Извещение о проведении запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок

Наименование заказчика	Отдел образования администрации муниципального района Янаульский район
Почтовый адрес заказчика	РБ, г. Янаул, пер. Малышева 4 б
Адрес электронной почты заказчика	*****@***ru
Источник финансирования заказа	Бюджет муниципального района Янаульский район
	Предмет контракта (с указанием характеристик)	Капитальный ремонт кровли и наружной отделки здания филиала СОШ с. Барабановка в с. Рабак
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Согласно технического задания.
	Максимальная цена контракта	00 руб.
	Место поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг	адрес: РБ, Янаульский район с. Барабановка
	Условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг	в соответствии с условиями контракта
	Сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг	до 20 августа 2010 г.
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах	Включены
	Сроки оплаты товара, работ, услуг	В соответствии с контрактом
	Условия оплаты товара, работ, услуг	Оплата производится по мере финансирования из местного бюджета и других источников
	Место подачи котировочных заявок	РБ, г. Янаул, пер. Малышева 4 б
	Порядок подачи заявок на участие в котировке	В соответствии с Законом №94-ФЗ от 01.01.2001 г.
	Дата начала подачи заявок на участие в котировке цен	06.07.2010 г.
	Дата и время окончания подачи котировочных заявок	16.07.2010 г. 10.00 ч. местного времени
	Срок подписания контракта.	От 7 до 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Приложение: Форма котировочной заявки, техническое задание, проект муниципального контракта. К котировочной заявке приложить локальный расчет, копии свидетельства СРО, свидетельства о постановке на учет в налоговые органы.

Котировочная заявка

Дата ______________________

Кому ______________________

(наименование заказчика)

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен ______________________________________________________________

(наименование, фамилия, имя, отчество)

соглашаемся исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок по Капитальному ремонту кровли и наружной отделки здания филиала СОШ с. Барабановка в с. Рабак. Предлагаемая нами цена контракта составляет _______________ рублей.

Наши банковские реквизиты и идентификационный номер налогоплательщика: ___________________________________________________________________________.

Местонахождение (местожительства)____________________________________.

_________________ _______________________

(подпись, печать) (должность)

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

г. Янаул «____» _________ 2010 г.

МБОУ СОШ с. Барабановка именуемый в дальнейшем "Заказчик", . А. действующего на основании Устава, и ______________________ , действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту, в соответствии, с которым Подрядчик принимает на себя работу: Капитальному ремонту кровли и наружной отделки здания филиала СОШ с. Барабановка в с. Рабак.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с решением постоянной комиссии по размещению муниципального заказа по Отделу образования (протокол от «___» _____ 200___ г. №___)

2. Цена работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Контракту, в соответствии с протоколом соглашения о контрактной цене составляет _________________________ в ценах 2010 года.

2.2.  Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ. Оплата выполненных работ производится после подписания актов формы КС-2 и справок КС-3, по мере поступления бюджетных средств.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Сдача объемов выполненных работ осуществляется по мере выполнения и подписания актов сдачи-приемки работ, не позднее ____________ 2010 г.

3.2.Готовность объекта подтверждается подписанием Заказчиком акта ввода объекта.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Обязанности подрядчика.

4.1.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в

соответствии с условиями настоящего Контракта, с требованиями действующего законодательства и нормативных документов РФ.

4.1.2. Представлять Заказчику объёмы выполненных работ в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом.

4.1.3 Подрядчик обязан устранять замечания по выполненным объемам работ, выданным контролирующими органами в сроки, указанные в предписаниях.

4.1.4. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Подготовить материалы для открытия финансирования работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2.Обеспечить на основе представленных Подрядчиком документов, определенных в Контракте представление территориальному финансовому управлению на территории Янаульского района документов, необходимых для финансирования выполненных работ и произведенных затрат.

4.2.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием капитальных вложений, выделенных в соответствии с настоящим Контрактом и соблюдением договорной дисциплины.

4.2.4. Производить финансирование предусмотренных настоящим Контрактом работ в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств.

Убытки, понесенные Заказчиком, могут быть взысканы в полной сумме сверх установленной настоящим Контрактом неустойки.

5.3. Стороны предусматривают, что в случае возникновения спорных ситуаций или разногласий заинтересованная сторона должна направить нарочным, либо заказным письмом с уведомлением о получении, другой стороне претензию, составленную в письменной форме.

5.4. Ответ на претензию должен быть направлен в срок, указанный в претензии.

5.5. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения контракта форс-мажорных обстоятельств, в соответствии с законодательством РФ, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить. При наступлении таких обстоятельств Стороны должны в 3-х дневный срок известить о них друг друга в письменной форме.

6. Прекращение обязательств и расторжение контракта.

6.1 Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим Контрактом, прекращает указанные обязательства.

6.2 Настоящий Контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ или расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае уменьшения или прекращения финансирования из бюджета и иных источников.
При этом Заказчик оплачивает Подрядчик работы, выполненные до расторжения настоящего Контракта при преставлении подтверждающих материалов на выполненный объем работ.

6.3. Изменение условий контракта производится по взаимному согласию сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

7. Прочие условия.

7.1 Настоящий Контракт носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению физическим и юридическим лицам, не связанным с исполнением настоящего Контракта без согласия сторон.

7.2 Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7.3  Стороны устанавливают, что уступка прав требования по настоящему Контракту без

согласия всех сторон недопустима.

7.4.  При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны

обязаны в 5-ти дневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях.

7.5.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до

исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ и РБ.

8. Юридические адреса реквизиты и подписи сторон:

Заказчик: МБОУ СОШ с. Барабановка

Адрес: РБ, Янаульский район с. Барабановка

ИНН/ КПП: /

Л\с: в Администрации муниципального района Янаульский район

Подрядчик: ________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________________

Р/с :________________________________________________________________

Банк:_______________________________________________________________

БИК: _______________________________________________________________

Подписи сторон

Подрядчик: Заказчик:

________________________________ _____________________________

(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)

МП. М. П.

Техническое задание

Капитальный ремонт кровли и наружной отделки здания

Филиала СОШ с. Барабановка в с. Рабак.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кровля.
1	ТЕР2	Разборка покрытий кровель из: листовой стали	100 м2 покрытия	6,873
1,1	ТЕР4	Разборка обрешетки	100 м2	1,03
1,2	ТЕРр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали	100 м2	1,03
2	ТЕР3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	6,873
110,13 = 1 076,85 - 23,31 x 0,41 - 5 855,10 x 0,05 - 6,04 x 110
3	СЦМ0003	Пленка пароизоляционная	м2	7,22
4	ТЕР1	Резка стального профилированного настила	1 м реза	73
5	ТЕР2	Устройство кровли из профнастила окрашенного, в зависимости от сложности, по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	6,873
6	По счету	Профилированный лист оцинкованный окрашенный С-44 0,8 мм ГОСТ 24045: 3,6 = 44,44)	м2	770
7	СЦМ0011	Коньки 150х150х2000 оцинкованные	пог. м	56
Раздел 2. Потолки двух классов
8	ТЕРр	Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя	100 м2 перекрытия	0,88
9	ТЕРр	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из: досок	100 м2 перекрытий	0,88
Раздел 3. Наружная отделка здания.
10	ТЕРр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	6,37
Раздел 4. Внутренняя отделка двух классов.
12	ТЕРр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,05
13	ТЕРр	Окраска известковыми составами по: штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1,77
Раздел 5. Сантехнические работы.
14	ТЕРр	Демонтаж расширительного бака	100 шт.	0,01
15	ТЕР1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до: 0,1 м3	1 бак	1