Документация об аукционе открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию по достройке незавершённого строительством объекта «Жилой 24-квартирный дом в п. Сазоново по ул. Бульварная, д.49» для муниципальных нужд Чагодощенского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАГОДОЩЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ТОРГОВЛЕ,

УСЛУГАМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Заказчик

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Чагодощенского муниципального района ____________

«___»______________________200_г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Финансового управления Чагодощенского муниципального района

_________________

«___»______________________200_г.

Начальник юридического отдела администрации района __________

«___»______________________200_г.

Начальник комитета по строительству и архитектуре администрации района

__________________

«___»______________________200_г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

открытый аукцион

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию по достройке незавершённого строительством объекта

«Жилой 24-квартирный дом в п. Сазоново по ул. Бульварная, д.49» для муниципальных нужд Чагодощенского муниципального района

2008 год.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Раздел I. Извещение о проведении открытого аукциона.

Раздел II. Общие условия проведения аукциона.

Раздел III. Информационная карта аукциона.

Раздел IY. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа.

Раздел Y. Техническое задание.

Раздел YI. Проект муниципального контракта.

I. Извещение о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация Чагодощенского муниципального района, расположенная Вологодская обл. п. Чагода ул. Стекольщиков, д. 3; e-mail: hda.chagoda@vologda.ru, телефон (817-настоящим приглашает к участию в открытом аукционе на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию по достройке незавершённого строительством объекта «Жилой 24-квартирный дом в п. Сазоново по ул. Бульварная, д.49»

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Уполномоченный орган: Отдел по защите прав потребителей, торговле, услугам и развитию предпринимательства администрации Чагодощенского муниципального района, находящийся Вологодская обл. п. Чагода ул. Стекольщиков, д. 3 каб.44, адрес электронной почты, номер телефона: (817-

Предмет муниципального заказа: право на заключение контракта на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию по достройке незавершённого строительством объекта «Жилой 24-квартирный дом в п. Сазоново по ул. Бульварная, д.49» в соответствии с приведённым техническим заданием.

Место расположения объекта: Вологодская область, Чагодощенский район, п. Борисово ул. Бульварная, д.49

Начальная (максимальная) цена контракта: 1013000(Один миллион тринадцать тысяч рублей).

Преференции учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не установлены.

Обеспечение заявки на участие в аукционе: 5 % от начальной цены заказа.

Обеспечение исполнения контракта: 30 % от цены контракта.

Полный комплект документации для аукциона предоставляется заинтересованным лицам на основании поданного заявления в отделе по защите прав потребителей, торговле, услугам и развитию предпринимательства администрации района Вологодская обл. п. Чагода ул. Стекольщиков, д.3 каб.44 с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном сайте: www. ***** с 13 октября 2008 года. Заявление должно быть оформлено на фирменном бланке с точным наименованием аукциона и подписью руководителя. Аукционная документация предоставляется без взимания платы.

Место, дата и время проведения аукциона:

Аукцион проводится Уполномоченным органом 10 ноября 2008 года в 14:00 часов (по московскому времени) по адресу: Вологодская обл. п. Чагода ул. Стекольщиков, зал заседаний (1 этаж) в присутствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

План проведения аукциона:

13.45-14.00 часов – регистрация участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

14.00 часов – начало аукциона.

Общие условия проведения аукциона

1. Общие сведения

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов.

В части, прямо неурегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Заказчик, Уполномоченный орган.

Заказчик и Уполномоченный орган настоящего аукциона указаны в Информационной карте аукциона.

1.3. Вид и предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки.

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор поставщика товаров, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (далее – контракт).

1.3.2. В случае, если в настоящей документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, и такой образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе, в Информационной карте аукциона указывается изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ.

1.3.3. Сведения о месте, условиях и сроках (периодах) поставки товаров, которые победивший участник аукциона должен будет поставить, указаны в Информационной карте аукциона.

1.3.4. В настоящем аукционе выделяются лоты, если это указано в Информационной карте аукциона. Если аукцион состоит из нескольких лотов, предметы, начальные (максимальные) цены контракта (цены лотов), сроки и иные условия поставки товаров по лотам указаны в Информационной карте аукциона. При этом участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе (далее - заявка) в отношении каждого лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) и порядок ее формирования.

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) и порядок ее формирования указаны в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении контракта по результатам аукциона.

1.5. Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование контракта, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты товаров указаны в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом настоящего аукциона. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона;

- требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3. Заказчик устанавливает дополнительные требования к Участникам размещения заказа, если это указано в Информационной карте аукциона:

- об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа;

- об обладании Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на них.

1.7. Привлечение соисполнителей.

Для исполнения контракта Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей, если иное не оговорено в Информационной карте аукциона.

1.8. Затраты на подготовку заявки и участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

1.9. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

В случае, если заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества данным учреждениям, предприятиям и организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.

1.10. Возможность электронной формы участия в аукционе

Возможность электронной формы участия в настоящем аукционе указывается в Информационной карте аукциона.

1.11. Условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства

При размещении заказов к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, применяется национальный режим, предусматривающий, что такие товары допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных нужд на равных условиях с товарами российского происхождения, если иное не установлено международным договором Российской Федерации или федеральными законами.

1.12. Обмен информацией между участником размещения заказа и заказчиком, уполномоченным органом

1.12.1. Контактное лицо заказчика, уполномоченного органа имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников размещения заказа только путем ответов на вопросы, поступившие в письменной форме или в форме электронного документа.

1.12.2. Официальным обращением участника размещения заказа к заказчику, уполномоченному органу, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное по почте на фирменном бланке участника размещения заказа (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника размещения заказа, либо в форме электронного документа.

1.12.3. Заказчик, уполномоченный орган не вправе предоставлять сведения, составляющие служебную или коммерческую информацию.

1.12.4. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

2. Документация об аукционе

2.1. Получение документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе может представляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде. В случае возникновения разногласий заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия руководствуются текстом официальной печатной документации об аукционе и не несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа неофициально.

2.1.2. Участнику размещения заказа следует изучить документацию об аукционе, включая все разделы, формы, техническое задание, проект контракта. Неполное представление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, могут привести к отклонению заявки на этапе рассмотрения заявок.

2.1.3. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученного экземпляра документации об аукционе, но соответствующая всем требования заказчика, уполномоченного органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.1.4. В случае принятия заказчиком, Уполномоченным органом решения о проведении осмотра образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, Уполномоченный орган в соответствии с датами, временем, графиком, указанными в Информационной карте аукциона, организует проведение осмотра участниками размещения заказа указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения аукциона.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой указан в Информационной карте аукциона), Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет письменно или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если такой запрос поступил к Уполномоченному органу не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.2. В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается Уполномоченным органом на официальном сайте Чагодощенского муниципального района www. ***** в разделе «Мниципальный заказ», с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно менять ее суть.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе

2.3.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета аукциона). В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

2.3.2. Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения уведомления направляются всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. Внесенные изменения в дальнейшем являются неотъемлемой частью документации об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

2.3.3. Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно отслеживать появление в официальном печатном издании и на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, и разъяснений и изменений документации об аукционе. Заказчик, Уполномоченный орган не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа соответствующей информации.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона со ссылкой на номер публикации извещения о проведении аукциона публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте Уполномоченным органом, соответственно в течение 5 (пяти) рабочих дней и 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

2.4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения Уполномоченным органом направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

3. Подготовка заявки

3.1. Формы заявки

Участник размещения заказа подает заявку в письменной форме в соответствии с указаниями в Информационной карте аукциона.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки

Заявка, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки

3.3.1. Заявка должна быть подана в срок и по форме, которая указана в настоящей документации об аукционе, и должна содержать:

- сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

- документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, указанных в Информационной карте аукциона, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, которые являются предметом аукциона;

в) если указано в Информационной карте аукциона, - копии документов, подтверждающих обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

г) при размещении заказа на поставки товаров для нужд обороны страны и безопасности государства – копии документов, указанные в Информационной карте аукциона, подтверждающие наличие у Участника размещения заказа соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов для производства товаров, являющихся предметом заказа.

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено такое требование.

3.3.2. При подготовке заявки и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4. Предложение о цене контракта

3.4.1. Направляя заявку, участник размещения заказа заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта. При этом конкретное предложение о цене контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего раздела.

3.4.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые поставщик по контракту должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта, предлагаемую Участником размещения заказа.

3.4.3. Неучтенные затраты поставщика по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.

3.4.4. Цена контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.5. Требования к описанию товаров

Описание поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона по форме, приведенной в разделе IY.

3.6. Требования и порядок оформления заявок на участие в аукционе

3.6.1. Сведения, содержащиеся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть подписаны уполномоченными лицами, скреплены соответствующей печатью и иметь оглавление (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Листы должны быть прошиты и пронумерованы согласно оглавлению.

3.6.2. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в форме описи документов, представляемых для участия в аукционе.

3.6.3. Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, в письменной форме или в форме электронного документа. На титульном листе заявки в письменной форме указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, время и дата окончания подачи заявок. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, Уполномоченный орган подтверждает в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения такой заявки.

3.6.5. Порядок оформления заявки должен быть указан в Информационной карте аукциона.

3.6.6. Внесение изменений в заявку на участие в аукционе не допускается.

3.6.7. Использование иных форм, отличных от приведенных в настоящей документации об аукционе, не допускается.

3.6.8. Представленные заявки и документы в составе заявки (кроме обеспечения заявки на участие в аукционе) не возвращаются участнику размещения заказа, за исключением случаев, когда заявки поданы с опозданием.

4. Подача заявки на участие в аукционе

4.1. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок

4.1.1. Заявки принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.2. Заявки принимаются начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

4.1.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.4. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

4.2. Порядок подачи заявок

4.2.1. Заявки на участие в аукционе направляются в Уполномоченный орган по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Уполномоченный орган выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.2.3. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

4.3. Порядок и срок отзыва заявок

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, отзывающий свою заявку, уведомляет Уполномоченный орган в письменной форме до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В уведомлении об отзыве заявки в обязательном порядке должны указываться наименование аукциона, фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки, дата и время проведения аукциона. Уведомление должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом.

4.3.3. Отзыв является действительным, если он получен до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.4. Не допускается изменение Участником размещения заказа своей заявки после подачи ее Уполномоченному органу.

4.3.5. Регистрация уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

4.4. Заявки, поданные с опозданием

Заявки, поступившие после дня и времени начала рассмотрения заявок, признаются поданными с опозданием. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим их.

4.5. Срок действия заявок

Заявка должна сохранять свое действие в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона.

4.6. Обеспечение заявок

4.6.1. Участник размещения заказа представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если это указано в Информационной карте аукциона. Если такое требование установлено, то размер обеспечения заявки составляет 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки и реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств указываются в Информационной карте аукциона. Заявки, не сопровождаемые установленным обеспечением, отклоняются аукционной комиссией на этапе рассмотрения заявок.

4.6.2. В случае если аукцион проводится по нескольким лотам, обеспечение заявки представляется отдельно в отношении каждого лота.

4.6.3. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки используются только денежные средства;

- документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, должен быть оригинал платежного поручения. В случае если перевод денежных средств осуществляется Участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то в составе заявки должен быть приложен оригинал выписки из банка, подтверждающей факт перевода денежных средств.

4.6.4. Обеспечение заявок возвращается:

- участникам размещения заказа – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения аукциона;

- участнику размещения заказа, отозвавшему заявку, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки;

- единственному участнику размещения заказа – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним контракта;

- участникам размещения заказа, чьи заявки получены после окончания срока приема заявок, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

- участникам размещения заказа, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- участникам размещения заказа, подавшим заявки (если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку), - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона;

- единственному участнику аукциона – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним контракта;

- участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

- победителю аукциона – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним контракта;

- участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

4.6.5. Обеспечение заявок не возвращается:

- в случае уклонения (непредставления подписанного контракта в срок, указанный в Информационной карте аукциона, а также непредставления обеспечения исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено такое требование) Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку, от заключения контракта;

- в случае уклонения единственного участника, признанного участником аукциона, от заключения контракта;

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта;

- в случае непредставления победителем аукциона или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, обеспечение исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта установлено в настоящей документации об аукционе.

5. Рассмотрение заявок

5.1. Вскрытие конвертов с заявками при получении заявок в запечатанных конвертах

Если заявка представляется в запечатанном конверте, то представитель Уполномоченного органа осуществляет вскрытие такой заявки непосредственно после ее получения. Публичной процедуры вскрытия конвертов с заявками не проводится.

5.2. Порядок рассмотрения заявок

5.2.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным Информационной картой аукциона.

5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе указывается в Информационной карте аукциона, но не составляет более 10 (десяти) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.3. Рассмотрение заявок осуществляется по принципу «соответствует требованиям – не соответствует требованиям».

5.2.4. Для проверки соответствия Участников размещения заказа установленным требованиям, Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения, указанные в пункте 1.6. настоящей документации об аукционе. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.2.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона);

- об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.2.6. По результатам рассмотрения заявок аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе и размещается Уполномоченным органом на официальном сайте.

5.2.7. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. Порядок проведения аукциона

6.1. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещение о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.2. В аукционе участвуют только Участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.3. Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих участников аукциона (их представителей), регистрирует присутствующих участников аукциона (их представителей). Для подтверждения своих полномочий участник аукциона (его представитель) представляет документ, подтверждающий его право заявлять от имени участника аукциона предложения по цене контракта, подписывать, подавать и получать от имени участника аукциона любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе. После этого представители участников аукциона получают от аукционной комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационным номерам заявок участников аукциона.

6.4. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок заявления предложений о цене контракта, величину понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

6.5. В случае если заказчиком предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, аукционист перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников аукциона.

6.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.

6.7. Процедура аукциона проводится следующим образом:

- аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, номере лота, если аукцион проводится по нескольким лотам;

- после этого аукционистом объявляются: предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта, начальный «шаг аукциона», наименования участников аукциона, которые не явились на аукцион;

- далее аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путем поднятия карточек;

- каждое поднятие карточки участником аукциона является его заявлением о цене контракта, сниженной на «шаг аукциона» от последней из объявленной аукционистом цены контракта. Заявление о цене контракта, сделанное участником аукциона путем поднятия карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен аукционистом и заявленная таким образом цена объявлена аукционистом как последняя цена контракта;

- при отсутствии предложений о цене контракта со стороны участников аукциона аукционист повторяет последнюю из названных цен контракта 3 раза. Если после третьего повторения заявленной цены контракта ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, «шаг аукциона» снижается на 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта;

- после определения победителя аукциона аукционист объявляет о завершении процедуры аукциона, о наиболее низкой цене контракта и предпоследнем предложении о цене контракта, номерах карточек победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:

- если в аукционе участвовал один участник:

- в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта.

6.8. Процедура аукциона проводится отдельно в отношении каждого лота (если аукцион проводится по нескольким лотам). В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.9. Во время всей процедуры аукциона (включая перерывы) участникам аукциона (их представителям) запрещается вступать в переговоры между собой.

6.10. При проведении процедуры аукциона Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и видеозапись аукциона.

6.11. При проведении аукциона уполномоченный орган ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

6.12. Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в Уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

7. Заключение контракта

7.1. Порядок заключения контракта

7.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

7.1.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении настоящего аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.3. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона.

7.1.4. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7.1.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

7.1.6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

7.1.7. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7.2. Обеспечение исполнения контракта

· 7.2.1. Если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, участник аукциона, с которым заключается контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, только в этом случае гмуниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона, но не превышающую тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

· В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, Уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

· 7.2.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока поставляемых товаров по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.2.5. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по государственному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока поставляемых товаров и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

7.2.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается муниципальныйконтракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение срока, установленного в Проекте муниципального контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком в этом письменном требовании.

7.2.7. При непредставлении заказчику в установленный срок обеспечения исполнения контракта участник аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта.

7.3. Изменение количества товаров и цены контракта

7.3.1. В случае, если это указано в Информационной карте аукциона, а также в случае, если заказ размещается у единственного поставщика в соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 55 Федерального закона №94-ФЗ, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в них. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

7.3.2. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов на товары организаций коммунального комплекса заказчик при исполнении государственного или муниципального контракта, заключенного на основании пункта 1 или 2 части 2 статьи 55 Федерального закона №94-ФЗ, обязан изменить цену такого контракта соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие товары организаций коммунального комплекса, цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий.

7.3.3. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика и указано в Информационной карте аукциона. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в аукционе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

8. Обеспечение прав и законных интересов

участников размещения заказов

Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) Уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

III. Информационная карта аукциона

Следующая информация и данные изменяют и (или) дополняют положения раздела II «Общие условия проведения аукциона». При возникновении разночтений положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями раздела II.

Ссылки на пункт (подпункт) раздела II	Сведения
Пункт 1.2.	Заказчик:
Название: Администрация Чагодощенскогомуниципального района Адрес: 162400 Вологодская область п. Чагода ул. Стекольщиков, д.3 Телефон/ Адрес электронной почты
Пункт 1.2.	Уполномоченный орган:
Название: Администрация Чагодощенского муниципального района , торговле, услугам и развитию предпринимательства Адрес:162400 Вологодская область п. Чагода ул. Стекольщиков, кабэтаж) Телефон/, ф. 2-12-94 Адрес электронной почты
Пункт 1.3.	Вид и предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки.
открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию по достройке незавершённого строительством объекта «Жилой 24-квартирный дом в п. Сазоново по ул. Бульварная, д.49» для муниципальных нужд Чагодощенского муниципального района Сроки (периоды) поставки товаров: с момента заключения муниципального контракта по 31 марта 2009 года.
Пункт 1.4.1.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) и порядок ее формирования:
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1013000 (Один миллион тринадцать тысяч рублей). Порядок формирования цены контракта (цены лота): цена включает в себя стоимость выполнения изыскательских и проектных работ в соответствии с тех. заданием, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей.
Пункт 1.5.	Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты
Источник финансирования заказа: средства бюджета Чагодощенского муниципального района в сумме 1013000 (Один миллион тринадцать тысяч рублей Форма оплаты: безналичный расчет. Срок и порядок оплаты: выплата аванса не предусмотрена. Оплата за выполненные работы производится в течение десяти банковских дней со дня подписания Акта приёмки выполненных работ в размере 80 % от цены контракта, оставшиеся 20 % от цены контракта перечисляются подрядчику в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком положительного заключения гос. экспертизы по разработанной проектной документации.
Пункт 1.6.3	Дополнительные требования к участникам размещения заказа
Наличие лицензии на выполнение изыскательских и проектных работ; Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа
Пункт 1.7.	Привлечение соисполнителей
Для выполнения работ по контракту подрядчик вправе по письменному согласованию с заказчиком привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц.
Пункт 1.9.	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
Не установлены
Пункт 3.1.	Формы заявки
Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по формам, представленным в разделе IY настоящей документации об аукционе.
Пункт 3.6.5.	Порядок оформления заявки
Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки 1 её копию, которые подшиваются в папку (скоросшиватель) и помещается в конверт. Конверт запечатывается по усмотрению участника размещения заказа. На конверте и обложке папки (скоросшивателя) указывается следующая информация: - название аукциона (лота), - фирменное наименование (наименование), - почтовый адрес (для юридического лица), - фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Пункт 4.1.	Место, даты начала и окончания срока подачи заявок
Прием заявок на участие в аукционе начинается со следующего дня после дня опубликования извещения и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе «31» октября 2008 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: п. Чагода ул. Стекольщиков, д. 3, каб.44
Пункт 4.5.	Срок действия заявок
Заявка должна сохранять свое действие в течение не менее 30 дней с даты начала рассмотрения заявок.
Пункт 4.6.	Обеспечение заявок
Обеспечение заявки устанавливается в размере 5 % от цены заказа или в сумме 50650 (Пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. Срок внесения обеспечения заявки: до окончания срока подачи заявок (при этом документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, представляется в составе заявки). Порядок внесения обеспечения заявки: денежные средства для обеспечения заявки перечисляются на расчетный счет муниципального заказчика__________________________________
Пункт 5.2.1.	Место, день и время начала рассмотрения заявок
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: п. Чагода ул. Стекольщиков, каб.44 с 11 часов 00 минут по московскому времени «31» октября 2008 г.
Пункт 6.1.	Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион будет проводиться по адресу: п. Чагода ул. Стекольщиков, д. 3, зал заседаний (1 этаж) с 14 часов 00 минут по московскому времени «10» ноября 2008 г. План проведения аукциона: с 13.45 до 14.00 – регистрация участников аукциона; в 14.00 – начало аукциона
Пункт 7.1.3.	Срок заключения контракта
Контракт должен быть подписан:
- победителем аукциона – по истечении 10 дней со дня подписания протокола аукциона, но не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания протокола аукциона;
- участником аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта (в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта), - в течение 3 дней со дня передачи такому участнику проекта контракта;
- единственным участником аукциона (в случае если аукцион признан несостоявшимся) – по истечение 10 дней со дня передачи такому участнику проекта контракта.
Пункт 7.2.	Обеспечение исполнения контракта
Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 30 % (Тридцать процентов) от цены контракта Срок представления обеспечения исполнения контракта: в течение срока, указанного в пункте 7.1.3. настоящего раздела, одновременно с передачей заказчику подписанного участником, с которым заключается контракт, проекта контракта. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: в виде передачи Заказчику в залог денежных средств. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. Банковские реквизиты заказчика для перечисления обеспечения исполнения контракта:_____________________________________________________________________ Обеспечение исполнения контракта возвращается исполнителю, подрядчику после исполнения им обязательств по контракту.
Пункт 7.3.1.	Изменение количества товаров и цены контракта
Не установлено

Раздел IY. Образцы форм и документов

для заполнения участниками размещения заказа

Для участия в аукционе Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе по следующим формам:

Форма 1 – «Опись документов, представляемых для участия в аукционе»,

Форма 2 – «Заявка на участие в аукционе»,

Форма 3 – «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара»,

Форма 4 – «Доверенность».

Форма 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

__________________________________________________________________________________

(наименование или Ф. И.О. участника размещения заказа)

на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию по достройке незавершённого строительством объекта «Жилой 24-квартирный дом в п. Сазоново по ул. Бульварная, д.49» для муниципальных нужд Чагодощенского муниципального района

направляет следующие документы

№ п/п	Наименование	Количество страниц
1	Заявка на участие в аукционе
2	Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров
3	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая полный перечень сведений о юридическом лице, включенных в ЕГРЮЛ, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц). Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая полный перечень сведений об индивидуальном предпринимателе, включенных в ЕГРИП, или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
4	Копии действующих лицензий на поставку товаров, предусмотренных предметом аукциона (если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию)
5	Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в аукционе (если требование обеспечения заявки установлено в документации об аукционе)
6	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника размещения заказа ____________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

МП

Форма 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию по достройке незавершённого строительством объекта «Жилой 24-квартирный дом в п. Сазоново по ул. Бульварная, д.49» для муниципальных нужд Чагодощенского муниципального района

1. ________________________________________________________________________

(наименование или Ф. И.О. участника размещения заказа)

в лице__________________________________________________________________________,

(должность уполномоченного лица, его Ф. И.О.)

действующего на основании_______________________________________________________,

предлагает поставить предусмотренные аукционом товары в соответствии с требованиями документации об аукционе в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает __ (___________) процентов балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае, если мы будет признаны победителями аукциона, мы берем на себя обязательство подписать с заказчиком контракт на на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию по достройке незавершённого строительством объекта «Жилой 24-квартирный дом в п. Сазоново по ул. Бульварная, д.49» для муниципальных нужд Чагодощенского муниципального района

3. в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений не позднее _____ дней со дня подписания протокола аукциона.

4. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене контракта после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения.

5. В случае признания нас единственным участником аукциона (при несостоявшемся аукционе) мы обязуемся подписать контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений по цене, равной начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), в течение ______ дней со дня передачи нам проекта контракта.

6. Мы извещены о включении сведений о _________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения контракта.

7. В случае присуждения нам контракта обязуемся не позднее срока, установленного для подписания контракта, представить обеспечение исполнения контракта в виде

_________________________________________________________________________________

(банковской гарантии, страхования ответственности по контракту,

_________________________________________________________________________________

(денежных средств, перечисленных на расчетный счет заказчика)

на сумму_______________________________________________________________рублей.

8. Настоящая заявка действительна _____ дней с даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

9. Наши полное и сокращенное наименования (наименования)_____________________,

организационно-правовая форма____________________,

юридический и фактический адреса_____________(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства ________________(для физического лица)),

телефон____, факс________, адрес электронной почты___________,

банковские реквизиты_____________________________________________.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен_______________________________________________________________________________

(Ф. И.О., телефон, адрес электронной почты ответственного работника участника размещения заказа)

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника размещения заказа ____________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

МП

Форма 3

СВЕДЕНИЯ

О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

__________________________________________________________________________________

(наименование или Ф. И.О. участника размещения заказа)

Сообщаем сведения о качественных характеристиках выполненных работ

№ п/п	Наименование показателя	Данные участника размещения заказа
1
2
…

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника размещения заказа ____________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

МП

Примечание: участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию, подтверждающую качественные характеристики работ.

Форма 4

ДОВЕРЕННОСТЬ №_____

на уполномоченное лицо, имеющее право

представления интересов участника размещения заказа

__________________________ г. ______________________

(число, месяц, год выдачи доверенности) (город, в котором выдана доверенность)

Участник размещения заказа:_____________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №______ выдан ___________________ «____» _____ ______ г.

представлять интересы и осуществлять действия от имени ______________________________

(наименование Участника размещения заказа)

на аукционе на право заключить контракт на _________________________________

(наименование работ)

, проводимом Администрацией Чагодощенского муниципального района , торговле, услугам и развитию предпринимательства (Уполномоченный орган), в том числе заявлять от имени доверителя предложения по цене контакта, подписывать, подавать и получать любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ________________________ ____________________ удостоверяем.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________ 200_ г.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника размещения заказа ____________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

МП

Раздел Y. Техническое задание

на разработку документации для архитектурно-строительного

объекта гражданского назначения

Жилой 24-квартирный дом

( наименование объекта )

Чагодощенский район, п. Сазоново, ул. Бульварная, д. 49

( месторасположение строительства )

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1	2	3
1.	О Б Щ И Е Д А Н Н Ы Е
1.1	Основания для проектирования. Исходная и разрешительная документация	а). Постановление Главы района от 01.01.2001г. № 82 «Об утверждении проекта границ земельного участка с существующей застройкой, расположенным по адресу: п. Сазоново ул. Бульварная, д. 49».
1.2	Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрологические условия.	Имеется: «Акт обследования дома. Часть: технический отчёт по изысканиям (геология)»
1.3	Типы и этажность новых, реконструируемых и реставрируемых зданий и сооружений, наименование повторно применяемых, индивидуальных и типовых проектов, количество секций (блоков), их серии. Типы квартир, их соотношение. Назначение помещений, в т. ч. в первых этажах, их вместимость, пропускная способность	Жилой кирпичный 3-х этажный дом на 24 кв.. Состоит из двух (левая, правая) секций по 12 квартир каждая (т. пр. 85-030/1), в т. ч.: - 3-х комнатные – 6 шт. - 2-х комнатные – 18 шт.
1.4	Указания о выделении пусковых комплексов, их состав.	нет
1.5	Сроки начала и окончания строительства, в т. ч. первой очереди.	2009 год
1.6	Источник финансирования строительства	Бюджет Чагодощенского муниципального района
1.7	Категория сложности объекта	Третья
1.8	Стадийность проектирования	Одностадийная: рабочий проект
2.	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
2.1	Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, типы квартир, обеспечение комфортности помещений, в т. ч. с учётом потребностей инвалидов, наружная и внутренняя отделка).	Наружная отделка дома: облицовка стен силикатным кирпичом. Внутренняя отделка квартир: потолки – известковая окраска; стены санузлов и кухонь – известковая и масляная окраска; стены комнат – оклейка простыми обоями.

1	2	3
2.2	Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля).	Фундаменты – сборные бетонные блоки; Стены и перегородки – кирпичные; Перекрытие – сборные ж/бетонные панели; Кровля – оцинкованный профлист; Полы – линолеум по легкобетонному основ-ю; Окна – пластиковые оконные блоки; Двери входные в здание – металлические; Двери входные в квартиру – металлические; Двери межкомнатные - цельнодеревянные
2.3	Технологические решения и оборудование, организация труда (прогрессивность решений по технологии и оборудованию основных и вспомогательных производств).	Инженерное оборудование согласно технических условий владельцев сетей: Горячая вода – водоводяной скоростной водо-нагреватель в подвале дома; Пищеприготовление – газовые плиты; Учёт – поквартирные счётчики электроэнергии, газа, воды.
2.4	Необходимость перекладки инженерных сетей за счёт проектируемого объекта или по отдельному титульному списку.	Не требуется
2.5	Охрана окружающей среды	Разработать раздел проекта «Охрана окружающей природной среды»
2.6	Рекультивация территорий.	Не требуется
2.7	Энергосберегающие мероприятия.
3.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1	Необходимость выполнения решений по декоративному оформлению зданий	Не требуется
3.2	Необходимость разработки отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе	Не требуется
3.3	Выполнение научно-исследователь-ских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства	Не требуется
3.4	Необходимость выполнения демонстрационных материалов.	Не требуется
3.5	Выполнение дополнительных экземпляров проектной документации или её частей (оплачивается заказчиком дополнительно).	Не требуется
3.6	Требования по разработке защитных сооружений.	Не требуется

VI. Проект государственного контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

п. Чагода

Вологодкой области ___ ___________2008г.

Администрация Чагодощенского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, и _____________________ , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ , действующей (го) на основании ___________ _, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный Контракт (далее - Контракт), состоящий из общих, специальных условий, конкурсного предложения Подрядчика и иных приложений к нему, о нижеследующем:

Общие условия Муниципального контракта

Настоящие Общие условия муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд Администрации Чагодощенского муниципального района применяются в случае, если другие разделы Контракта не носят по отношению к ним превалирующего характера.

Общие условия Контракта дополняются Специальными условиями Контракта.

Специальные условия Контракта должны соответствовать условиям конкурсной документации и конкурсной заявке Подрядчика.

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по архитектурно-строительному проектированию по достройке незавершённого строительством объекта «Жилой 24-квартирный дом в п. Сазоново по ул. Бульварная, д.49» (далее - Работ) согласно техническому заданию на выполнение работ (приложение 1) и заявке на участие в аукционе Подрядчика, составляющих неотъемлемую часть настоящего контракта.

1.2. Наименование, сроки выполнения проектных работ (отдельных этапов работ), составляющих предмет настоящего Контракта, определяются в Специальных условиях Контракта, составляющим неотъемлемую часть настоящего контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта и порядок её формирования определены в Специальных условиях Контракта. Цена является твёрдой и не подлежит изменению.

2.2. Заказчик гарантирует Подрядчику своевременную и полную оплату работ, выполняемых в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.5. Форма расчетов и порядок оплаты между Сторонами осуществляются в порядке, определенном в Специальных условиях Контракта.

3. Сдача-приемка Проекта

3.1. Выполнение проектных работ (в том числе этапов работ) оформляется актом сдачи-приемки. Заказчик обязан подписать акт или направить мотивированный отказ от приемки работ. Причиной отказа может быть несоответствие выполненной работы техническому заданию.

3.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.3. Подрядчик передает Заказчику проектную документацию в сроки, установленные в в Специальных условиях и составе, определенные техническим заданием по Проекту (Приложение 1).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять ход и качество выполнения работ по Проекту, предусмотренных Контрактом;

4.1.2. Требовать от Подрядчика выполнения работ, предусмотренных Контрактом, в срок, установленный Контрактом;

4.1.3.В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации, привлечь Подрядчика к участию в деле.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению Контракта на выполнение работ по Проекту третьих лиц. К отношениям с третьими лицами Подрядчиком применяются правила о субподрядчике. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации;

4.2.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными им третьими лицами;

4.2.3. Подрядчик не имеет права без письменного разрешения Заказчика продать или передать информацию, проектную документацию или отдельную её часть никакой третьей стороне.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передать Подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные для выполнения технической документации;

4.3.2. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в выполнении проектных работ;

4.3.3.Осуществлять контроль за уровнем принимаемых проектных решений, объемом выполняемых работ, сроками разработки проектной документации;

4.3.4. Осуществлять приемку выполненных работ у Подрядчика;

4.3.5. Вести учет принятых работ по актам выполненных работ Подрядчиком;

4.3.6. Осуществлять координацию работы Подрядчика с органами местного самоуправления, эксплуатирующими службами по сбору исходных данных и технических условий по Проекту, контролировать сроки предоставления информации;

4.3.7. Уплатить Подрядчику установленную настоящим договором цену;

4.3.8.Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика;

4.3.9. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

4.3.9. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации, привлечь Подрядчика к участию в деле.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнять все работы, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными на проектирование, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный контрактом срок;

4.4.2. Согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком – с компетентными государственными органами;

4.4.3. По результатам согласований и рассмотрений Проекта Заказчиком за свой счет устранять ошибки и вносить изменения в проектную документацию в сроки, указанные Заказчиком;

4.4.4. Произвести оплату за повторную экспертизу проекта за свой счет, в случае, если проведение повторной экспертизы потребовалось из-за ошибок, допущенных Подрядчиком;

4.4.5. Незамедлительно предупреждать Заказчика о факторах, которые могут повлиять на увеличение объемов работ по настоящему Контракту, ухудшение качества выполняемых работ и срыв сроков окончания работ;

4.4.6. Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

5. Гарантии качества Проекта

5.1. Исполнитель гарантирует качество разработанной им проектной документации в течение срока, указанного в Специальных условиях настоящего Контракта, со дня подписания акта сдачи-приемки проектной документации.

5.2. При обнаружении недостатков или ошибок в проектной документации Исполнитель несёт ответственность в порядке и объёме, предусмотренном ст. 761 Гражданского кодекса.

6. Ответственность Сторон

6.1. Заказчик при нарушении обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, уплачивает Подрядчику пеню в размере, определенную в Специальных условиях настоящего Контракта

6.2. Подрядчик при нарушении обязательств, предусмотренных Контрактом, уплачивает Муниципальному заказчику пеню в размере, определенном в Специальных условиях настоящего контракта:

6.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Проекта, включая недостатки, обнаруженные в течение установленного гарантийного срока.

7. Форс–мажор

7.1. Подрядчик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

7.2. Форс - мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

7.3. При возникновении форс - мажорной ситуации Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс - мажорных обстоятельств.

8. Расторжение Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.2. В случаях расторжения Контракта по соглашению Сторон, Контракт прекращает свое действие по истечении срока, определенного в Специальных условиях Контракта, со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Контракта.

8.3. Последствия расторжения настоящего Контракта определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из сторон Контракта.

9. Заключительные положения

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2. В соответствии с условиями Контракта любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде письма или факса с письменным подтверждением по адресу другой Стороны.

Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

9.3. Все приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим гражданским законодательством.

10. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик : Администрация Чагодощенского муниципальгного района

162400 Вологодская обл. п. Чагода ул. Стекольщиков, д.3

Банковские реквизиты:

УФК по ВО (Финансовое управление района/Администрация Чагодощенского муниципального района л/сч )

р/сч в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Вологодской области г. Вологда

__________________ / /

М. п.

Подрядчик

__________________

М. п.

Специальные условия муниципального контракта

Нижеследующие специальные условия Контракта дополняют общие условия Контракта. В случае противоречий положения специальных условий контракта имеют большую силу, чем положения общих условий Контракта.

1.2. Срок выполнения работ по разработке Проекта.

Срок начала работ - с момента заключения Контракта.

Срок окончания работ – 31 марта 2009 года.

Датой выполнения работ по Контракту считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки проектной документации.

2.1. Цена контракта составляет __________ (_________________) рублей включает в себя стоимость выполнения изыскательских и проектных работ в соответствии с тех. заданием, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей.

2.5. Финансирование работ по Контракту осуществляется за счет средств бюджета Чагодощенского муниципального района в сумме ___________(___________________) рублей.

Оплата работ производится в следующем порядке:

Выплата аванса не предусмотрена. Оплата за выполненные работы производится в течение десяти банковских дней со дня подписания Акта приёмки выполненных работ в размере 80 % от цены контракта, оставшиеся 20 % от цены контракта перечисляются Подрядчику в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком положительного заключения гос. экспертизы по разработанной проектной документации.

5.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение им проектной документации в течение 24 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ по созданию проекта.

6.1. В случае просрочки Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков выполнения этапов работ, сроков выдачи Проекта - Подрядчикуплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки сверх установленного настоящим Контрактом срока выполнения работ.

8.2. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Контракт прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) дней, со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Контракта.

Заказчик : Администрация Чагодощенского муниципальгного района

162400 Вологодская обл. п. Чагода ул. Стекольщиков, д.3

Банковские реквизиты:

УФК по ВО (Финансовое управление района/Администрация Чагодощенского муниципального района л/сч )

р/сч в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Вологодской области г. Вологда

__________________ / /

М. п.

Поставщик :

__________________

М. п.

Сведения

п. Чагода

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы