Извещение о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на выполнение работ по прокладке и монтажу надземных трубопроводов отопления с устройством узлов управления

Извещение о проведении запроса котировок

на право заключения государственного контракта на выполнение работ по прокладке и монтажу надземных трубопроводов отопления с устройством узлов управления

Заказчик: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия

Почтовый адрес: Республика Калмыкия, 2 «б».

Адрес электронной почты: *****@***ru

Тел./факс: ,

«11» сентября 2012 г.

Кому: Участникам размещения заказа

Извещаем вас, что Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия намерено разместить способом запроса котировок цен государственный заказ на выполнение работ по прокладке и монтажу надземных трубопроводов отопления с устройством узлов управления

1. Источник финансирования – средства федерального бюджета.

2. Наименование работ – прокладка и монтаж надземных трубопроводов отопления с устройством узлов управления

3. Характеристики и объем выполняемых работ - см. Приложение 1

4. Место выполнения работ: Республика Калмыкия, , строящийся объект Административное здание Управления Федеральной службы судебных приставов по РК "ДОМ ЮСТИЦИИ" г. Элиста РК.

5. Срок выполнения работ: со дня подписания государственного контракта до 10 октября 2012 включительно.

6. Максимальная цена контракта – 00 руб.

7. Обоснование максимальной цены контракта — Обоснованием максимальной цены контракта являются локальные расчеты («Техническое задание» Приложение ).

8. Условия оплаты – Безналичный расчет, оплата производится из средств федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 2012 финансового года, по мере поступления указанных средств.

9 Порядок оплаты – Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ, после подписания акта приемки-сдачи Работ, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемой к ней расшифровки по видам Работ (форма № КС-2), счета, счета-фактуры, в течение 10 (десяти) банковских дней. Аванс не предусмотрен.

10. Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через 7 (Семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

11. Срок приема котировочных заявок в рабочие дни с 09:00 (время московское) 12 сентября 2012г. до 10:00 (время московское) 21 сентября 2012 г. включительно, перерыв: с 13:00 (время московское) до 14:00 (время московское) по адресу Заказчика.

12. Сведения об Участнике размещения заказа не должны быть внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении данного государственного заказа просим предоставить прилагаемую котировочную заявку в письменной (печатной) форме или в форме электронного документа до 10:00 (время московское) «21» сентября 2012 г. по адресу Заказчика: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия, Республика Калмыкия, 2 «б», , адрес электронной почты: fssp@elista.ru.

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа должна быть подписана электронной подписью участника размещения заказа (в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. «Об электронной подписи»).

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в т. ч. стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, затраты на транспортировку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, командировочные (накладные) расходы, вывоз мусора, все налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате за счет Подрядчика, а также иные сборы и обязательные платежи.

Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Государственного контракта, корректировка цен не допускается.

Приложения:

·  Приложение – Техническое задание;

·  Приложение – Форма котировочной заявки;

·  Приложение – Проект государственного контракта.

И. о. руководителя

Приложение

Техническое задание

1. Наименование и объем выполняемых работ

Стройка:

Административное здание Управления Федеральной службы судебных приставов по РК "ДОМ ЮСТИЦИИ" г. Элиста РК

Объект:

Административное здание

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-16в

(Локальный сметный расчет)

Прокладка наружных трубопроводов отопления с устройством узла управления

Сметная стоимость:

278,097

тыс. руб.

Hормативная трудоемкость:

0.388

тыс. чел. ч

Сметная заработная плата:

35,012

тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Республики Калмыкия (эталон)""

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,

Наименование работ и затрат,

Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

всего

экс. маш.

всего

оплата труда осн. раб.

экс. маш.

обслуж. машины

оплата труда осн. раб.

в т. ч. опл. труда мех.

в т. ч. опл. труда мех.

на ед.

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Глобальные начисления: Н21= 3

Раздел 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ И ООБВЯЗКА ПОДПИТОЧНОГО НАСОСА

1.

Е6

(Приказ от 01.01.2001)

Установка фильтров диаметром 80 мм, 10 фильтров

0.2

11 878.91

154.07

2 376

22

31

15.4912

3.09824

111.23

3.05

1

0.22

0.044

2.

Е2

(Приказ от 01.01.2001)

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.

6

109.75

5.58

659

64

33

1.5141

9.0846

10.63

Объем: 2+2+2

3.

С

(Приказ от 01.01.2001)

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм, шт.

2

290.00

580

4.

С

(Приказ от 01.01.2001)

Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт.

2

116.70

233

5.

С

(Приказ от 01.01.2001)

Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, шт.

2

88.15

176

6.

Е3

(Приказ от 01.01.2001)

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.

4

188.86

9.99

755

84

40

2.9973

11.9892

21.04

0.28

1

0.02

0.08

7.

С

(Приказ от 01.01.2001)

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм, шт.

4

456.00

1 824

8.

Е4

(Приказ от 01.01.2001)

Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл.

2

346.06

692

5

0.3193

0.6386

2.32

9.

Е2

(Приказ от 01.01.2001)

Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.

4

226.36

905

7

0.2266

0.9064

1.74

10.

Е1

(Приказ от 01.01.2001)

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.

14

84.01

4.32

1 176

149

60

1.5141

21.1974

10.63

Объем: 8+6

11.

С;

Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм, шт.

12

49.34

592

Объем: 8+4

Поправки: М: *1.095

12.

С;

Краны марки 16ч3бр диам.25мм, шт.

2

62.15

124

13.

С

(Приказ от 01.01.2001)

Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.

1

45.30

45

14.

Е1

(Приказ от 01.01.2001)

Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм, 1 гребенка

2

727.24

7.45

1 454

115

15

7.7044

15.4088

57.32

0.28

1

0.02

0.04

15.

Е4

(Приказ от 01.01.2001)

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода

0.05

7 928.56

258.68

396

31

13

82.1425

4.107125

620.17

5.17

0.37

0.0185

16.

Е3

(Приказ от 01.01.2001)

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода

0.02

6 785.49

182.98

136

11

4

74.3248

1.486496

561.15

3.21

0.23

0.0046

17.

Е2

(Приказ от 01.01.2001)

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода

0.02

5 320.82

152.96

106

9

3

62.6549

1.253098

473.05

2.65

0.19

0.0038

18.

Е3

(Приказ от 01.01.2001)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода

0.16

4 425.79

72.56

708

45

12

38.1821

6.109136

284.07

2.09

0.15

0.024

Объем: 14+2

19.

Е4

(Приказ от 01.01.2001)

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода

0.02

3 798.22

60.80

76

5

1

33.9591

0.679182

252.66

2.09

0.15

0.003

20.

Е5

(Приказ от 01.01.2001)

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода

0.02

3 541.03

60.80

71

5

1

33.9591

0.679182

252.66

2.09

0.15

0.003

21.

Е1

(Приказ от 01.01.2001)

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода

0.22

100.63

47.73

22

10

11

5.1603

1.135266

46.44

Объем: 14+2+2+2+2

22.

Е2

(Приказ от 01.01.2001)

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода

0.07

113.06

47.73

8

3

3

5.1603

0.361221

46.44

Объем: 2+5

23.

Е1

(Приказ от 01.01.2001)

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг изделия

0.1128

1 044.42

14.24

118

5

2

6.2006

0.6994277

44.02

Объем: 6*1.88

24.

С

(Приказ от 01.01.2001)

Рукава поливочные диаметром 25 мм, м

12

43.61

523

25.

Е1

(Приказ от 01.01.2001)

Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос

1

2 762.93

13.60

2 763

105

14

14.5951

14.5951

104.79

0.69

1

0.05

0.05

26.

С

(Приказ от 01.01.2001)

Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, компл.

-1

2 503.00

-2 503

27.

С;

(Приказ № 000 от 01.01.2001)

Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS-25х40 (220 В) или эквивалент, шт.

1

1 067.68

1 068

Поправки: М: *1.095

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

15 083

675

243

93.428474

4

0.2709

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

15 083

675

243

93.428474

4

0.2709

. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3)

27

20

7

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 2, 6, 8-10, 14-23, 25)

869

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 2, 6, 8-10, 14-23, 25)

564

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

16 516

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

16 516

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

869

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

564

Оплата основных рабочих ТЦ к=12,14

8 195

Оплата механизаторов ТЦ к=12,14

49

Стоимость механизмов ТЦ к=5,75

1 397

Стоимость материалов ТЦ к=3,79

53 685

ИТОГО ТЦ

63 277

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ к=12,14*0,85

8 967

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ к=12,14*0,8

5 478

ВСЕГО ТЦ

77 722

Раздел 2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

28.

Е5

(Приказ от 01.01.2001)

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода

0.75

9 927.21

258.68

7 445

465

194

82.1425

61.606875

620.17

5.17

4

0.37

0.2775

29.

Е4

(Приказ от 01.01.2001)

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода

0.6

7 928.56

258.68

4 757

372

155

82.1425

49.2855

620.17

5.17

3

0.37

0.222

30.

С

(Приказ от 01.01.2001)

Крепления, т

0.034

16 455.06

559

31.

Е2

(Приказ от 01.01.2001)

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода

1.35

113.06

47.73

153

63

64

5.1603

6.966405

46.44

Объем: 75+60

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

12 914

900

413

117.85878

7

0.4995

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

12 914

900

413

117.85878

7

0.4995

. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3)

38

26

12

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 28, 29, 31)

1 161

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 28, 29, 31)

753

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

14 828

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2

14 828

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

1 161

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

753

Оплата основных рабочих ТЦ к=12,14

10 926

Оплата механизаторов ТЦ к=12,14

85

Стоимость механизмов ТЦ к=5,75

2 375

Стоимость материалов ТЦ к=3,79

43 968

ИТОГО ТЦ

57 269

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ к=12,14*0,85

11 980

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ к=12,14*0,8

7 313

ВСЕГО ТЦ

76 562

Раздел 3. ИЗОЛЯЦИОHHЫЕ РАБОТЫ

32.

Е1

(Приказ от 01.01.2001)

Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75 или эквивалент, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 или эквивалент, 1 м3 изоляции

3.98

1 831.79

80.45

7 291

566

320

18.85

75.023

142.32

Объем: 0.18+3.8

33.

С

(Приказ от 01.01.2001)

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм, м3

-6.1292

542.00

-3 322

Объем: -3.98*1.54

34.

С

(Приказ от 01.01.2001)

Маты строительные МС-35, м3

6.1292

262.80

1 611

Объем: 3.98*1.54

35.

Е1

(Приказ от 01.01.2001)

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, 100 м2 поверхности покрытия изоляции

0.888

6 972.63

102.00

6 192

700

91

107.18

95.17584

788.84

Объем: 80.4+8.4

36.

Е1

(Приказ от 01.01.2001)

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010 или эквивалент, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.468

672.03

9.86

315

18

5

4.64

2.17152

39.25

0.08

0.01

0.00468

Объем: 2.9+43.9

37.

Е3

(Приказ от 01.01.2001)

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-56 или эквивалент, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.936

411.92

9.86

386

25

9

3.83

3.58488

26.89

0.08

0.01

0.00936

Объем: 46.8*2

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

12 473

1 309

425

175.95524

0.01404

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

12 473

1 309

425

175.95524

0.01404

. МАТЕРИАЛОВ -

-1 711

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32, 35; %=90 - по стр. 36, 37)

1 305

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 32, 35-37)

916

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

14 694

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

14 694

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

1 305

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

916

Оплата основных рабочих ТЦ к=12,14

15 891

Стоимость механизмов ТЦ к=5,75

2 444

Стоимость материалов ТЦ к=3,79

40 693

ИТОГО ТЦ

59 028

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ к=12,14*0,85

13 466

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ к=12,14*0,8

8 896

ВСЕГО ТЦ

81 390

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

40 470

2 884

1 081

387.24249

11

0.78444

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

12 473

1 309

425

175.95524

0.01404

. МАТЕРИАЛОВ -

-1 711

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

1 305

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

916

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

14 694

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

27 997

1 575

656

211.28725

11

0.7704

. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -

65

46

19

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

2 030

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -

1 317

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

31 344

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

46 038

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

3 335

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

2 233

Оплата основных рабочих ТЦ к=12,14

35 012

Оплата механизаторов ТЦ к=12,14

134

Стоимость механизмов ТЦ к=5,75

6 216

Стоимость материалов ТЦ к=3,79

ИТОГО ТЦ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ к=12,14*0,85

34 414

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ к=12,14*0,8

21 687

ВСЕГО ТЦ

Всего с НДС 18%

2. Требования к качеству, техническим характеристикам и результатам работ:

Работы по прокладке и монтажу надземных трубопроводов отопления с устройством узлов управления должны быть выполнены:

- с надлежащим качеством, в соответствии с утвержденной технической (проектно-сметной) документацией, техническими условиями на прокладку наружных сетей, в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок, в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта;

- с учетом требований СНиП и ГОСТов, с правилами безопасности в строительстве, с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о труде и охране труда, с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере окружающей среды;

- с утвержденной программой по проведению инструктажей по безопасности и охране труда;

- качество выполняемых работ, используемых материалов и оборудования должно соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации.

3.Сроки выполнения работ: со дня заключения государственного контракта до 10 октября 2012 включительно.

4. Требования к обеспечению материалами и оборудованием для производства работ: Подрядчик обязуется выполнить работы из своего материала и оборудования. На все используемые материалы и оборудование должны быть представлены соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации)

Подрядчик предоставляет Заказчику вышеуказанные документы в момент приемки-сдачи Работ.

5. Срок гарантии на выполняемые работы - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, исправление недостатков в пределах гарантийного срока осуществляется за счет Подрядчика, при этом гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения недостатков.

Приложение

Форма котировочной заявки,

подаваемой в письменной (печатной) форме или в форме электронного документа.

Котировочная заявка

на право заключения государственного контракта на выполнение работ по прокладке и монтажу надземных трубопроводов отопления с устройством узлов управления

Дата: «__» ___________ 2012 г.

Кому: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия

От юридического лица:

Наименование: ________________________________________________________________

Место нахождение:_____________________________________________________________

ИНН:_________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

______________________________________________________________________________

От физического лица:

Ф. И.О.:_______________________________________________________________________

Место жительства: _____________________________________________________________

ИНН:_________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировок на право заключения государственного контракта на выполнение работ по прокладке и монтажу надземных трубопроводов отопления с устройством узлов управления в течение указанного вами периода согласны выполнить работы по следующим ценам:

ИТОГО: ____________________________________________________________________________

(указать сумму прописью, указать НДС – размер и ставка)

- Сметный (локальный) расчет прилагается.

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в т. ч. стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, затраты на транспортировку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, командировочные (накладные) расходы, вывоз мусора, все налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате за счет Подрядчика, а также иные сборы и обязательные платежи. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Государственного контракта, корректировка цен не допускается.

В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Адрес:

Телефон:

Руководитель (должность) __________________ (________________)

подпись расшифровка подписи

М. П.

Приложение

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______

Реестровый номер ______________

г. Элиста «__» _________ 2012г.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующ____ на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, по результатам проведения запроса котировок на право заключения государственного контракта на выполнение работ по прокладке и монтажу надземных трубопроводов отопления с устройством узлов управления на основании решения Единой комиссии по размещению заказов (протокол от «__» ___________ 2012 г. № ____) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по прокладке и монтажу надземных трубопроводов отопления с устройством узлов управления (далее - Работы) на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить полный объем Работ, предусмотренный в п. 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с утвержденной технической (проектно-сметной) документацией и документацией запроса котировок..

1.3. Место выполнения Работ – Республика Калмыкия, 1, строящийся объект Административное здание Управления Федеральной службы судебных приставов по РК "ДОМ ЮСТИЦИИ" г. Элиста РК.

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена выполняемых Работ по настоящему Контракту составляет ____ (_______) руб. ___ коп., в том числе НДС ___ % в размере _______ (______) руб. __ коп. (НДС не облагается в связи с ___). Цена Контракта определена на основании результатов запроса котировок и оформлена в виде Сметы (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Цена Контракта включает в себя расходы по выполнению Работ, стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, затраты на транспортировку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, командировочные (накладные) расходы, вывоз мусора, все налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате за счет Подрядчика, а также иные сборы и обязательные платежи. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Контракта, корректировка цен не допускается.

2.3. Оплата производится из средств федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 2012 финансового года, по мере поступления указанных средств, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в следующем порядке:

- по факту выполнения работ, после подписания акта приемки-сдачи Работ, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемой к ней расшифровки по видам Работ (форма № КС-2), счета, счета-фактуры, в течение 10 (десяти) банковских дней. Аванс не предусмотрен.

2.5. В случае начисления заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования об ее уплате, оплата по контракту осуществляется только после уплаты подрядчиком такой неустойки.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик:

3.1.1. Оплачивает Подрядчику стоимость выполняемых Работ по настоящему Контракту;

3.1.2. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.3. По окончании выполнения Подрядчиком Работ осуществляет приемку их результата.

3.1.4. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего Контракта.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с технической (проектно-сметной) документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом, в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию результатов Работ.

3.2.2. Выполнить Работы из своего материала и оборудования.

3.2.3. Поставить на место выполнения Работ за свой счет необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

3.2.4. Гарантирует качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и предоставляет Заказчику вышеуказанные документы в момент приемки-сдачи Работ.

3.2.5. Заменить в случае необходимости предоставляемые материалы ненадлежащего качества в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.2.6. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение правил по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды при выполнении Работ. Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения Работ на объекте необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности.

3.2.7. Обеспечить ежедневную уборку места выполнения Работ от строительного и другого мусора за свой счет.

3.2.8. Обеспечить нормальную эксплуатацию (использование) результатов Работ по назначению в течение гарантийного срока.

3.2.9. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов Работ до их устранения, устранить недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения Заказчиком. Устранение указанных недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. Факт невозможности эксплуатации результатов Работ устанавливается Заказчиком самостоятельно.

При этом гарантийный срок продлевается на период – с даты обнаружения недостатков до даты устранения недостатков.

3.2.10. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания акта приемки-сдачи Работ принадлежащие Подрядчику механизмы, материалы и другое имущество, очистить место выполнения Работ от строительного мусора.

3.2.11. В случае нарушения элементов благоустройства при проведении Работ восстановить их за счет собственных средств.

3.2.12. Сдать результат выполненных Работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным Работам.

3.2.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего Контракта.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Очередность производства Работ, сроки выполнения (начала и окончания) Работ определяются в Календарном графике производства работ (приложение № 2 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

·  Начало производства Работ: со дня заключения Контракта;

·  Окончание Работ: «10» октября 2012 года.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. При завершении всех Работ по настоящему Контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к приемке Работ.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней приступает к приемке выполненных Работ.

В процессе приемки Работ проверяется соответствие выполненных Работ технической (проектно-сметной) документации, условиям настоящего Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов.

5.3. Приемка выполненных Работ по настоящему Контракту оформляется актом приемки-сдачи Работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) Российской Федерации.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных Работ недостатков в выполненной Работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. При этом расходы по оплате услуг эксперта осуществляется Стороной, против которой вынесено решение.

5.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение№2).

Подрядчик при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Контракту, от суммы Контракта, начиная со дня следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств, в следующих случаях:

- за окончание Работ после установленного срока по вине Подрядчика до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ);

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

6.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Работ в случае несвоевременного поступления на его расчетный счет денежных средств из федерального бюджета РФ.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

7.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Калмыкия.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии с технической (проектно-сметной) документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации результатов Работ в согласованный с Заказчиком срок.

8.2. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки-сдачи Работ.

8.3 Остаточный срок годности на момент поставки используемых при выполнении работ по ремонту объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования должен составлять не менее 80% срока годности, установленного изготовителем.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации результатов Работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты их обнаружения Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период – с даты обнаружения недостатков до даты устранения недостатков.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.

9.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случае нарушений условий выполнения Работ Подрядчиком по настоящему Контракту, а именно:

- выполнения Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков выполнения Работ.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

11.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику настоящего Контракта, подписанного электронными подписями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту.

11.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

11.6. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение Локальные сметы;

Приложение : Календарный график производства работ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

12.1. Заказчик: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия

РФ, Республика Калмыкия, 2б,

Тел.: 6-90-73, 6-22-87, 4-06-13

,

р/с: в ГРКЦ НБ Респ. Калмыкия Банка России г. Элиста

12.2. Подрядчик:________________________________________________________

Заказчик:

____________________ (______________)

м. п.

Подрядчик:

__________________ (_______________)

м. п.

Приложение

к государственному контракту

от «___» ___________ 2012 г.

№ _____________________________

Локальные сметы

Заказчик:

____________________ (______________)

м. п.

Подрядчик:

__________________ (_______________)

м. п.

Приложение

к государственному контракту

от «___» ______________ 2012 г.

№ __________________________

Календарный график производства работ

п/п

Наименование работ

Срок выполнения работ

начало

окончание

1

2

3

n.

Заказчик:

____________________ (_____________)

м. п.

Подрядчик:

__________________ (_______________)

м. п.



Подпишитесь на рассылку:


Как согреться зимой?
Об отоплении

Отопление частного дома
что нужно знать о системах отопления Вашего дома

Секреты комфортного отопления
как спроектировать и выполнить систему отопления

Газоснабжение

Основы государства

   Архитектура


  • Водоснабжение и водоотвод
  • Электротехнические системы электропотребления
  • Водоснабжение и канализация
  • Дачи и коттеджи
  • Дизайн интерьера
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Ландшафтный дизайн
  • Окна
  • Отопление
  • Строительные работы
  • Электротехнические работы
  • Решения на строительство
  • Подрядное строительство
  • Планировки
  • Транспортные схемы строительства

  • Проекты по теме:

    Основные порталы, построенные редакторами

    Домашний очаг

    ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
    Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
    История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
    Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

    Справочная информация

    ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
    МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
    Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
    Положения: • Финансовые документы
    Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
    Регламенты
    Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
    Время: • Даты2015 год2016 год
    Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

    Техника

    АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

    Общество

    БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
    Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

    Образование и наука

    Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
    Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

    Мир

    Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
    Россия: • МоскваКавказ
    Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

    Бизнес и финансы

    Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
    Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
    СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

    Каталог авторов (частные аккаунты)

    Авто

    АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

    Бизнес

    Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

    Досуг

    ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

    Технологии

    Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

    Инфраструктура

    ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

    Наука

    ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

    Товары

    Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

    Услуги

    Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

    Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.