Государственный контракт № 5/03 на поставку товара: автомашины Chery Tiggo T 11 или эквивалент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 5/03

НА ПОСТАВКУ Товара: автомашины Chery Tiggo T 11 или эквивалент

г. Н. Новгород “____” _____ 2010 г.

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования», . Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик»-далее «Заказчик», и ____________________________ в лице _______________________, действующего на основании ______________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, на основании решения комиссии по размещению заказов (Протокол № ___ от «___» ______ 2010г.) заключили государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Предметом настоящего Контракта является поставка автомашины Chery Tiggo T 11 или эквивалент (далее -Товар).

1.1  Номенклатура, цена за единицу и количество Товара, указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного Контракта.

1.2  Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату.

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена Контракта определена по итогам запроса котировок цен и составляет _________________ (_________________________________) рубль, в том числе НДС – 18%. ______________________ (_________________________________)

2.2 Цена Контракта является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.


2.3 Цена Товара включает в себя стоимость Товара со всеми комплектующими, расходы на доставку Товара до Заказчика по адресу: , страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (включая НДС).

2.4 Расчеты осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств с лицевого счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика.

2.5 Аванс в размере 20% от цены Контракта, что составляет __________________ (_________________________________) рублей выплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения Контракта на основании выставленного счета, оставшаяся 80% в сумме составляет __________________ (________________) выплачивается по факту поставки в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приема-передачи Товара на основании выставленных Заказчиком счета-фактуры и товарно-транспортной накладной.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Заказчик обязан:

3.1.1. По окончании поставки Товара подписать акт приема-передачи Товара и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3.1.2. Своевременно в течение 10 календарных дней сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе приемки.

3.2 Заказчик вправе:

3.2.1 Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего по качеству, объемам, срокам поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.3 Поставщик обязан:

3.3.1 Поставить и передать Товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение 1) к настоящему Контракту в срок до «___» _____ 2010 года;

3.3.2. Устранить брак, выявленный в качестве Товара, в течение 5 дней с момента получения претензии, направленной в адрес Поставщика. В случае невозможности устранения брака – заменить Товар в течение 14 дней.

4.  СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1  Поставщик доставляет Товар до места поставки по адресу: РФ, в срок до «____» ______ 2010года. Акт приема-передачи Товара подписывается между Поставщиком и Заказчиком.

4.2  При поставке Товара Поставщик обязан предоставлять документы, удостоверяющие качество продукции в соответствии с действующим законодательством (сертификат).

4.3  Товар должен отвечать требованиям качества, а также требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.4  Приемка Товара Заказчиком по количеству и качеству осуществляется на основании накладной, в которой указывается наименование, количество Товара и его стоимость.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Контракта.

5.2 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.


5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажут что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5.6. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения Контракта непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера.

5.7. Сторона, для которой является невозможным выполнение условий Контракта вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении обстоятельств такого рода по телефону, телеграфу или телефаксу с подтверждением заказным письмом.

5.8. В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более 6 (шести) месяцев Заказчик вправе потребовать возврата денег за не поставленный Товар.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

6.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области в установленном законодательством РФ порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1 Настоящий Контракт действует с момента его подписания- «____»_____ 2010 г. до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему - «___» _______ 2010 г.

7.2 Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

7.3 Настоящий Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в связи с нарушением Поставщиком условий настоящего Контракта. При этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления о его расторжении.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить другую Сторону.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»

Министерство финансов Нижегородской области (л/с

ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»)

р/с ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области

Ректор _____________

М. П

Поставщик:

Приложение 1

к государственному контракту

от «_____» _____________2010г. № ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№№ п/п

Наименование (марка, модель)

Кол-во, (штук)

Цена за единицу

(руб.)

Сумма

(руб.)

1

2

3

4

5

1.

Автомобиль Cherry Tiggo T 11 или эквивалент

1

ИТОГО:

Заказчик:

ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»

Министерство финансов Нижегородской области (л/с

ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»)

р/с ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области

Ректор ________________

М. П.

Поставщик:

Подпишитесь на рассылку:

Основы государства

Проекты по теме:

Транспорт и автопром
Автопроизводители
AudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDodgeFiatFordGreat WallHondaHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLada (ВАЗ)Land RoverLexusMazdaMercedes-BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvo
Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства