ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок цен

Муниципальный заказчик: управление капитального строительства и ремонтов

мэрии г. Череповца

Почтовый адрес: Вологодская область, г. Череповец, Советский проспект, дом 15.

Источник финансирования заказа: городской бюджет

Форма котировочной заявки: направляется в письменном виде по прилагаемой форме (Приложение ), котировочные заявки принимаются на бумажном носителе.

Так как в настоящее время управление капитального строительства и ремонтов мэрии г. Череповца не подключено к государственной системе электронного документооборота и не имеет возможности приема электронных документов, прием заявок в виде электронных документов в данном размещении заказа не предусмотрен.

Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Наименование выполняемых работ: проектные работы на капитальный ремонт спортзала

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» ()

Задание на проектирование (Приложение )

Проект муниципального контракта (Приложение )

Место выполнения работ: 0

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – не позднее чем через 3 (Три) календарных дня после заключения муниципального контракта.

Окончание выполнения работ - 25 декабря 2008 года.

Цена работ: указывается в рублях, включая НДС с учетом расходов на страхования, уплаты налогов, и иных платежей и затрат, необходимых для выполнения данного вида работ.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Цена, предлагаемая участником запроса котировок цен, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.

Максимальная цена муниципального контракта: ,00 рублей. (Двести одиннадцать тысяч рублей 00 коп.)

Место подачи котировочных заявок: г. Череповец, Советский проспект, дом 15 каб. 11.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

до 17 час. 00 мин. (время московское) 19 ноября 2008 г.

Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата будет осуществляться путем безналичного расчета после подписания сторонами и утверждения заказчиком акта выполненных работ, в течение 10 (Десяти) банковских дней, Заказчик, по возможности, производит авансовые платежи по заявкам Подрядчика в размере до 30%.

Срок подписания контракта с победителем в проведении запроса котировок цен: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на капитальный ремонт спортзала МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»

(а).

№ п/п

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

1

Основание для проектирования

Решение городской Думы о внесении изменения в программу социально-экономического развития города

№ 000 от 01.01.2001г.

2

Вид строительства

Капитальный ремонт.

3

Стадийность проектирования

Рабочий проект.

4

Краткая характеристика объекта

Здание трехэтажное, кирпичное, сложной конфигурации в плане, с подвалом. Кровля мягкая.

Площадь спортзала– 286,2 м². Площадь вспомогательных помещений спортзала – 62,6 м².

5

Основные требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Архитектурно-строительная часть.

-  Выполнить обмерные работы и обследование конструкций здания.

-  Предусмотреть ремонт кровли спортзала.

-  Ремонт помещений: спортзала, инвентарной, тренерской, раздевалок, душевых, санитарных узлов, коридора. Частичная перепланировка помещений, закладка оконных проемов, фрамуг над входными дверями, закладка дверных проемов (из раздевалки в тренерскую, из инвентарной в коридор). Световое окно над дверью в спортзал из коридора предусмотреть остекленным, с защитной сеткой с двух сторон. Обшивка существующей перегородки из стеклоблоков гипсокартонными листами.

-  Замена существующего деревянного пола в спортзале на новый пол из бруса 100 х 60 мм с разметкой.

-  Закладка окон в спортзале на высоту 1,5 м кирпичом.

-  Предусмотреть оконные блоки из двухкамерных стеклопакетов с переплетами из ПВХ с тройным остеклением, сопротивление теплопередаче не менее В2

(R=0.56 м2°С/Вт) по ГОСТ ; подоконные доски из цементно-стружечной плиты, d=12 мм. Наружные откосы (сливы) оконных проемов закрыть оцинкованным металлом с полимерным покрытием с уклоном не менее 2,0 %.

-  Установка внутренних сеток на окна в спортзале.

-  Установка рольставен с электрическим подключением на окна спортзала и вспомогательных помещений. Управление рольставнями выполнить в тренерской.

-  Предусмотреть зашивку отопительных приборов согласно требованиям СанПиН и требованиями пожарной безопасности.

-  Замена внутренних дверных блоков во всех помещениях на деревянные типа «Волховец», в помещении кладовой спортивного инвентаря предусмотреть дверь противопожарную согласно норм пожарной безопасности. Наружную дверь предусмотреть двойной: первая дверь - металлическая утепленная, с доводчиком, вторая дверь - деревянная.

-  Предусмотреть установку закладных деталей для крепления спортивного оборудования.

-  Предусмотреть новое спортивное оборудование в соответствии с перечнем, согласованным МОУ СОШ №28.

Отделка помещений.

Спортивный зал:

потолок – высококачественная окраска акриловой краской,

стены и перегородки – вододисперсионная краска на акриловой основе;

Тренерская:

потолок – подвесной, на металлическом каркасе, с заполнением потолочной плиткой,

стены и перегородки – обои под покраску;

Раздевалки, коридор, инвентарная:

потолок – окраска акриловой краской,

стены и перегородки – вододисперсионная краска на акриловой основе;

Санузлы:

потолок – окраска акриловой краской,

стены и перегородки – облицовка глазурованной плиткой на Н=1,8м, окраска акриловой краской.

Душевые:

потолок – окраска акриловой краской,

стены и перегородки – облицовка глазурованной плиткой на всю высоту помещения.

Полы.

Полы из бруса с разметкой – спортивный зал;

Пол из керамогранита – санузлы, душевые, инвентарная, коридор;

Пол гомогенное покрытие ПВХ – тренерская, раздевалки.

Материалы, применяемые для покрытия полов должны быть стойкими на истирание, водо - и цветостойкими.

Наружная отделка.

-  Предусмотреть ремонт крыльца с северной стороны спортзала, восстановление отмостки по периметру спортзала.

-  Облицовка цоколя фасадной литкой.

6

Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию

Внутренние инженерные сети.

Водопровод и канализация:

-  Восстановить системы водоснабжения и канализации. В настоящее время помещения не подключены к внутренним сетям водоснабжения.

-  Предусмотреть запорную арматуру на подводках приборов горячего и холодного водоснабжения.

Электротехническая часть:

-  Произвести замену системы электроснабжения, щитков освещения. Предусмотреть специальные светильники с защитными металлическими решетками в спортивном зале. Светильники располагать на стенах горизонтально. Управление освещением спортзала выполнить в инвентарной.

Слаботочные сети:

-  Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Предусмотреть демонтаж и монтаж существующей пожарной сигнализации.

Отопление и вентиляция:

-  Заменить системы отопления и вентиляции.

Вентиляционное оборудование предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП и санитарных норм.

-  Предусмотреть запорную арматуру на подводках к отопительным приборам.

-  Выполнить проект на присоединение системы теплоснабжения и автоматизацию приточной установки.

7

Особые условия проектирования

1.Рабочий проект должен отвечать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2. Перед началом проектирования согласовать с заказчиком технические условия на применяемые в проекте материалы и оборудование.

3. Проектные решения по системам вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, электроосвещения, телефонизации, связи, пожарно-охранной сигнализации и другие в процессе проектирования должны согласовываться с заказчиком проекта.

4. Заключить договор на осуществление авторского надзора.

8

Состав проектной документации

Состав рабочего проекта: пояснительная записка, чертежи, материалы и документы, подтверждающие расчет стоимости работ, предусмотренных рабочим проектом; ПОС; сводный сметный расчет; локальные сметы.

Количество экземпляров, передаваемых Заказчику:

- проектно-сметная документация – в 4 (Четырех) экземплярах в печатном виде и в 1 (Одном) экземпляре в электронном виде (в форматах использованной компьютерной программы (по согласованию с Заказчиком); пояснительные записки, текстовые, табличные части в форматах Word, Excel; чертежи в формате AutoCad; сметную документацию в формате «Багира» («Гранд смета», «Wisard»).

9

Метод определения стоимости строительства

Сметная документация должна быть составлена в сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 Госстроя России, с использованием ТЕР по Вологодской области.

Цены на материалы и оборудование указываются в рублях (перевод иностранной валюты в рубли осуществляется по курсу на момент составления сметы).

Стоимость материалов и оборудования должна быть переведена в базовые цены (2000 г.)

Базовые цены на материалы и оборудование, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным к смете прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента.

Обязательно разделение в смете стоимости оборудования и материалов.

Сводный сметный расчет должен быть составлен в двух уровнях цен:

- в базовых ценах 2000 года,

- в текущем уровне цен на момент составления смет.

Задание подготовил:

Специалист ПТО УКСиР

Начальник ПТО УКСиР мэрии

Приложение

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

от ______________ 2008 г. № ________

Участник размещения заказа:_____________________________________________________

Адрес (место нахождения): ________________________________________________________

Телефон/ факс ___________________________________________________________________

ИНН______________________________ КПП ________________________________________

лицевой счет_____________________________________________________________________

р/с______________________________________________________________________________

БИК___________________ОКПО___________________________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить проектные работы на капитальный ремонт спортзала МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» () в соответствии с заданием на проектирование и требованиями, установленными в извещении, на сумму ____________________________________________________________________________ рублей с учетом:____________________________________________________________________________.

сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, налогах, сборов и других обязательных платежах

Стоимость работ указывается нами в рублях, включая НДС с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей для данного вида работ.

Цена является твердой и не может измениться в ходе исполнения муниципального контракта.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить проектные работы на капитальный ремонт спортзала МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» () в соответствии со сроком, указанным в извещении о проведении запроса котировок цен, и согласны с порядком платежей.

Сведения о подтверждении правомочности выполнения работ:

№ лицензии; вид деятельности; наименование выдавшего органа

Состав видов деятельности

(в соответствии с приложением)

Срок действия лицензии

с даты

по дату

В случае признания нашей котировочной заявки выигравшей, мы обязуемся подписать контракт в срок не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Направление заказчиком запроса котировок цен и предоставление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________________ _______________________________

(должность) (подпись, расшифровка Ф. И.О.)

М. П.

Приложение

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

г. Череповец «___» __________2008 г.

Управление капитального строительства и ремонтов мэрии г. Череповца, именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Положения об управлении, утвержденного Постановлением Череповецкой городской Думы № 000 от 01.01.2001 года с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик (лицензия _________________________________), действующего на основании Устава, в лице _________________________________________ другой стороны, по итогам запроса котировок цен заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение проектных работ на капитальный ремонт спортзала МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» ().

1.2. Технические, экономические и другие требования к выполненным работам содержатся в задании на проектирование (Приложение ) или в заявке Заказчика.

1.3. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего муниципального контракта (Приложение ).

1.4. Срок сдачи работ:_________________________________________________________________

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ определена по смете на проектные работы (Приложение ) и составляет: ____________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

в том числе НДС ____________________________________________________________________

Заказчик направляет на проектные работы в 2008 году средства городского бюджета в размере ______

_____________, в том числе НДС 18%.

2.2. Заказчик обязуется оплатить принятые от Подрядчика по актам сдачи-приемки работы после их подписания, предъявления счета фактуры.

3. Обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

выполнять работы в соответствии с техническим заданием на проектирование и иными исходными данными;

передать Заказчику выполненную документацию согласно настоящего муниципального контракта.

3.2. Заказчик обязан:

уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных муниципальным контрактом;

оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в муниципальном контракте:

согласовывать с подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);

использовать выполненные работы на цели, предусмотренные муниципальным контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями технического задания на проектирование или заявки Заказчика.

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании муниципального контракта, определяется техническим заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием на проектные работы в 4-х экземплярах и один экземпляр в электронном виде.

4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.4.2 настоящего муниципального контракта, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга об ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.

4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

5. Ответственность сторон

5.1. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

5.2. За невыполнение проектных работ в установленный Контрактом срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее 0,1% от стоимости проектных работ (с учетом НДС) за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня установленного срока, при этом размер неустойки должен быть не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.

5.3. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

5.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

5.5. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.

6.Дополнительные условия

6.1. Заказчик представляет Подрядчику к началу работ все исходные данные.

6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.

6.3. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение муниципального контракта заключают дополнительные соглашения.

6.4. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим муниципальным контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Срок действия муниципального контракта

7.1. Начало – дата подписания муниципального контракта.

Окончание – 31.12.2008 года.

7.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

Приложения к муниципальному контракту:

Приложение «Техническое задание на проектирование»

Приложение «Смета на проектные работы»

Приложение «Календарный план работ»

8. Адреса и расчетные счета сторон

Заказчик

Адрес: 162600 г. Череповец, Советский пр.,15

Расчетный счет: в ГРКЦ ГУ Банка России

по Вологодской области

ИНН: , ,

Подрядчик

Адрес: _________________________________________________________________

Расчетный счет:__________________________________________________________

ИНН:_______________ ОКОНХ___________ ОКПО___________________________

Статус предприятия

Заказчик_________________________ Подрядчик________________________

М. П. М. П.

Приложение

к муниципальному контракту

№___________

от «___»__________200__г

Утверждаю: _________________________

(Ф. И.О.) «_____»____________200__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект ____________________________________________________________

№ п/п

Перечень основных данных и требований

Краткое содержание

Согласовано:

Генеральный подрядчик

__________________________

(должность)

__________________________________

(Ф. И.О.)

«___»_________________ 200__г.

Приложение

к муниципальному контракту

№___________

от «___»__________200__г

СМЕТА №

на проектные работы

Наименование объекта__________________________________________________________

Наименование проектной организации____________________________________________

Наименование организации заказчика ____________________________________________

№ п/п

Характеристика здания, сооружения, виды работ

Обоснование цены

Расчет стоимости

Стоимость

1

2

3

4

5

Руководитель проектной организации ____________________________________________(Ф. И.О.)

Главный инженер проекта ______________________________________________________ (Ф. И.О.)

Смету составил: ______________________________________________________________ (Ф. И.О.)

Дата «___»__________ 200__г.

Смету проверил: _________________

(Ф. И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

________________________________

(должность, Ф. И.О.)

«_____»___________________________ 200__г.

Приложение

к муниципальному контракту

№___________

от «___»__________200__г

КАЛЕНДАРНЫЙ План РАБОТ

№

п/п

Наименование видов работ и этапы их выполнения

Срок выполнения

начало

окончание

1

2

3

4

Подрядчик Заказчик

___________________ ____________________

(должность) (должность)

____________________(Ф. И.О.) ___________________(Ф. И.О.)