Конкурсная документация к проведению открытого конкурса по закупке проектных работ на разработку проектно сметной документации в 2007 году на капитальный ремонт учреждений культуры п. Орловский Орловского района Ростовской области лот №1: Рабочий проект на капитальный ремонт здания районного дома культуры п. Орловский, Орловского района Ростовской области лот №2: Рабочий проект на капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной библиотеки п. Орловский, пер. Почтовый, 90 Орловского района Ростовской области

Администрация Орловского района

Ростовской области

Утверждаю:

Начальник МУ «Управление культуры и искусства, физической культуры, спорта и туризма Орловского района»

Распоряжение от «___»____________ 2007 г. №

___________________

(Вскрытие конвертов 05.06.2007 г.)

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к проведению открытого конкурса по закупке

проектных работ на разработку проектно - сметной документации в 2007 году на капитальный ремонт учреждений культуры п. Орловский Орловского района Ростовской области

лот №1: Рабочий проект на капитальный ремонт здания районного дома культуры п. Орловский, Орловского района Ростовской области

лот №2: Рабочий проект на капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной библиотеки п. Орловский, пер. Почтовый, 90 Орловского района Ростовской области

Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, включая нормативные правовые акты Ростовской области

п. Орловский

2007 год

1. Общие положения

1.1. Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства, физической культуры, спорта и туризма Орловского района»

347510 Ростовская область, п. Орловский, , 32-5-54(факс), приглашает принять участие в открытом конкурсе на закупку проектных работ на разработку проектно - сметной документации в 2007 году на капитальный ремонт учреждений культуры п. Орловский Орловского района Ростовской области

лот №1: Рабочий проект на капитальный ремонт здания районного дома культуры п. Орловский, Орловского района Ростовской области

лот №2: Рабочий проект на капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной библиотеки п. Орловский, пер. Почтовый, 90 Орловского района Ростовской области

1.2. Комиссия по размещению заказа: Районная конкурсная комиссия по размещению муниципального заказа (далее комиссия) по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, определению победителя конкурса, ведению протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

1.3. Форма торгов: Открытый конкурс.

1.4. Предмет конкурса: Размещение заказа по закупке проектных работ на разработку проектно - сметной документации в 2007 году на капитальный ремонт учреждений культуры п. Орловский Орловского района Ростовской области

лот №1: Рабочий проект на капитальный ремонт здания районного дома культуры п. Орловский, Орловского района Ростовской области

лот №2: Рабочий проект на капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной библиотеки п. Орловский, пер. Почтовый, 90 Орловского района Ростовской области

1.5. Участники размещения заказа: Лица, претендующие на заключение муниципального контракта.

1.6. Муниципальный контракт: Контракт, заключенный заказчиком от имени МУ «Управление культуры и искусства физической культуры, спорта и туризма» Орловского района Ростовской области в целях обеспечения муниципальных нужд.

1.7.Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, включая нормативные правовые акты Ростовской области.

1.8.  Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте конкурса.

1.9.  Начальная цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.10.  Цена контракта, предложенная участниками конкурса, остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта и включает в себя все затраты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением контракта.

1.11.  Источник финансирования: ФМР - областной бюджет

1.12. Форма, сроки и порядок оплаты работ определяются в проекте государственного (муниципального) контракта, приведенном в конкурсной документации и указаны в Информационной карте конкурса.

1.13. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.

1.14.. Преимущества при участии в размещении заказов: не предоставляются.

2. Требования к участникам размещения заказа

2.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.2. Участники размещения заказа должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие лицензии на право осуществления соответствующего вида деятельности (в том числе и на производство работ на объектах-памятниках истории и культуры областного и федерального значения, в случае проведения работ на подобного рода объектах));

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

- отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

Заказчик вправе отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

- в случае непредоставления документов, либо установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

- в случае несответствия требованиям, установленным в п. п. 2.2 настоящей конкурсной документации, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

3.  Разъяснение положений конкурсной документации

3.1.  При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

3.2.  Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

3.3.  В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на сайте www. torgi. ***** с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

4.  Внесение изменений в конкурсную документацию

4.1.  Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2.  В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в газете «Торги и конкурсы» и в течение двух дней размещаются заказчиком на сайте www. torgi. ***** и направляются письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

4.3.  Чтобы предоставить участникам конкурса разумное время для внесения изменений в заявки на участие в конкурсе на основании изменений, внесенных в конкурсную документацию, заказчик вправе при необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении конкурса. Изменения в извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается в газете «Торги и конкурсы» в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в течение двух дней размещается заказчиком на сайте www. torgi. ***** и направляется всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

4.4.  Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта www. torgi. *****, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте www. torgi. ***** и опубликованные в газете «Торги и конкурсы».

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

5.  Отказ от проведения конкурса

5.1.  Заказчик, официально опубликовавший в газете «Торги и конкурсы» и разместивший на сайте www. torgi. ***** извещение о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5.2.  Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Торги и конкурсы» в течение пяти дней и размещается заказчиком на сайте www. torgi. ***** в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

5.3.  В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

5.4.  В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа.

6. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе

6.1. Заявка на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящей конкурсной документации, далее – заявка) должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) в случае, если заявка подписывается не руководителем участника размещения заказа, к ней должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ (лицензии на право осуществления соответствующего вида деятельности (с приложениями));

3) Ценовое предложение с указанием срока гарантии качества выполняемых работ;

4) расцененную ведомость объемов работ (в строгом соответствии с конкурсной ведомостью объемов работ) в текущем уровне цен;

5) график выполнения работ (форма произвольная);

6.2. Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику размещения заказа.

7. Подача зявок на участие в конкурсе

7.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

7.1.1.  Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 4.3 Конкурсной документации.

7.1.2  Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

7.1.3  Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

7.1.4  Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 7.1.1, 7.1.2 Конкурсной документации, регистрируется уполномоченными лицами заказчика.

Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале регистрации.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика.

Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. В случае направления заявки на участие в конкурсе по почте, соответствующая расписка направляется участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

7.1.5  Заявки на участие в конкурсе оформленные в соответствии с пунктом 6.1 конкурсной документации подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 7.1 конкурсной документации и в Информационной карте конкурса.

7.1.6  Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование конкурса)».

7.1.7  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

7.1.8  В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота.

Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 7.1.6 конкурсной документации. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается наименование конкурса и номер соответствующего лота, а именно: «Открытый конкурс _____ (наименование конкурса). Номер лота __».

7.1.9. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

7.1.10. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

7.2.  Изменения заявок на участие в конкурсе

7.2.1.  Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

7.2.2.  Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

7.2.3.  Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Регистрационный номер заявки».

На изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан регистрационный номер заявки.

До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 7.1 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

7.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 7.1 Конкурсной документации.

7.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

7.2.6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

7.2.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

7.2.8. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

7.3.  Отзыв заявок на участие в конкурсе

7.3.1.  Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.3.2.  Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

7.3.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 7.1 Конкурсной документации.

7.3.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе заказчик сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы заявления об их отзыве, вскрываются. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.

7.3.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным выше и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке и конверт с заявками вскрывается. Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.

7.3.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

7.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

7.3.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

7.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

7.4.1.  Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчиком конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока
окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

7.4.1.  В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства соответствующим участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на банковский счет, указанный в соответствующей заявке на участие в конкурсе.

8.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

8.1.  Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

8.1.1.  Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме, содержащейся в Разделе настоящей Конкурсной документации.

8.1.2.  Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем комиссии.

8.1.3.  В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте 8.1.1 конкурсной документации, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в конкурсе.

8.1.4.  Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

8.1.5.  Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.1.6.  Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком в день его подписания на сайте www. torgi. *****.

8.1.7.  Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио - и видеозапись вскрытия таких конвертов.

8.1.8.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

8.2. Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе при вскрытии конвертов с заявками

8.2.1.  При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

8.2.2.  Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить комиссии положения предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

8.2.3.  Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

8.2.4.  Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

8.2.5.  Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.  Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

9.1.  Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 2 конкурсной документации.

9.2.  Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.3.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

§  о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

§  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

9.4.  Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

-  непредоставления определенных настоящей конкурсной документацией и Информационной картой конкурса документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

-  несоответствия требованиям, установленным в пункте 2 конкурсной документации;

-  несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

9.5.  В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

9.6.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на сайте www. torgi. *****.

9.7.  Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

10.  Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

10.1.  Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

10.2.  Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

10.3.  Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

10.4.  В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

10.5.  Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а до установления Правительством РФ соответствующего порядка в соответствии с порядком, предусмотренным конкурсной документацией.

10.6.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

10.7.  Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

10.8.  Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Указанный протокол размещается на сайте www. torgi. ***** в течение одного дня и опубликовывается в газете «Торги и конкурсы» в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.

Муниципальный заказчик оценивает и сравнивает те конкурсные заявки, которые признаны соответствующими требованиям, приведенным в конкурсной документации.

Победитель определяется по наибольшему числу набранных балов, Максимальное количество баллов, которые может набрать Участник -1000 баллов.

Каждому критерию присвоен коэффициент весомости

·  цена заявки – 800 баллов (максимум);

·  сроки выполнения работ – 200 баллов (максимум)

Подсчет баллов осуществляется по следующим критериям:

·  цена заявки;

·  сроки выполнения работ.

Порядок расчета полученных балов Участниками:

1.  Цена заявки – Цз = 800 баллов – наименьшая цена заявки Участника (в рублях);

Цена заявки J – го Участника Цзj = 800 умножить на наименьшую цену заявки Участника и разделить на цену заявки j – Участника;

Цзj =

800 х наименьшая цена заявки Участника

цена заявкиj – го Участника

2.  Срок выполнения работ – Гр = 200 баллов – наименьший срок (в днях) данный Участником.

Срок j- го Участника = 200 умножить на наименьший срок выполнения j – го Участника и разделить на срок выполнения Участника.

Грj =

200 х срок выполнения j - го Участника

срок выполнения Участника

11.  Заключение контракта по результатам проведения конкурса

11.1.  Срок заключения контракта

11.1.1.  Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет один экземпляр протокола, подписанный и заверенный печатью заказчика, и проект государственного контракта победителю конкурса.

11.1.2.  Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

11.1.3.  В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который составляет не менее 10 дней и не более двадцати дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

11.1.4.  В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения государственного (муниципального) контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

11.1.5.  Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

11.2.  Обеспечение исполнения муниципального контракта.

11.1. Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контркту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта в размере 5 % от суммы контракта.

11.3.  Права и обязанности победителя конкурса

11.3.1.  Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации с учетом положений пункта 11.3.2 конкурсной документации.

11.3.2.  В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 11.1 конкурсной документации, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 11.1.1 конкурсной документации, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 11.2 конкурсной документации, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного (муниципального) контракта.

11.3.3.  Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 11.4.4, 11.4.5 конкурсной документации направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

11.4.  Права и обязанности заказчика

11.4.1.  После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения государственного (муниципального) контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

§  проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

§  приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

§  предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 6 Конкурсной документации;

§  нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11.4.2.  Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к поставкам товаров.

11.4.3.  Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный (муниципальный) контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта в соответствии с пунктом 11.3 Конкурсной документации. При этом заключение государственного (муниципального) контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

11.4.4.  В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пункта 8.1.8 и по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 8 и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 9, 10 Конкурсной документации. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект государственного (муниципального) контракта. При этом государственный (муниципальный) контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

11.4.5.  В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пункта 9.5 Конкурсной документации, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного (муниципального) контракта. При этом государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

11.4.6.  Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг, не более чем 5 (пять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связаных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на 5 (пять) процентов такой цены.

12.  Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

ИнформационнАЯ КАРТА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги конкретизируют положения Конкурсной документации. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Конкурсной документации, и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

п/п

Ссылка на пункт Конкурсной документации

Наименование пункта

1

Пункт 1.1.

Наименование Заказчика, контактная информация:

МУ «Управление культуры и искусства, физической культуры, спорта и туризма Орловского района»

Адрес: 347510 Ростовская область, п. Орловский, , 32-5-54(факс), Контактный тел.: (86375)31-9-92, 32-5-54(факс),

E-mail: *****@

Официальный сайт: www. torgi. *****

2

Пункты 1.3, 1.4

Вид и предмет конкурса: открытый конкурс по закупку проектных работ на разработку проектно - сметной документации в 2007 году на капитальный ремонт учреждений культуры п. Орловский Орловского района Ростовской области

лот №1: Рабочий проект на капитальный ремонт здания районного дома культуры п. Орловский, Орловского района Ростовской области

лот №2: Рабочий проект на капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной библиотеки п. Орловский, пер. Почтовый, 90 Орловского района Ростовской области

3

Пункт 1.8

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: п. Орловский ул. Пионерская 64, Ростовская область, максимально допустимый срок выполнения работ 90 дней по каждому лоту. В течении2007 г.

4

Пункт 1.9

Начальная цена контракта: Лот № ,0 тыс. руб.;

Лот № ,0 тыс. руб.;

5

Валюта: Российский рубль

6

Язык заявки: русский

7

Пункт 1.10

Источник финансирования: областной бюджет

Пункт 1.11

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата работ по контракту производится согласно подписанной сторонами справки формы № КС2, № КС-3 без предоставления аванса,.

8

Пункт 1.4

Краткая характеристика товара, работ и услуг и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг (ссылка на техническую часть): разработка проектно-сметной документации согласно описи работ, задания на проектирование.

9

Пункт 2.1

Участники размещения заказа: Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

10

Пункт 2.

Требования к участникам размещения заказа:

§  соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

§  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

§  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по состоянию на последний отчетный период прошедшего календарного года, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

Пункт 2.2.

Требования, установленные Заказчиком (дополнительные):

Ø  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

11

Пункт 1.13.

Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа: Не предоставляются

12

Пункт 6.

Форма заявки на участие в конкурсе: участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе только в письменной форме в запечатанном конверте

13

Пункт 6.1

Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)

в) в случае, если заявка подписывается не руководителем участника размещения заказа, к ней должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) копии лицензий на право осуществления соответствующего вида деятельности (с приложениями) ;

3) предложение о цене выполняемых работ с указанием срока гарантии качества работ ( в случае если срок гарантии качества не предусматривается, рассматривается только цена);

4) расцененная ведомость работ;

5) график выполнения работ;

6) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

14

Пункт 1.10

Требования к предложениям о цене контракта: цена контракта фиксирована на весь срок выполнения контракта и включает в себя все затраты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением контракта

15

Пункт 6

Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг: Согласно задания на проектирование

16

Пункт 7.1.6

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе:

В письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) и фамилию, имя, отчество (для физического лица).

17

Пункт 7.1

Срок подачи заявок на участие в конкурсе:с момента опубликования в СМИ (газета «Торги и конкурсы») до 10-00 часов (время московское) 05.06.2007 г.

Пункты 7.1.1, 7.1.2

Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес):

, 347510 Ростовская область, п. Орловский, ул. Пионерская 75

18

Пункт 7.5.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 5 % от начальной цены контракта в виде внесения денежных средств

Лот №1: Рабочий проект на капитальный ремонт здания районного дома культуры п. Орловский, Орловского района Ростовской области на расчетный счет в Ростовском РФ г. Ростов-на-Дону к/с Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства, физической культуры, спорта и туризма Орловского района»

Лот №2: Рабочий проект на капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной библиотеки п. Орловский, пер. Почтовый, 90 Орловского района Ростовской области на расчётный счёт в Ростовском РФ г. Ростов-на-Дону к/с Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства, физической культуры, спорта и туризма Орловского района»

( при необходимости уточнить с заказчиком)

9

Пункт 8.1.1

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10-00 часов (время московское) 05.06.2007 г. п.Орловский ул.

20

Пункт 10

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: Муниципальный заказчик оценивает и сравнивает те конкурсные заявки, которые признаны соответствующими требованиям, приведенным в конкурсной документации.

Победитель определяется по наибольшему числу набранных баллов) Максимальное количество баллов, которые может набрать Участник -1000 баллов.

·  цена заявки – 800 баллов (максимум);

·  сроки выполнения работ – 200 баллов (максимум)

Подсчет баллов осуществляется по следующим критериям:

·  цена заявки;

·  сроки выполнения работ.

Порядок расчета полученных балов Участниками:

1.Цена заявки – Цз = 800 баллов – наименьшая цена заявки Участника (в рублях);

Цена заявки J – го Участника Цзj = 800 умножить на наименьшую цену заявки Участника и разделить на цену заявки j – Участника;

Цзj =

800 х наименьшая цена заявки Участника

цена заявкиj – го Участника

2Срок выполнения работ – Гр = 200 баллов – наименьший срок (в днях) данный Участником.

Срок j- го Участника = 200 умножить на наименьший срок выполнения j – го Участника и разделить на срок выполнения Участника.

Грj =

200 х срок выполнения j - го Участника

срок выполнения Участника

Изменения, отклонения, и другие факторы, которые превышают требования, приведенные в конкурсной документации, или иным образом приводят к получению Муниципальным заказчиком не предусмотренных потерь, не учитываются при оценке предложений.

21

Пункт 11.1

Срок заключения контракта: Не менее 10 и не более 20 дней с момента присуждения контракта.

22

Пункт 11.2

Размер обеспечения исполнения контракта: В форме банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику под залог денежных средств в размере обеспечения контракта, оформленной на учреждение культуры в размере 5 % стоимости контракта.


Приложение

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Дата, исх. номер

Председателю районной конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с [указывается наименование заказчика] государственного (муниципального) контракта на [указывается предмет контракта].

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты _________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

№ п/п

Наименование лота и объекта

]

Значение

(цифрами и

прописью)

Примеч.

Цена

(тыс. руб.)

Срок выполнения работ

1

2

3

4

5

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1. Технико-экономический расчет (обоснование снижения стартовой цены) _______ на стр.;

3.2. Структура расчета цены контракта в форме [расцененная ведомость работ] _______ на стр.

3.3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств для обеспечения конкурсной заявки, на ____________стр.

3.4. График выполнения работ

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в описи работ конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ. Нами обследован объект на месте, нами рассмотрены:

-  ведомость объемов работ.

-  задание на проектирование

В результате проведенного анализа соответствия сообщаем об отсутствии дополнительных работ на объекте.

В случае признания нас «Победителем», готовы выполнить работы в объеме, достаточном для ввода объекта в эксплуатацию.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с Техническим заданием (дефектной ведомостью, описью работ, спецификацией) в пределах предлагаемой нами стоимости контракта. При этом расхождение между предложенной участнику конкурса дефектной ведомостью, описью работ, спецификацией и документами, входящими в состав конкурсной заявки участника конкурса не допускается. В случае наличия расхождений в тех. задании, дефектной ведомости, описи работ, спецификации и иных документах, решение о правильности информации в выставленных на конкурс документах принимает заказчик (организатор конкурса).

7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

8. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________________ (наименование организации – участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика (уполномоченного органа, специализированной организации) [указывается орган, на который возлагается данное право], не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с [указывается наименование заказчика] на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок _____ [указывается срок, в течение которого должен быть заключен контракт] дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного (муниципального) контракта.

11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного (муниципального) контракта с [указывается наименование заказчика], мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

12. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами государственного (муниципального) контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в областной (местный) бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о (наименование, Ф. И.О. участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного (муниципального) контракта.

13. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения государственного (муниципального) контракта и присвоения ей первого номера, нами будет представлено обеспечение исполнения контракта в виде ________________________ (банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, денежных средств, перечисленных в обеспечение контракт на расчетный счет Заказчика) на сумму ______ [сумма обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой конкурса.]

14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом) и специализированной организацией [указываются наименование заказчика, уполномоченного органа и специализированной организации, которые фактически участвуют в конкурсных процедурах] нами уполномочен _______________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

15. В случае присуждения нам права заключить государственный (муниципальный) контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного (муниципального) контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении государственного (муниципального) контакта на условиях наших предложений.

16. Юридический и фактический адреса/ место жительства, телефон ___________, факс ________, банковские реквизиты: ________________________________________________________________________

17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________________

18. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ______________________ ()

МП (подпись)

СУБПОДРЯДЧИКИ участника размещения заказа

(один лист по каждому субподрядчику)

1.

Фирменное наименование организации (наименование)

2.

Организационно - правовая форма собственности

3.

ИНН

4.

Дата, место, орган регистрации

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

5.

Почтовый адрес

___________________________________________________________

6.

Юридический адрес

___________________________________________________________

7.

Телефон, факс,

Руководитель организации:

__________________________________________________________________/____________________/

должность подпись расшифровка подписи

«_____»______________200__г.

МП

Виды работ, предполагаемые к передаче данному субподрядчику по данному контракту

Предполагаемые объемы работ

в физич. единицах

в % к общему объему этих работ по контракту

 

Приложение: Копии лицензий (требуются, если Участник размещения заказа не имеет собственных лицензий на выполнение вида работ, сдаваемых субподрядчику).

Приложение 2

Форма 3

Общие сведения

1.

Наименование фирмы

2.

Тип предприятия (крупное, среднее, малое, индивидуальный предприниматель или др.)

3.

Адрес головной конторы

4.

Телефон, факс

5.

Место регистрации

Год регистрации

6.

Банковские реквизиты

7.

Форма общества

8.

Количество работающих

9.

Профиль деятельности

10.

Ответственное лицо

11.

Уставной капитал,

в том числе

доля участия в уставном капитале собственности РФ, субъектов РФ, муниципальной собственности, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных фондов и иных фондов ( % )

доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства (%)

Годовой оборот при выполнении строительно-монтажных работ, млн. руб.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Руководитель ____________

подпись

М. П.

(проект)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № МКп

на выполнение проектной продукции

«____»_______________ 2007г. п. Орловский

Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства, физической культуры, спорта и туризма Орловского района», именуемая в дальнейшем – «Муниципальный Заказчик», . А., действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________,( полное наименование предприятия, организации), лицензия №_________от______, выданная___________, сроком действия ______________, определенное по результатам (_________) конкурса, проведенного _________________(указать кем),(протокол № ____от ______г), именуемый в дальнейшем – «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании_______________, с другой стороны, далее именуемые « Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт ( далее контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить проектную продукцию, Заказчик –принять и оплатить за работу по объекту: Выполнениепроектных работ на разработку проектно- сметной документации в 2007 году на капитальный ремонт учреждений культуры п. Орловский Орловского района Ростовской области

лот №1: Рабочий проект на капитальный ремонт здания районного дома культуры п. Орловский, Орловского района Ростовской области

лот №2: Рабочий проект на капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной библиотеки п. Орловский, пер. Почтовый, 90 Орловского района Ростовской области

1.2.  Основные требования к разрабатываемой проектной продукции изложены в задании на проектирование.

1.3.  Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются расцененной ведомостью объёмов работ(приложение №1) и графиком производства работ (приложение 2), составляющим неотъемлемую часть контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. В соответствии с результатами конкурса стоимость работ по настоящему контракту составляет ______________________________________________руб.,(в т. ч. НДС), (приложение 2)

2.2.  Цена контракта, определенная пунктом 2.1., является окончательной и изменению не подлежит.

2.5.  Оплату готовой проектной продукции Заказчик производит в соответствии с графиком производства работ, на основании форм КС-2,КС-3, согласно выставленных счетов. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Исполнитель не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

2.6.  Оплатить Исполнителю работу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего контракта в размерах и в сроки, установленные контрактом.

2.7.  Окончательный расчет с Исполнителем (в размере 10 процентов стоимости работ по настоящему контракту) осуществляется Заказчиком в течение 20 дней после получения положительного заключения Госэкспертизы России по Ростовской области и последующей приемки проектной продукции.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  Исполнитель имеет право:

3.1.1.  Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с Заказчиком. При этом исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль над ходом выполняемых работ субподрядчиком.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1.  Готовить ведомость объемов работ для проведения торгов на выполнение подрядных работ по форме и в объеме, согласованном с Заказчиком.

3.2.2.  Составлять сметную документацию на основании новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г. и в текущих ценах 2007г.

3.2.3.  Осуществлять сбор всех, необходимых для проектно-изыскательских работ, технических условий, исходных данных и согласовать их с Заказчиком.

3.2.4. Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами, а также с организацией эксплуатирующей объект. Затраты по согласованию проектной продукции учтены в стоимости работ, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта.

3.2.5. Получить положительное заключение Госэкспертизы России по Ростовской области. При передаче проектной продукции в государственную экспертизу один экземпляр направить Заказчику для рассмотрения.

3.2.6.  Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными.

3.2.7.  В случае возникновения работ, не предусмотренных заданием на проектирование и условиями конкурсных торгов, уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика с последующим оформление дополнительного соглашения.

3.2.8. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам без согласия Заказчика.

3.2.9. Представить Заказчику обеспечение выполнения настоящего контракта в форме ____________________ на сумму, составляющую пять процентов от стоимости настоящего контракта на текущий финансовый год.

3.2.10. В случае обнаружения недостатков в технической документации в ходе строительства объекта, возникших по вине Исполнителя последний, по требованию Заказчика, обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в техническую документацию или произвести необходимые проектно-изыскательские работы, оплатить и получить положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной документации.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1.  Проверить соответствие проектной продукции требованиям технического задания и не оплачивать проектную продукцию, не получившую положительное сводное заключение Госэкспертизы России по Ростовской области.

3.3.2.  Расторгнуть настоящий муниципальный контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3.3.  Заказчик имеет право требовать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

3.3.4.  Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к поставкам товаров.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1.  Уплатить Исполнителю стоимость работ, указанную в пункте 2.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4.2.  Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта.

3.4.3.  Использовать проектную продукцию на цели, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4.4.  Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками проектирования в соответствии с настоящим контрактом.

3.4.5.Принимать от Исполнителя выполненную работу по установленной форме в соответствии с графиком производства работ.

3.4.6.Проводить выбор строительной площадки и оформлять документы на отвод земельного участка, в том числе с привлечением специализированных организаций, и оплачивать их услуги за счет средств, предусмотренных по статье «Прочие расходы».

3.4.7.Анализировать объем технических условий.

3.4.8.Осуществлять контроль за сбором и подготовкой Исполнителем исходных данных для разработки проектной продукции.

3.4.9. Контролировать ход проведения экспертизы разработанной проектной продукции.

3.4.10. Участвовать в разработке и утверждении технической части конкурсной документации.

3.4.11. Проверять состав и комплектность, принимать и подтверждать актом приема-передачи готовность проектной продукции.

3.4.12. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и вести отчетность.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. После завершения работ Исполнитель передает Заказчику проектную продукцию в 5 подлинных экземплярах и один экземпляр сметной документации на магнитном носителе, положительное сводное заключение Госэкспертизы России по Ростовской области по накладной и акту приема-передачи.

4.2.  Заказчик в течение 5 дней со дня получения материалов, указанных в пункте 4.1 настоящего контракта, оформляет акт сдачи-приемки работы или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

4.3.  В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектной продукции без мотивированного отказа от приемки работы в течение указанного срока работа считается принятой и должна быть оплачена Заказчиком.

4.4.  При мотивированном отказе оплаты проектной продукции Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями, перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5.  Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель приостанавливает их и в течение 3 дней уведомляет об этом Заказчика в письменной форме.

В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о прекращении работ Стороны производят расчеты по фактически выполненным объемам.

4.6. Тиражирование комплекта документации или отдельных ее разделов сверх установленного количества экземпляров, указанных в п. 4.1. Заказчик оплачивает дополнительно.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ, и передать проектную продукцию Заказчику через_______ дней после заключения контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.  Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектной продукции, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой проектной продукции. При обнаружении недостатков в проектной продукции Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки и переделать проектную продукцию.

6.3.  Заказчик несет ответственность за полноту задания на проектирование, состав и комплектность принятой готовой проектной продукции.

6.4.  За нарушение сроков исполнения обязательств по контракту Исполнитель оплачивает в местный бюджет пеню в размере 2,0 процента стоимости контракта за каждый день просрочки в установленном порядке.

6.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

6.6 При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России перечисленной суммы в срок, указанный в пункте 2.6.. настоящего контракта.

6.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней ), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Прочие условия

7.1.  Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению между всеми Сторонами.

7.2.  Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.3.  Заказчик обязуется не вносить в проектную продукцию никаких изменений без согласия Исполнителя.

7.4.  Заказчик не ведет работы по строительству объекта, указанного в п. 1.1 до полной оплаты за выполненную продукцию, указанную в п.1.1.

7.5.  По письменному требованию Заказчика обеспечение контракта Исполнителя подлежит уплате в случаях:

- расторжения настоящего контракта по инициативе Исполнителя;

- невозможности выполнения Исполнителем условий настоящего контракта;

- существенного нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту.

7.8  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.9.  Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 29.12.2006г.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:

Приложение

к муниципальному контракту

от «____»__________2007г. №____

График производства работ на 2007 год по объекту:

Разработка проектно - сметной документации в 2007 году на капитальный ремонт учреждений культуры п. Орловский Орловского района Ростовской области

Лот №1: Рабочий проект на капитальный ремонт здания районного дома культуры п. Орловский, Орловского района Ростовской области

лот №2: Рабочий проект на капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной библиотеки п. Орловский, пер. Почтовый, 90 Орловского района Ростовской области

№ п/п

Наименование объекта, вид работ

Еди­ница измере-ния

Объем работ

Стоимость (рублей)

Выполнение

(по месяцам)

ИТОГО

Заказчик:

Исполнитель:

Приложение

к муниципальному контракту

от «____»__________2006г. №____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

разработка проектно - сметной документации в 2007 году на капитальный ремонт учреждений культуры п. Орловский Орловского района Ростовской области

Лот №1: Рабочий проект на капитальный ремонт здания районного дома культуры п. Орловский, Орловского района Ростовской области

лот №2: Рабочий проект на капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной библиотеки п. Орловский, пер. Почтовый, 90 Орловского района Ростовской области

руб.

Виды проектных работ

Ед.

измерения

Объем

Цена за един.

Общая стоимость

1.

2.

3.

Итого:

НДС 18%

Всего:

Заказчик:

Исполнитель:

ДОГОВОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №1

п. Орловский _____________2007 года

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»

в лице _______________., действующего на основании Устава, и __________________ именуемое в дальнейшем « Участник размещения заказа», в лице _______________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Согласно настоящему договору Участник размещения заказа передает Заказчику средства в обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта на закупку работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________ (далее –Конкурс) в размере ________________ _______________________________ рубля

( Сумма цифрами и прописью) .

1.2. Факт внесения Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется Участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент» факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.

1.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано Участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

1.4. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанция об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой об оплате, Участник размещения заказа, отказывается в допуске к участию в конкурсе.

2. Порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

2.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе возвращаются Участнику размещения заказа путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной Участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

2.1.1. В течение пяти дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса.

2.1.2. В случае отзыва Участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня получения заказчиком уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

2.1.3. В случае отказа Участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе, в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2.1.4. В случае, если заявка на участие в конкурсе, поданная Участником размещения заказа получена после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращаем Участнику размещения заказа, в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2.1.5. В случае, если, заявка на участие в конкурсе, поданной Участником размещения заказа присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения государственного контракта с победителем конкурса или Участником размещения заказа.

2.1.6. в случае, если Участник размещения заказа признан победителем конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта.

2.1.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе не возвращаются в случае, если Участник размещения заказа признан победителем конкурса или его заявке на участие в конкурсе присвоен второй номер, и он уклоняется, от заключения государственного контракта.

3. Срок действия договора.

3.1. Настоящий договор вступает в силу с «__»____________ года.

3.2. Настоящий договор прекращает своё действие при наступлении одного из случаев, указанных в п.2.

4. Прочие условия.

4.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой их сторон.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Подрядчик:

ЗАДАНИЕ

на проектирование по объекту:

Разработка проектно - сметной документации в 2007 году на капитальный ремонт учреждений культуры п. Орловский Орловского района Ростовской области

Лот №1: Рабочий проект на капитальный ремонт здания районного дома культуры п. Орловский, Орловского района Ростовской области

№№ п/п

Наименование мероприятий

Содержание

1

2

3

1.

Основание для проектирования

Выделение денежных средств из Фонда муниципального развития Ростовской области на разработку ПСД в 2007 году на капитальный ремонт учреждений культуры

2.

Вид строительства

Капитальный ремонт

3.

Стадийность проектирования

Рабочий проект

4.

Требования к инженерному обеспечению

Выполнить инженерное обеспечение согласно технических условий соответствующих служб

5.

Особые условия строительства

Действующее учреждение

6

Муниципальный заказчик

Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства, физической культуры, спорта и туризма Орловского района»

7.

Проектная организация

По результатам конкурсов торгов Орловского района Ростовской области.

8.

Требования к разработке проекта

Генеральной проектной организации необходимо:

-выполнить обследование существующего здания, с выдачей заключения о техническом состоянии;

-разработать проект на комплексный капитальный ремонт зданий и инженерных коммуникаций на основании инженерно-геологических изысканий

-выполнить инструментальное обследование со вскрытием шурфов для определения состояния фундамента с выдачей заключения и при необходимости разработать проект на усиление фундаментов и несущих конструкций зданий;

- внутренняя отделка помещений, сцены в соответствии с таблицей применения отделочных материалов на объектах капремонта соцсферы (приложение к письму министерства строительства, архитектуры иЖКХ от 01.01.2001г. № 000 - /2881)

- разработать отделку аппаратной с применением звукопоглощающих материалов

-разработать отделку фасадов, входов во все помещения с применением новейших строительных материалов и строительных технологий (увеличить количество входных дверей, витражи убрать)

- наружное и внутреннее водоснабжение и канализация,

-электроснабжение, вентиляция, пожарная сигнализация;

-выполнить проект перевода котельной на газовое топливо

- составить сметную документацию в полном объеме в базисных ценах 2001г. в соответствии с МДС 81.35-2004 с переводом в текущие цены

- выполнить необходимые согласования и экспертизу проекта.

9.

Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность и т. д.

Здание РДК

- одноэтажное с подвалом, Т - образной формы; общая площадь 1883,2 кв. м; в том числе подвал – 847.4 кв. м (в подвале расположен музей, котельная), высота здания до перекрытия – 6,4м.

Мощность – 450 посадочных мест.

Основные строительные конструкции

- фундаменты - бетонные монолитные;

- стены кирпичные, оштукатурены

- перекрытие - деревянные балки с подшивкой доской;

- крыша стропильная 2-х скатная;

- кровля из асбестоцементных листов по разреженной дощатой обрешетке;

- полы - бетонные («террацо» - в вестибюле.

- фойе, частично в подвале; с плиточным покрытием на лестничных площадках, подвале) из щитового паркета – в зрительном зале, кабинетах; дощатые, покрытые линолеумом - в рабочих кабинетах.

- внутренняя отделка – потолки побелка, стены – водоэмульсионная окраска, панели – из ламинированных ДСП, алюминиевых панелей;

- отопление – от водогрейного котла;

Пристройка (главный фасад)-

Вестибюль размером 4,30х11.5 м. (кирпичный).

Пристройка (дворовый фасад) (кирпичная)

гримёрные и вход в котельную размером 4,50х8,30.6м;

Пристройка (западный фасад)- вход в подвальное помещение размером 5,55х3,55м (кирпичная).

Наружный водопровод

Труба диаметром -

Протяжностью_____м

Благоустройство

Плитка тротуарная.

10

Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции.

В соответствии действующих нормами РФ

11

Требования к архитектурно – строительным, объёмно – планировочным и конструктивным решениям, инженерного обеспечения.

В соответствии со строительными нормами и правилами.

Инженерное обеспечение в соответствии с ТУ соответствующих служб.

Выполнить мероприятия, обеспечивающие эксплутационную надёжность зданий и сооружений.

12

Условия по доступности маломобильных групп населения

Пандусы на входах в здание на главном фасаде.

13

Выделение очередей и пусковых комплексов

Нет

14

Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

В соответствии с существующими нормами РФ

15

Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В соответствии с существующими нормами РФ




17.

Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В соответствии с техническими условиями, выданными ГУ МЧС России по Ростовской области. Исходные данные получает проектная организация

18.

Дополнительные требования

- ПСД выдать заказчику в 5-ти экземплярах, один на магнитном носителе

- разработать тендерную документацию на магнитном носителе для проведения конкурса.

- Получить положительное заключение всех государственных экспертиз.

Затраты на оплата услуг экспертиз включить в стоимость проектных работ

- получить необходимые технические условия от соответствующих служб.

- согласовать с администрацией МУК «ОРКС»

- электрическую часть проекта согласовать с Энергонадзором



Директор МУК «ОРКС»

Приложение к заданию на проектирование

Капитальный ремонт районного дома культуры п. Орловский Орловского района Ростовской области

Выполнение мероприятий согласно результатам обследования основных конструкций зданий и сооружений, инженерно-геологических изысканий в т. ч.:

- основное здание

- наружные сети водопровода, канализации, газоснабжения, электроосвещения

- благоустройство (площадки, тротуары, озеленение)

Основное здание (одноэтажное, общая площадь 1008.8 кв. м.)

1. Стены.

Ремонт кирпичной кладки карнизов парапета. Усиление стен восточного и северного фасада. Наружная отделка фасадов разработанная проектировщиком.

2. Перекрытие.

Разборка подшивки потолков. Отбивка штукатурки, снятие утеплителя, подшивка новой доской, утепление облегченным утеплителем (минеральноватным или пеноизолом)

3. Кровля.

1. Смена покрытий кровель на «Ондулин»

2. Усиление стропильных ног с двух сторон досками (частично 20%)

3. Устройство организованного водостока со сменой водосточных труб.

4. Смена мелких покрытий (парапеты, ондулин)

4. Проемы.

1. Смена оконных блоков деревянных на металлопластиковые.

2. Смена внутренних дверных блоков на МДФ

3. Смена наружных дверных блоков на металлопластиковые.

4. Смена витражей главного входа (разработать Подрядчику)

Полы.

1. Разработка покрытий пола из линолеума.

2. Смена дощатых полов с разборкой лаг: кабинеты, подсобные помещения, музей,

танцевальный класс, коридоры.

3. Разработка дощатого пола и лаг сцены, устройство пола из бруса, циклёвка пола, сцену

разработать с увеличением размеров, с соблюдением всех нормативных требований.

4. Замена плиточного пола аппаратной на деревянные.

5. Смена бетонного пола («террацо» с устройством бетонного основания и цементной

стяжки (вестибюль, фойе).

6. Настилка плиточных полов с устройством подготовки (вестибюль, лестничные марши, санузлы, лестничные площадки)

Внутренняя отделка.

1. Ремонт штукатурки стен и потолков 100% (декоративная штукатурка) с последующей

окраской водоэмульсионной краской.

2. Устройство подвесного потолка «АРМСТРОНГ» (зрительный зал, фойе, вестибюль,

кабинет руководителя).

3. Вестибюль, фойе, музей с последующей окраской водоэмульсионной краской (выше

панелей), облицовка панелей на Н=1.6м плитами МДФ.

4. Установка экранов на радиаторы – из плит МДФ.

5. Облицовка стен плиткой в санузлах на Н=1.6м, выше побелка.

6. Масляная окраска решеток на окнах

Лестничные клетки.

1. Ремонт ступней, частично замена ступней и ремонт лестничного марша.

2. Ремонт штукатурки стен 100%

3. Заделка швов в плитах перекрытий, сплошное выравнивание потолков.

Окраска потолков водоэмульсионной краской.

Окраска низа лестничного марша известью.

4.Смена лестничных перил на перила из труб никелированных, окраска ступней.

Разные работы.

1. Ремонт отмостки с добавлением основания.

2. Устройство пожарной лестницы.

3.Окраска металлоконструкций лестницы.

Подвал.

1. Ремонт штукатурки стен и потолков 100% известковая окраска стен и потолков.

Масляная окраска панелей на Н=1.6м. Разборка бетонного пола, устройство основания

под бетонный пол. Устройство бетонного пола. Демонтаж котлов.

Центральное отопление. Вентиляция.

1. Ремонт отопления внутри помещений с заменой котлов (переход на газовое топливо)

радиаторов и труб (трубы металлопластиковые, радиаторы алюминиевые).

2. Капитальный ремонт системы вентиляции с заменой вентиляторов и воздуховодов из

нержавеющей стали.

3. Установка Сплит - систем в зале и фойе.

Электромонтажные работы.

1. Смена электропроводки, розеток, выключателей, светильников100%.

2. Устройство пожарной сигнализации (новая).

Внутренний водопровод.

1. Смена трубопроводов и водомерного узла из полипропиленовой трубы.

Внутренняя канализация.

1. Обустройство санузлов (прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовой

трубы, установка сантехоборудования).

Наружные сети электроснабжения.

1. Ремонт существующих сетей.

Наружный водопровод.

1. Смена стальных труб и асбоцементных труб на полипропиленовые.

2. Устройство водопроводных колодцев – 2 шт.

Наружная канализация.

1. Смена чугунных труб на полимерные.

2. Устройство канализационных колодцев.

Подсобные помещения.

1. Расширение пристройки для размещения котельной на газовом топливе (устройство

фундаментов под котлы, монтаж оборудования и обвязка котлов).

Благоустройство.

1. Подготовка основания под плитку.

2.Устройство покрытия из тротуарной плитки по периметру здания, с устройством

подстилающего слоя.

3. Смена бортовых камней.

4. Озеленение (корчёвка деревьев, посадка новых деревьев, обустройство цветников)

Ведомость объемов работ

на выполнение проектных работ по объекту:

Лот №1: Рабочий проект на капитальный ремонт здания районного дома культуры п. Орловский, Орловского района Ростовской области.

п/п

Наименование работ

Стоимость работ в руб. РФ

примечание

1

Обследование технического состояния объекта.

2

3.

Проектно-сметные работы Заключение Главгосэкспертизы России по Ростовской области.

ИТОГО:

НДС 18%

ВСЕГО:

Руководитель:

М. п.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПО ОБЪЕКТУ: разработка проектно - сметной документации в 2007 году на капитальный ремонт учреждений культуры п. Орловский Орловского района Ростовской области

лот №2: Рабочий проект на капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной библиотеки п. Орловский, пер. Почтовый, 90 Орловского района Ростовской области

№ п /п

Наименование мероприятий

Содержание

1

2

3

1.   

Основание для проектирования

Выделение денежных средств из Фонда муниципального развития Ростовской области на разработку ПСД в 2007 году на капитальный ремонт учреждений культуры.

2.

Вид строительства

Капитальный ремонт

3.

Стадийность проектирования

Рабочий проект

4.

Требования к инженерному обеспечению

Выполнить инженерное обеспечение согласно технических условий соответствующих служб

5.

Особые условия строительства

Действующее учреждение

6.

Заказчик

Муниципальное учреждение «Управление культуры, и искусства физической культуры, спорта и туризма Орловского района»

7.

Проектная организация

По результатам конкурсов торгов Орловского района Ростовской области.

8.

Требования к разработке проекта

Генеральной проектной организации необходимо:

- выполнить обследование соответствующего здания, с выдачей заключения о техническом состоянии;

разработать проект на комплексный капитальный ремонт здания и инженерных коммуникаций (ремонт отмостки, укрепление стен; ремонт крыши с заменой кровли; ремонт полов; замена деревянных оконных и дверных блоков на металлопластиковые; внутренняя отделка помещений; обустройство входа в здание, благоустройство территории, ремонт системы вентиляции, отопления; ремонт систем наружного и внутреннего водоснабжение и канализация; ремонт внутренней эл. сети, устройство пожарной сигнализации;

ремонт кровли и отмостки гаражей, котельной;

- составить сметную документацию в полном объеме в соответствии со СНиП 11.01-95

- выполнить необходимые согласования и экспертизу проекта.

3

9.

Основные технико-экономические показатели

объекта, в том числе мощность и т. д.

Здание библиотеки

- двухэтажное кирпичное, стоечно-балочное, прямоугольное в плане; размером 18,8 х 18,6 кв. м ; высота здания с перекрытием - 6.4 м.

общая площадь - 570,7 кв. м

Мощность библиотеки – 42,5 тыс томов.

Основные строительные конструкции:

-фундаменты - бетонные монолитные;

-стены кирпичные,

-перекрытие – сборное железобетонное;

-крыша - стропильная;

-кровля - из асбестоцементных листов по разреженной дощатой обрешетке;

-полы – на 1 этаже щитовой паркет по лагам, кирпичным столбикам; на 2 этаже - щитовой паркет по бетонному основанию (сб. ж\б плиты перекрытия.

Заполнения оконных и дверных проемов –деревянные;

Внутренняя отделка помещений:

- потолки – потолочная пластиковая плитка, меловая побелка;

-стены- водоэмульсионная окраска, оклейка обоями, облицовка ламинированными ДВП, ДСП;

-полы – в основных помещениях - из щитового паркета; дощатые, покрытые линолеумом; на лестничных площадках и в подсобных помещениях - бетонные с плиточным покрытием;

- отопление – от водогрейного котла;

-вентиляция –естественная, имеется вентиляционный канал;

- водоснабжение, канализация – централизованные.

- внутренняя отделка помещений в соответствии с таблицей применения отделочных материалов на объектах капремонта соцсферы (приложение к письму министерства строительства, архитектуры иЖКХ от 01.01.2001г. № 000 - /2881)

Дворовая уборная на 2 очка

7.10 х 3.9м

-стены кирпичные

- перегородки кирпичные

-перекрытие деревянное;

- кровля - односкатная, шиферная

-отделка известковая и масляная окраска.

Наружный водопровод

Из чугунных труб Д - 50 мм протяженностью ≈ 40 м.

Смотровые колодцы – 2 шт.

Благоустройство.

Покрытие тротуаров из асфальтобетонной смеси с бордюрами;

Площадь покрытия ≈250 м2

10.

Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции.

В соответствии с действующими нормами РФ

11

Требования к архитектурно-строительным,

объемно-планировочным и конструктивным

решениям, инженерное обеспечение

В соответствии со строительными нормами и правилами.

Инженерное обеспечение в соответствии с ТУ соответствующих служб.

Выполнить мероприятия, обеспечивающие

эксплуатационную надежность зданий и сооружений.

12

Условия по доступности маломобильных групп населения

В соответствии с требованиями ВСН 62-91

13

Выделение очередей и пусковых комплексов

Нет

14

Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

В соответствии с существующими нормами РФ

15

Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В соответствии с существующими нормами РФ

16

Требования к разработке инженерно -

технических мероприятий гражданской обороны

и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В соответствии с техническими условиями, выданными ГУ МЧС России по Ростовской области. Исходные данные получает проектная организация

17

Дополнительные требования

- ПСД выдать заказчику в 5-ти экземплярах, один на магнитном носителе

- разработать тендерную документацию на магнитном носителе для проведения конкурса.

- Получить положительное заключение всех государственных экспертиз.

Затраты на оплата услуг экспертиз включить в стоимость проектных работ

- получить необходимые технические условия от соответствующих служб.

- электрическую часть проекта согласовать с Энергонадзором

- согласовать с администрацией РМУК «ОМБЦ», Управлением культуры и искусства, физической культуры, спорта и туризма Орловского района.

Директор РМУК «ОМЦБ»

Приложение 1 к заданию

на проектирование

Капитальный ремонт здания РМУК «Орловская межпоселенческая центральная библиотека» Орловского района Ростовской области.

1.  Обследование основных конструкций здания.

- основное здание библиотеки

- дворовые уборные

- котельная;

- гаражи;

- наружные сети водопровода и канализации

- благоустройство

Основное здание ( двухэтажное, общая площадь 570,7 кв. м)

Выполнение мероприятий согласно заключения по результатам обследования.

Стены

Укрепление фрагментов стен в местах появления трещин.

Перегородки.

1.Демонтаж кирпичных перегородок в подсобных помещениях в связи с их перепланировкой.

2. Замена вставок из стеклянных блоков на кирпичные.

Полы.

1.  Ремонт полов на 1 этаже в основных помещениях: снятие щитового паркета -100%); смена лаг (100%), ремонт кирпичных столбиков (40%); устройство дощатого основания, устройство покрытия из ламината по слою ЦСП - в залах библиотеки, устройство покрытия из линолеума на теплоизоляционной основе по слою ЦСП в рабочих кабинетах.

2.  Ремонт полов на 2 этаже в основных помещениях (залы, кабинет директора): снятие щитового паркета и лаг(100%), устройство покрытия из ламината по слою ЦСП, устройство покрытия из линолеума на теплоизоляционной основе в рабочих кабинетах.

3.  Ремонт полов на лестничной клетке, в санузле, коридорах: смена покрытия из керамической плитки (100%) с ремонтом основания - ремонт основания (40%).

Кровля.

1. Разборка покрытий кровель, обрешетки ( 100%)

2.Устройство кровли из асбестоцементных листов по обрешетке с ее устройством (100%);

3. Устройство организованного водостока.

4.Смена мелких покрытий ( навесов)

Проемы.

1. Смена оконных блоков деревянных на металлопластиковые.

2. Смена внутренних дверных блоков на блоки из МДФ, наружных – на металлопластиковые.

3. Демонтаж и установка металлических раздвижных решеток на окнах.

4. Закладывание оконных проемов кирпичом на втором этаже.

Внутренняя отделка.

1. Демонтаж существующих панелей из ДСП, ДВП, фанеры, снятие обоев и прочих материалов, пластиковых подвесных потолков.

2. Ремонт штукатурки стен и потолков отдельными местами ( 40%),окраска в\э краской с подготовкой поверхности.

3. Ремонт откосов.

4. Устройство панелей из МДФ по металлическому каркасу в коридорах, залах и кабинете директора.

5. Устройство подвесных потолков системы « Армстронг» в залах.

6. Устройство ограждений отопительных приборов из ГКЛ с установкой вентиляционных решеток.

7. Масляная окраска труб, радиаторов, решеток на окнах.

8. Кабинет директора: подшивка потолка ГКЛ с устройством плинтуса и последующей улучшенной окраской акриловой краской.

Лестница.

1. Снятие обшивки из ламинированного ДВП, ДСП.

2.Устройство панелей из ламинированного МДФ по металлическому основанию.

3. Смена плиточных полов на лестничных площадках с ремонтом основания. Устройство плиточного покрытия ступеней лестничного марша.

4. Смена лестничных перил на металлические с полимерным покрытием и поручней из ПХВ.

Центральный вход.

1.  Смена покрытия из керамической плитки с ремонтом основания на площадке главного входа.

2.  Демонтаж навеса над центральным входом.

3.  Устройство навеса из сотового поликарбоната по металлическому каркасу.

Наружная отделка.

1. Декоративная штукатурка по сетке с устройством каркаса с последующей окраской кремний-органической краской.

2. Облицовка цоколя плиткой «рваный камень» для наружных работ.

3. Окраска пожарной лестницы.

Разные работы.

Ремонт отмостки с добавлением основания до 5 см и увеличением ширины до 1,5 м

Отопление и вентиляция.

1. Ремонт системы отопления внутри здания с заменой чугунных радиаторов на алюминиевые и металлических труб на металлополимерные.

2. Установка сплит-систем в залах библиотеки и в компьютерной.

3. Устройство принудительной вентиляции в залах библиотеки и в санузле.

Электромонтажные работы

1. Смена электропроводки, розеток, выключателей, светильников – 100%

2. Устройство пожарной сигнализации.( новая)

Котельная

1.  Ремонт кровли, смена примыканий из кровельной оцинкованной стали (100%)

2.  Замена деревянных оконных и дверных блоков.

3.  Устройство плиточных полов с ремонтом бетонного основания.

4.  Окраска стен с подготовкой поверхности.

5.  Демонтаж существующих стен бытового помещения.

6.  Оборудование бытового и подсобного помещений в прилегающем хозяйственном помещении (пробивка оконного и дверного проемов, устройство пола, штукатурка и окраска стен и потолков)

Гаражи.

1.Замена кровли из шифера (100%), устройство организованного водостока.

2. Ремонт отмостки.

3.Замена гаражных металлических ворот (2шт.)

Дворовые уборные.

Строительство новой дворовой уборной на 2 очка с водонепроницаемым выгребом.

Наружный водопровод и канализация.

1.Смена стальных труб на полиэтиленовые.

2.Ремонт водопроводных колодцев 2 шт.

3. Смена керамических канализационных труб на полиэтиленовые.

4. Ремонт канализационных колодцев – 2шт.

Благоустройство.

1. Ремонт основания под а/б покрытие.

2. Ремонт асфальтового покрытия дорожек и проездов.

3. Смена бортовых камней.

4. Устройство водостока ( водоотводные лотки)

5. Смена покрытия пешеходной дорожки гл. входа из бетонных тротуарных плит на покрытие из мелкоштучной тротуарной плитки.

Ограждение.

1. Установка ограждения из сетчатых панелей по металлическим столбикам с устройством цоколя из кирпича. Предусмотреть масляную окраску металлических поверхностей

2. Установка калитки и ворот металлических с последующей масляной окраской.

Озеленение

1.  Устройство цветников.

2.  Посадка кустов роз.

3.  Корчевка деревьев -10шт.

4.  Посадка деревьев – 10шт.

Получение положительного заключения экспертизы на ПСД.

Ведомость объемов работ

на выполнение проектных работ по объекту:

лот №2: Рабочий проект на капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной библиотеки п. Орловский, пер. Почтовый, 90 Орловского района Ростовской области

.

п/п

Наименование работ

Стоимость работ в руб. РФ

примечание

1

Обследование технического состояния объекта.

2

3.

Проектно-сметные работы

Заключение Главгосэкспертизы России по Ростовской области.

ИТОГО:

НДС 18%

ВСЕГО:

Руководитель :

М. п.



Подпишитесь на рассылку:


  Отчеты и правовая статистика

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.