Извещение о проведении запроса котировок

«СОГЛАСОВАНО» Руководитель управы Центрального административного округа Администрации города Тюмени _______________________ «____» _______________________ 2009

«УТВЕРЖДАЮ» Начальник управления муниципальных закупок Администрации города Тюмени _____________________ « ____» _______________________ 2009

Извещение о проведении запроса котировок

Способ размещения заказа	Запрос котировок
Регистрационный номер запроса котировок	417/09-зк
Предмет запроса котировок	Выполнение работ по разборке и сносу зданий
Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа	Отсутствие в реестре недобросовестных Поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Муниципальный заказчик	Управа Центрального административного округа Администрации города Тюмени
Почтовый адрес	6
Источник финансирования заказа	Бюджет города Тюмени
Форма котировочной заявки	Приложение к извещению о проведении запроса котировок № 000/09-зк. Котировочная заявка, подготовленная участником размещения муниципального заказа, а также вся документация, представленная с этой заявкой, должны быть оформлены машинописным текстом на русском языке. Котировочная заявка должна быть составлена по форме, установленной в Приложении к настоящему извещению; должна быть заверена печатью юридического лица (для юридических лиц), печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии) (для индивидуальных предпринимателей).
Проект муниципального контракта	Приложение к извещению о проведении запроса котировок № 000/09-зк
Информация об условиях контракта
Предмет контракта	Выполнение работ по разборке и сносу зданий
Максимальная цена контракта	469 630,41 руб.
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ	Выполнение строительных работ по разборке и сносу зданий на территории Центрального административного округа города Тюмени согласно локальным сметным расчетам (Приложения № 2,3 к извещению о проведении запроса котировок № 000/09-зк) Работы должны выполняться в соответствии с: - ФЗ от 01.01.2001 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - ФЗ от 01.01.2001 «Об охране окружающей среды»; - лицензией на «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», дающей право на осуществление следующих видов деятельности: расчистку территорий, разборку и демонтаж зданий и сооружений; - лицензией на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - «Правилами благоустройства города Тюмени», утвержденными решением Тюменской городской Думы . Подрядчик обязан: - выполнять работы в соответствие с нормативно-техническими требованиями, ГОСТ, СНиП, действующего законодательства, муниципальных правовых актов г. Тюмени; - обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, оборудованием, техникой, механизмами. - осуществлять вывоз отходов (мусора, продуктов горения) с места выполнения работ – не реже 1 раза в день. - ежедневно обеспечивать на месте производства работ выполнение мероприятий по пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды; -  обеспечивать соблюдение техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники, механизмов; - при невозможности выполнения работ, в течение 2 часов с момента установления обстоятельств, исключающих возможность их выполнения, письменно уведомить Заказчика и Получателя. - предоставить Заказчику, Получателю фотоматериалы о проделанной работе, подтверждающие выполнение обязательств по муниципальному Контракту в полном объеме; - после завершения работ привести место работы в надлежащее санитарное и эстетическое состояние в течение 1 дня. - сдать результаты выполненных работ Получателю в срок, не превышающий 3 календарных дней с момента заключения муниципального Контракта; - в случае обнаружения недостатков и дефектов в результатах выполненных работ, выявленных при их приемке, ухудшающих их результат, устранять их, в срок, не превышающий 24 часа с момента получения указания Заказчика, Получателя. Технология и безопасность выполнения работ, организация и охрана труда при выполнении работ должны соответствовать третьей части Строительных норм и правил Российской Федерации - СНиП 3.
Место выполнения работ	город Тюмень, Центральный административный округ ул. , ул. .
Сроки выполнения работ	В течение 3 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
Срок и условия оплаты выполнения работ	Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 календарных дней с момента получения Получателем подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета – фактуры. Обязательства сторон по муниципальному контракту возникают при условии выделения бюджетных ассигнований в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей	В стоимость муниципального контракта включаются все расходы, в т. ч.: -стоимость всех расходов согласно локальным сметным расчетам (Приложения №2,3 к извещению о проведении запроса котировок № 000/09-зк); - налоги, сборы, таможенные пошлины, и другие обязательные платежи.
Информация о запросе котировок
Место подачи котировочных заявок	«а»,
Срок подачи котировочных заявок	Рабочие дни с 04.12.2009 по 15.12.2009 с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (местного времени)
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	до 17.00 15.12.2009
Дата рассмотрения котировочных заявок	16.12.2009
Срок подписания победителем контракта	Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок № 000/09-зк

кому: Управление муниципальных закупок Администрации города Тюмени

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение муниципального заказчика - Управы Центрального административного округа Администрации города Тюмени № 000/09-зк, о проведении запроса котировок на выполнение работ по разборке и сносу зданий,

Мы (Я),

Наименование (для юридического лица) Ф. И.О. (для физического лица) (в случае если физическое лицо имеет статус индивидуального предпринимателя, необходимо указать данную информацию)
Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица)
Банковские реквизиты
Идентификационный номер налогоплательщика

Готовы (готов) выполнить работы на следующих условиях:

1. Цена работ, с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах:

Цена работ (муниципального контракта) включает в себя стоимость всех расходов согласно локальным сметным расчетам (Приложение ,3 к извещению о проведении запроса котировок № 000/09-зк), налоги, сборы, таможенные пошлины, и другие обязательные платежи и составляет ________ рублей ________(копеек).

Настоящей котировочной заявкой подтверждаем (подтверждаю) свое согласие на исполнение условий контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Подтверждаем (подтверждаю) свое соответствие требованию п.2 ч.2 ст.11 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

_________________________________/__________________/

должность подпись расшифровка

М. П. (для юридического лица)

__________________________________/_______________ / Ф. И.О. подпись

(для физического лица)

Индивидуальный предприниматель ___________________________/______________/

Ф. И.О. подпись

М. П.

(для индивидуального предпринимателя)

Котировочная заявка, подготовленная участником размещения муниципального заказа, а также вся документация, представленная с этой заявкой, должны быть оформлены машинописным текстом на русском языке.

Котировочная заявка должна быть заверена печатью юридического лица (для юридических лиц), печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии) (для индивидуальных предпринимателей).

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок № 000/09-зк

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Выполнение работ по сносу дома ( из бруса) по ул. , пострадавшего в результате пожара

Сметная стоимость строительных работ: 125 807,41 руб.

Средства на оплату труда: 1,899 тыс. руб.

Сметная трудоемкость: 91,28 чел. час.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2009г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
Всего	В том числе	Всего	В том числе
Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех	Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел
1	ТЕР3	Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий НР, (1739,9 руб.): 98%*0,94 от ФОТ (1888,73 руб.) СП, (963,25 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (1888,73 руб.)	100 м3 строительного объема, включая подвал	5,885 588,5/100	1168,9	144,86	1024,04	176,08	6878,98	852,5	6026,48	1036,23	15,51	91,28	12,37	72,8
вывоз мусора с прилегающей территории
4	СЦП1-3-33	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	142,417 588,5*0,242	2,96				421,55
5	СЦП	Сметные цены транспортировки массовых навалочных грузов, перевозимых автомобильным транспортом, расстояние перевозки, км: 20	1 т	142,417 588,5*0,242	20,61				2935,21
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	10235,74	852,5	6026,48	1036,23		91,28		72,8
Накладные расходы	1739,9
Сметная прибыль	963,25
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	9582,13					91,28		72,8
Перевозка грузов автомобильным транспортом	3356,76
Итого	12938,89					91,28		72,8
В том числе:
Машины и механизмы	6026,48
ФОТ	1888,73
Накладные расходы	1739,9
Сметная прибыль	963,25
Индекс перехода в текущие цены 4 кв.2009г. 12 938,89 * 8,24	45
Итого по разделу 1 Новый Раздел	45					91,28		72,8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	10235,74	852,5	6026,48	1036,23		91,28		72,8
Накладные расходы	1739,9
Сметная прибыль	963,25
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	9582,13					91,28		72,8
Перевозка грузов автомобильным транспортом	3356,76
Итого	12938,89					91,28		72,8
В том числе:
Машины и механизмы	6026,48
ФОТ	1888,73
Накладные расходы	1739,9
Сметная прибыль	963,25
Индекс перехода в текущие цены 4 кв.2009г. 12 938,89 * 8,24	45
НДС 18%	19190,96
ВСЕГО по смете	41					91,28		72,8

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок № 000/09-зк

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Выполнение работ по сносу 2-х этажного дома ( из бруса) по ул.

Сметная стоимость строительных работ: 343 823,00 руб.

Средства на оплату труда: 7,827 тыс. руб.

Сметная трудоемкость: 585,27 чел. час.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2009г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
Всего	В том числе	Всего	В том числе
Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех	Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Снос многоквартирного 2-х этажного, жилого дома из бруса
1	ТЕР3	Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий НР, (2855 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (3797 руб.) СП, (1519 руб.): 40% от ФОТ (3797 руб.)	100 м3 строительного объема, включая подвал	11,83	1168,9	144,86	1024,04	176,08	13828	1714	12114	2083	15,51	183,48	12,37	146,34
вывоз мусора с прилегающей территории
4	СЦП1-3-33	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	286,286 1183*0,242	2,96				847
5	СЦП	Сметные цены транспортировки массовых навалочных грузов, перевозимых автомобильным транспортом, расстояние перевозки, км: 20	1 т	286,29	20,61				5900
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	20575	1714	12114	2083		183,48		146,34
Накладные расходы	2855
Сметная прибыль	1519
Итоги по разделу 1 Снос многоквартирного 2-х этажного, жилого дома из бруса :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	18202					183,48		146,34
Перевозка грузов автомобильным транспортом	6747
Итого	24949					183,48		146,34
В том числе:
Машины и механизмы	12114
ФОТ	3797
Накладные расходы	2855
Сметная прибыль	1519
Индекс перехода в текущие цены 4 кв.2009г. 24 949 * 8,24	205580
Итого по разделу 1 Снос многоквартирного 2-х этажного, жилого дома из бруса	205580					183,48		146,34
Раздел 2. Снос холодных пристроев ( сарай 45,5 м3, туалет 16,5 м3)
6	ТЕР3	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов ( сарай = 21,65 м2, туалет =9,7 м2) НР, (288 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (383 руб.) СП, (153 руб.): 40% от ФОТ (383 руб.)	10 м2 площади застройки	3,13	122,29	122,29			383	383			13,96	43,69
7	СЦП1-3-33	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	14,136 62*0,228	2,96				42
8	СЦП	Сметные цены транспортировки массовых навалочных грузов, перевозимых автомобильным транспортом, расстояние перевозки, км: 20	1 т	14,136	20,61				291
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	716	383				43,69
Накладные расходы	288
Сметная прибыль	153
Итоги по разделу 2 Снос холодных пристроев ( сарай 45,5 м3, туалет 16,5 м3) :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	824					43,69
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	42
Перевозка грузов автомобильным транспортом	291
Итого	1157					43,69
В том числе:
ФОТ	383
Накладные расходы	288
Сметная прибыль	153
Индекс перехода в текущие цены 4 кв.2009г. 1 157 * 8,24	9534
Итого по разделу 2 Снос холодных пристроев ( сарай 45,5 м3, туалет 16,5 м3)	9534					43,69
Раздел 3. Новый Раздел
9	ТЕР1	Демонтаж заборов и столбов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР, (2309 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (3071 руб.) СП, (1228 руб.): 40% от ФОТ (3071 руб.)	100 м2 забора	2,03	2022,05	1436,45	585,6	76,29	4105	2916	1189	155	148,24	300,93	5,376	10,91
9,1	ТЕР1	Устройство ворот с установкой столбов глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР, (433 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (576 руб.) СП, (230 руб.): 40% от ФОТ (576 руб.)	100 м2 ворот	0,22	4047,04	2406,26	1640,78	213,62	890	529	361	47	259,856	57,17	14,792	3,25
Н	1.	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0	5325,42
10	СЦП1-3-33	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	2,4852 10,9*0,228	2,96				7
11	СЦП	Сметные цены транспортировки массовых навалочных грузов, перевозимых автомобильным транспортом, расстояние перевозки, км: 20	1 т	2,4852	20,61				51
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	5053	3445	1550	202		358,1		14,16
Накладные расходы	2743
Сметная прибыль	1459
Итоги по разделу 3 Новый Раздел :
Деревянные конструкции	9197					358,1		14,16
Перевозка грузов автомобильным транспортом	58
Итого	9255					358,1		14,16
В том числе:
Машины и механизмы	1550
ФОТ	3647
Накладные расходы	2743
Сметная прибыль	1459
Индекс перехода в текущие цены 4 кв.2009г. 9 255 * 8,24	76261
Итого по разделу 3 Новый Раздел	76261					358,1		14,16
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	26344	5542	13664	2285		585,27		160,5
Накладные расходы	5886
Сметная прибыль	3131
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	19026					227,17		146,34
Перевозка грузов автомобильным транспортом	6805
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	42
Перевозка грузов автомобильным транспортом	291
Деревянные конструкции	9197					358,1		14,16
Итого	35361					585,27		160,5
В том числе:
Машины и механизмы	13664
ФОТ	7827
Накладные расходы	5886
Сметная прибыль	3131
Индекс перехода в текущие цены 4 кв.2009г. 35 361 * 8,24	291375
НДС 18%	52448
ВСЕГО по смете	343823					585,27		160,5

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок № 000/09-зк

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____________

на выполнение работ по разборке и сносу зданий

г. Тюмень « _____» ________________ 2009 г.

Управа Центрального административного округа Администрации города Тюмени, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя управы , действующего на основании Положения об управе Центрального административного округа, утвержденного распоряжением Главы Администрации города Тюмени от 01.01.2001 , с одной стороны, и _____________________________, зарегистрированное в _________________________________________________________ за основным государственным регистрационным номером ____________________________ (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ № _______ от_______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________, действующего (ей) на основании ___________________________________, с другой стороны, и Муниципальное учреждение «Служба заказчика по благоустройству, внешнему виду зданий, сооружений и обслуживанию населения Центрального административного округа», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице директора , действующего (ей) на основании Устава, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт на поставку товаров (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания котировочной комиссии от ____________ № ___________ по запросу котировок № 000/09-зк на размещение муниципального заказа на выполнение работ по разборке и сносу зданий.

Настоящий Контракт заключен в соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок и котировочной заявкой Подрядчика – Победителя запроса котировок.

1.2. Согласно настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, Получателя выполнить строительные работы по разборке и сносу зданий (далее - Работы) на территории Центрального административного округа города Тюмени в соответствии с Приложениями №№1,2 к настоящему Контракту, а Получатель обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с:

- локальными сметными расчетами (Приложения № № 1,2 к настоящему Контракту);

- ФЗ от 01.01.2001 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ФЗ от 01.01.2001 «Об охране окружающей среды»;

- лицензией на «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», дающей право на осуществление следующих видов деятельности: расчистку территорий, разборку и демонтаж зданий и сооружений;

- Лицензией на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- «Правилами благоустройства города Тюмени», утвержденными решением Тюменской городской Думы .

Технология и безопасность выполнения работ, организация и охрана труда при выполнении работ должны соответствовать третьей части Строительных норм и правил Российской Федерации - СНиП 3.

1.4. Работы подрядчиком выполняются лично. Привлечение субподрядных организаций не допускается.

1.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость всех расходов согласно локальным сметным расчетам (Приложения №№ 1,2 к настоящему Контракту), таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи и составляет ________ (___________) рублей.

2.2. Источник финансирования – бюджет города Тюмени.

2.3. Цена Контракта является фиксированной на весь период действия настоящего Контракта.

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

2.4. Лимиты бюджетных обязательств по настоящему Контракту составляют _____________ (________________) рублей. Выполнение работ по настоящему Контракту осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств.

При изменении лимитов бюджетных обязательств со стороны Департамента финансов и налоговой политики Администрации г. Тюмени, сумма лимитов бюджетных обязательств по настоящему контракту подлежит корректировке посредством заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой его частью.

2.5. Обязательства сторон по настоящему Контракту возникают при условии выделения бюджетных ассигнований в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления Получателем денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.7. Оплата производится в течение 5 календарных дней с момента получения Получателем подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета – фактуры.

3.  СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.  Срок выполнения работ: В течение 3 календарных дней с момента заключения муниципального Контракта.

3.2.  Досрочное выполнение работ возможно по согласованию с Заказчиком, Получателем.

3.3.  Место выполнения работ: город Тюмень, Центральный административный округ, ул. , ул. .

4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, необходимыми материалами, оборудованием, техникой, механизмами и выполнить объемы работ, предусмотренные локальными сметными расчетами (Приложения № № 1,2 к настоящему Контракту).

4.2. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Лицо, на которое возложена обязанность по поставке материалов, необходимых для выполнения работ, несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

4.3. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

4.4. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для выполнения работ по настоящему Контракту материалов и оборудования до подписания акта приемки выполненных работ.

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. осуществлять финансовый контроль исполнения условий настоящего Контракта со стороны Получателя, в частности целевое использование денежных средств, выделенных Получателю в соответствии с настоящим Контрактом.

5.1.2. в любое время проверять выполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, в том числе с выездом уполномоченных представителей Заказчика к месту производства работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.3. требовать от Получателя, Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.4. требовать от Получателя и Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Контракту. Подрядчик, Получатель обязаны предоставить соответствующую документацию в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

5.1.5. определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением Подрядчиком выполнения работ.

5.1.6. вести учет допущенных Подрядчиком, Получателем нарушений обязательств по настоящему контракту, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

5.1.7. привлекать Подрядчика, Получателя к ответственности за нарушение ими условий настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством.

5.1.8. координировать действия Получателя, Подрядчика по организации выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. предоставить Получателю, Подрядчику всю необходимую для выполнения обязательств по Контракту информацию, документацию и данные по вопросам выполнения работ.

5.2.2. своевременно извещать Получателя, Подрядчика обо всех изменениях, касающихся объемов выполняемых работ.

5.2.3. осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ и их качеством, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, Получателя.

Заказчик в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего Контракта, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, Получателю.

5.2.4. в случае обнаружения отступлений от условий настоящего Контракта и иных недостатках обнаруженных в ходе выполнения работ или сдаче-приемке работ, своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику, Получателю.

5.2.5. согласовать места складирования строительных отходов (мусора), временных площадок для хранения строительных материалов.

5.2.6. выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ

6.1. Получатель вправе:

6.1.1. осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством и объемом выполняемых работ, их соответствием нормативно-техническими требованиям, ГОСТ, СНиП, действующего законодательства, муниципальных правовых актов г. Тюмени, соблюдением сроков их выполнения Подрядчиком,

6.1.2. назначить полномочного представителя для контроля качества выполненных работ и их приемки;

6.1.3. проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Контракту, в том числе с выездом уполномоченных представителей Получателя по месту нахождения Подрядчика или месту выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.4. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с расчетами затрат на выполнение объемов работ, предусмотренных настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.5. требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с расчетами затрат на выполнение работ.

6.1.6. определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

6.1.7. привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ.

6.1.8. не производить полностью или частично приемку объемов работ, если не выполнен один из видов работ, входящих в комплекс.

6.1.9. осуществлять приемку досрочно выполненных работ.

6.1.10. отказаться от подписания акта выполненных работ в связи с неуплатой Подрядчиком штрафных санкций (неустойки).

6.1.11. в случае выполнения Подрядчиком объемов работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, отказаться от их оплаты.

6.1.12. координировать действия Подрядчика при выполнении работ по настоящему Контракту;

6.1.13. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Получатель обязан:

6.2.1.предоставить Подрядчику всю информацию и документацию необходимую для полного и эффективного выполнения работ по настоящему Контракту.

6.2.2.назначить представителя, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности Подрядчика при выполнении работ.

6.2.3.проверять ход и качество выполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе с выездом уполномоченных представителем Получателя к месту выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.4.осуществлять контроль за качеством выполнения работ и надлежащим оформлением рабочей и исполнительной документации.

6.2.5.своевременно извещать Подрядчика обо всех изменениях, касающихся объемов работ.

6.2.6.при выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований к качеству работ, предусмотренных обязательными для сторон нормами и правилами, дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений и устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов);

6.2.7.в случае обнаружения недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, ухудшающих их результат, составить двухсторонний акт с перечнем недостатков, требовать от Подрядчика безвозмездного их устранения в срок, не превышающий 24 часа;

6.2.8.рассматривать акты о приемке выполненных работ в течение 2 рабочих дней с момента их предоставления Подрядчиком, принимать выполненные Подрядчиком работы путем подписания актов, либо направить мотивированный отказ от принятия работ в письменной форме;

6.2.9.своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2.10. предоставлять Заказчику и уполномоченным Заказчиком третьим лицам информацию и документацию, в том числе финансово-экономическую, для проверки хода и качества выполнения работ и целевого использования денежных средств;

6.2.11. определить места складирования строительных отходов (мусора), временных площадок для хранения строительных материалов.

6.2.12. выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации

7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Подрядчик вправе:

7.1.1. запрашивать и получать от Заказчика, Получателя всю информацию, необходимую для полного, своевременного и качественного выполнения обязательств по настоящему Контракту;

7.1.2. требовать своевременного подписания Получателем актов о приемке выполненных работ по настоящему Контракту

7.1.3. требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным представителями Получателя и Подрядчиком актом о приемке выполненных работ по настоящему Контракту

7.1.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик не имеет права:

7.2.1. без согласия Заказчика, Получателя менять адрес выполнения работ и перевыполнять объемы работ, определенные суммой затрат, указанных в Контракте;

7.2.2. привлекать к выполнению работ лиц, не имеющих соответствующих документов, иностранных граждан, лиц без гражданства при отсутствии у этих лиц разрешения на работу.

Всю ответственность за привлечение к выполнению работ по настоящему Контракту иностранных граждан, лиц без гражданства при отсутствии у этих лиц разрешения на работу несет Подрядчик.

7.3. Подрядчик обязан:

7.3.1. выполнять работы в соответствие с нормативно-техническими требованиям, ГОСТ, СНиП, действующего законодательства, муниципальных правовых актов г. Тюмени;

7.3.2. обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, оборудованием, техникой, механизмами.

7.3.3. в случае необходимости согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение при производстве работ

7.3.4. осуществлять вывоз отходов (мусора, продуктов горения) с места выполнения работ – не реже 1 раза в день.

7.3.5. ежедневно обеспечивать на месте производства работ выполнение мероприятий по пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды;

7.3.6. обеспечивать соблюдение техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники, механизмов;

7.3.7. при невозможности выполнения работ, в течение 2 часов с момента установления обстоятельств, исключающих возможность их выполнения, письменно уведомить Заказчика и Получателя.

7.3.8. немедленно извещать Заказчика, Получателя о возникновении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок

7.3.9. предоставлять Заказчику, Получателю и уполномоченным Заказчиком, Получателем третьим лицам информацию и документацию Подрядчика, финансово-экономическую, для проверки хода и качества выполнения работ и целевого использования денежных средств.

7.3.10. информировать Заказчика, Получателя о ходе выполнения работ.

7.3.11. исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, Получателя, если они не противоречат условиям Контракта

7.3.12. предоставить Заказчику, Получателю фотоматериалы о проделанной работе, подтверждающие выполнение обязательств по настоящему Контракту в полном объеме;

7.3.13. после завершения работ привести место работы в надлежащее санитарное и эстетическое состояние в течение 1 дня.

7.3.14. сдать результаты выполненных работ Получателю в срок, не превышающий 3 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта;

7.3.15. в случае обнаружения недостатков и дефектов в результатах выполненных работ, выявленных при их приемке, ухудшающих их результат, устранять их, в срок, не превышающий 24 часа с момента получения указания Заказчика, Получателя.

7.3.16. выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации

8.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.2. Все работы должны быть закончены в установленные настоящим контрактом сроки, включая подготовку актов о приемке выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

8.3. Акты о приемке выполненных работ в полном объеме должны быть составлены, подписаны уполномоченным представителем Подрядчика и предоставлены Получателю в срок, не превышающий 3 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.

Объемы работ считаются выполненными и принятыми после подписания представителями сторон актов о приемке выполненных работ.

8.4. Заказчик, Получатель или уполномоченные ими лица имеют право беспрепятственного допуска ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

8.5. Получатель имеет право не производить полностью или частично приемку объемов выполненных работ, если не выполнен один из видов работ, входящий в комплекс.

8.6.Приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества, требованиям, установленным настоящим Контрактом осуществляет Получатель.

8.7. Подрядчик организует сдачу-приемку работ за свой счет.

8.8. В порядке контроля за ходом и качеством выполнения работ по требованию Заказчика, Получателя Подрядчик представляет необходимую документацию, относящуюся к работам, и создает условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Контракту.

8.9. Работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком, Получателем после подписания представителями сторон акта о приемке выполненных работ.

8.10.  После подписания акта о приемке выполненных работ представителями Получателя, Подрядчика, Получатель несет ответственность за достоверность данных, указанных в акте о приемке выполненных работ.

8.11.  В случае обнаружения недостатков в результатах выполненных работ, выявленных при их приемке, ухудшающих их результат, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок Акт о приемке выполненных работ подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

8.12.  Сдача – приемка результатов работ, выполненных Подрядчиком досрочно, осуществляется по согласованию с Получателем.

8.13.  В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Получатель вправе досрочно принять и оплатить работы по цене контракта.

8.14.  Передача оформленной в установленном порядке документации по выполняемым работам осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

8.15.  Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иного используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, а также результата выполненных работ до их приемки несет Подрядчик.

С момента передачи результата выполненных работ в соответствие с условиями настоящего Контракта риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ переходит от Подрядчика к Получателю.

9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком, Получателем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от окончательной цены контракта.

При несвоевременной оплате (просрочке оплаты) выполненных работ, в соответствии с п. 2.7. настоящего Контракта, в случае отсутствия финансирования со стороны департамента финансов и налоговой политики Администрации города Тюмени, либо отсутствия средств на расчетном счете, санкции в виде штрафов, пеней, возмещение иного ущерба, возникшего из указанных выше обстоятельств, в отношении Получателя не налагаются, основанием для изменения сроков и объемов выполнения работ Подрядчиком – не являются.

9.3. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечено неустойкой.

В случае нарушения условий Контракта, в том числе за превышение сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации, а также иной просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Получатель вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,1 % от цены контракта (но не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБРФ действующей на день уплаты), за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств.

Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

9.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, Получателем за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом и в обязательных для сторон нормах и правилах, ответственность за выполненные объемы работ, за качественное и своевременное строительство объекта, соблюдение финансовой и договорной дисциплины.

9.5. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и обязан устранить выявленные недостатки и дефекты своими силами и за свой счет в течение установленного срока.

9.6. Подрядчик по требованию Получателя своими средствами и за свой счет в срок, определенный настоящим Контрактом устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ. В случае не устранения указанных недостатков, в установленный настоящим Контрактом срок, Получатель вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,1 % от цены контракта (но не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБР действующей на день уплаты), за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств.

Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

9.7. Если во время выполнения обязательств по Контракту станет очевидным, что обязательства не будут выполнены надлежащим образом, Получатель вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

9.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.9. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другие Стороны об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

9.10. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах ведет к аннулированию прав соответствующей стороны ссылаться на них в будущем.

9.11. Если обстоятельства, указанные в п. 9.8. настоящего Контракта, будут длиться более 10 дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.12. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами, законное право которых было им нарушено при выполнении работ, и за свой счёт возмещает убытки, причинённые ненадлежащим исполнением и (или) не исполнением обязанностей, в установленном законом порядке.

9.13. Подрядчик несет административную, материальную и уголовную ответственность в случае нарушения им требований действующего законодательства при выполнении обязательств по настоящему Контракту (в том числе при ДТП, и ДТП, произошедших по вине Подрядчика).

10.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

10.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.  СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2009 г., а в части исполнения принятых по настоящему контракту обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

11.2. Изменение и дополнение положений настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11.2. Обо всех изменениях, касающихся юридического адреса, банковских реквизитов и форм собственности предприятий, стороны уведомляют друг друга в письменном виде, в течение 3-х календарных дней.

11.3. Предложение об изменении условий Контракта рассматриваются сторонами в течение 5 рабочих дней со дня их получения.

11.4. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены

12.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

12.3. Письма, уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

12.4. Настоящий Контракт составлен на __________ листах, в 4 (Четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон и специально уполномоченного органа.

12.5. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Приложение Локальный сметный расчет «на выполнение работ по сносу 2-х этажного дома (из бруса) по ул. »

- Приложение Локальный сметный расчет «на выполнение работ по сносу дома (из бруса) по пострадавшего в результате пожара»

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик	Подрядчик
Получатель

Приложение к муниципальному контракту

Локальный сметный расчет «на выполнение работ по сносу 2-х этажного дома (из бруса) по ул. »

Приложение к муниципальному контракту

Локальный сметный расчет «на выполнение работ по сносу дома (из бруса) по пострадавшего в результате пожара»