Извещение о проведении открытого конкурса № 13

Извещение о проведении открытого конкурса № 13.

1. Форма торгов : открытый конкурс.

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник», адрес: Костромская область, пос. Красное-на-Волге, ул. Советская дом 71, тел79 .

Уполномоченный орган на проведение конкурса: отдел по экономике и предпринимательской деятельности администрации Красносельского муниципального района, адрес: Костромская область, п.Красное-на-Волге, .

Контактное лицо: ответственный - , т. 2-21-30.

3. Предмет конкурса:

Наименование

Характеристика работ

Капитальный ремонт крыши дома № 56 пос. Гравийный Карьер Красносельского района

1.Крепление стропильных ног расшивкой досками с 2-х сторон - 790п. м. 2.Смена стропильных ног из брусьев-620 п. м. 3.Смена обрешётки из досок толщ. 50 мм-640 кв. м. 4.Разборка покрытий кровель из волн. асбест. листов - 900 кв. м. 5.Устройство покрытий кровель из асбестоцем. листов-900 кв. м. 6.Смена обделок из оцинк. листовой стали, примыканий к деревянным стенам – 41 п. м. 7.Устройство коньков из оцинк. стали шир. до 0.4 м – 50 п. м.

4.Место выполнения работ: Костромская область, Красносельский район, пос. Гравийный Карьер, дом 56.

5. Начальная стоимость контракта – 898224 рубля.

6. Конкурсную документацию, разъясняющую порядок и условия участия претендентов в конкурсе можно приобрести в администрации муниципального района, каб. 31,32 лично в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления или по факсу: 2-19-46 с 24.08.07г. по 24.09.07г ежедневно, кроме выходных с 9:00 по 18:00 час или на официальном сайте администрации области: www. region. kostroma. net

7.Вскрытие конвертов будет происходить в 10.00 час. 24.09.2007 г. в по адресу Заказчика. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 01.10.07г. Оценка и сопоставление заявок в течение 10 дней после подписания протокола рассмотрения заявок.

8.Заказчик, уполномоченный орган, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 5 рабочих дней и в течение 1 дня со дня принятия решения о внесении изменений в извещение такие изменения опубликовываются и размещаются Заказчиком. При этом, срок подачи заявок продлевается и составляет не менее 20 дней со дня опубликования в официальном печатном издании и на официальном сайте внесенных изменений в извещении до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная документация

на капитальный ремонт крыши дома № 56

пос. Гравийный Карьер Красносельского района

1. Для участия в конкурсе размещения заказа подается заявка (с приложениями) в письменной форме в запечатанном конверте с наименованием открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конверте наименование (для юридического лица) или ф. и.о. (для физического лица) участника размещения заказа.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование, сведения об организационно - правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, факс;

б) предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложения о цене контракта, гарантийные обязательства, объем выполняемых работ, а также копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям законодательства РФ (с приложением копии лицензии, сертификатов);

2) нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

4)  участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

2. Предмет конкурса: капитальный ремонт крыши дома № 56 пос. Гравийный Карьер Красносельского района.

3. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: не менее года.

4. Место выполнения и сроки работ: Костромская область, Красносельский район, пос. Гравийный Карьер, дом 56 в течение 1 месяца с момента подписания муниципального контракта.

4.1. Начальная (максимальная ) цена контракта -898224 рубля.

4.2. Сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, предоплата 30 % от сметы в течение 10 дней с момента заключения контракта. Окончательный расчет в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи –приемки выполненных работ при наличии счета-фактуры.

4.3. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального района.

5. Порядок формирования цены контракта: цена контракта сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

6. Начало подачи конкурсных заявок с 27.08.2007 г. с 9.00-18.00, ежедневно, кроме выходных, по адресу: пос. Красное - на - Вол, ,32 , окончание срока подачи заявок 24.09.2007 года в 10.00 ч.

7.Требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ;

2) не проведение ликвидации участника проведения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам бюджета любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период.

8. Порядок и срок отзыва заявок.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.Форма, порядок , даты начала и окончания срока предоставления разъяснений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положении конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Заказчик, уполномоченный орган, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменения предмета конкурса не допускаются. Срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен так, что со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию будет составлять не менее 20 дней.

10. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе) состоится 24.09.2007 года в 10.00 часов (по московскому времени) по адресу: п. Красное-на-Вол, .

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представили вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Победителем конкурса будет признан участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с требованиями конкурсной документации, а именно:

1) сроки (периоды) выполнения работ;

2) срок предоставления гарантии качества выполнения работ;

3) цена контракта и другие критерии, указанные в извещении о проведении конкурса.

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в целях выявления лучших условий муниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложит лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Оценка и сопоставление таких заявок в течение 10 дней после подписания протокола рассмотрения заявок.

13. Контракт с победителем конкурса будет заключен в срок не ранее чем 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

К конкурсной документации прилагается проект муниципального контракта.

14. Заказчик имеет право отказаться от проведения конкурса в срок не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Глава муниципального района

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ №

пос. Красное - на - Волге. « » 2007г.

МУП «Коммунальник» Красносельского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт по результатам оценки заявок на участие в конкурсе (протокол № от. .07г.) о нижеследующем.

1.  Предмет контракта

1.1.Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд на капитальный ремонт крыши дома № 56 пос. Гравийный Карьер Красносельского района . Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика работы, в соответствии с условиями контракта указанные в пункте 1.1 и согласно приложения №1, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение 1 –локальная смета,), включая непредвиденные работы, необходимые для полного ремонта объекта и нормальной его эксплуатации.

2. Цена контракта

2.1. Стоимость выполняемых работ определяется фиксированной ценой – ( ) рублей.

2.2. Контракт финансируется из средств местного бюджета

2.3. Цена контракта окончательна и пересмотру не подлежит.

3. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной п.2, обязуется:

3.1. Выполнить все работы согласно перечню работ, предусмотренных в приложении № 1 настоящего контракта, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии со сметами, строительными нормами и правилами.

3.3. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, необходимые для выполнения работ.

3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории объекта работ все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

3.6. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

3.7. Обеспечить содержание и уборку строительной территории

3.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы строительной территории, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего контракта.

4.Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:

4.1. Представить Подрядчику в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего контракта строительную площадку, пригодную для производства работ.

Одновременно с этим Заказчик передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования излишнего грунта, строительного мусора.

4.2. Произвести оплату за выполненные работы согласно п.6 настоящего контракта

4.3. В случае просрочки оплаты Заказчик дополнительно оплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.  Сроки выполнения работ

5.1.  Срок выполнения работ: 1 месяц. Начало работ исчисляется с момента заключения контракта.

5.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего контракта и приводящих к дополнительным затратам времени. Первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно этому времени. Сроки в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

5.3. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору сроки исполнения работ, по усмотрению Подрядчика, могут быть увеличены соразмерно времени исполнения Заказчиком указанных обстоятельств.

6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик для обеспечения выполнения работ осуществляет авансовый платеж в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего контракта.

6.2.  Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком не позднее 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ при наличии счета-фактуры.

6.3.  Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

7.  Производство работ

7.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной территории и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик, по согласованию с Заказчиком.

7.2. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствований скрытых работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.

7.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

7.4. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ.

8. Охрана работ

8.1. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории ремонтно-строительных работ от начала до завершения работ и приемки Заказчика.

8.2. Ответственность за сохранность выполненных работ, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10. Приемка законченных ремонтно-строительных работ

10.1. Приемка работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания контракта.

10.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенных работ два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10.3. Приемка работ производится в течение 2 дней после даты получения Заказчиком извещения Подрядчика об их готовности.

10.4. До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливается в течение _____лет с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения работ со стороны третьих лиц.

11.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

12.Имущественная ответственность сторон

12.1. При нарушении Подрядчиком контрактных обязательств он уплачивает Заказчику:

- за несвоевременное окончание выполнения работ по вине Подрядчика – пеню в размере 0.1 % от остаточной цены невыполненных работ за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение строительной территории от принадлежащего ему имущества – штраф в сумме 100 руб. за каждый день задержки;

-  за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон - неустойку в размере 100 руб. за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе провести оценку стоимости причиненного дефекта и за его счет устранить его своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 20 % стоимости работ по устранению дефектов.

12.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки( штрафа, пени).Неустойка( штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования центрального банка РФ.

12.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по контракту виновная сторона возмещает другой стороне непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

12.4.Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

13. Расторжение контракта

13.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ, более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на две недели;

- систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ;

- аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

13.2 Подрядчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

-  финансовой несостоятельности Заказчика;

- консервации или остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий шесть месяцев.

14. Особые условия

14.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным обстоятельствам, возмещается сторонами на паритетных началах. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2.При выполнении настоящего контракта руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

14.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

Адреса и расчетные счета сторон:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

МУП «Коммунальник»

Директор МУП «Коммунальник» Генеральный директор

«____» 2007г. « » 2007г.

____________ ______________

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального района