Котировочная документация

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения запроса котировок для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по сносу отселенного ветхого дома и сопутствующих ему ветхих временных сооружений по ул. Летчиков, д. 5

Муниципальный заказчик: администрация Железнодорожного района г. Екатеринбурга

Глава администрации Железнодорожного района ___________________

М. П.

2009 год

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

(оформляется на официальном бланке участника размещения заказа)

Исх. №________ "_____"___________ 200__ г.
И. о. главы администрации Железнодорожного района г. Екатеринбурга
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на выполнение работ по сносу отселенного ветхого дома и сопутствующих ему ветхих временных сооружений по ул. Летчиков, д. 5 1.  Изучив извещение о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу отселенного ветхого дома и сопутствующих ему ветхих временных сооружений по ул. Летчиков, д. 5, ______________(указывается наименование участника размещения заказа)___ в лице, _____(указывается наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)____, сообщает о согласии исполнить условия муниципального контракта. 2.  __(указывается наименование участника размещения заказа)__предлагает выполнить работы по цене, в том числе расходы на приобретение материалов, выполнение работ, вывоз строительного мусора, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которая составляет ____(указать цифрами и прописью)____ рублей. 3.  Настоящей заявкой подтверждаем, что __(указывается наименование участника размещения заказа)__ соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 01.01.2001 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 4. Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.
Юридический адрес:_____________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________
Телефон:________________________________Факс:___________________________
Электронный адрес:______________________________________________________
ИНН:_____________________________/КПП:________________________________
ОГРН:__________________________________________________________________
Р/счет (Счет по вкладу):________________________в__________________________
К/счет:_________________________________________________________________
БИК:___________________________________________________________________

____________________________________	___________________________	_______________________________
Наименование должности руководителя участника размещения муниципального заказа М. П.	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Техническая часть

Техническое задание

на выполнение работ по сносу отселенного ветхого дома и сопутствующих ему ветхих временных сооружений по ул. Летчиков, д. 5

1. Наименование выполняемых работ: снос отселенного ветхого дома и сопутствующих ему ветхих временных сооружений.

2. Виды и объем выполняемых работ: согласно дефектной ведомости (прилагается).

3. Место выполнения работ:

4. Сроки выполнения работ: по согласованию с Муниципальным заказчиком после расселения всех жителей на основании письменного уведомления Подрядчика – до «19» декабря 2009г.

5. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург»

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: в безналичной форме: оплата производится при поступлении средств на счет Муниципального заказчика по акту сдачи-приема результатов подрядных работ.

7. Общие требования к выполнению работ:

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Выполнить снос дома и сопутствующих ему временных сооружений по согласованию с Муниципальным заказчиком после расселения всех жителей на основании письменного уведомления Подрядчика.

7.1.2. Произвести планировку территории после сноса дома и сопутствующих ему временных сооружений.

7.1.3. Документально подтвердить вывоз строительного мусора на специализированный полигон.

7.2. Подрядчик несет ответственность за отключение коммунальных услуг со специализированными организациями.

7.3. В связи с прохождение транзитного газопровода по фасаду ветхого дома по ул. Летчиков, 5, Подрядчик обязан согласовать и произвести работы совместно с представителями по переносу существующего газопровода для последующего сноса дома.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов: ответственность за безопасность при производстве работ несет Подрядчик.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ: результат работ принимается комиссией по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями Муниципального контракта.

10. Требования по передаче Муниципальному заказчику технических и иных документов:

10.1. На момент заключения Муниципального контракта Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику лицензию на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности со всеми приложениями или письмо-справка лицензирующего органа.

10.2. По завершению выполнения работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру для окончательной оплаты работ (при оплате работ с учетом НДС).

	Дефектная ведомость
по сносу отселенного ветхого дома и сопутствующих ему ветхих временных сооружений по адресу: ул. Летчиков, 5
№ п. п.	Наименование	ед. изм.	Кол-во
1	Разборка наземной части без сохранения годных	м3	144,8
	материалов деревянных зданий 2-х этажных с
	приминением строительных машин и механизмов
2	Разборка фундамента	м3	32
3	Разборка надземной части кирпичных сараев без	м2	106,36
	сохранения годных материалов (наружные стены
	кирпичные в 1,5 кирпича, перегородки и чрдачное
	перекрытие - деревянные, крыша - шифер, демонтаж
	8 дверных коробок с дверью)
4	Засыпка траншей после разборки фундамента	м3	32
5	Завоз грунта песчаного	м3	32
6	засыпка грунтом, толщиной 10 см	м3	23
7	Планировка участка, механизированным способом	м2	922,19
8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках,	т	419, 084
	мусор строительный
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	419, 084
10	В связи с прохождением транзитного газопровода по
	фасаду ветхого дома по ул. Летчиков, д. 5, при сносе
	дома необходимо предусмотреть поэлементную
	разборку здания, в связи с выполнением работ вблизи
	опасного объекта

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт № ______

на выполнение работ по сносу отселенного ветхого дома и сопутствующих ему ветхих временных сооружений по ул. Летчиков, 5

г. Екатеринбург «____» ____________ 2009

________________(наименование юридического лица и его организационно-правовая форма)_______,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________(должность, фамилия, имя, отчество)_______, действующ___ на основании ___(Устава, доверенности и т. д.) ____, с одной стороны, и администрация Железнодорожного района г. Екатеринбурга, . А.Лаппо, действующего на основании Устава муниципального образования «город Екатеринбург», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», во исполнение протокола № __________ от «____» ____________ 2009г. Единой территориальной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального образования «город Екатеринбург» Железнодорожного района, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить работы по сносу отселенного ветхого дома и сопутствующих ему ветхих временных сооружений (далее – подрядные работы) на объекте: (далее – Объект), в соответствии с лицензией ____________________, и передать их Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные подрядные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №.1) и сметой, согласованными сторонами.

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок начала выполнения подрядных работ – по согласованию с Муниципальным заказчиком после расселения всех жителей на основании письменного уведомления Подрядчика.

2.2. Срок сдачи результатов подрядных работ по настоящему Муниципальному Контракту (далее Контракт) – до «19» декабря 2009г.

2.3. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2009г.

3.ЦЕНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику выполненные подрядные работы по Контракту в размере ______(_____________) рублей, в т. ч. НДС ______ руб.

3.2. Оплата подрядных работ Подрядчика производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Оплата за выполненные подрядные работы производится при поступлении средств на счет Муниципального заказчика по акту сдачи-приема результатов выполненных подрядных работ, представленных Подрядчиком в установленном Контрактом порядке.

3.4. При уменьшении в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, выделенных для финансирования данного Контракта, стороны должны согласовать новый срок оплаты по Контракту.

3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств, объемом затрат и стоимостью подрядных работ, оплатить подрядные работы Подрядчика на Объекте за счет средств городского бюджета;

2) осуществить приемку выполненных работ и подписать акты сдачи-приемки результатов работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.2. Подрядчик обязуется:

1) надлежащим образом выполнить подрядные работы в полном соответствии с Техническим заданием и сметами;

2) обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в контракте срока;

3) при обнаружении в ходе выполнения подрядных работ, не учтенных в технической документации и необходимостью проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом Муниципальному заказчику;

4) обеспечить выполнение подрядных работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием;

5) исполнять полученные в ходе ремонта указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

6) осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством и лицензией;

7) оформить и своевременно представить Муниципальному заказчику акты формы КС-2, справку формы КС-3;

8) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Муниципальному заказчику копии платежных поручений и выписок с лицевых счетов, подтверждающих факты оплаты материалов и услуг субподрядчиков, продавцов и других лиц;

9) не позднее 5 числа каждого месяца в течение срока действия Контракта представлять Муниципальному заказчику акты (форма КС-2), справку (форма КС-3);

10) заказать индексы изменения стоимости подрядных работ.

4.3. При выполнении работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, проверяет и подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ.

5.СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

5.1. По завершению выполнения Подрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки результатов подрядных работ, а также счета-фактуры для окончательной оплаты (при оплате Подрядчика с учетом НДС).

5.2. Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов

5.3. В случае несоответствия результата порядных работ требованиям котировочной документации Муниципальный заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ либо о расторжении Контракта и возмещении причиненных убытков

5.4. Муниципальный заказчик не принимает результаты подрядных работ, досрочно выполненных Подрядчиком в соответствии с Контрактом, при отсутствии утвержденных бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

6.1. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.).

6.2. В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, Муниципальный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 0,1%от цены контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.3. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего контракта, разрешаются между сторонами путем переговоров. Если стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы решаются в установленном законодательством порядке.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловская обл." href="/text/category/sverdlovskaya_obl_/" rel="bookmark">Свердловской области.

9.2. Копии документов, являющихся приложениями к Контракту, заверяются Подрядчиком в надлежащем порядке.

9.3. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, которые передаются и хранятся каждой из сторон.

9.4. Во всех остальных случаях, неурегулированных Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

9.6. К настоящему Контракту прилагаются: техническое задание (Приложение ) и смета на подрядные работы.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Муниципальный заказчик:

Администрация Железнодорожного района г. Екатеринбурга

Место нахождения:

ИНН: , КПП:

10.2. Подрядчик: __________________________

Место нахождения: ____, г. ____________, ул. ___________ д._____.

Почтовый адрес: ______, г. _____________, ул. ___________ д._____.

Место жительства: _____, г. _____________, ул. __________ д._____.

ОГРН: ________________ ИНН: _________________ КПП: _________________

Р/счет (Счет по вкладу): ____________________________

в ____ «___________Банк» г. ________________

К/счет: __________________________ БИК: __________________________

Муниципальный заказчик: ___________________________ М. П.

Подрядчик: _____________________/_______________/ М. П.

Приложение

к муниципальному контракту

Техническое задание

на выполнение работ по сносу отселенного ветхого дома и сопутствующих ему ветхих временных сооружений по ул. Летчиков, д. 5

1. Наименование выполняемых работ: снос отселенного ветхого дома и сопутствующих ему ветхих временных сооружений.

2. Виды и объем выполняемых работ: согласно смете (прилагается).

3. Место выполнения работ:

4. Сроки выполнения работ: по согласованию с Муниципальным заказчиком после расселения всех жителей на основании письменного уведомления Подрядчика – до «19» декабря 2009г.

5. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург»

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: в безналичной форме: оплата производится при поступлении средств на счет Муниципального заказчика по акту сдачи-приема результатов подрядных работ.

7. Общие требования к выполнению работ:

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Выполнить снос дома и сопутствующих ему временных сооружений по согласованию с Муниципальным заказчиком после расселения всех жителей на основании письменного уведомления Подрядчика.

7.1.2. Произвести планировку территории после сноса дома и сопутствующих ему временных сооружений.

7.1.3. Документально подтвердить вывоз строительного мусора на специализированный полигон.

7.2. Подрядчик несет ответственность за отключение коммунальных услуг со специализированными организациями.

7.3. В связи с прохождение транзитного газопровода по фасаду ветхого дома по ул. Летчиков, 5, Подрядчик обязан согласовать и произвести работы совместно с представителями по переносу существующего газопровода для последующего сноса дома.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов: ответственность за безопасность при производстве работ несет Подрядчик.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ: результат работ принимается комиссией по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями Муниципального контракта.

10. Требования по передаче Муниципальному заказчику технических и иных документов:

10.1. На момент заключения Муниципального контракта Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику лицензию на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности со всеми приложениями или письмо-справка лицензирующего органа.

10.2. По завершению выполнения работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру для окончательной оплаты работ (при оплате работ с учетом НДС).

Муниципальный заказчик: ___________________________ М. П.

Подрядчик: _____________________/_______________/ М. П.