отбора.
[4] Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом участника конкурсного отбора (с указанием занимаемой им должности и Ф. И.О.) и скреплено печатью (при её наличии).
