Извещение о проведении запроса котировок

Заказчик: ФГУ «Вологодский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Почтовый адрес: Россия, а; Е-mail: *****@***ru

Источник финансирования: внебюджетные средства

Форма котировочной заявки: Приложение

Информация о запросе котировок:

Предметом запроса котировок являются работы по ремонту лестничной клетки и коридора 2 этажа здания метрологического корпуса ФГУ «Вологодский ЦСМ», расположенного по адресу г. Вологда, ул. а

№ п/п

Наименование работ

Объем

1.   

Демонтаж старой облицовки на стенах

12м2

2.   

Выравнивание стен под оклейку обоями

80м2

3.   

Отделка гипсокартоном стены на площадке 1 этажа

5,7м2

4.   

Оклеивание стен стеклообоями с последующей окраской

112,7м2

5.   

Отделка керамогранитом ступеней лестницы

19м2

6.   

Отделка нижней части стен плинтусом из керамогранита

3м2

7.   

Установка технологического лючка 30х40см для обслуживания тел. Линии (1 этаж)

1шт.

8.   

Демонтаж декоративной отделки радиаторов отопления

4,35м2

9.   

Окраска радиаторов и труб отопления

18 м2

10.   

Установка съемных декоративных экранов на радиаторы отопления

3шт.

11.   

Демонтаж и установка у запасного выхода новой двери (ширина 800мм, шпон)

1шт.

12.   

Монтаж подвесного потолка над лестничной клеткой

16,8м2

13.   

Декоративная отделка лаза на чердачное помещение

1м2

14.   

Окраска металлической лестницы на чердак

2м2

15.   

Установка защитного пояса из ламинированных ДСП на стенах шириной 20см

26м

16.   

Демонтаж деревянных шкафов для пожарных кранов

2шт.

17.   

Монтаж новых метал. шкафов для пожарных кранов ШПК-310 (или эквивалент)

2шт.

18.   

Отделка панелями из алюминия нижней части лестничного марша

8,7м2

19.   

Демонтаж перил-ограждений

9,5м. п.

20.   

Штробление стен, укладка кабелей, их заделка

3м

21.   

Установка новых светильников с энергосберегающими лампами

4шт.

22.   

Замена щитов освещения

3 шт.

23.   

Замена выключателей

2 шт.

24.   

Укладка проводов в кабель-канал

5 м

25.   

Укладка напольного покрытия из керамогранита (площадка к запасному выходу, площадка межэтажная, площадка 2 этажа)

16м2

26.   

Отделка гипсокартоном, оклейка обоями и окраска стен площадки 2 этажа

27м2

27.   

Установка технологического лючка 30х40см для обслуживания тел. 2этаж

1шт.

28.   

Демонтаж старых дверных коробок

2шт.

29.   

Монтаж новых перегородок на 2 этаже (кирпич/пенобетон)

2шт.

30.   

Установка двухстворчатых дверей ПВХ 1,3х2,1м на 2 этаже (доводчик, замок, ручка скоба)

2шт.

31.   

Демонтаж датчиков автоматической пожарной сигнализации

2 шт.

32.   

Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» (или эквивалент) со встроенными растровыми светильниками 2шт. (на площадке 2 этажа)

5,7м2

33.   

Монтаж датчиков автоматической пожарной сигнализации

2 шт.

34.   

Отделка перегородки и откосов дверных проемов

3,6м2

35.   

Демонтаж старого оконного блока между этажами

5м2

36.   

Изготовление и монтаж оконного блока из ПВХ профиля «GEALAN», «VEKA», «KBE» (или эквивалент) с двухкамерным стеклопакетом

5м2

Все работы выполняются с использованием машин, механизмов и материалов «Подрядчика».

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Требование к материалам: Все виды материалов согласовываются с заказчиком.

Требования к услугам: Услуги должны оказываться подрядчиком, имеющим лицензию МЧС России на монтаж охранно-пожарной сигнализации. В отношении участников размещения заказа должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков.

Требования безопасности: Применяемые материалы должны соответствовать требованиям пожарной и гигиенической безопасности. Копии документов (сертификатов и заключений) подтверждающие соответствие применяемых материалов этим требованиям должны быть предъявлены подрядчиком до начала работ при согласовании материалов с заказчиком.

Место выполнения работ: 0а

Сроки выполнения работ: не позднее 15 декабря 2010г.

Порядок выполнения и приемки работ: Работы должны выполнятся поэтапно согласно технического задания. Качество выполнения работ на каждом этапе должно быть принято уполномоченным представителем Заказчика. Работы по укладке напольного покрытия должны проводиться в согласованное с заказчиком время.

Гарантийный срок: 3 года на все виды работ и 5 лет на материалы.

Условия оплаты: Оплата будет произведена, в течение 5-ти дней после подписания акта выполненных работ.

Максимальная цена: 320000 рублей

Для участия в проведении запроса котировок необходимо подготовить котировочную заявку по форме, указанной в настоящем Извещении (Приложение ). Котировочная заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. В последнем случае она должна соответствовать требованиям Федерального Закона «Об электронной цифровой подписи» от 01.01.2001г. . Письменная форма котировочной заявки должна иметь собственную подпись уполномоченного на ее подписание лица и мастичную печать (предусмотренную учредительными документами).

Котировочные заявки принимаются в рабочие дни по 22 октября 2010г. до 16 часов 00 мин. Московского времени.

Цена должна быть указана с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Подрядчик имеет право предоставить только одну котировочную заявку.

К котировочной заявке должен прилагается локальный сметный расчет (локальная смета) по форме (Приложение ).

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, не соответствующие требованиям извещения.

Государственный контракт (приложение 3) подписывается не ранее чем через семь дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Полетаев

Приложение

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

№ исх._________________

«____»__________2010г.

Кому ФГУ «Вологодский ЦСМ»

Уважаемые господа!

Настоящей котировочной заявкой мы, _____________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, ИНН, телефон)

в лице________________________________________________________________________________________

действующего на основании __________________

предлагаем выполнить работы (оказать услуги) в указанных объемах по указанным ценам в соответствии с условиями, изложенными в извещении о проведении запроса котировок № ____________ от «_____»_______________2010г. и проекте государственного контракта.

№ п/п

Наименование работ

Перечень работ (минимальный)

Стоимость, руб.

1

Ремонт лестничной клетки здания и коридора 2 этажа метрологического корпуса ФГУ «Вологодский ЦСМ»

Согласно Приложения (локальный сметный расчет)

(цена прописью)

Место выполнения работ: 0а

Сроки выполнения работ: ___________________________________________

Условия оплаты: __________________________________________________________________________

Гарантийный срок: на все виды работ ___ года, на материалы ___ лет.

В цену включены расходы с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин,

сборов и других обязательных платежей ____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Наши банковские реквизиты:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Имею / не имею лицензию МЧС России на монтаж охранно-пожарной сигнализации

Подтверждаем, что в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков.

Являюсь / не являюсь субъектом малого предпринимательства

_________________________ _______________________ _____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Приложение

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________________ _________________________

«____»____________2010г. «____»______________2010г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №___

(локальная смета)

Ремонт лестничной клетки и коридора 2 этажа

здания метрологического корпуса ФГУ «Вологодский ЦСМ»,

расположенного по адресу г. Вологда, ул. а

Сметная стоимость:___________________________

№ п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснование, индекс

Общая стоимость, руб.

Всего

Экспл. маш.

Всего

В т. ч. оплата труда

Экспл. маш.

Оплата труда

В т. ч. оплата труда

В т. ч. оплата труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Составил ____________________________________ Проверил ________________________________

Приложение 3

Проект Государственного контракта

на выполнение работ по ремонту лестничной клетки и коридора 2 этажа

здания метрологического корпуса

г. Вологда «____»________________2010 г.

ФГУ «Вологодский центр стандартизации, метрологии и сертификации», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», . А. Полетаева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующее на основании ________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем.

1. Предмет государственного контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта и своевременно сдать Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонту лестничной клетки и коридора 2 этажа здания метрологического корпуса ФГУ «Вологодский центр стандартизации, метрологии и сертификации», расположенного по адресу: а (далее – Объект).

1.2. Наименование и содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим Государственным контрактом, определяются техническим заданием (Приложение ).

1.3. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами, СНиП, пожарной и экологической безопасности, другими действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами, касающимися данного вида работ.

1.4. Выполненные согласно настоящему Государственному контракту работы должны отвечать требованиям технического задания и удовлетворять требованиям действующего законодательства Российской Федерации по проведению данного вида работ.

1.5. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Подрядчик предоставляет Государственному заказчику заверенные в установленном порядке необходимые сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов и соответствие требованиям пожарной безопасности. Применяемые материалы согласовываются с Государственным заказчиком.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы не позднее 15 декабря 2010 года.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ по настоящему Государственному контракту определяется в соответствии с техническим заданием (Приложение ) и локальным сметным расчетом (Приложение ) и составляет _____________ (______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 18% - _________ руб. _____________коп.

В цену контракта включены все расходы Подрядчика по исполнению настоящего государственного контракта.

3.2. Оплата производится в течение 5-ти дней после подписания акта выполненных работ.

3.3. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работу в сроки, установленные п. 2.1. настоящего контракта.

4.1.2. Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием, локально-сметной документацией и строительными нормами и правилами.

4.1.3. Согласовывать применяемые материалы с Государственным заказчиком.

4.1.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с локально-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями.

4.1.5. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно в письменной форме предупредить Государственного заказчика.

4.1.6. Своими силами и за свой счет своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.7. Провести работы лично. Подрядчик вправе привлекать к исполнению настоящего контракта третьих лиц только с согласия Государственного заказчика, оставаясь при этом ответственным перед Государственным заказчиком за действия третьих лиц.

4.1.8. Нести полностью риск гибели и порчи работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, до подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.9. Выполнять работы с соблюдением требований правил и инструкций по охране труда и пожарной безопасности.

4.1.10. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.

4.1.11. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего контракта.

4.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Государственного контракта.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимую для выполнения работы информацию.

4.3. Государственный заказчик обязан:

4.3.1. Передавать Подрядчику необходимую для работы информацию.

4.3.2. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего Государственного контракта.

4.3.3. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего государственного Контракта.

4.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Государственного контракта.

4.4. Государственный заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

4.4.2. Отказаться (полностью или частично) от оплаты работы, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. При сдаче работы Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.4. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за его счет.

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Государственному контракту.

6.2. Гарантийный срок устанавливается в течение ____ лет на все виды работ и ___ лет на применяемые материалы.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы за свой счет.

6.6. В случае подтверждения экспертизой обнаруженных дефектов, Государственный заказчик имеет право привлечь другую организацию для устранения выявленных недостатков, а с Подрядчика взыскать расходы по экспертизе и исправлению обнаруженных дефектов.

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

7.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при производстве работ.

7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом

7.3. За нарушение сроков выполнения работы в целом, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по количеству и качеству Подрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости работ по настоящему контракту за каждый день просрочки.

7.4. За задержку оплаты выполненных работ по контракту Государственный заказчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

7.5. Уплата неустойки (процентов, штрафов) не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

7.6. В случае возникновения споров по настоящему Государственному контракту Стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров с обязательным оформлением протокола. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по государственному контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Государственного контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные в официальном порядке компетентными органами.

8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств, в срок, указанный в настоящем контракте, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана в течение трех дней в письменной форме известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

9. Изменение и расторжение Государственного контракта.

9.1. Настоящий Государственный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Изменение и дополнение настоящего Государственного контракта возможно по соглашению Сторон, если это не противоречит пункту 5 статьи 9 Федерального закона от 01.01.2001г «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», путем составления дополнительного соглашения, составленного в той же форме, что и настоящий государственный контракт.

10. Срок действия Государственного контракта.

10.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Государственному контракту.

11. Прочие условия.

11.1. Настоящий Государственный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11.2. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Реквизиты и подписи Сторон

12.1. Реквизиты и подписи сторон:

«Государственный заказчик»

Реквизиты

«Подрядчик»

Реквизиты

Директор

_________________________

Руководитель

____________________(___________________)

Приложение

к государственному контракту №___

от «___» _____________ 2010г.

Техническое задание

на проведение работ по ремонту лестничной клетки и коридора 2 этажа

здания метрологического корпуса.

№ п/п

Наименование работ

Объем

1.   

Демонтаж старой облицовки на стенах

12м2

2.   

Выравнивание стен под оклейку обоями

80м2

3.   

Отделка гипсокартоном стены на площадке 1 этажа

5,7м2

4.   

Оклеивание стен стеклообоями с последующей окраской

112,7м2

5.   

Отделка керамогранитом ступеней лестницы

19м2

6.   

Отделка нижней части стен плинтусом из керамогранита

3м2

7.   

Установка технологического лючка 30х40см для обслуживания тел. Линии (1 этаж)

1шт.

8.   

Демонтаж декоративной отделки радиаторов отопления

4,35м2

9.   

Окраска радиаторов и труб отопления

18 м2

10.   

Установка съемных декоративных экранов на радиаторы отопления

3шт.

11.   

Демонтаж и установка у запасного выхода новой двери (ширина 800мм, шпон)

1шт.

12.   

Монтаж подвесного потолка над лестничной клеткой

16,8м2

13.   

Декоративная отделка лаза на чердачное помещение

1м2

14.   

Окраска металлической лестницы на чердак

2м2

15.   

Установка защитного пояса из ламинированных ДСП на стенах шириной 20см

26м

16.   

Демонтаж деревянных шкафов для пожарных кранов

2шт.

17.   

Монтаж новых метал. шкафов для пожарных кранов ШПК-310 (или эквивалент)

2шт.

18.   

Отделка панелями из алюминия нижней части лестничного марша

8,7м2

19.   

Демонтаж перил-ограждений

9,5м. п.

20.   

Штробление стен, укладка кабелей, их заделка

3м

21.   

Установка новых светильников с энергосберегающими лампами

4шт.

22.   

Замена щитов освещения

3 шт.

23.   

Замена выключателей

2 шт.

24.   

Укладка проводов в кабель-канал

5 м

25.   

Укладка напольного покрытия из керамогранита (площадка к запасному выходу, площадка межэтажная, площадка 2 этажа)

16м2

26.   

Отделка гипсокартоном, оклейка обоями и окраска стен площадки 2 этажа

27м2

27.   

Установка технологического лючка 30х40см для обслуживания тел. 2этаж

1шт.

28.   

Демонтаж старых дверных коробок

2шт.

29.   

Монтаж новых перегородок на 2 этаже (кирпич/пенобетон)

2шт.

30.   

Установка двухстворчатых дверей ПВХ 1,3х2,1м на 2 этаже (доводчик, замок, ручка скоба)

2шт.

31.   

Демонтаж датчиков автоматической пожарной сигнализации

2 шт.

32.   

Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» (или эквивалент) со встроенными растровыми светильниками 2шт. (на площадке 2 этажа)

5,7м2

33.   

Монтаж датчиков автоматической пожарной сигнализации

2 шт.

34.   

Отделка перегородки и откосов дверных проемов

3,6м2

35.   

Демонтаж старого оконного блока между этажами

5м2

36.   

Изготовление и монтаж оконного блока из ПВХ профиля «GEALAN», «VEKA», «KBE» (или эквивалент) с двухкамерным стеклопакетом

5м2

«Государственный заказчик»

Реквизиты

«Подрядчик»

Реквизиты

Директор

_________________________

Руководитель

____________________(___________________)