ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
26.08.2009г. г. Псков
Уважаемые господа!
Управляющая организация 16», расположенная по адресу: г. Псков, ул. А. Алехина д.12 (далее – Заказчик) объявляет конкурсный отбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, находящегося по адресу: г. Псков, ул. А. Алехина д.1
Контактное лицо: , тел.
Предмет конкурсного отбора: выполнение работ по капитальному ремонту утепление фасада МКД
по перечню и объемам работ, в соответствии с требованиями к производству работ, установленными в техническом задании.
Требования Заказчика к участнику конкурсного отбора (подрядчику, подрядной организации):
- подрядная организация не должна находиться в процессе ликвидации, признания банкротом по решению арбитражного суда и в ее отношении не должно быть открыто конкурсное производство (решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства в случае, если от имени подрядной организации действует индивидуальный предприниматель);
- деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;
- наличие выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальных сайтах Псковской области и муниципального образования «Город Псков» извещения о проведении конкурсного отбора;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
- наличие у подрядной организации лицензии на производство работ, на которые подается заявка;
- наличие сметного обоснования цены капитального ремонта многоквартирного дома согласно МДС . «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
- наличие обосновывающих расчетов (смета выполнена в независимой экспертной организацией) при снижении максимальной цены контракта более чем на 20% и пояснения к смете (по каким позициям произведено снижение).
Максимальная цена контракта: рублей.
Цена контракта включает НДС, прочие расходы, сборы и другие обязательные платежи.
Место выполнения работ: город Псков, улица А. Алехина д.1
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта на выполнение работ по капитальному ремонту в течение 30 календарных дней.
Форма, срок и порядок оплаты капитального ремонта: по безналичному расчету по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
Место и форма подачи заявок: заявки и пакет документов, указанных в настоящем извещении в разделе «Требования заказчика к участнику конкурсного отбора (подрядчику, подрядной организации)», подаются в письменном виде по установленной форме в рабочие дни (время приема заявок) по адресу: г. Псков ул. А. Алехина д.12
Дата и время начала срока подачи заявок:26 августа 2009 года
Дата и время окончания срока подачи заявок: 31 августа 2009 года в 17 часов 00 минут 2009 года.
Дата, время и место (адрес) рассмотрения и оценки заявок: 1 сентября 2009 года в 15 часов 00 минут г. Псков ул. А. Алехина д.12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
По капитальному ремонту утепление фасада по адресу: г. Псков ул. А. Алехина д.1
|
1 |
Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа |
361 м2 |
|
2 |
Установка элементов каркаса из бруса 50*100мм |
4,2 м3 |
|
3 |
Заполнение каркаса пенополистеролом в 2 слоя (общая толщина утеплимм) |
361 м2 |
|
4 |
Обрамление профилированных листов уголком |
201,6 м. п. |
|
Проектная документация | ||
|
Государственная экспертиза проектной документации |
Требования к производству работ: работы производятся в соответствии со СНиП, сметной документацией и календарным планом выполнения работ, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.
При производстве работ используются материалы, имеющие действующие сертификаты качества.
Гарантия качества на выполненные работы составляет:
- для инженерных сетей и фасадов домов не менее двух лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ, указанных в настоящем Извещении;
- для кровель домов не менее пяти лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ, указанных в настоящем Извещении.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
от_____________ исх. № ______
В 16»
г. Псков ул. А. Алехина д. 12
(наименование, адрес заказчика)
Подрядная организация: ______________________________________________________
(указывается: наименование, адрес нахождения, Ф. И.О. руководителя - для юридических лиц; паспортные данные, место жительства – для индивидуальных предпринимателей (физических лиц)
Банковские реквизиты __________________________________________________________
Контактное лицо, телефон/факс __________________________________________________
Срок действия нашей заявки: в течение всего периода выполнения работ.
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении конкурсного отбора подрядной организации на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту (далее – извещение)
(фирменное наименование (название) юридического лица, Ф. И.О. физического лица)
_____________________________________________________________________________
(далее – подрядная организация, участник конкурсного отбора)
в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного юридического лица)
сообщает о решении принять участие в конкурсном отборе для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ____________________________ на условиях, (адрес)
установленных в извещении.
Настоящей заявкой подрядная организация подтверждает, что в отношении:
(фирменное наименование (название) юридического лица, Ф. И.О. физического лица)
- не проводится процедура ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица, и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- Дополнительно подрядная организация сообщает следующие сведения:
|
Текущая загрузка Участника (наличие заключенных договоров подряда, субподряда) на выполнение работ.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения о квалификации работников участника конкурсного отбора
|
- выписку из Единого государственного Реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальных сайтах Псковской области и муниципального образования «Город Псков» извещения о проведении конкурсного отбора;
- выписку из Единого государственного Реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальных сайтах Псковской области и муниципального образования «Город Псков» извещения о проведении конкурсного отбора;
- копию заверенной лицензии на производство работ;
- сведения о наличии производственно-технической базы;
- сведения о наличии у подрядной организации опыта работы на производство работ в соответствии с лицензией, на которые подается данная заявка, не менее 1-го года.
В случае признания победителем конкурсного отбора по капитальному ремонту многоквартирного дома _______________________________________________________
(фирменное наименование (название) юридического лица, Ф. И.О. физического лица)
обязуется подписать с заказчиком контракт на выполнение работ по цене контракта, предложенной победителем конкурсного отбора, и на условиях, которые предусмотрены настоящей заявкой на участие в конкурсном отборе и в извещении о проведении конкурсного отбора подрядной организации.
Подрядная организация _____________________________________________________
(фирменное наименование (название) юридического лица, Ф. И.О. физического лица)
обязуется выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома (указать адрес) в соответствии с техническим заданием, указанным в извещении о проведении конкурсного отбора подрядных организаций:
|
1 |
Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа |
361 м2 |
|
2 |
Установка элементов каркаса из бруса 50*100мм |
4,2 м3 |
|
3 |
Заполнение каркаса пенополистеролом в 2 слоя (общая толщина утеплимм) |
361 м2 |
|
4 |
Обрамление профилированных листов уголком |
201,6 м. п. |
|
Проектная документация | ||
|
Государственная экспертиза проектной документации |
Примечание: Обоснование цены согласно МДС . «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ» обязательно.
Предлагаемая цена контракта (с НДС) _______________________________рублей
(сумма цифрой и прописью)
Работы производятся в соответствии со СНиП, сметной документацией и календарным планом выполнения работ, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта. При производстве работ используются строительные материалы, имеющие действующие сертификаты качества. Гарантия качества на выполненные работы составляет:
- для инженерных сетей и фасадов домов не менее двух лет с момента подписания акта о
приемке работ, указанных в Извещении;
- для кровель домов не менее пяти лет с момента подписания акта о приемке работ, указанных в Извещении.
Адрес выполнения работ: город Псков, ул. ________________________________
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта на выполнение работ по капитальному ремонту вышеуказанного дома в течение 30 календарных дней.
Форма, срок и порядок оплаты: по безналичному расчету по мере поступления средств на расчетный счет заказчика.
В случае признания нашей заявки выигравшей до подписания контракта, настоящая заявка вместе с экземпляром протокола рассмотрения и оценки заявок будут выполнять роль обязательного контракта между нами и заказчиком. Обязуемся по требованию заказчика представить сведения и документы, необходимые для заключения контракта.
Руководитель юридического лица (физическое лицо) /__________/
М. П.
Главный бухгалтер /__________/
М. П
Проект контракта
Контракт № _____
г. Псков «___» _________ 2009 г.
Управляющая организация _____________, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________________________ и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о следующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий Контракт заключен на основании протокола о выборе подрядной организации № _______ от ___________ по итогам конкурсного отбора подрядных организаций.
1.2. Подрядчик принимает на себя выполнение подрядных работ по капитальному ремонту (наименование работ) по адресу: г. Псков, (адрес) в соответствии с конкурсной документацией, проектно-сметной документацией являющейся неотъемлемой частью Контракта, утвержденными в установленном порядке, определяющими объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
1.3. Заказчик принимает на себя обязательства принять выполненные работы и обеспечить оплату в установленные сроки.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.2. настоящего Контракта, собственными силами, средствами с использованием собственных материалов. Выполнение отдельных видов работ возможно силами привлеченных субподрядных организаций.
1.5. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
1.1. Стоимость подлежащих выполнению работ (далее – цена Контракта) по настоящему Контракту составляет _______________ руб.
(___________________________________________), в том числе НДС _________________
(_________________________________).
2.2. Цена Контракта не может быть изменена в одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
2.3. В случае изменения объема подлежащих выполнению работ или их стоимости по соглашению сторон может быть, соответственно, изменена цена работ, установленная в соответствии с настоящим Контрактом, которая оформляется дополнительным соглашением с приложением актов на дополнительные работы, ведомости объемов работ и сметы в пределах цены договора, при этом изменение цены Контракта, возможно, не более чем на 10%, но не выше максимальной цены указанной конкурсной документации.
2.4. Работы производятся по соглашению сторон, без авансового платежа или с авансовым платежом в размере 20% от цены Контракта.
2.5. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются акты приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и иные, предусмотренные законодательством документы.
2.6. Окончательный расчет должен быть произведен не позднее 30 банковских дней с момента подписания Акта о приеме объекта в эксплуатацию.
2.7. Финансирование работ по данному Контракту осуществляется из средств, предусмотренных в рамках реализации областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году» на территории Псковской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
2.8. По соглашению сторон возможна отсрочка выплат средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома для собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:
Начало -_____________________2009г.;
Окончание - _________________2009 года.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательства:
4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки установленные настоящим Контрактом.
4.1.2. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. Обеспечить уборку территории, прилегающей к объекту выполнения работ.
4.1.3. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполнении работ после сдачи объекта в эксплуатацию. Охрана объекта в период выполнения работ обеспечивается самостоятельно.
4.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, предоставлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. При передаче указанных в настоящем пункте функций Заказчику-застройщику заключить с ним Контракт.
4.1.5. Вести работы по настоящему Контракту при наличии действующих лицензий и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. В случае прекращения действия лицензии или приостановки её действия Подрядчик в течение 3 дней обязан уведомить об этом Заказчика.
4.1.6. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации только с письменного согласия Заказчика и нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
4.1.7. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии, а также Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию.
4.1.8. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 3 дней вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.Заказчик принимает на себя обязательства:
4.2.1 обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.
4.2.2 осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.3. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и осуществить приемку их результатов с оформлением акта приемки в эксплуатацию. Обеспечить эксплуатацию установленного оборудования квалифицированным персоналом.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
5.1. Гарантии качества распространяются на конструктивные элементы в соответствии с гарантиями заводов-изготовителей, а на работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика-застройщика. Гарантийный срок продлевается в этом случае соответственно на период устранения дефектов.
5.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта либо повреждения возникшего вследствие нарушения правил эксплуатации объекта.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией.
6.2. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. При завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
7.2. Заказчик в срок не позднее 3 дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и государственной приемочной комиссии.
7.3. Сдача объекта в эксплуатацию Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами и утвержденным Заказчиком.
7.4. Приемке должны предшествовать предварительные испытания, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц. Приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Результаты испытаний оформляются соответствующим документом.
7.5. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и сроки их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
7.6. Датой сдачи объектов реконструкции и строительства в эксплуатацию считается дата утверждения акта приемочной комиссии.
7.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки недостатков – с момента устранения.
7.8. После приемки в эксплуатацию объект становится собственностью Заказчика при условии полной оплаты работ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При возникновении претензий по выполняемым работам Заказчик обязан предъявить претензию в установленном порядке.
8.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.3. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,03% от установленной настоящим Контрактом цены невыполненных работ за каждый день просрочки.
8.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств.
8.5. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, произошедшие по вине Подрядчика, оплачиваются им самостоятельно, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием обязательств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
9.2. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 9.1, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих доказательств в пятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Изменение условий Контракта, его дополнение и расторжение возможно по согласованию сторон.
10.2. В случае внесения дополнений или изменений по данному Контракту заключается дополнительное соглашение, действительное при подписании двумя сторонами и совершённое в письменной форме.
10.3. Стороны обязуются не разглашать сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, в том числе Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, без письменного разрешения Заказчика.
10.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика;
- трехкратного нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, согласно утвержденному графику выполнения работ;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирования лицензий, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.5. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один – для уполномоченного органа.
10.6. В случае возникновения спора стороны урегулируют отношения путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены в течение 10 дней с момента получения претензии. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Псковской области в соответствии с нормами действующего законодательства.
10.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств в полном объеме.
11.2. В отношении гарантийных обязательств настоящий Контракт действителен на весь срок гарантии.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
________________(фамилия, И. О.) _______________(фамилия, И. О.)
(печать) (печать)
