Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
|
Администрация Шкотовского городского поселения приглашает любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей принять участие в определении исполнителя работ по ремонту помещений здания администрации п. Шкотово Шкотовского муниципального района
Заказчик: Администрация Шкотовского городского поселения
Адрес Заказчика: Приморский край" href="/text/category/primorskij_kraj/" rel="bookmark">Приморский край, Шкотовский район, пгт. Шкотово, ул. Советская, д.48
электронная почта shkotov565@yandex.ru
Источник финансирования: Бюджет Шкотовского городского поселения.
Наименование, характеристики выполняемых работ: ремонт помещений здания администрации п. Шкотово Шкотовского муниципального района
Требование к качеству работ: выполнение работ должно соответствовать требованиям СНиП.
Требование к результату работ: Срок предоставления гарантии качества выполненного ремонта - не менее двух лет
Место выполнения работ:
Приморский край, Шкотовский район, пгт. Шкотово по ул. Советская,.
Срок выполнения работ: не более 60-ти дней после подписания контракта.
Максимальная цена контракта: (четыреста девяносто девять тысяч триста семьдесят) рублей
В цену контракта включены дополнительные расходы: на уплату, налогов, сборов и других обязательных платежей, на согласование с необходимыми инстанциями.
Оплата работ:
Предоплата – 30%, окончательный расчет после подписания акта приемки выполненных работ.
Срок заключения контракта: с 12.02.2008г. по 26.02.2008г.
Место предоставления котировочных заявок:
Приморский край, п. Шкотово, ул. Советская,.
тел. / ; электронная почта shkotov565@yandex.ru
Срок предоставления котировочных заявок: с 08.00 ч. 28.01.2008г. до 17.00 ч. 05.02.2008г.
Приложение: Форма котировочной заявки – на 1 листе в 1 экземпляре
Проект муниципального контракта – на 5 листах в 1 экземпляре
Председатель единой комиссии
по размещению заказов
|
Исх.. № ________________
«____» ______________ 2008, г.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
по определению исполнителя на выполнение работ по ремонту помещений здания администрации п. Шкотово Шкотовского муниципального района
Наименование организации (для юридического лица), ИНН, Ф И О (для физического лица) _________
__________________________________________________________________________________
Место нахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица) _______ __________________________________________________________________________________
Ф. И. О. руководителя (полностью) (для юридического лица) _____________________________ __________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Контактные телефоны, факс, должности, Ф И О (полностью) лиц, уполномоченных для контактов ___ __________________________________________________________________________________
Изучив условия размещения заказа по определению исполнителя работ по ремонту помещений здания администрации п. Шкотово Шкотовского муниципального района
мы _______________________________________________________________________________
(наименование организации для юридического лица, ФИО для физического лица)
сообщаем о согласии, участвовать в определении исполнителя работ по ремонту помещений здания администрации п. Шкотово Шкотовского муниципального района
путем запроса котировок в соответствии с условиями, которые мы представили в котировочной заявке, а именно:
Наименование и объем выполняемых работ: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________
Место выполнения работ:__________________________________________________________________
Срок выполнения работ: ___________________________________________________________________
Цена работ включает _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________и составляет __________________________________________________________________ рублей
Сроки и условия оплаты выполняемых работ ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Руководитель ____________________________ _______________________________
(подпись) (Ф. И.О.)
(МП)
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
п. Шкотово «_____»___________2008г.
Администрация Шкотовского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании Решения единой комиссии по размещению заказов (Протокол от «___» ______ 2008г. № ______) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
Статья 1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик в счет оговоренной статьей 3 настоящего Контракта стоимости, выполнит за свой риск, собственными силами и средствами работы в соответствии с условиями контракта и проектно-сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а именно: ремонт помещений администрации п. Шкотово Шкотовского муниципального района.
Статья 2. Срок исполнения работ
2.1.Подрядчик обязуется полностью завершить ремонт помещений здания администрации п. Шкотово Шкотовского муниципального района и сдать объект, готовый к эксплуатации в срок до «___» _______ 2008 года, в соответствии с календарным планом выполнения работ по Контракту (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Статья 3. Стоимость работ
3.1.Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании Решения единой комиссии по размещению заказов (Протокол от «___» _____ 2008г. № _____) и составляет ______ (___________) рублей и включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных условиями проведения запроса котировок и является твердой на весь период действия настоящего Контракта. Обоснование цены Контракта определяется в смете (Приложение № 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Цена определена по состоянию на 4 квартал 2007 года. Цена фиксированная, изменению не подлежит.
Стоимость работ утверждается протоколом соглашения о цене, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ).
3.2. Оплату работ, не предусмотренных Контрактом, , Заказчик не производит.
3.3. Исключением в увеличении стоимости и сроков строительства могут быть обстоятельства непреодолимой силы.
Статья 4. Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 3:
4.1. Выполняет своими силами, средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Поставляет на объект необходимые материалы, комплектующие изделия, строительную технику.
4.2. Предоставляет Заказчику календарный план выполнения работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ).
4.3. Обеспечивает представителю Заказчика беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.
4.4. С момента начала работ и до их завершения ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ (дата начала и окончания работ, сообщения о принятии работ, о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, все, что может повлиять на окончательный срок завершения ремонта).
4.5. Для выполнения своих обязательств по Контракту использует квалифицированную рабочую силу, которая своевременно и качественно выполнит работу.
4.6. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить их.
4.7. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненной работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эту работу.
Если Подрядчик в указанный срок не исправит некачественно выполненную работу, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления работы. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
4.8. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
4.9. Обеспечивает на объекте мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
Несет ответственность за:
- травму или гибель людей во время выполнения работ по Контракту
- ущерб, нанесенный собственности физических и юридических третьих лиц в результате действий или упущений Подрядчика.
4.10. Осуществляет в период и по окончанию ремонта уборку и вывоз строительного мусора с объекта и прилегающей территории в места, указанные Заказчиком.
4.11. Подрядчик своевременно своими силами и за свой счет устранит недоделки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.12. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента окончательной сдачи его Заказчику. До сдачи объекта Заказчику в гарантийную эксплуатацию обеспечивает за свой счет охрану строительных материалов, механизмов и выполненных работ.
Статья 5. Обязательства Заказчика
Для выполнения настоящего Контракта Заказчик:
5.1. Самостоятельно осуществляет технический надзор за производством, качеством и объемом выполняемых работ и вносит свои замечания в журнал работ с указанием даты и, соответственно, сроков их устранения.
5.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьями 3 и 6 настоящего Контракта.
5.3.Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренных контрактом работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве Дополнительного Соглашения к настоящему Контракту и должно содержать обоснование изменения объема и стоимости работ.
Статья 6. Платежи и расчеты
6.1.Все расчеты производятся за фактически выполненные работы в соответствии акта приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком.
6.2. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от сметной стоимости Контракта (_____ (________) рублей) на основании предоставленного Подрядчиком счета на предоплату.
6.3. Окончательный расчет за выполненный 100% объем работ производится в течение ___________ дней после приемки объекта в эксплуатацию (подписания Акта принятия объекта в эксплуатацию).
6.4. Контроль за выполнением работ осуществляет первый заместитель главы администрации
Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.
7.2. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на время действия обстоятельств непреодолимой силы, а так же последствий, вызванных этими обстоятельствами.
Статья 8. Приемка законченного строительством объекта
8.1. Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
8.2. Подрядчик оформляет Акт приемки законченных работ по ремонту объекта, который подписывается представителями комиссии по приемке объектов в эксплуатацию.
8.3. Приемка объекта производится в течение пяти дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
Статья 9. Гарантии
9.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим Контрактом:
- качество выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период работы и в период гарантийной эксплуатации объекта.
9.2. Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается Заказчиком и Подрядчиком _________ месяцев с даты подписания «Акта приемки законченных работ».
9.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик организует квалифицированную экспертизу, которая составит акт по фиксированию дефектов и недоделок.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте не устранит дефекты и недоделки в выявленных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов, затраты по организации квалифицированной экспертизы.
Статья 10. Имущественная ответственность. Риски
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
10.2. В случае порчи имущества при выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Контракта, составляется акт за подписью обеих Сторон, в котором отражается причина, характер и размеры причиненного ущерба по вине Подрядчика. Акт является основанием для привлечения Подрядчика к материальной ответственности. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, акт подписывается Заказчиком и пострадавшей Стороной с назначением квалифицированной экспертизы, и отнесением расходов по экспертизе на виновную Сторону.
10.3. В случае составления акта по основаниям и в порядке, предусмотренном в п.10.2. настоящего Контракта, Подрядчик обязан своими силами и средствами возместить убытки пострадавшей Стороне.
10.4. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока выполнения работ. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка оказания услуг произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.5. Сторона, нарушившая настоящий Контракт, обязана возместить другой Стороне причиненный таким нарушением ущерб.
Статья 11. Расторжение Контракта
11.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в случаях:
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней, по необоснованным причинам;
- несоблюдения сроков календарного плана выполнения работ;
- нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, установленного Актом, ведущих к снижению качества работ;
11.2. Заказчик обязан расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком перед Заказчиком.
11.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в случаях:
- при остановке Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика на срок более 20 дней;
- в случае неисполнения или не должного исполнения Заказчиком условий настоящего Контракта.
11.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне. Контракт расторгается в установленном законом порядке.
Статья 12. Особые условия
12.1. После подписания настоящего Контракта, все предыдущие письменные и устные соглашения, относящиеся к предмету настоящего Контракта, теряют силу.
12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, Стороны решают путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия, споры решаются в Арбитражном суде в установленном порядке.
В период арбитражного разбирательства Стороны продолжают выполнение обязательств по настоящему Контракту, если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон.
12.5. Уступка прав требования по настоящему Контракту допускается только по соглашению Сторон.
Статья 13. Срок действия Контракта
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обеими Сторонами обязательств статей Контракта.
13.2. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Заключительные положения
14.1.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.2.Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
14.3.Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются приложения:
- приложение № 1 «Календарный план выполнения работ»;
- приложение № 2 «Протокол соглашения о цене»;
- приложение № 3 «Локальный сметный расчет»
Статья 15. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Администрация Шкотовского муниципального района
Адрес: 692815 Приморский край, п. Шкотово, ул. Советская, дом 48.
Реквизиты:
УФК по Приморскому краю (ОФК 03, администрация Шкотовского городского поселения) л/с , р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому кр. г. Владивосток,
Подрядчик: _________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Реквизиты: ИНН ____________ КПП ___________ р/с ___________________
в __________________________________________________________________
к/с ___________________ БИК __________
| |
| |
|
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по муниципальному контракту
от «__» _____ 2008 г. № _______
№ п/п | Наименование вида работ | Место выполнения работ | Срок выполнения | |
начало работ | окончание работ | |||
1 | ремонт помещений здания администрации п. Шкотово Шкотовского муниципального района | Приморский край, Шкотовский район, пос. Шкотово, ул. Советская, 48 |
Заказчик: Глава администрации Шкотовского городского поселения | Подрядчик: _____________ ________________________ | |
_______________ | _______________ ___________ | |
«___» ____________ 2008 г. | «___» ____________ 2008 г. | |
м. п. | м. п. |
|
ПРОТОКОЛ
СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ
по муниципальному контракту
от «__» ____ 2008 г. № _____
№ п/п | Наименование вида работ | Цена контракта, тыс. руб. | Основание |
1 | ремонт помещений здания администрации п. Шкотово, ул. Советская, 48 | Муниципальный контракт от «__» ____ 2008г. № ____ |
Заказчик: Глава администрации Шкотовского городского поселения | Подрядчик: _____________ ________________________ | |
_______________ | _______________ ___________ | |
«___» ____________ 2008 г. | «___» ____________ 2008 г. | |
м. п. | м. п. |
