ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
о проведении запроса котировок
Администрация Тамбовского района Тамбовской области ( «В», e-mail: *****@) сообщает о проведении запроса котировок.
Наименование заказчика: МОУ Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа ( Тамбовская область, Тамбовский район, с. Покрово-Пригородное, пер. Школьный д. 1,
Источник финансирования: за счет средств субсидий на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области и муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Предмет запроса котировок: проведение капитального ремонта в помещении столовой школы.
Характеристика требования: выполняемые работы, их объем должны соответствовать локальной смете капитального ремонта помещения столовой школы (приложение №1 к документации по запросу котировок). Выполняемые работы должны соответствовать действующим СНиП (II -26-76, II-25-80, 3.03.01-87, 3.04.01-87, 3.01.04-87). Наличие у подрядчика лицензии на данный вид деятельности.
Объем оказываемой услуги: согласно локальной смете (приложение №1 к документации по запросу котировок).
Сроки оказания услуг: до 30-го июня 2008 года.
Формирование цены контракта: в цену контракта включены стоимость строительных материалов, инструментов, расходы на транспортировку, хранение, погрузо-разгрузочные работы, монтаж, наладку, страхование строительных рисков, налоговые платежи, а так же расходы на оплату труда работников.
Место выполнения работ: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Покрово-Пригородное, пер. Школьный.
Максимальная цена контракта : 500 000( пятьсот тысяч) руб.
Сроки и условия оплаты: оплата производится заказчиком путем перечисления аванса в размере 20 % от общей суммы в течение 20 дней после заключения контракта на расчетный счет подрядчика, окончательный расчет производится частями по факту предоставления подрядчиком акта выполненных работ ( форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течении 20 дней после сдачи подрядчиком, приемки и подписания заказчиком приемо-сдаточной документации.
Котировочные заявки подаются: с 04 мая по 13 мая 2008 года с 8.00 до 16.00 по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Покрово-Пригородное, пер. Школьный.
Требования, предъявляемые:
I. К котировочной заявке: котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1.Наименование, место нахождение (для юридического лица), Ф. И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2.Наименование, характеристики и количество выполняемых работ;
3.Идентификационный номер налогоплательщика;
4.Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
5.Цена работ с указанием сведений о включенных (не включенных) в неё расходах, в том числе расходах на погрузку и доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
II. Муниципальный контракт может быть подписан победителем в проведении запроса котировок не раннее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Условия исполнения муниципального контракта указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
по запросу котировок
Предмет запроса котировок: Проведение капитального ремонта в помещении
столовой МОУ Покрово-Пригородной средней общеобразовательной школы.
.
г. Тамбов
2008 г
1.Общие сведения
1.1.МОУ Покрово-Пригородная сош (далее уполномоченный орган), проводит размещение заказа путем запроса котировок предмет и условия которого указаны в Извещении о проведении запроса котировок в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.
1.2.Муниципальным заказчиком (далее Заказчик) выступает Заказчик, указанный в Извещении о проведении запроса котировок.
1.3.Максимальная цена контракта указана в Извещении о проведении запроса котировок.
1.4.Финансирование муниципального контракта на поставку товаров, который будет заключен по результатам запроса котировок, осуществляется из источника, указанного в Извещении о проведении запроса котировок.
1.5.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем, выполняемых работ, оказываемых услуг указаны в Извещении о проведении запроса котировок.
1.6.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг указано в Извещении о проведении запроса котировок.
1.7.Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Извещении о проведении запроса котировок.
1.8.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей указаны в Извещении о проведении запроса котировок.
1.9.Место подачи котировочных заявок срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок указаны в Извещении о проведении запроса котировок.
Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа установлена настоящей документацией.
1.10.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг определяется в проекте муниципального контракта, и указаны в Извещении о проведении запроса котировок.
1.11.Победивший Участник должен будет поставить товары, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Извещении о проведении запроса котировок по цене, указанной в его котировочной заявке.
1.12.Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта.
1.13.По итогам конкурса победитель должен подписать муниципальный контракт, в срок, указанный в Извещении о проведении запроса котировок со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
1.14.Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 01.01.01 года . Гражданского кодекса Российской Федерации; Бюджетного кодекса Российской Федерации; Закона РСФСР от 01.01.2001г. № 000-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
1.15.Извещение о проведении запроса котировок размещается на сайте Администрации Тамбовского района Тамбовской области.
2.Запрос котировок.
Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором информация, о потребностях в товарах, работах, услугах для муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц, путем размещения на официальном сайте Администрации Тамбовского района Тамбовской области извещения о проведении запроса котировок.
3.Котировочная документация
Котировочная документация включает:
3.1.извещение о проведении запроса котировок;
3.2.форму котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа, утвержденную уполномоченным органом;
3.3. локальную смету на проведение капитального ремонта в помещении столовой школы.
3.4. проект муниципального контракта.
4.Требования, предъявляемые к котировочной заявке
4.1.Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1.Наименование, место нахождение (для юридического лица), Ф. И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2.Наименование, характеристики и количество выполняемых работ;
3.Идентификационный номер налогоплательщика;
4.Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
5.Цена работ с указанием сведений о включенных (не включенных) в неё расходах, в том числе расходах на погрузку и доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
4.2.Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Участники размещения заказа путем запроса котировок подают заявку по установленной уполномоченным органом в форме.
5.Порядок подачи котировочных заявок
5.1.Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
5.2.Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку (если в лотах, то на каждый лот), внесение изменений, в которую не допускается.
5.3.Котировочная заявка подается участником размещения заказа в уполномоченный орган в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.
5.4.Поданный в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, уполномоченный орган выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени её получения.
5.5.Проведение переговоров между уполномоченным органом или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.
5.6.Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
5.7.В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, подана только одна котировочная заявка, уполномоченный орган продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом уполномоченный орган обязан направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, Заказчик обязан заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной таким участником размещения заказа в котировочной заявке, если эта цена не превышает цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
5.8.В случае если не подана ни одна котировочная заявка, уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом уполномоченный орган вправе изменить условия исполнения контракта только по согласованию с Заказчиком.
6.Рассмотрение и оценка котировочных заявок
6.1.Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.
6.2.Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
6.3.Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
6.4.Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом.
6.5.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в день его подписания размещается на официальном сайте.
6.6.Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.
6.7.Любой участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, после опубликования протокола рассмотрения котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в уполномоченный орган запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Уполномоченный орган в течение двух дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
6.8.В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
6.9.В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском, о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену контракта, а при отсутствии такого участника размещения заказа – с участником размещения заказа, предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена контракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
6.10.В случае, если победитель в проведении запроса котировок, признанный уклонившимся, от заключения контракта, и участник размещения заказа предложение о цене контракта которого, содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, являются лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, Заказчик не вправе заключить муниципальный контракт с указанным участником размещения заказа. В этом случае уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.
6.11.В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом уполномоченный орган вправе изменить условия исполнения контракта только по согласованию с Заказчиком.
7.Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом котировок
7.1.Требования к описанию Участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик установлены в Извещении о проведении запроса котировок.
7.2.Поставляемый товар, выполняемые работы, оказываемые услуги должны соответствовать требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, функциональным, количественным и качественным характеристикам, требованиям сертификации.
Участник размещения заказа вправе подтвердить свои предложения по количеству, качеству, характеристикам сертификатом соответствия, протоколом испытаний, удостоверением о качестве и т. д.
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА)
«____»_________________ 2008 г. г. Тамбов
Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
место жительства (для физического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________
номер контактного телефона и адрес электронной почты, ИНН
изучив Извещение о проведении запроса котировок от ________________ 2008 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в Извещении, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:
1.Наименование _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Количество, характеристики _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.Условия поставки ______________________________________________________
4.Цена _________________________________________________________________
5.Цена контракта ________________________________________________________
Цена товаров, работ, услуг включает в себя: (указывается цена за единицу (если требуется), сведения о включении (не включении) в цену товара затрат на транспортировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, обязательные платежи).
Участник размещения заказа подтверждает, что поставляемые товары (работы, услуги) соответствуют установленным требованиям и наличие у участника документации, подтверждающей их качество и безопасность.
Предлагаемые условия поставки:
Товары будут доставлены по адресу:
_____________________________________________________________________________
место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
_____________________________________________________________________________
указывается срок не менее чем в извещении
Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
_____________________________________________________________________________
указывается срок не менее чем в извещении
Длительность обязательств ______________________________________________________
В случае нашей победы обязуемся заключить муниципальный контракт с ___________________________ на поставку в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Подпись участника, включающая в себя:
Для физических лиц – фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.
Для юридических лиц – наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Тамбов _____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц, год выдачи доверенности)
Организация – Участник размещения заказа: _______________________________________
(наименование организации)
доверяет
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _______ № ____________ выдан ____________________________________
«___» ________________________________________________________________________
представлять интересы _________________________________________________________
(наименование организации)
В запросе котировок, проводимых (указать название уполномоченного органа).
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять котировочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации – доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись удостов. ______________________________ ______________
(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ______________ 200__г.
Руководитель организации ________________________
(Ф. И.О.)
М. П.
Главный бухгалтер ________________________
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
на выполнение капитального ремонта в помещении столовой
МОУ Покрово-Пригородная сош
г. Тамбов « ___» __________ 2008г.
МОУ Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа именуемое в дальнейшем - Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице ____________________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, по итогам проведения запроса котировок на выполнение капитального ремонта в помещении столовой школы (протокол оценки котировочных заявок № __ от _________ 2008 г.), заключили настоящий МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Обязательства сторон.
1.1.Обязательства Подрядчика
Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт в помещении столовой школы далее - Работы, своими силами и средствами в объеме локальной сметы (Приложение ), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Работы Заказчику по акту приёма - сдачи, в полном соответствии с положениями настоящего Контракта.
1.2. Обязательства Заказчика.
Заказчик настоящим обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с положениями настоящего Контракта.
Статья 2. Цена Контракта и порядок ее формирования.
2.1 Цена Контракта составляет ____________________________ рублей, в стоимость включаются расходы на приобретение строительных материалов, инструментов, их транспортировку, хранение, налоговые платежи, а так же расходы на оплату труда работников.
2.2. Стоимость работ и материалов устанавливается настоящим Контрактом и определяется сметным расчетом.
Статья 3. Источник финансирования.
3.1. Настоящий Контракт финансируется за счет средств субсидий на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области и муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Статья 4. Сроки и порядок оплаты.
4.1. Оплата Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по ценам, определяемым в соответствии с настоящим Контрактом.
4.2.Оплата Работ производится Заказчиком с выплатой аванса в размере 20% от цены контракта в течение 20 банковских дней, окончательный расчет в течение 20 банковских дней после сдачи Подрядчиком, приемки и подписания Заказчиком акта приёма-сдачи выполненных Работ на основании счетов Подрядчика.
Статья 5. Место, сроки и условия выполнения Работ.
5.1. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте.
5.2. Место выполнения работ: 392525 Тамбовская обл. Тамбовский р-н с. Покрово-Пригородное пер. Школьный д. 1.
5.3. Сроки выполнения : до 30 июня 2008 г.
Статья 6. Обязательства Подрядчика.
6.1.Выполнить своими силами и средствами все Работы, в соответствии с локальной сметой, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Работы Заказчику по акту приёма - сдачи.
6.2.Осуществить закупку, разгрузку, складирование за свой счёт строительных материалов, инвентаря, изделий, конструкций в месте выполнения работ.
6.3.Нести ответственность перед Заказчиком за сохранность предоставленных Заказчиком материалов.
6.4.Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту субподрядчиками, в случае их привлечения.
6.5.Соблюдать в ходе исполнения контракта правила техники безопасности.
6.6.Приобрести все строительные материалы, необходимые для выполнения Работ, за свой счёт в ассортименте и цене, согласованной с Заказчиком.
6.7.Исполнять полученные в ходе выполнения условий Контракта указания Заказчика, а также лица, осуществляющего авторский, технический надзор за ходом Работ, если такие указания не противоречат условиям Контракта.
6.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
6.9.На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
6.10.Подрядчик имеет право не приступать к выполнению ремонтно-строительных работ без представления Заказчиком проектно-сметной документации (локальной сметы).
6.11 Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподряда.
6.12.До окончательной приемки Работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещений, в которых выполнялись работы.
Статья 7. Права и обязательства Заказчика.
7.1.Заказчик обязан передать Подрядчику на период исполнения Контракта помещение, в котором будут проводиться Работы, а также создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Контракта.
7.2.Заказчик вправе передавать Подрядчику материалы, стоимость которых не входит в стоимость Контракта, для выполнения настоящего Контракта. Передача материалов осуществляется по накладной, подписываемой представителем Подрядчика в подтверждение принятия материалов.
7.3.Заказчик имеет право контролировать ход работ и давать указания, обязательные для исполнения Подрядчиком относительно способа исполнения Контракта.
7.4.Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
7.5.Заказчик имеет право не принять к оплате фактически не выполненные Работы или Работы не соответствующие СНиП.
7.6.Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ, отвечающих требованиям настоящего Контракта, по цене и в порядке, предусмотренном Контрактом.
Статья 8.Характеристика выполняемых работ и порядок их приемки.
8.1. Объём выполняемых работ по настоящему Контракту должен соответствовать локальной смете. Данные работы, выполняются из материалов Подрядчика, оборудованием и механизмами Подрядчика.
8.2.В течение 5 дней после подписания настоящего Контракта Заказчик обязан передать Подрядчику сметную документацию.
8.3.Приемка Работ Заказчиком производится в соответствии со статьями 753,754 Гражданского кодекса Российской Федерации (ч.2).
8.4.На выполняемые работы Подрядчик обязан иметь лицензию на право выполнения данного вида работ (если такая деятельность лицензируется).
8.5.Принятие работ Заказчиком производится при завершении выполнения работ Подрядчиком по настоящему Контракту. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, подписанный обеими Сторонами и справку формы КС-3 (унифицированная).
8.6.При ненадлежащем выполнении подрядчиком работ, Заказчик обязан предъявить Подрядчику претензию, связанную с количеством и/или качеством выполненных Работ.
Статья 9.Гарантии.
9.1.Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;
- качество выполненных Работ должно соответствовать действующим СНиП (3.01.01-85, 2.04.05-86,3.03.01-87, 3.04.01-87, 3.01.04-87) и техническим условиям или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков и дефектов, выявленных в ходе Работ, при их приёмке и в период гарантийной эксплуатации результата работ.
9.2.Срок гарантии выполненных работ устанавливается с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных Работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц, что должен доказать Подрядчик. Срок гарантии на выполненные Работы составляет 24 месяца. Обнаружившиеся в ходе эксплуатации здания в течение этого срока недостатки, связанные с ненадлежащим качеством Работ, должны быть устранены Подрядчиком в срок указанный Заказчиком.
9.3.В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенных Работ Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы.
Статья 10. Ответственность сторон.
10.1.Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в порядке установленном действующим законодательством.
10.2.В случае нарушения сроков исполнения Подрядчиком обяза-тельств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости продукции, подлежащей допоставке на определенном этапе. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы.
10.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.4.Уплата неустойки, устранение недостатков в Работах не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.
Статья 11. Расторжение Контракта.
11.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком начала строительства более 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущее за собой увеличение сроков окончания строительства более чем 20 дней;
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
11.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на три месяца;
- консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;
- уменьшения стоимости строительства более 5% от стоимости контракта в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию.
Статья 12.Обстоятельства непреодолимой силы.
12.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
12.2.Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.
Статья 13. Разрешение споров и разногласий.
13.1.Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
13.2.Контракт может быть расторгнут одной из Сторон при нарушении положений настоящего Контракта и его ненадлежащего исполнения. При этом Сторона должна предъявить обоснованные претензии другой Стороне и известить ее об этом за 10 дней в соответствии со ст.452, § 1 гл.30 ГК РФ и настоящим Контрактом.
13.3.Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.
Статья 14. Дополнительные условия.
14.1 В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение десяти рабочих дней со дня такого изменения.
14.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.
14.3.Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.
Статья 15. Вступление Контракта в силу.
15.1.Настоящий Контракт вступает в силу и действует со дня его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения обязательств Контракта Сторонами.
15.2.Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Контракта от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
15.3.При расторжении Контракта по вине Подрядчика и/или ненадлежащем исполнении Контракта по вине Подрядчика Заказчик передает сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
15.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Контракта.
Заказчик: МОУ Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школаТамбовская область и район с. Покрово-Пригородное, пер. Школьный 1 тел.- Реквизиты: , р\с в РКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов Директор школы _____________ (подпись) М. П. |
Подрядчик :
|
Статья 16. Юридические адреса и реквизиты сторон.
|
УТВЕРЖДАЮ: | ||
|
СМЕТА | ||
|
«Капитальный ремонт столовой в средней общеобразовательной школы в с. Покрово-Пригородное» | ||
|
Основание: чертежи № |
Акт обследования | |
|
Составлен в базовых ценах: |
2001г.-2008 г. | |
|
Сметная стоимость: |
|
руб. |
|
Трудоемкость работ: |
1 290 |
Чел. час. |
|
Средства по оплате труда: |
9 313 |
руб. |
|
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. | ||
|
№ поз. |
Обоснование цен |
Наименование работ и затрат |
Кол-во |
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |
Общая стоимость |
затр. тр. единич всего |
инд | |
|
всего |
экс. маш. |
материалы |
всего |
зарплата |
| |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Обеденный зал | ||||||||||||
|
1 |
ТЕРр57-4-5 |
Смена полов с доб. Новых досок до 50% [коэффициент: (КМ=1,011; Ком+1,011)] |
1,92 100м2 |
4825,38 1019,08 |
115,31 21,03 |
3690,99 |
9264,73 |
1956,63 |
221,40 40,38 |
7086,70 |
146,00 280,32 |
3 |
|
2 |
ТЕР |
Устр-во покрытий на клее Бустилат [коэффициент: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] |
1,92 100м2 |
7944,63 331,08 |
49,74 4,84 |
7563,81 |
15253,69 |
635,67 |
95,50 9,29 |
14522,52 |
48,76 93,62 |
1 |
|
3 |
ТЕР |
Устройство плинтусов на мастике КН-3 [коэффициент: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] |
0,192 100м |
639,77 82,60 |
2,51 0,00 |
554,66 |
122,84 |
15,86 |
0,48 0,00 |
106,50 |
10,34 1,98 |
1 |
|
4 |
ФЕР 5 |
Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля [коэффициент: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15); коэффициент: (Кз=0,82; Км=1,02; Ком=1,02)] |
1,92 100м2 Поверхности облицовки |
6829,11 908,22 |
418,92 11,88 |
5501,97 |
13111,89 |
1743,78 |
804,33 22,81 |
10563,78 |
117,83 226,23 |
1,2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
5 |
ТЕР |
Установка элементов каркаса из: брусьев [коэффициент: (КЗ=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] |
1.84 1м3 древесины в конструкции |
2433,16 177,25 |
36,89 0,00 |
2219,02 |
4477,01 |
326,14 |
67,88 0,00 |
4082,99 |
25,87 47,61 |
1 |
|
6 |
ТЕР |
Облицовка стен при отделке под окраску [коэффициент: (Кз=1, 15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] |
1,48 100 м |
5049,25 583,96 |
72,83 24,60 |
4392,46 |
7472,89 |
864,26 |
107,79 36,41 |
6500,84 |
81,67 120,88 |
1 |
|
7 |
ТЕР |
Шпатлевка при окраске стен [коэффициент: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] |
1.48 100м2 |
195,31 107,27 |
2,74 0,14 |
85,30 |
289,06 |
158,76 |
4,06 0,21 |
126,24 |
13,79 20,41 |
1 |
|
8 |
ТЕР |
Окраска улучш. по сборным констр. стен [коэффициент: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] |
1,48 100м2 |
1231,42 214,49 |
8,57 0,14 |
1008,36 |
1822,50 |
317,45 |
12,68 0,21 |
1492,37 |
29,22 43,25 |
1 |
|
9 |
ТЕР |
Обшивка раздаточного проема досками обшивки [коэффициент (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] |
0,04 100м2 Обшивки стен за вычетом проемов |
3548,96 294,31 |
47,09 0,00 |
3207.56 |
141,96 |
11,77 |
1,88 0,00 |
128,31 |
41,74 1,67 |
1 |
|
10 |
ТЕР |
Уст-ка столешницы в раздаточный проем выс. проема >2 м [коэффициент (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] |
0.011 100м2 проемов |
2848,99 368,32 |
57,66 1,52 |
2423,01 |
31,34 |
4,05 |
0,63 0,02 |
26,66 |
52,24 0,57 |
1 |
|
11 |
ТЕР |
Улучшенная окраска проемов оконных [коэффициент: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] |
0,051 100м2 |
1813,66 1182,67 |
7,73 0,14 |
623,26 |
92,50 |
60,32 |
0,39 |
31,79 |
159,39 8,13 |
1 |
|
Итого по разделу |
52081 |
6095 |
1317 109 |
44669 |
844,67 | |||||||
|
Электромонтажные работы в обеденном зале | ||||||||||||
|
12 |
ТЕРм4 |
Светильник с люминесцентными лампами на профиле, кол-во ламп 4 |
0,16 100 шт |
16743,62 2165,37 |
5956,19 868,31 |
11622,06 |
2678,98 |
346,46 |
472,99 138,93 |
1859,53 |
267,00 42,72 | |
|
13 |
Светильник с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргсекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 |
16 шт |
396,00 0,00 |
0,00 0,00 |
396,00 |
6336,00 |
0,00 |
0,00 0,00 |
6336,00 |
0,00 0,00 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
14 |
ТЕРм |
Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48 |
0,95 100 м |
4063,39 266,84 |
204,09 2,44 |
3592,46 |
3860,22 |
253,50 |
193,89 2,32 |
3412,83 |
34,70 32,97 | |
|
15 |
Трубки защитные гофрированные |
95 м |
9,50 0,00 |
0,00 0,00 |
9,50 |
902,50 |
0,00 |
0,00 0,00 |
902,50 |
0,00 0,00 | ||
|
16 |
ТЕРм |
Затягивание провода первого в общей оплетке, сеч. 16 мм2 в проложенные трубы и металлические рукава |
1 100 м |
668,47 60,44 |
8,70 0,44 |
599,33 |
668,47 |
60,44 |
8,70 0,44 |
599,33 |
7,86 7,86 | |
|
17 |
Провод ПУНП 2,5×3 |
100 м |
12,90 0,00 |
0,00 0,00 |
12,90 |
1290,00 |
0,00 |
0,00 0,00 |
1290,00 |
0,00 0,00 | ||
|
Итого по разделу |
15736 |
660 |
676 142 |
14400 |
83,55 | |||||||
|
В том числе основные материалы в базовых ценнах |
8528 |
8528 | ||||||||||
|
Сантехнические работы в обеденном зале | ||||||||||||
|
18 |
ТЕРр65-1-1 |
Разборка трубопроводов до 32 мм |
0,2 100 м |
274,90 235,34 |
5,96 1,11 |
33,60 |
54,98 |
47,07 |
1,19 0,22 |
6,72 |
34,66 6,93 | |
|
19 |
ТЕРр65-2-3 |
Разборка трубопроводов диаметром 150 мм |
0,3 100м |
780,07 770,47 |
9,60 5,31 |
0,00 |
234,02 |
231,14 |
2,88 1,59 |
0,00 |
111,50 33,45 | |
|
20 |
ТЕР |
Прокладка т/пр. водоснабжения d 20 мм [коэффициент: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |
0,2 100м 4 кг |
7323,08 946,42 12,13 0,00 |
139,00 0,96 0,00 0,00 |
6237,66 12,13 |
1464,62 48,52 |
189,28 0,00 |
27,80 0,19 0,00 0,00 |
1247,54 48,52 |
118,45 23,69 0,00 0,00 | |
|
21 |
ТЕР |
Прокладка т/пров. канализации d 150 мм [коэффициент: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] Крепление для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности с гильзами, диаметром 100 мм |
0,3 100м 6 Кг -30 м |
7844,76 574,52 12,13 0,00 71,17 0,00 |
24,61 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 |
7245,63 12,13 71,17 |
2353,43 72,78 -2135,10 |
172,36 0,00 0,00 |
7,38 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 |
2173,69 72,78 -2135,10 |
70,84 21,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
|
22 |
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм |
3 10 м |
897,00 0,00 |
0,00 0,00 |
897,00 |
2691,00 |
0,00 |
0,00 0,00 |
2691,00 |
0,00 0,00 | ||
|
Итого по разделу |
4784 |
640 |
39 2 |
4105 |
85,32 | |||||||
|
В том числе основные материалы в базовых ценах |
677 |
677 | ||||||||||
|
Кухня | ||||||||||||
|
23 |
ТЕРр63-7-5 |
Разборка облицовки стен из плит керамических глазурованных |
0,18 100 м2 |
740,83 477,01 |
263,82 17,40 |
0,00 |
133,35 |
85,86 |
47,49 3,13 |
0,00 |
74,30 13,37 | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
24 |
ТЕР |
Оштукатуривание простое [коэффициент: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] |
0,18 100 м2 |
1634,37 772,06 |
134,61 8,57 |
727,70 |
294,19 |
138,97 |
24,23 1,54 |
130,99 |
104,05 18,73 |
1 |
|
25 |
ТЕР |
Гладкая облицовка на клее по кирпичу [коэффициент: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15) ] |
0,18 100 м2 |
12922,05 1434,61 |
30,30 17,98 |
11457,14 |
2325,97 |
258,23 |
5,45 3,24 |
2062,29 |
191,03 34,38 |
1 |
|
26 |
ТЕРр57-2-3 |
Разборка покрытий полов из керам. плиток |
0,48 100 м2 |
516,49 487,69 |
28,80 15,94 |
0,00 |
247,92 |
234,09 |
13,92 7,65 |
0,01 |
69,87 33,54 | |
|
27 |
ТЕР |
Устр-во стяжек цементных толщиной 20 мм [коэффициент: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] |
0,48 100 м2 |
1187,77 294,88 |
34,53 17,58 |
858,36 |
570,13 |
141,54 |
16,57 8,44 |
412,02 |
45,44 21,81 |
1 |
|
28 |
ТЕР11-01—027-3 |
Устр-во покрытий из плиток керамических [коэффициент: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Км=1,011; Ком=1,011; Ктр=1,15)] |
0,48 100 м2 |
8748,55 984,89 |
113,34 35,54 |
7650,62 |
4199,45 |
472,75 |
54,40 17,06 |
3672,30 |
137,75 66,12 |
1 |
|
29 |
ТЕРр62-8-6 |
Окраска потолков с расч.>35% за 2 раза [коэффициент: (Км=1,011; Ком=1,011)] |
048 100 м2 |
1660,27 638,94 |
6,35 1,11 |
1014,98 |
769,93 |
306,69 |
3,05 0,53 |
487,19 |
90,63 43,50 |
3 |
|
30 |
ТЕРр62-7-6 |
Окраска стен с расч.> 35% за 2 раза [коэффициент: (Км=1,011; Ком=1,011)] |
0,168 100 м2 |
1367,33 533,61 |
6,35 1,11 |
827,37 |
229,71 |
89,65 |
1,07 0,19 |
138,99 |
75,69 12,72 |
3 |
|
31 |
ТЕРр69-9-1 |
Очистка помещений от стоительн. мусора |
0,15 100 т |
1268,77 1268,77 |
0,00 0,00 |
0,00 |
190,32 |
190,32 |
0,00 0,00 |
0,00 |
214,32 32,15 | |
|
Итого по разделу |
8988 |
1918 |
166 42 |
6904 |
276,32 | |||||||
|
Всего |
81589 |
9313 |
2198 295 |
70078 |
1289,86 | |||||||
|
В том числе основные материалы в базовых ценах |
9205 |
9205 |
|
Наименование затрат |
Коэффициент |
Процент |
Сумма в руб. |
|
Итого |
81 589 | ||
|
Накладные расходы (Ремонт:полы) |
80 |
1 791 | |
|
Накладные расходы (Полы) |
0,9 |
123 |
1 440 |
|
Накладные расходы (Отделочные работы) |
0,9 |
105 |
3 408 |
|
Накладные расходы (Деревянные конструкции) |
0,9 |
118 |
363 |
|
Накладные расходы (Электромонтажные работы: на других объектах) |
95 |
762 | |
|
Накладные расходы (Ремонт: внутренние санитарно-технические работы – демонтаж и разборка труб) |
74 |
207 | |
|
Накладные расходы (Сантехнические работы – внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |
0,9 |
128 |
417 |
|
Накладные расходы (Ремонт: стекольные, обойные и облицовочные работы) |
77 |
69 | |
|
Накладные расходы (Ремонт: малярные работы) |
80 |
318 | |
|
Накладные расходы (Ремонт: прочие ремонтно-строительные работы) |
78 |
148 | |
|
Итого накладных расходов |
8 923 | ||
|
Итого |
90 510 | ||
|
Сметная прибыль (Ремонт: полы) |
68 |
1 522 | |
|
Сметная прибыль (Полы) |
0,85 |
75 |
829 |
|
Сметная прибыль (Отделочные работы) |
0,85 |
55 |
1 686 |
|
Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |
0,85 |
63 |
183 |
|
Сметная прибыль (Электромонтажные работы: на других объектах) |
65 |
521 | |
|
Сметная прибыль (Ремонт: внутренние санитарно-технические работы – демонтаж и разборка труб) |
50 |
140 | |
|
Сметная прибыль (Сантехнические работы – внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |
0,85 |
83 |
255 |
|
Сметная прибыль (Ремонт: стекольные, обойные и облицовочные работы) |
50 |
44 | |
|
Сметная прибыль (Ремонт: малярные работы) |
50 |
199 | |
|
Сметная прибыль (Ремонт: прочие ремонтно-строительные работы) |
50 |
95 | |
|
Итого сметной прибыли |
5 476 | ||
|
Итого |
95 985 | ||
|
ИТОГО |
95 985 | ||
|
Итого в ценах 2008 г. 1 квартал |
4,48 | ||
|
НДС |
18 |
77 402 | |
|
ВСЕГО |
Составил ______________
Проверил _______________
