Извещение о проведении запроса котировок

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Уважаемые Дамы и Господа

Приглашаем Вас принять участие в запросе котировок на право заключения муниципального контракта на ремонтные работы в административном здании п. Загорский (дом №9) Бунгурской сельской территории: ремонт пола, замена дверей, устройство перегородок из шлакоблока, отделочные работы

г. Новокузнецк «27» октября 2008 год

Форма торгов	Запрос котировок
Предмет запроса котировок	Ремонтные работы в административном здании п. Загорский (дом №9) Бунгурской сельской территории: ремонт пола, замена дверей, устройство перегородок из шлакоблока, отделочные работы
Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика	Администрация Новокузнецкого района Кемеровской области, почтовый адрес: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. , телефон (38, , адрес электронной почты *****@.
Источник финансирования заказа	Местный бюджет 2008г.
Форма котировочной заявки	В письменной форме
Наименование выполняемых работ	Согласно Приложения 1
Место выполняемых работ	п. Загорский, дом №9 Бунгурской с/территории
Сроки выполняемых работ	До 22 декабря 2008г.
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей	Цена должна включать в себя расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и оставаться фиксированной на протяжении всего периода выполнения муниципального контракта.
Максимальная цена контракта	314 000,00 (триста четырнадцать тысяч) рублей
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	Заявки принимаются 5, каб. 33, Прием заявок осуществляется с 08-30 часов до 17-30 часов (местное время) в рабочие дни, обед 12-00 часов-13-00 часов. Начало подачи заявок: 01.11.2008г. Окончание подачи заявок: 18.11.2008г. Рассмотрение и оценка котировочных заявок: 19.11.2008 г. в 14-00 в малом зале.
Срок и условия выполнения работ	Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета-фактуры выставленного подрядчиком в течение двадцати дней после подписания акта выполненных работ Заказчиком.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок	Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола
Дополнительные сведения	нет

ФОРМА котировочной заявки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Ремонтные работы в административном здании п. Загорский (дом №9) Бунгурской сельской территории: ремонт пола, замена дверей, устройство перегородок из шлакоблока, отделочные работы.

Дата: ________________________

Кому: Единой комиссии по размещению муниципального заказа Администрации Новокузнецкого района

Администрация Новокузнецкого района Кемеровской области, 5.

Дата рассмотрения котировочных заявок ________________2008 г.

Уважаемые господа!
Изучив Ваш запрос котировок, мы ____________________________________________ _________________________________________________________________________,
 (название участника: полное наименование юридических лиц, ФИО для физических лиц)
в лице __________________________________________________________________,

(должность и ФИО уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________,

(Устава, доверенности или др. документов)
расположенный по адресу: ________________________________________________,

(юридический адрес (для юридических лиц))
(адрес регистрации (для физических лиц))

Банковские реквизиты участника:
ИНН ____________________________ КПП ___________________________________
Р/сч ____________________________ в _______________________________________
БИК ____________________________ К/сч ____________________________________
  Контактный телефон _____________ / факс _______________

Соглашаемся со всеми условиями, указанными в Вашем запросе котировок

от "27" октября 2008 г., в количестве, объемах и по ценам, указанным ниже:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество	Цена за единицу (руб)	Стоимость (руб.)
1
	Предлагаемая цена контракта _________________________ руб.

Цена включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и остается фиксированной на протяжении всего периода выполнения муниципального контракта.

Приложение является неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки.
_____________________________________________________________________ (Должность, ФИО и подпись участника запроса котировок)

  М. П. 

Дата

Приложение котировочной заявки

Требование заказчика к поставляемым товарам

Ремонтные работы в административном здании п. Загорский (дом №9) Бунгурской сельской территории: ремонт пола, замена дверей, устройство перегородок из шлакоблока, отделочные работы

Будучи уполномоченными представителями и действовать от имени ___________________________

Далее «Претендент», мы, нижеподписавшиеся, подаем заявку с целью участия в запросе котировок на ремонтные работы в административном здании п. Загорский (дом №9) Бунгурской сельской территории: ремонт пола, замена дверей, устройство перегородок из шлакоблока, отделочные работы.

Наименование работ	Характеристика работ
Ремонт пола	Замена покрытия пола из линолеума - 55м2, замена покрытий из керамической плитки-2м2, устройство цементной стяжки - 57м2, замена плинтусов деревянных-86м
Замена дверей	Разборка деревянных дверных блоков - 9,5м2, демонтаж метал. дверей-0,18т, установка дверных блоков деревянных (площ.-1,7м2-1шт., площ.-2,85м2-2шт.)
Устройство перегородок из шлакоблока	Разборка кирпичных стен-6,7м3, заделка проемов кирпичом-1,6м3, кладка перегородок из шлакоблока-9м3
Отделочные работы	Ремонт штукатурки стен-64,2м2, откосов-3,8м2,штукатурка стен-53м2, в/э окраска стен-90м2, потолков-2м2,устройство подвесных потолков типа «Армстронг»-60м2.

В соответствии с требованиями документации по запросу котировок на сумму ______________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Согласно представленной нами ценовой заявки на поставляемую продукцию, являющейся неотъемлемой частью котировочной заявки.

2. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на выполнение работ, являющийся предметом запроса котировок, в соответствии с требованиями запроса котировок.

3. Мы согласны придерживаться положений настоящей котировочной заявки в течение срока действия контракта.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с котировочной комиссии нами уполномочен.

(Ф. И.О., телефон уполномоченного лица, организации – участника запроса котировок)

Руководитель ______________________ ___________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

г. Новокузнецк « » 2008г.

Администрация Новокузнецкого района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», , действующего на основании Устава и распоряжения № 000 от 01.01.2001г., с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать ее результат Заказчику, который обязуется принять в установленном порядке результат выполненных работ и оплатить его.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с условиями конкурса на выполнение работ (протокол запроса котировок № от 08г.): Ремонтные работы в административном здании п. Загорский (дом №9) Бунгурской сельской территории: ремонт пола, замена дверей, устройство перегородок из шлакоблока, отделочные работы.

1.3.Работы выполняются иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

1.4.Срок выполнения работ:

начало:__________________

окончание: до 22 декабря 2008г.

1.5.Пропуск срока сдачи акта выполненных работ Подрядчиком, является ненадлежащим исполнением обязательств по контракту и может служить основанием для применения санкций, предусмотренных законодательством РФ.

2.  Сумма контракта и порядок расчетов

2.1.  Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет: ________________________________, вкл. НДС.

2.2.  Цена контракта является фиксированной и не может меняться в ходе его исполнения.

2.3.  Подрядчик прикладывает сметы. Сметы приобретают силу и становятся неотъемлемой частью настоящего контракта с момента утверждения их Заказчиком.

2.4.  Оплата по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета-фактуры выставленного подрядчиком в течение календарного месяца после подписания акта выполненных работ Заказчиком.

3.  Права и обязанности сторон

3.1.  Представитель Заказчика обязуется:

3.1.1.  Передать Подрядчику для выполнения работ объект и необходимую документацию в объеме и сроки, установленные настоящим контрактом.

3.1.2.  Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.3.  Согласовывать проектную документацию, необходимую для производства работ.

3.1.4.Принять объект или выполненный этап работ в течение 10 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

3.2.  Подрядчик обязуется:

3.2.1.  Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.4. настоящего контракта, и сдать работы Представителю Заказчика в состоянии, соответствующем проектной документации.

3.2.2.  Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.

3.2.3.  Безвозмездно и в установленный срок устранить по требованию Представителя Заказчика недостатки и дефекты в работе.

3.2.4.  Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

3.2.5.  В десятидневный срок после подписания акта о приемке законченного объекта вывезти принадлежащее ему имущество. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в сумме 200 рублей за каждый день просрочки.

3.3.  Подрядчик несет ответственность:

3.3.1.  За сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

3.3.2.  За соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.  Ответственность сторон

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.  Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до его приемки Представителем Заказчика несет Подрядчик.

4.3.  Если Подрядчик не приступает в течение 10-ти дней к исполнению настоящего контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, в том числе возникших в связи с привлечением третьих лиц для выполнения данной подрядной работы.

4.4.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от общей стоимости контракта и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по контракту.

4.5.  Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств или устранения нарушений.

4.6.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.  Гарантийные сроки

5.1.  Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 2-х лет, с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на объекте, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

5.2.  Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.3.  Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом.

5.4.  Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, если не доказано, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации объекта Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.  Порядок разрешения споров

6.1.  Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области в установленном законодательством порядке.

7.  Форс-мажорные обстоятельства

7.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если неисполнение будет следствием непреодолимой силы или чрезвычайных обстоятельств, таких как стихийные явления природы, забастовки, военные действия, эпидемии, запретительные меры органов власти и управления.

7.2.  Сторона, для которой наступление форс-мажорных обстоятельств делает невозможным выполнение обстоятельств по настоящему контакту, должна письменно уведомить другую сторону о начале, длительности и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 5-ти дней с даты их начала или окончания.

8.  Прочие условия

8.1.  Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

8.2.  Все претензии по выполнению условий настоящего контракта должны заявляться сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или вручаться лично под расписку.

8.3.  Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8.4.  Настоящий контракт составлен на четырех листах, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у Заказчика, Представителя заказчика и Подрядчика.

9.  Срок действия контракта

9.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания.

9.2.  Срок действия: до выполнения всех работ и расчетов по контракту.

9.3.  Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.  Юридические адреса и реквизиты сторон

10.1.  В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны контракта обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

Заказчик

Администрация Новокузнецкого района

Юридический адрес:

Новокузнецкий район, с. Атаманово, а

Почтовый адрес: 5

/

р/с

ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл. г. Кемерово

Первый заместитель Главы района __________________

М. П.

Подрядчик:

Директор ________________________

М. П.

Согласовано :

Председатель Комитета С и ЖКХ __________________

Начальник ОКС ____________________

Начальник правового отдела_______________________

Старший инспектор_______________________________

Приложение 1

Ремонтные работы в административном здании п. Загорский (дом №9) Бунгурской сельской территории: ремонт пола, замена дверей, устройство перегородок из шлакоблока, отделочные работы

Наименование работ	Характеристика работ
Ремонт пола	Замена покрытия пола из линолеума-55м2, замена покрытий из керамической плитки-2м2, устройство цементной стяжки-57м2, замена плинтусов деревянных-86м
Замена дверей	Разборка деревянных дверных блоков-9,5м2, демонтаж метал. дверей-0,18т, установка дверных блоков деревянных (площ.-1,7м2-1шт., площ.-2,85м2-2шт.)
Устройство перегородок из шлакоблока	Разборка кирпичных стен-6,7м3, заделка проемов кирпичом-1,6м3, кладка перегородок из шлакоблока-9м3
Отделочные работы	Ремонт штукатурки стен-64,2м2, откосов-3,8м2,штукатурка стен-53м2, в/э окраска стен-90м2, потолков-2м2,устройство подвесных потолков типа «Армстронг»-60м2.