Извещение о проведении запроса котировок

УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ «Дивьинская СОШ» ________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«16» сентября -2009г.

Уважаемые господа!

Муниципальный заказчик – Муниципальное образовательное учреждение «Дивьинская средняя общеобразовательная школа» объявляет запрос котировок на строительство двух веранд (теневых навесов) для нужд МОУ «Дивьинская средняя общеобразовательная школа» для участия субъектов малого предпринимательства. Местонахождение заказчика: Добрянский район п. Дивья тел.-81-24

Источник финансирования: средства местного бюджета.

Предмет контракта: строительство двух веранд (теневых навесов) для нужд МОУ «Дивьинская средняя общеобразовательная школа» (ведомость объемов работ представлена в приложении №2 к запросу котировок).

Начальная (максимальная) цена контракта: рублей (сто восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок три рубля)

Место выполнения работ: Пермский край, Добрянский район, п. Дивья территория МОУ «Дивьинская средняя общеобразовательная школа»

Срок выполнения работ: в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта.

В цену контракта включены все расходы, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата за выполненные работы производится в течение 20 банковских дней со дня подписания Сторонами акта всех выполненных работ на основании счета фактуры.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ просим представить котировочную заявку по установленной форме в письменном виде за подписью уполномоченного на то лица (факсовые копии не допускаются) Пермский край, г. Добрянка, ул. , каб. 401, в срок до 17-30 ч 23 сентября 2009г тел.(342

Муниципальный контракт с победителем запроса котировок будет заключен не ранее 7-ми дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее 20 дней.

Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Ваша заявка должна включать: котировочную заявку по указанной форме.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Приложение к извещению о проведении запроса котировок: форма котировочной заявки;

Приложение к извещению о проведении запроса котировок: ведомость объемов работ.

ВНИМАНИЕ! УЧАСТНИКАМИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для категории субъектов малого до ста человек включительно для малых предприятий.;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Приложение

Котировочная заявка

Кому: МОУ «Дивьинская средняя общеобразовательная школа»

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировки на строительство двух веранд (теневых навесов) для нужд МОУ «Дивьинская средняя общеобразовательная школа»

Мы______________________________________________________________________________

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),

расположенные по адресу: ______________________________________________

место нахождения (для юридического лица),

место жительства (для физического лица)

банковские реквизиты:

ИНН_________________________________ КПП_________________________________

Р/сч____________________________________ в _________________________________

БИК____________________________

К/сч __________________________

Телефон/факс____________________

Согласны выполнить обязательства по контракту на строительство двух веранд (теневых навесов) для нужд МОУ «Дивьинская средняя общеобразовательная школа»

Предлагаемая цена муниципального контракта _____________________________________

В цену работ включены все расходы, в том числе расходы на материалы, страхование, сертификацию, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Подтверждаем, что мы являемся субъектом малого предпринимательства, численность работающих на предприятии составила за последний календарный год_____________чел. (Федеральный закон от 01.01.2001г «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

(подпись, печать) (должность)

Дата

Приложение

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2		4	5
Веранда -40м2х2штуки
1	Копание ям вручную	м3	1,2
2	Монтаж обвязочного материала из швеллера 12мм	т	0,8
3	Укладка стальных труб диаметром:100мм	м	50
4	Монтаж уголка 75мм	т	0,05
5	Бетонирование стоек	м3	0,6
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068	м2	30
7	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	30
8	Установка элементов каркаса из брусьев (100х100)-24м	м3	0,8
9	Установка элементов каркаса из брусьев (50х50)-8м	м3	0,06
10	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	м2	80
11	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	80
12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с её устройством	м2	80
13	Простая окраска масляными составами стен	м2	160
14	Изготовление и установка встроенных шкафов	шт.	2
15	Устройство скамеек	м	36
16	Окраска скамеек, шкафов	м2	25

Строительство веранд согласно СанПиН 2.4.1.1249-03. Веранды по конфигурации стандартные, прямоугольные, площадью 40м2 (5мХ8м), одинаковые. Окрашивание веранд – разноцветными масляными составами после согласования с заказчиком.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект)

заключенный с субъектом малого предпринимательства для обеспечения

нужд Добрянского муниципального района, на выполнение

работ по строительству двух веранд (теневых навесов)

для нужд МОУ «Дивьинская средняя общеобразовательная школа»

г. Добрянка

« »______________ 2009 г.

Муниципальное образовательное учреждение «Дивьинская средняя общеобразовательная школа» именуемое в дальнейшем Заказчик, . В.., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в соответствии с решением котировочной комиссии (протокол № __ от « »________2009г), именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ И ЦЕНА КОНТРАКТА

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству двух веранд (теневых навесов) (далее работы) (согласно приложению № 1 к муниципальному контракту – ведомость объемов работ) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2.  Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном объеме в соответствии с СНиП, ППБ, СанПин, ПТБ.

1.3.  Цена контракта составляет:__________________________ руб. с учетом НДС

1.4.  Цена выполненных работ остается фиксированной в течение всего срока исполнения муниципального контракта

В стоимость оплаты работ, указанных в приложении к настоящему контракту, включены все налоги, пошлины и сборы, выплаченные и подлежащие к выплате, включая НДС, транспортные расходы, затраты за технический надзор, на материалы и другие расходы.

2.  УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1.  Оплата по настоящему Контракту производится в течение 20 банковских дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, по предоставлению справок форм № 2 и № 3 КС на основании счета фактуры.

3. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

3.1. Заказчик привлекает подрядную организацию для осуществления технического надзора за ходом выполнения работ. Организация ведет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных подрядчиком материалов.

4.  КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

4.1. При исполнении работ должны использоваться материалы, соответствующие требованиям ГОСТа, техническим характеристикам, сертификату изготовителя и требованиям, указанным в приложении №1 к Муниципальному контракту

5.  ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Заказчик имеет право:

5.1.1.  Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

5.1.2.  Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику.

5.1.3.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, требовать возмещения убытков, причиненных уклонением от выполнения обязательств или их ненадлежащим выполнением. А также предоставить сведения уполномоченному органу для внесения сведений о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

5.2.  Подрядчик обязан:

5.2.1  Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.

5.2.2.  По окончании работы передать ее результат и права на нее Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.

5.2.3.  Предоставить гарантию на выполненные работы 24 месяца.

5.2.4.  При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.2.5.  Подрядчик имеет право сдать объект досрочно.

5.3.  Заказчик обязан:

5.3.1.  В течение 10 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика.

5.3.2.  Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом, после подписания акта выполненных работ.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и иными нормативными актами.

6.2.Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если в период действия настоящего контракта произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение, а также вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.3.Стороны несут материальную ответственность в полном объеме друг перед другом, если был причинен ущерб одной из сторон по причине неправомерных действий (бездействии) при выполнении обязательств по настоящему контракту с составлением соответствующих актов и протоколов.

6.4.При несоблюдении Подрядчиком предусмотренных настоящим контрактом сроков выполнения работ, а также не устранение в согласованные сроки замечаний, Заказчик взимает неустойку в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту. Указанная в настоящем пункте неустойка удерживается Заказчиком из соответствующего платежа Подрядчику за выполненную работу и отражается в Акте сдачи - приемки выполненных работ.

6.5.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6.Уплата санкций не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему контракту.

6.7.Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия.

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1.Срок действия настоящего контракта определяется с « »_______ по « »______ 2009г.

7.2.Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда.

7.3.Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до окончания срока, в части платежей до фактического исполнения обязательств.

8.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1.При возникновении форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, стихийное бедствие и т. д.) стороны не несут ответственность за выплату неустойки и ведут поиск альтернативных способов исполнения обязательств по настоящему контракту с письменным уведомлением в течение 5 дней с момента возникновения вышеуказанной ситуации.

9.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

9.1.Споры, возникающие между сторонами по условиям настоящего контракта, разрешаются путем проведения переговоров, в случае не достижения соглашения в арбитражном суде.

9.2.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне.

9.3.После подписания настоящего контракта все предварительные договоренности по нему, переписка, предварительные соглашения о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся настоящего контракта, теряют юридическую силу.

9.4.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта, третий экземпляр контракта направляется в сектор муниципального заказа администрации Добрянского муниципального района для регистрации и хранения.

10.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

10.1 ЗАКАЗЧИК: МОУ «Дивьинская средняя общеобразовательная школа».	10.2 ПОДРЯДЧИК:
Юридический адрес: Добрянский район п. Дивья ИНН КПП Факс 8 (342
_______________ /./	_________________ / /
«____» ______________ 2009г. М. П.	«____» ____________ 2009г. М. П.