Извещение о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства
Ремонт с заменой секций и окраска металлических ограждений газонов на территории МО МО Юнтолово
В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Местная Администрация муниципального образования МО Юнтолово приглашает Вас принять участие в запросе котировок цен на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту с заменой секций и окраске металлических ограждений газонов на территории МО МО Юнтолово с предоставлением Вашей котировочной заявки на требуемые услуги.
Сведения к запросу котировок:
Наименование заказчика, почтовый адрес: Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Юнтолово, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, корп. 1, адрес электронной почты. Источник финансирования: местный бюджет. Требования к участникам: Участниками могут являться только субъекты малого предпринимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленными пунктами 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 01.01.01 г. " О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации". Форма котировочной заявки: Приложение . Наименование работ: выполнение работ по ремонту с заменой секций и окраске металлических ограждений газонов на территории муниципального образования муниципальный округ Юнтолово Техническое задание:Ограждение должно отвечать высокому качеству и функциональным требованиям, согласно СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;
Требования к безопасности:
- прочность крепления;
- для обеспечения устойчивости каждая вторая стойка должна быть укреплена упором;
- сварные детали не должны иметь выступающих частей и должны быть закрыты заглушками;
- поверхность ограждения не должна иметь острых частей;
- верхняя часть трубы должна быть закрыта металлической заглушкой;
- материалы должны иметь гигиенические сертификаты;
- все соединения должны быть выполнены в антивандальном исполнении.
Общий объем выполнения работ – 1860 м. п.
Сметный расчет - приложение № 3.
Гарантийный срок должен составлять 2 (два) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию.
Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, на территории муниципального образования муниципальный округ Юнтолово по адресам: пр. Королева д.48 к.3,4; Комендантский пр. д.35 к.3; Шуваловский пр. д.51 к.1,2. Сроки выполнения работ: с 02 июля по 24 сентября 2010 г. Цена на выполнение работ должна включать в себя все расходы по выполнению работ, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи. Максимальная цена контракта: 499 996 рублей 35 копеек, в том числе НДС 18%. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Юнтолово, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 5, корп. 1, 14 июня по 22 июня 2010 г. (с 11.00 до 16.00). Окончание срока подачи заявок – 23 июня 2010 г. в 13.00. Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата после подписания акта выполненных работ. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Приложение - котировочная заявка, Приложение - Проект муниципального контракта, Приложение – сметный расчет.Глава Местной Администрации МО МО Юнтолово
Приложение
Котировочная заявка на получение муниципального заказа
(заполняется претендентом)
________________________________________________________________________________________
(наименование претендента на получение муниципального заказа)
исходя из требований к выполняемым работам, дает согласие на участие в запросе котировок цен на выполнение работ по ремонту с заменой секций и окраске металлических ограждений газонов на территории муниципального образования МО Юнтолово.
Местонахождение _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес)
Расчетный счет:____________________________ в _________________________________________
________________________________________________________________________________________
корсчет_________________________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________________________
|
Наименование выполняемых работ |
Стоимость |
|
«Ремонт с заменой секций и окраска металлических ограждений газонов на территории муниципального образования Юнтолово» |
Место выполнение работ:
г. Санкт-Петербург, на территории муниципального образования муниципальный округ Юнтолово по адресам: пр. Королева д.48 к.3,4; Комендантский пр. д.35 к.3; Шуваловский пр. д.51 к.1,2.
Сроки выполнения работ: с 02 июля по 24 сентября 2010 г.
Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата после подписания акта выполненных работ
Настоящим подтверждаем согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Настоящим подтверждаем, что котировочная заявка, поданная после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматривается и в день ее поступления возвращается участнику размещения заказа, подавшему такую заявку.
Подпись ________________________/_______________________/
М. П.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Решение единой комиссии по размещению муниципального заказа относительно данной котировочной заявки:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Глава Местной Администрации МО МО Гревцева
«____»________________2010 г. М. П.
ДЕКЛАРАЦИЯ
соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 01.01.01 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
_______________[1], относится к субъектам малого предпринимательства с соблюдением следующих условий
|
№ п/п |
Наименование условия |
Единицы измерения[2] |
Данные участника (указываются цифровые значения с одним знаком после запятой) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)[3] |
% | |
|
2 |
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства[4] |
% | |
|
3 |
Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за _______ год) или иной период (за период _________)[5] |
Человек | |
|
4 |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за_____ год) или иной период (за период _________)[6] |
Млн. рублей |
Приложение
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
Проект контракта на выполнение работ по ремонту с заменой секций и окраске металлических ограждений газонов на территории муниципального образования МО Юнтолово
|
|
«____» __________ 2010 г. |
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Юнтолово, далее Заказчик, , , действующей на основании Устава МО Юнтолово, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1.Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту с заменой секций и окраске металлических ограждений газонов на территории МО МО Юнтолово по адресам: пр. Королева д.48 к.3,4; Комендантский пр. д.35 к.3; Шуваловский пр. д.51 к.1,2.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией, сметной документацией, техническим заданием (Приложение) определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
2.Сроки выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту – со дня, следующего за днем подписания муниципального контракта Сторонами.
2.2. Окончание работ – не позднее 24 сентября 2010 года. Срок на получение Подрядчиком необходимых разрешений на выполнение работ входит в общий срок выполнения работ по муниципальному контракту.
Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта приемной (рабочей) комиссией в соответствии с разделом 7 данного Контракта.
2.3.Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ путем заключения дополнительного соглашения изменять сроки выполнения работ, в следующих случаях:
- возникновение необходимости в дополнительных работах;
- возникновение необходимости в переносе сроков окончания работ и/или отдельных этапов, если их завершение в установленный срок невозможно вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
3.Стоимость работ по Контракту и порядок их оплаты.
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ________________________ руб. (____________ ), в том числе НДС __________ руб. (________________).
Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате заказчиком, определяется на основании сметной документации (Приложение к настоящему Контракту).
Цена работы является фиксированной на весь срок действия Контракта без дополнительной индексации.
3.2.Подрядчик в сроки, установленные Производственным графиком, представляет Заказчику справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 и № КС-2 и акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, подписывает вышеуказанные документы. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате заказчиком до устранения отклонений.
3.3.Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4.Сроки и порядок оплаты: окончательный расчет производится после 100% готовности объекта, приемки Заказчиком фактически выполненных работ, на основании справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемого к ней акта (форма КС-2), с обязательным приложением к ним актов на скрытые работы, подписанных Сторонами, сертификатов на материалы, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, до 25 декабря 2010 года.
3.5.Оплата Заказчиком выполненных работ по контракту уменьшается на сумму штрафов и пеней, установленных п.9. настоящего контракта.
4.Обязанности Подрядчика.
4.1. Подрядчик обязан:
- выполнить работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией, сметной документацией (Приложение к настоящему контракту), эскизами (Приложение к настоящему контракту), техническим заданием (Приложение к настоящему контракту), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения
- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
Обеспечить уборку территории, прилегающей к ремонтной площадке, чистоту выезжающего транспорта. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Вывоз строительного мусора с объекта производится Подрядчиком не позднее 3 дней после его образования.
- выполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком, представителями надзорных и инспектирующих органов. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ к любому конструктивному элементу объекта и представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.
- обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на ремонтной площадке, в период выполнения работ, а также устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
- своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами, акты выполнения этапов работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
- в случае если Заказчиком будут обнаружены некачественные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
- после окончания выполнения работ на объекте по настоящему контракту сдать объект в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик обязан за 48 часов уведомить Заказчика о сроке окончания работ. В день окончания работ Подрядчик обязан прибыть к Заказчику для сдачи объекта. В случае неявки Подрядчика в установленный графиком работ срок, Заказчик ежедневно фиксирует актом неготовность объекта к сдаче.
- после сдачи объекта в течение 10 дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы ремонтной площадки принадлежащие ему временные здания и сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
- обеспечить соответствие объекта (поставляемого оборудования, ремонтных работ) условиям настоящего контракта в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет три года с момента подписания акта сдачи-приемки работ и передачи объекта в эксплуатацию.
- нести риск случайной гибели и/или повреждения объекта в течение всего срока выполнения работ до сдачи их Заказчику.
Ущерб, нанесенный в результате производства работ по настоящему Контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
4.2. При проведении работ:
- установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ,
- обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов,
- обеспечить сохранность зеленых насаждений на прилегающей территории,
- обеспечить сохранность имущества третьих лиц,
- обеспечить сохранность линии электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций.
- руководствоваться требованиями, установленными следующим нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 01.01.2001 («Российская газета» № 000, 30.12.2004);
Федеральным законом от 01.01.2001 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995);
Федеральным законом от 01.01.2001 «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999);
- руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, МДС и другими документами, регламентирующими производство работ; в период исполнения контракта обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использовать инструменты, производственную базу, отвечающие предложенным технологиям выполнения указанных видов работ
4.3.Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного Контракта.
5.Права и обязанности заказчика.
5.1. Заказчик вправе:
- уведомив Подрядчика, отказаться от оплаты выполненных работ ненадлежащего качества, а если такие работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм в течение трех банковских дней с момента уведомления, либо Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
- контролировать исполнение настоящего контракта;
5.2. Заказчик обязуется:
- принимать выполненные работы надлежащего качества;
- произвести оплату выполненных Подрядчиком работ на условиях настоящего контракта;
- обеспечить в течение всего периода выполнения работ на Объекте технический надзор, назначив своего ответственного представителя.
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
- при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
- оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта
- по окончании выполнения Подрядчиком видов этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывать их приемку.
- Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до уплаты Подрядчиком штрафных санкций и пени по настоящему Контракту в полном объеме.
5.3. Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного Контракта.
6. Производство работ.
6.1.Заказчик совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор, контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.
6.2.Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок организации работ на объекте.
6.3.Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, заказчик вправе привлечь других лиц для исправления, за соответствующую плату, некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.
6.4.Порядок и срок внесения изменений в техническую документацию устанавливается в соответствии со ст. 744 ГК РФ, гл.37 и оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту.
6.5.Срок предоставления гарантии качества работ: 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки работ и передачи объекта в эксплуатацию.
В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление возникших по его вине разрушений и дефектов.
6.6. Качество материалов, оборудования и комплектующих изделий должно соответствовать спецификациям, государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
7.Сдача и приемка работ.
7.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик за 48 часов письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче его в эксплуатацию.
7.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, обеспечивает в соответствии с действующим законодательством приемку объекта.
7.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта дефектов и недоделок Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки в сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Такой акт имеет обязательную силу для исполнения Подрядчиком.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
7.4. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
7.5. Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему контракту) считается дата утверждения уполномоченным органом акта приемной комиссии.
7.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.
8.Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
8.2.В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.
8.3.С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
9.Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств
При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:
9.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленных Контрактом, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;
9.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере 10% от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные заказчиком.
9.3. За задержку исправления некачественно выполненных работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика или в случае отказа Подрядчика от подписи – односторонним актом, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ за каждый день просрочки.
9.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта (раздел 4 Контракта «Права и обязанности Подрядчика»), Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом Контракта.
9.5.В случае, если работы выполнены без принятия предварительно скрытых работ заказчиком, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта.
9.6.В случае просрочки устранения замечаний и нарушений, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика или в случае отказа Подрядчика от подписи – односторонним актом, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта за каждый день просрочки.
9.7.Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии заказчика перечислением денежных средств на текущий счет Заказчика.
9.8.Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
9.9.Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.
9.10.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:
- Подрядчик в течение 5 дней после подписания контракта не приступил к выполнению работ;
- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
- В случае просрочки устранения замечаний и нарушений, относящихся к разделу 4 Контракта, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика или в случае отказа Подрядчика от подписи – односторонним актом, более 5 календарных дней.
- В случае не менее двукратного нарушения условий Контракта;
- аннулирование или истечение срока действия лицензии на строительную деятельность, либо других ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;
- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
9.11.Стороны вправе изменить или расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. При расторжении Контракта по вине одной из Сторон, такая Сторона возмещает пострадавшей Стороне все причинённые ненадлежащим исполнением условий Контракта убытки. Соглашение о расторжении Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон
9.12. При расторжении Контракта по совместному решению заказчика и Подрядчика незавершенный объект передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
10.Особые условия.
10.1. Заказчик и Подрядчик должны принимать участие в работе по проведению контрольного обмера на объекте.
10.2. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по принятым к оплате актам Подрядчика, Заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от Подрядчика.
11.Прочие условия
11.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами по Контракту.
Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
11.2.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров Сторон. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
11.3.В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня наступления таких изменений.
11.4.Настоящий Контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
11.5.Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
11.6.Настоящий Контракт действует в течение срока выполнения Подрядчиком своих обязательств и урегулирования всех расчетов между заказчиком и Подрядчиком, до 25.12.2009.
11.7.По всем вопросам, не оговоренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.
13.Приложения
14.Подписи сторон
|
Заказчик: Местная Администрация МО МО Юнтолово: Санкт-Петербург, ул. Шаврова, корп.1
Лицевой счет № Расчетный счет № в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург УФК по г. Санкт-Петербургу Глава Местной Администрации _______________ |
Подрядчик: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ____________________________________ Руководитель организации _____________________ /____________/ |
Приложение Сметный расчет
|
№ пп |
Шифр и номер позиции норматива |
Наименование работ и затрат, единица измерения |
Количество |
Стоимость единицы, руб. |
Общая стоимость, руб. |
Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | ||||
|
всего |
эксплуатации машин |
Всего |
эксплуатация машин | |||||||
|
оплаты труда |
в т. ч. оплаты труда |
в т. ч. оплаты труда |
на единицу |
всего | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Раздел 1. | ||||||||||
|
1 |
ТЕР8 |
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ |
1,86 |
403,86 |
56,15 |
751,18 |
646,73 |
104,45 |
33,922 |
63,09 |
|
2 |
|
Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.); погрузка |
1,301 |
27,49 |
27,49 |
35,76 |
35,76 | |||
|
3 |
|
Перевозка грузов на расстояние до 35 км;класс груза 1 |
1,301 |
134,43 |
134,43 |
174,89 |
174,89 | |||
|
4 |
ТЕР8 |
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ |
1,86 |
671,5 |
100,28 |
1249 |
1062,49 |
186,51 |
55,729 |
103,66 |
|
5 |
прайс лист |
Секции ограждений со стойками (огрунтованные, окрашенные) |
93 |
1553 |
144429 | |||||
|
6 |
ТЕРр1 |
РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИЙ |
355,8 |
26,51 |
4,3 |
9432,26 |
7062,63 |
1529,94 |
1,88 |
668,9 |
|
7 |
ТЕР6 |
ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 1 РАЗ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ: ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ И РЕШЕТОК |
4,185 |
473,14 |
1,19 |
1980,08 |
1892,71 |
4,97 |
41,2275 |
172,54 |
|
8 |
2 |
ЭМАЛЬ ПФ-218 ХС, ГС ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ |
0,01883 |
73401,13 |
1382,14 | |||||
|
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |
1 |
12 |
8976,30 |
1008,19 | ||||||
|
Накладные расходы |
86 | |||||||||
|
Сметная прибыль |
61847,76 | |||||||||
|
Итоги по разделу 1 : | ||||||||||
|
Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г. | ||||||||||
|
Автомобильные дороги: | ||||||||||
|
Итого Поз. 1, 4 |
2000,18 |
1709,22 |
290,96 |
166,75 | ||||||
|
Всего с учетом "Металлические конструкции май 2010г. ОЗП=9,438; ЭМ-ЗПМ=4,669; ЗПМ=9,438; МАТ=3,406" |
17722,89 |
16131,62 |
1591,27 |
166,75 | ||||||
|
Накладные расходы 133% ФОТ (от 16 592,29) |
22067,75 | |||||||||
|
Сметная прибыль 81% ФОТ (от 16 592,29) |
13439,75 | |||||||||
|
Итого c накладными и см. прибылью |
53230,39 |
166,75 | ||||||||
|
Благоустройство (ремонтно-строительные): | ||||||||||
|
Итого Поз. 6 |
9432,26 |
7062,63 |
1529,94 |
668,9 | ||||||
|
Всего с учетом "Металлические конструкции май 2010г. ОЗП=9,438; ЭМ-ЗПМ=4,669; ЗПМ=9,438; МАТ=3,406" |
76660,37 |
66657,1 |
7143,29 |
668,9 | ||||||
|
Накладные расходы 98% ФОТ (от 66 657,10) |
65323,96 | |||||||||
|
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 66 657,10) |
39994,26 | |||||||||
|
Итого c накладными и см. прибылью |
59 |
668,9 | ||||||||
|
Отделочные работы: | ||||||||||
|
Итого Поз. 7 |
1980,08 |
1892,71 |
4,97 |
172,54 | ||||||
|
Всего с учетом "Фасады - окраска, ремонт швов май 2010г. ОЗП=9,438; ЭМ-ЗПМ=5,117; ЗПМ=9,438; МАТ=3,15" |
18154,05 |
17863,4 |
31,09 |
172,54 | ||||||
|
Накладные расходы 89% ФОТ (от 17 875,76) |
15909,43 | |||||||||
|
Сметная прибыль 47% ФОТ (от 17 875,76) |
8401,61 | |||||||||
|
Итого c накладными и см. прибылью |
42465,09 |
172,54 | ||||||||
|
Итого |
07 |
1008,19 | ||||||||
|
Итоги по позициям, введенным в текущих ценах | ||||||||||
|
Автомобильные дороги: | ||||||||||
|
Итого Поз. 5 |
144429 | |||||||||
|
Итого Поз. 2-3 |
210,65 |
210,65 | ||||||||
|
Накладные расходы 73% ФОТ (от 24,28) |
17,72 | |||||||||
|
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 24,28) |
12,14 | |||||||||
|
Итого c накладными и см. прибылью |
240,51 | |||||||||
|
Итого |
51 | |||||||||
|
Отделочные работы: | ||||||||||
|
Итого Поз. 8 |
1382,14 | |||||||||
|
Итого |
65 | |||||||||
|
Итого |
72 |
1008,19 | ||||||||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Материалы |
68 | |||||||||
|
Машины и механизмы |
8976,3 | |||||||||
|
ФОТ |
43 | |||||||||
|
Накладные расходы |
86 | |||||||||
|
Сметная прибыль |
61847,76 | |||||||||
|
Итого по разделу 1 |
72 |
1008,19 | ||||||||
|
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | ||||||||||
|
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |
1 |
12 |
8976,30 |
1008,19 | ||||||
|
Накладные расходы |
86 | |||||||||
|
Сметная прибыль |
61847,76 | |||||||||
|
Итоги по смете: | ||||||||||
|
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. |
07 |
1008,19 | ||||||||
|
Итого по позициям, введенным в текущих ценах |
65 | |||||||||
|
Итого |
72 |
1008,19 | ||||||||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Материалы |
68 | |||||||||
|
Машины и механизмы |
8976,3 | |||||||||
|
ФОТ |
43 | |||||||||
|
Накладные расходы |
86 | |||||||||
|
Сметная прибыль |
61847,76 | |||||||||
|
НДС 18% |
76270,63 | |||||||||
|
ВСЕГО по смете |
35 |
1008,19 | ||||||||
|
Составил ___________________________ | ||||||||||
|
Проверил ___________________________ | ||||||||||
[1] Указывается наименование участника
[2] Участник не вправе вносить изменения в единицы измерения.
[3] Заполняется только участниками – юридическими лицами
[4] Заполняется только участниками – юридическими лицами
[5] Заполняется всеми участниками. При указании данных в графах 2 и 4 участнику следует учитывать положения частей 4,5,6 статьи 4 Федерального закона от 01.01.01 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
[6] Заполняется всеми участниками. При указании данных в графах 2 и 4 участнику следует учитывать положения частей 4,5,7 статьи 4 Федерального закона от 01.01.01 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
