Извещение о размещении заказа путем запроса котировок цен на капитальный ремонт гаража для администрации муниципального района Шигонский

Извещение о размещении заказа путем запроса котировок цен

на капитальный ремонт гаража для администрации

муниципального района Шигонский

Заказчик: Администрация муниципального района Шигонский; адрес: Самарская обл." href="/text/category/samarskaya_obl_/" rel="bookmark">Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, пл. Ленина, 1,

Организатор: Комитет по управлению муниципальным имуществом Шигонского района; адрес: Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, пл. Ленина,

Наименование, количество и характеристики поставляемых товаров, показатели соответствия поставляемого товара потребностям заказчика содержатся в техническом задании заказчика и проекте муниципального контракта.

Срок выполнения работ: до 10 августа 2008 г.

Сроки и условия оплаты товара: расчет за выполненные работы производится безналичным расчетом на основании актов выполненных работ.

Источник финансирования: бюджет муниципального района Шигонский на 2008 год.

Максимальная цена контракта: ,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Цена должна включать расходы на материалы, уплату таможенных пошлин, налогов, транспортных расходов, сборов и других обязательных платежей.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем Комитета по управлению муниципальным имуществом Шигонского района по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 21.05.08 года по адресу: Самарская область, с. Шигоны, пл. Ленина 1. Тел.(846

E-mail: *****@; *****@; http://www. adm. shigony. *****

Срок окончания подачи котировочных заявок: 16 час. 00 мин. 29.05.2008 г.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится 30.05.2008г. в 10час.00мин. по местному времени по адресу: Самарская область, с. Шигоны, пл. Ленина, каб.21.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок утверждается организатором запроса котировок и размещается на официальном сайте не позднее 30.05.2008 г.

Муниципальный контракт подписывается победителем при размещении заказа не позднее 20 дней с даты подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: 1. Техническое задание. 2. Форма котировочной заявки. 3. Проект государственного контракта.

Приложение

к запросу котировок цен

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Дефектная ведомость на Капитальный ремонт гаража администрации муниципального района Шигонский

№ п/п

Наименование работ и затрат

Количество

1

Разборка рубероидной кровли

32 м2

2

Разборка кирпичной кладки отдельными местами

7,6 м3

3

Демонтаж ворот

8 м2/1,4 т

4

Установка новых ворот

11 м2/1,6 т

5

Кладка стен из кирпича

7 м3

6

Устройство кровли из рубемаста в 1 слой

178 м2

7

Устройство разделок из оцинкованной стали толщ. 1,5 мм

52 м2/0,624 т

8

Устройство подшивного потолка из водостойкого ГКЛ

39,2 м2

9

Комплектующие для монтажа ГКЛ; профиль потолочный

120 м

10

То же профиль потолочный направляющий

53,3 м

11

То же удлинитель профиля потолочного

31,8 м

12

То же соединение одноуровневое (краб)

72 шт.

13

То же подвес с зажимом

32 шт.

14

То же тяга 0,5 м

32 шт.

15

Крепежные изделия для монтажа ГКЛ (Дюбель-гвоздь)

126 шт.

16

То же шурупы 3,5 х 2,5 (1010 шт.)

0,871 кг

В конкурсную комиссию при администрации

муниципального района Шигонский Самарской области

Котировочная заявка

на право заключения муниципального контракта на

________________________________________________________________

(наименование работ, услуг по запросу котировок)

«___»____________ 200__ г.

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, размещенное на официальном сайте муниципального района Шигонский в сети Интернет http://adm. shigohy. ***** на право заключения вышеупомянутого Контракта _______________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

обязуется исполнить условия муниципального Контракта, установленные в данном извещении.

2. Мы обязуемся выполнить работы, оказать услуги на условиях, установленных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, по цене с учетом НДС ____________________________________________

_______________________________________________________________________рублей.

(общая цена заявки цифрами и прописью)

3. Цена, указанная в котировочной заявке, включает в себя стоимость ______________________ ________________________________________________(укажите все, что включено в цену работ, услуг), в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении муниципального контракта.

4. Участник согласен с тем, что в случае если им представлена котировочная заявка, которая не соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок цен, технической части (приложение № 1 к запросу котировок цен), или предложенная в котировочной заявке цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка будет отклонена.

Юридический адрес организации ______________________________________________________

Фактический адрес организации _______________________________________________________

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей указывать фактический адрес проживания и место регистрации)

Банковские реквизиты ________________________________________________________________

ИНН ________________________ КПП ________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов __________________________________________________________________________

Адрес электронной почты (при его наличии) _____________________________________________

______________________ _____________________ __________________________

(должность) (подпись, печать) (Ф. И.О.)

Заявка принята:

_____ час. _____ мин. «___» ___________ 200__г. за № _____

___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

Муниципальный контракт № ___

на выполнение капитального ремонта

с. Шигоны «____» ______________ 200__ г.

Администрация муниципального района Шигонский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Заказчик", , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом торгов ________________________________________ от ____________, заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт ________________________________________________________________ в объеме, предусмотренном дефектной ведомостью (Приложение ) и сметой (Приложение ) и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Подрядчика:

2.1.1. Приступить к выполнению работ в течение пяти дней после заключения Контракта обеими сторонами.

2.1.2. Своими силами и средствами, в соответствии со строительными нормами и правилами, выполнить все виды работ в срок, предусмотренный графиком производства (Приложение ) и сдать Заказчику в объеме, соответствующем проектной и иной технической документации.

2.1.3. Обеспечить на объекте капитального ремонта выполнение необходимых работ по технике безопасности, пожарной безопасности.

2.1.4. Вести общий журнал производства работ, специальные журналы по отдельным видам работ согласно СНиП 3.01.01-85, журнал учета выполненных работ.

2.1.5. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения ремонтных работ, не учтенные в технической документации работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости капитального ремонта, обязан письменно сообщить об этом Заказчику.

2.1.6. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные п.2.1.5, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта ремонта.

2.1.7. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в тех случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком по независящим от него причинам.

2.1.8. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик не может изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

2.1.9. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

2.1.10. Письменно информировать Заказчика за три дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается путем подписания Заказчиком и Подрядчиком актов приемки ответственных конструкций и актов свидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытой работы, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

2.2.  Права и обязанности Заказчика

2.2.1.  Заказчик обязан принять и оплатить Подрядчику работу, предусмотренную в п. 1.1. настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

2.2.2.  Заказчик имеет право при выявлении потребности, в одностороннем порядке увеличить либо уменьшить объем работ, но не более чем на 10%, изменение цены при этом также не должно превышать 10 %.

2.2.3.  Заказчик имеет право во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством и объемами работ, выполняемых Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов.

2.2.4.  Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

2.2.5.  Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком без получения согласия Заказчика хода работ, когда срок окончания выполнения работ, установленный Контрактом, увеличивается более чем на месяц;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренной сметой и настоящим Контрактом;

- Подрядчик в течение 5 (пять) дней после заключения Контракта не приступил к выполнению работ;

- отсутствия финансирования.

2.2.6.  Заказчик обязан для составления акта приемки выполненных работ прибыть на место проведения работ в течении 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о выполнении работ.

2.2.7.  Заказчик обязан в течение 10 (десять) дней с момента заключения настоящего Контракта передать Подрядчику проектную документацию (при наличии).

3.  СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, передаваемых Подрядчику по настоящему Контракту, согласовывается Заказчиком и Подрядчиком путем утверждения сметы и устанавливается в сумме _____________________ (_______________________) руб., в том числе НДС ____________________________ (_______________________) руб.

3.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ и готовности оформить акт о приеме выполненных работ по форме № КС-2.

3.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом о приемки выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 30 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

3.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

3.5. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ и акта устранения недостатков.

3.6. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

3.7. Заказчик при наличии денежных средств производит Подрядчику предварительную оплату работ в размере 30 (тридцать) % от стоимости работ, что составляет __________________ (_______________________________________) руб., в том числе НДС 18% __________________ (___________________________) руб. при предъявлении счета на предварительную оплату. Выплата предварительной оплаты является правом, а не обязанностью Заказчика.

3.8. Заказчик производит окончательную оплату за выполненные работы на основании акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и после предоставления счетов-фактур Заказчику. Оплата производится по мере поступления средств из соответствующего бюджета, но не позднее окончания текущего финансового года. Подрядчик, подписывая настоящий Контракт, ознакомлен с условием об оплате, установленный данным пунктом, полностью соглашается со сроками оплаты выполненных работ.

3.9. Заказчик обязан производить приемку выполненных работ с составлением акта приемки выполненных работ не позднее десяти дней с момента предъявления объекта к сдаче.

4.0БЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И МЕХАНИЗМАМИ

4.1. Материалы и механизмы для выполнения работ обеспечивает Подрядчик, предварительно согласовав с Заказчиком стоимость материалов, оборудования и используемых механизмов. Стоимость материалов и механизмов для выполнения работ согласно представленной сметы входит в стоимость настоящего Контракта и дополнительно не оплачивается.

4.2. Завоз, разгрузку, хранение, сохранность и складирование материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему Контракту осуществляет Подрядчик за свой счет.

5. 0ТВЕТСТВЕННОСТБ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области согласно порядка, установленного законодательством Российской Федерации.

5.3. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, смена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту. При этом сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства. Невыполнение обязательств Заказчиком или другим контрагентом Подрядчика не входит в число обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.5.  Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

5.6.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

5.7.  Подрядчик несет ответственность за качество работ в течение гарантийного срока – три года, со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

5.8. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.9.  В случае если в течение гарантийного срока Подрядчик через 5 дней с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право заключить договор на устранение недостатков со сторонней организацией. В этом случае все расходы, которые понес Заказчик по устранению данных недостатков (оплата работ сторонней организации, расходы на проведение конкурса, запроса котировок и прочее) Подрядчик обязан возместить Заказчику.

5.10.  За нарушение установленного по данному Контракту конечного срока выполнения работ и (или) за нарушение предусмотренного Контрактом сроков выполнения отдельных этапов, не превышающих 30 календарных дней, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков выполнения этапов (конечного срока) свыше 30 календарных дней или расторжения Контракта по причине невыполнения условий Контракта, Подрядчик кроме пени, указанной в настоящем пункте Контракта, дополнительно оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости Контракта. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранению нарушений.

5.11.  В случае если в отношении Заказчика возбуждено исполнительное производство в связи с вынесением судебного решения о производстве работ, являющихся предметом настоящего контракта и нарушение сроков выполнения этапов (конечного срока) производства работ привело к наложению на Заказчика исполнительного сбора, административного или иного штрафа, то Подрядчик возмещает Заказчику сумму такого сбора или штрафа.

5.12.  Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований технической документации, строительных норм и правил. В случае если в процессе производства работ Заказчиком был выявлены отступления от строительных норм и правил, а также от норм действующего законодательства со стороны Подрядчика, последний по указанию Заказчика осуществляет за свой счет выполнение данных работ заново и оплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости работ, в процессе производства которых допущены нарушения.

5.13.  В случае расторжения Контракта по причине невыполнения Подрядчиком условий контракта, последний возмещает Заказчику расходы, связанные с заключением нового договора (увеличение стоимости работ и другие).

5.14.  При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику производственные расходы, а также расходы по утрате или повреждению имущества.

5.15. Ущерб, нанесенный Заказчику и третьим лицам в результате выполнения работ по данному Контракту, компенсируется Подрядчиком в полном объеме. В случае вынесения судебных решений по искам третьих лиц к Заказчику, Подрядчик обязан возместить Заказчику взысканную третьим лицом сумму и понесенные Заказчиком судебные издержки.

5.16. В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением Подрядчиком условий договора, по условиям которого он получил аванс, Подрядчик обязан возвратить в течение 3 дней данный аванс (остаток аванса) и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,5% за каждый день, начиная с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до дня возврата аванса (остатка аванса).

5.12.  Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТООРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место: по соглашению сторон; по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, с возмещением понесенных убытков; либо на основании п.2.2.5.с возвратом денежных средств за не выполненные работы, но предварительно оплаченные.

6.3. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

7.2. Настоящий Контракт с приложениями №№ 1,2,3 составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4.  Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

Администрация муниципального района Шигонский Самарской области

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, пл. Ленина, 1

л/с в ФУ АМР Шигонский

Поставщик: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Заказчик:

Глава муниципального района Шигонский

___________________ ()

М. П.

Поставщик:

__________________(____________) М. П



Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Автотранспорт

Типы транспорта

Инфраструктура

Управление

Услуги

Запчасти и аксессуары

Регионы

Статистика

Образование

Производство

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.