Извещение № К70 о проведении запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 39 «Рябинка»

Извещение № К70

о проведении запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 39 «Рябинка»

Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова ( 1а, комната 711, тел. (, , е-mail: *****@) сообщает о проведении запроса котировок. Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют за собой право, на основании статьи 436 ГК РФ, на отзыв извещения до окончания срока подачи котировочных заявок

Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон заказчика: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №39 «Рябинка»,

тел (факс): (47

Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков

Источник финансирования заказа: бюджет городского округа – город Тамбов

Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 39 «Рябинка»

Характеристики выполняемых работ: работы, предусмотренные контрактом, должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Наименование материалов, применяемых в ходе выполнения работ, требования к их качеству: керамзитобетон, кирпич керамический, раствор цементно-известковый, пиломатериал, асбестоцементные листы, эмаль ПФ-115, эмаль ПФ -266. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям, обеспечивающим полное соблюдение качественных и технических характеристик. Требования к результатам работ: соответствие СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Требования к безопасности (безопасной эксплуатации машин и оборудования, безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, пожарной механической, электрической, биологической, экологической безопасности и другое), санитарные (фитосанитарные) требования: соответствие СНиП  часть 1 и СНиП часть 2

Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта: документы, подтверждающие качество в соответствии с законодательством Российской Федерации

Объем выполняемых работ: согласно смете (приложение № 1 к муниципальному контракту)

Условия выполнения работ: наличие лицензии на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (виды работ, на выполнение которых требуется наличие лицензии - кровельные работы, каменные работы, отделочные работы, устройство полов) или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (виды работ, на выполнение которых требуется свидетельства – устройство кровельных работ, устройство каменных конструкций, бетонные работы, гидроизоляция строительных конструкций). Выполнение работ с использованием материалов и оборудования подрядчика, применение современных материалов и методов, соблюдение мер техники безопасности

Место выполнения работ: ,муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №39 «Рябинка»

Гарантийные обязательства: гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается три года со дня подписания акта о приемке выполненных работ

Срок выполнения работ: до 10.07.2009 года с момента заключения контракта

Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах: цена включает в себя НДС, транспортные расходы, госпошлины, налоги и другие обязательные платежи

Максимальная цена контракта: 493 979 (четыреста девяносто три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей

Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится после полного выполнения работ, включая устранение выявленных в ходе сдачи - приемки недостатков,

безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, оплата производится в течение 20 банковских дней после предоставления подрядчиком счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ, подписанного обеими сторонами. При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ на 30 банковских дней

Место подачи котировочных заявок: 1а, 7 этаж, комната 711, тел. (, контактное лицо:

Срок подачи котировочных заявок: с 18.05.2009 г. по 26.05.2009 г. включительно до 18 часов 00 минут

Котировочные заявки, поданные иногородними участниками размещения заказа в письменной форме посредством факсимильной связи, принимаются к рассмотрению при следующих условиях:

- факсовая копия заявки читаема в отношении всех сведений, указанных в пункте 1 статьи 44 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в отношении реквизитов заявки и справочных данных об участнике размещения заказа;

- котировочная заявка содержит реквизиты, позволяющие определить, что она исходит от участника размещения заказа, указанного в заявке (например, заявка выполнена на бланке участника размещения заказа или содержит четкий оттиск углового штампа и (или) печати с наименованием участника размещения заказа, совпадающим с наименованием, указанным в тексте заявки, на факсе имеется отбивка наименования и (или) телефонного номера участника размещения заказа, совпадающая с наименованием и (или) телефонным номером, указанными в тексте заявки, и другое)

Котировочные заявки, поданные в письменной форме посредством факсимильной связи участниками размещения заказа, находящимися в городе Тамбове, не рассматриваются и отклоняются котировочной комиссией.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

Форма котировочной заявки:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____»__________200__ г ______________

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: __________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: ______________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ____________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок № ________________ на право выполнения работ_____________________________________________________________

для______________________________________________, выражаю свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена контракта _______________________________________________________________.

Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)_____________________________________________________________________.

Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): _____________________________________________________________________________

Подпись участника размещения заказа __________________ (____________________)*

*Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.

Для юридических лиц указываются наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.

В случае, если заявка подписана представителем участника размещения заказа, указывается наименование и реквизиты документа, на основании которого представитель осуществляет действия от имени участника размещения заказа.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______

на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по капитальному ремонту веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 39 «Рябинка»

г. Тамбов от «___» _________ 200__ г.

Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов – муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида №39 «Рябинка» именуемым в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, утвержденного постановлением главы администрации города Тамбова с одной стороны, и ___________________________________________________________________________,

(полное наименование подрядчика)

именуемым в дальнейшем «Подрядчик», лицензия (свидетельство)№ _________________

на осуществление _____________________________________________________________,

(вид деятельности)

выдана «___»_______________ г. ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию (свидетельство))

в лице_______________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам запроса котировок (протокол ______ №______________ от _________).

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по капитальному ремонту кровли муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №39 «Рябинка» и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем работ, и содержание работ указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта определяется прилагаемой сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Характеристика выполняемых работ:

- работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- наименование материалов, применяемых в ходе выполнения работ, требования к их качеству: керамзитобетон, кирпич керамический, раствор цементно-известковый, пиломатериал, асбестоцементные листы, эмаль П-115, эмаль П-266. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям, обеспечивающим полное соблюдение качественных и технических характеристик;

- требования к результатам работ СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- требования к безопасности (безопасной эксплуатации машин и оборудования, безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, пожарной механической, электрической, биологической, экологической безопасности и другое), санитарные (фитосанитарные) требования СНиП  часть 1 и СНиП часть 2;

- документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта: документы, подтверждающие качество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ

2.1. Цена Контракта составляет 493 979 (четыреста девяносто три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей, в т. ч. НДС 75 353 (семьдесят пять тысяч триста пятьдесят три) рубля, цена сформирована на основании территориальных единичных расценок, разработанных в уровнях цен в Тамбовской области по состоянию на 2001 год, при пересчете сметной стоимости в текущие цены, примененные индексы, рекомендованы областным государственным учреждением «Тамбовский центр по ценообразованию в строительстве» с учетом НДС, транспортных расходов, госпошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, и в пределах выделенных на 2009 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 15 настоящего Контракта, на основании счета-фактуры и акта о приемки выполненных работ.

2.4. Оплата производится после полного выполнения работ, включая устранение выявленных в ходе сдачи - приемки недостатков.

2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств в течение 20 банковских дней после предоставления Подрядчиком счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ, подписанного обеими сторонами.

При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ на 30 банковских дней.

Статья 3. Источник финансирования

Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов,

Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: , муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 39 «Рябинка».

4.2. Срок выполнения работ составляет до 10.07.2009 с момента заключения Контракта.

4.3. Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.2. настоящего Контракта является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Условия выполнения работ:

- наличие лицензии на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (виды работ, на выполнение которых требуется наличие лицензии - кровельные работы, каменные работы, отделочные работы, устройство полов) или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (виды работ, на выполнение которых требуется свидетельства – устройство кровельных работ, устройство каменных конструкций, бетонные работы, гидроизоляция строительных конструкций;

-выполнение работ с использованием материалов и оборудования Подрядчика;

- применение современных материалов и методов;

- соблюдение мер техники безопасности.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

- выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;

- обеспечить производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- обеспечить производство работ своими силами, либо с привлечением субподрядчиков, согласованных с Заказчиком;

- в случае привлечения субподрядчиков нести ответственность за некачественное выполнение ими работ, в том числе простых и скрытых работ;

- обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

- предоставит Заказчику соответствующие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и оборудования и подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в Контракте требованиям;

- в случае ненадлежащего качества используемых материалов и оборудования, несоответствия применяемых материалов установленным в Контракте требованиям обеспечить их замену;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- при готовности объекта известить об этом Заказчика в двухдневный срок;

- за свой счет осуществлять содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;

- в трехдневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, остатки стройматериалов и мусор.

5.2. Обязательства Заказчика:

- в течение двух дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- Заказчик обязуется обеспечивать Подрядчику свободный доступ к месту выполнения работ

Статья 6. Контроль Заказчика за выполнением работ

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, видами и качеством применяемых материалов.

6.2. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. В противном случае Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Статья 7. Сдача и приемка выполненных работ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию не позднее, чем за два дня до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми. При этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

7.3. Заказчик, получив сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Контракту работ, обязан незамедлительно приступить к их приемке.

Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом, подписываемым обеими Сторонами.

7.4. В случае обнаружения в ходе сдачи – приемки недостатков выполненных работ Заказчик приостанавливает приемку, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком, после чего Заказчик возобновляет приемку выполненных работ.

Акт о приемки выполненных работ подписывается Заказчиком после полного устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ.

При этом если устранение недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки работ, осуществляется Подрядчиком по истечении установленного Контрактом срока окончания работ, Заказчик начисляет Подрядчику пеню за просрочку исполнения обязательств.

7.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Статья 8. Гарантии качества

8.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта: три года со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.2. В случае если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 5.1. статьи 5 настоящего Контракта, кроме нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,3 % цены работ за каждый выявленный случай.

9.5. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия отремонтированного в соответствии с настоящим Контрактом объекта требованиям технических регламентов, проектной документации, Подрядчик возмещает указанным лицам причиненный вред в полном объеме.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 11. Прочие условия

11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

11.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на второй день после отправления письма по почте.

11.5. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета городского округа – город Тамбов, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

При наличии убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ, Подрядчик вправе требовать их возмещения от Заказчика.

11.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При этом существенным нарушением настоящего Контракта является:

- некачественное выполнение работ;

- невыполнение работ в срок;

- несоблюдение мер техники безопасности.

11.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.

Статья 12. Разрешение споров и разногласий

Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 13. Вступление Контракта в силу

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 14. Контрактная документация

14.1 Протокол _____________от «__»___________г. № ____________.

14.2. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта: смета по капитальному ремонту веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 39 «Рябинка».

Статья 15. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №39 «Рябинка» Адрес: Телефон (факс): 8 (47 E-mail: _________________________ Расчетный счет: Банк: ГРКЦ ГУ отделение Банка России по Тамбовской области города Тамбова ОКПО: ИНН: КПП: Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №39 «Рябинка» ________________ М. П.

Подрядчик: ________________________________ ________________________________ Адрес:__________________________ Телефон (факс):__________________ E-mail: _________________________ Расчетный счет: _________________ ________________________________ Банк: ___________________________ ОКПО: _________________________ ИНН: __________________________ КПП: __________________________ Руководитель_______________ М. П.

__________________________		__________________________
«____»______________2009г.		«____»______________2009г.

	Капитальный ремонт МДОУ детского сада комбинированного вида №39 г. Тамбова
	(наименование стройки)

СМЕТный расчет

«Ремонт веранд детского сада»

Основание: чертежи №	Дефектная ведомость
Составлен в базовых ценах:	2001г./1 квартал 2009г.

	Сметная стоимость работ:_______		Руб.
	Трудоемкость работ: _____________	1 291	Чел. час.
№	Обосно-	Наименование		ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	затр. тр. раб.
п/п	вание	работ и затрат	Кол-во	всего	экс. маш.	всего	зарплата	экс. маш.	затр. тр. маш.
	цен			зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж
1	ТЕРр58-17-4	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	0,75 100 м2	156,69 155,61	1,08 0,00	117,52	116,71	0,81 0,00	24,39 0,00	18,29 0,00
		Строительный мусор	1,0875 т	0,00		0,00
2	ТЕРр58-1-1	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами	0,75 100 м2	137,12 98,39	38,73 5,09	102,84	73,79	29,05 3,82	15,16 0,46	11,37 0,35
		Строительный мусор	1,05 т	0,00		0,00
3	ТЕРр58-1-3	Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	0,75 100 м2	214,36 179,00	35,36 4,65	160,77	134,25	26,52 3,49	27,08 0,42	20,31 0,31
		Строительный мусор	0,9375 т	0,00		0,00
4	ТЕРр57-2-9	Разборка покрытий полов: дощатых	1,12 100 м2	261,55 244,35	17,20 9,52	292,94	273,67	19,26 10,66	38,30 0,86	42,90 0,96
		Строительный мусор	2,7888 т	0,00		0,00
5	ТЕР	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	2,2 100 м2	145,59 145,59	0,00 0,00	320,30	320,30	0,00 0,00	22,82 0,00	50,20 0,00
6	1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	5,8638 1т	30,98 3,40	27,58 0,00	181,66	19,94	161,72 0,00	0,58 0,00	3,39 0,00
7		Перевозка груза класса 1 на 10 км автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)	5,8638 руб.-т	11,10 0,00	11,10 0,00	65,09	0,00	65,09 0,00	0,00 1,05	0,00 6,17
И т о г о п о р а з д е л у		1241	939	302 18		146,46 7,79
Строительные работы
8	ТЕР	Устройство подстилающего слоя из керамзитобетона [МДС 81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	6,4 м3	562,92 15,41	0,36 0,00	3602,69	98,62	2,30 0,00	2,41 0,00	15,46 0,00
9	ТЕР	Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4 м из кирпиа керамического [МДС 81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	12,6 1 м3	533,06 42,17	42,10 5,54	6716,56	531,34	530,46 69,80	6,21 0,50	78,25 6,30
10	ТЕР	Укладка лаг: по кирпичным столбикам [МДС 81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,28 100 м2	3753,75 358,81	59,71 1,45	4804,80	459,28	76,43 1,86	51,40 0,77	65,80 0,99
11	ТЕР	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм [МДС 81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,28 100 м2	8722,70 535,49	126,91 10,51	11165,06	685,43	162,44 13,45	76,72 2,33	98,20 2,98
12	ТЕР	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен [МДС 81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	3,208 100 м2	1453,05 641,50	77,38 0,00	4661,38	2057,93	248,24 0,00	81,51 3,47	261,49 11,15
13	ТЕР	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен [МДС 81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	3,208 100 м2	1372,31 435,26	10,23 0,14	4402,37	1396,31	32,82 0,45	58,66 0,15	188,19 0,48
14	ТЕР	Установка стропил и столбов [МДС 81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,48 1 м3 древесины в конструкции	2333,47 188,11	42,04 2,08	3453,54	278,40	62,22 3,08	27,70 0,46	41,00 0,68
15	ТЕР	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством [МДС 81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,53 100 м2	4887,19 388,44	179,29 15,36	7477,40	594,31	274,31 23,50	55,10 2,11	84,30 3,23
16	ТЕР	Подшивка потолков досками обшивки [МДС 81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,28 100 м2 потолков	4687,62 464,81	66,51 2,76	6000,15	594,96	85,13 3,53	65,93 0,80	84,39 1,02
17	ТЕР	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов [МДС 81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,28 100 м2	1347,85 438,35	10,48 0,28	1725,25	561,09	13,41 0,36	59,08 0,16	75,62 0,21
18	ТЕР	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков [МДС 81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,28 100 м2	1671,99 608,32	10,23 0,14	2140,15	778,65	13,09 0,18	81,98 0,15	104,94 0,19
19	ТЕР	Простая окраска масляными составами по дереву: стропил, обрешетки, столбов [МДС 81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,24 100 м2	1174,06 267,72	4,79 0,14	1455,83	331,97	5,94 0,17	37,44 0,07	46,43 0,09
И т о г о п о р а з д е л у		57605	8368	1507 116		1144,05 27,33
В с е г о		58846	9307	1809 134		1290,51 35,12

	Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
	Итого			58 846
	Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)		83	276
	Накладные расходы (Ремонт : полы)		80	227
	Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		110	352
	Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы)		100	20
	Накладные расходы (Конструкции в сельском строительстве : железобетонные)	0,9	130	115
	Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)	0,9	122	660
	Накладные расходы (Полы)	0,9	123	1 284
	Накладные расходы (Отделочные работы)	0,9	105	4 845
	Накладные расходы (Деревянные конструкции)	0,9	118	935
	Накладные расходы (Кровли)	0,9	120	667
	Итого накладных расходов			9 382
	Итого			68 228
	Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)		65	216
	Сметная прибыль (Ремонт : полы)		68	193
	Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		70	224
	Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы)		60	12
	Сметная прибыль (Конструкции в сельском строительстве : железобетонные)	0,85	70	59
	Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)	0,85	80	409
	Сметная прибыль (Полы)	0,85	75	740
	Сметная прибыль (Отделочные работы)	0,85	55	2 397
	Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	0,85	63	471
	Сметная прибыль (Кровли)	0,85	65	341
	Итого сметной прибыли			5 062
	Итого			73 289
	Итого в ценах 1 квартала 2009 г. (с учетом стоимости материалов)	5,6		410 418
	ИТОГО			410 418
	Непредвиденные расходы		2	8 208
	ИТОГО
	НДС		18	75 353
	В С Е Г О
Составил	____________ Ухловцева