Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске»

Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту:

«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной

в г. Новосибирске»

Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика:

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное 6, адрес электронной почты: KKazakova@*****, телефон: (3извещает о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера «Городское начало» (устройство дорожки для маломобильных групп населения)

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2013 год.

Форма котировочной заявки:

Котировочная заявка должна быть составлена по форме, прилагаемой к настоящему извещению (Приложение ).

Наименование, характеристика и объем выполняемых работ:

Выполнение работ по объекту: «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске»:

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1

2

3

4

Земляные работы, крепление котлована

1

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м

100 м3 грунта

0,75

2

Погрузка в ручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства

100 м3 грунта

0,75

3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

1 т груза

131,25

4

Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 90 кг на глубину до 8 м

1 т свай

5,9

5

Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2

1 т извлеченных свай

5,9

6

Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры

1 т металлоконструкций крепления

0,4

Установка 1 опоры под светофор

Раздел 1. Общестроительные работы

1

Бурение котлованов на глубину бурения до 3м

1 котлован

1

2

Установка стальных сварных стоек порталов массой до 0,7 т

1 т конструкций

0,486

Раздел 2. Изготовление опор

1

Решетчатые конструкции (стойка, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу

1 т конструкций

0,497641

2

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0804

3

Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0804

Установка светофора и дорожных знаков

Раздел 1. Монтажные работы

1

Монтаж изолятора проходного

1 шт

2

2

Монтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемой на стене или колонне, количество зажимов до 20

1 шт

1

3

Монтаж светофора

1 шт

1

Раздел 2. Дорожные знаки

1

Установка дорожных знаков на металлических стойках

100 знаков

0,09

2

Установка дополнительных щитков

100 знаков

0,05

3

Установка знаков на растяжку

1 шт

6

Требования заказчика к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

1. Организация производства работ должна соответствовать СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП .

2. Земляные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

3. Работы по установке дорожных знаков должны соответствовать требованиям ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

4. Работы по монтажу светофоров должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

Требования к используемым товарам:

1. Светодиодные светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний».

2. Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

Гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания актов приемки выполненных работ (ф. КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

Требования к участникам проведения запроса котировок:

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике проведения запроса котировок.

Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Центральный, Октябрьский, Железнодорожный районы, по месту нахождения объекта.

Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 28 марта 2013 года.

Максимальная цена муниципального контракта: 498 292,76 рубля (Четыреста девяносто восемь тысяч двести девяносто два рубля 76 копеек).

Цена работ по муниципальному контракту включает в себя оплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

Предлагаемая участником цена работ указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.

Обоснование максимальной цены муниципального контракта: Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта выполнен на основании локальных сметных расчетов. Локальные сметные расчеты составлены базисно - индексным методом с применением базы территориальных единичных расценок ТЕР-2001 (в редакции 2009 года). Для пересчета сметной стоимости использованы индексы цен в строительстве, рекомендованные к применению Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирская обл." href="/text/category/novosibirskaya_obl_/" rel="bookmark">Новосибирской области.

Обоснование максимальной цены муниципального контракта представлено в Приложении № 3 к настоящему извещению.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 6, Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства», каб.412 со дня размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации (www. *****), и официальном сайте мэрии города Новосибирска (www. zakaz. *****) до 10 часов 00 минут «21» января 2013г. с 8-00 до 17-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 8-00 до 16-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Заявки подаются в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. «Об электронной подписи».

Срок и условия оплаты: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ не предусмотрено, расчет будет производиться до 31.12.2013 года в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, по мере поступления денежных средств из бюджета города Новосибирска по справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), подписанным Подрядчиком и Заказчиком на основании заключенного муниципального контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Срок подачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок победителю передается один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации (www. *****) и официальном сайте мэрии города Новосибирска (www. zakaz. *****) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола.

СОГЛАСОВАНО:

Приложение

к извещению

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске»

Наименование (для юридического лица
),

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты участника размещения заказа

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)

Цена работ по муниципальному контракту

с учетом оплаты всех налогов, сборов и других обязательных платежей, рублей

Согласны исполнить условия муниципального контракта, выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок.

Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа ___________________ /____________________/

подпись Ф. И.О.

« » _________________ 20__ г.

М. П.

Приложение

к извещению

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №____/___

г. Новосибирск ____»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (МКУ «УДС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

(наименование юридического лица)

в лице ________________________________, действующего на основании ________________,

(должность, ФИО)

с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», согласно решению единой комиссии (протокол от «___»_______20__г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили Муниципальный контракт на следующих условиях:

Предмет Муниципального контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске», в соответствии с Техническим заданием (Приложение ).

1.2. Объем и цена работ определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение ), которое является неотъемлемой частью Муниципального контракта.

1.3. Требования заказчика к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с извещением о запросе котировок от «__»__________ 20___г. и условиями Муниципального контракта.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Муниципальным контрактом.

2.1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.2.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Материалы, используемые для выполнения работ, должны сопровождаться документами подтверждающими качество.

2.2.4. Обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, ограждение мест производства работ, при необходимости, установить временное освещение.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.3.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

3. Цена муниципального контракта, форма, сроки и порядок оплаты.

3.1. Цена работ по настоящему Муниципальному контракту определена решением единой комиссии от «__»_________20__г. и включает в себя оплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока действия Муниципального контракта.

3.3. Цена Муниципального контракта составляет ______________________________ (___________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб.).

3.4. Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет производиться до 31.12.2013 года, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, по мере поступления денежных средств из бюджета города Новосибирска, по справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком на основании заключенного муниципального контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения Муниципального контракта является бюджет города Новосибирска на 2013 г.

5. Срок и место выполнения работ.

5.1. Сроки выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту: с даты заключения Муниципального контракта по 28 марта 2013 года.

5.2. Место выполнение работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Центральный, Октябрьский, Железнодорожный районы, по месту нахождения объекта.

5.3. На момент подписания настоящего Муниципального контракта дата окончания работ, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

6. Сдача-приемка выполненных работ.

6.1. Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), исполнительную документацию, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и необходимые для оплаты счета-фактуры.

6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает и подписывает представленные документы (п.6.1.) или направляет мотивированный отказ.

В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и согласованными Сторонами сроками их устранения.

6.3. Датой фактического окончания работ считается дата подписания актов приемки выполненных работ (ф. КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

6.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

6.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акты приемки выполненных работ (ф. КС-2) Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.

7. Гарантии качества по сданным работам.

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Муниципальному контракту.

7.2. Гарантийный срок, в период которого Подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания актов приемки выполненных работ (ф. КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

8. Форс-мажор.

8.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

8.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Муниципального контракта, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

8.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту, длящееся более шестидесяти календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Муниципального контракта после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Муниципального контракта.

9. Ответственность Сторон.

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется до момента фактического исполнения обязательств по Муниципальному контракту.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства до момента его фактического исполнения. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9.3. Выплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия Муниципального контракта, от исполнения своих обязательств в натуре.

9.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Расторжение Муниципального контракта.

10.1. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Муниципального контракта в следующих случаях:

10.1.1. Задержка Подрядчиком начала работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

10.1.2. Нарушение Подрядчиком условий настоящего Муниципального контракта, ведущих к снижению качества выполняемых работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложении № 1) и действующими нормативными документами.

10.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Муниципального контракта при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

10.3. При расторжении настоящего Муниципального контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в совместно определенном ими объеме, на основании актов выполненных работ (ф. КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

10.4. Расторжение Муниципального контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Муниципальный контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 10 (Десять) календарных дней.

10.6. При расторжении настоящего Муниципального контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки.

11. Прочие условия.

11.1. Настоящий Муниципальный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для ДФ и НП мэрии города Новосибирска.

11.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Муниципальным контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Ни одна из Сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Муниципальному контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

12. Срок действия муниципального контракта.

12.1. Настоящий Муниципальный контракт вступает в действие со дня подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2013 года.

13. Разрешение споров. Арбитраж.

13.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров в претензионном порядке, срок для ответа на предъявленную претензию составляет 5 (Пять) рабочих дней.

13.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.3.  Настоящий Муниципальный контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью

Муниципального контракта.

14.1. Приложение – Техническое задание.

15. Место нахождения и платежные реквизиты Сторон.

ПОДРЯДЧИК

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________ /____________/

М. П.

ЗАКАЗЧИК

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (МКУ «УДС»)

6

УФК по Новосибирской обл. (ДФ и НП

мэрии, МКУ «УДС»)

л/с (л/с )

ИНН//

р/с

ГРКЦ ГУ Банка России по НСО

г. Новосибирск

Начальник МКУ «УДС»

_________________

  М. П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель мэра города Новосибирска-

начальника ДТиДБК мэрии города Новосибирска ______________

И. о. начальника ДФиНП мэрии города Новосибирска ______________

Заместитель начальника отдела правового

обеспечения и сноса МКУ «УДС» ______________

Приложение

к Муниципальному контракту

№ _____ от «___» __________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по объекту: «Магистраль непрерывного движения от Красного

проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и

ул. Фабричной в г. Новосибирске»

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1

2

3

4

Земляные работы, крепление котлована

1

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м

100 м3 грунта

0,75

2

Погрузка в ручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства

100 м3 грунта

0,75

3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

1 т груза

131,25

4

Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 90 кг на глубину до 8 м

1 т свай

5,9

5

Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2

1 т извлеченных свай

5,9

6

Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры

1 т металлоконструкций крепления

0,4

Установка 1 опоры под светофор

Раздел 1. Общестроительные работы

1

Бурение котлованов на глубину бурения до 3м

1 котлован

1

2

Установка стальных сварных стоек порталов массой до 0,7 т

1 т конструкций

0,486

Раздел 2. Изготовление опор

1

Решетчатые конструкции (стойка, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу

1 т конструкций

0,497641

2

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0804

3

Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0804

Установка светофора и дорожных знаков

Раздел 1. Монтажные работы

1

Монтаж изолятора проходного

1 шт

2

2

Монтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемой на стене или колонне, количество зажимов до 20

1 шт

1

3

Монтаж светофора

1 шт

1

Раздел 2. Дорожные знаки

1

Установка дорожных знаков на металлических стойках

100 знаков

0,09

2

Установка дополнительных щитков

100 знаков

0,05

3

Установка знаков на растяжку

1 шт

6

Требования заказчика к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цена Муниципального контракта составляет ______________________________ (___________________________) рублей (в том числе НДС (18%) _________ (________________________________) руб.).

Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 28 марта 2013 года.

Подрядчик: Заказчик:

____________________________ Муниципальное казенное учреждение

____________________________ города Новосибирска «Управление ____________________________ дорожного строительства» (МКУ «УДС»)

____________________________ Начальник МКУ «УДС»

__________ /_________________/ _________________ //

Приложение к извещению

Обоснование максимальной цены муниципального контракта

на выполнение работ по объекту: «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и

ул. Фабричной в г. Новосибирске»

№ п/п

Наименование работ

Обоснование

Стоимость, рублей

1

Земляные работы, крепление котлована

Приложение

386 745,00

2

Установка 1 опоры под светофор

Приложение

45 669,54

3

Установка светофора и дорожных знаков

Приложение

65 878,22

Итого:

498 292,76

Составил: начальник ПДО МКУ «УДС»

Приложение

к Обоснованию максимальной

цены муниципального контракта

Выполнение работ по объекту: «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и

ул. Фабричной в г. Новосибирске»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на Земляные работы, крепление котлована

№ пп

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

всего

эксплуата-
ции машин

мате-
риалы

Всего

оплаты труда

эксплуата-
ции машин

мате-
риалы

оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

на единицу

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел 1.

1

ТЕР2

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(100 м3 грунта)

0,75

13814,63
13814,63

10361

10361

154

115,5

2

ТЕР2

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
(100 м3)

0,75

5333,14
5333,14

4000

4000

61,8

46,35

3

ФССЦпг5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
(1 т груза)

131,25

104,73

104,73

13746

13746

4

ТЕР4

Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 90 кг на глубину до 8 м
(1 т свай)

5,9

45123,18
1339,93

13046,91
498,2

30736,34

266227

7906

76977
2939

181344

11,58

68,32

5

ТСЦ

Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ
(т)

-5,959

30369,21

30369,21

-180970

-180970

6

ТСЦ

Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ с 2-хкратной оборачиваемостью
(т)

3,87

30369,21

30369,21

117529

117529

7

ТЕР2

Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2
(1 т извлеченных свай)

5,9

1272,64
377,33

825,55
247,49

69,76

7509

2226

4871
1460

412

3,49

20,59

8

ТЕР2

Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов стального
(1 т металлоконструкций крепления)

0,4

12612,68
3108,03

1430,3
211,65

8074,35

5045

1243

572
85

3230

27,25

10,9

Итого по разделу 1

315144

300,91

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

243447

25736

96166
4484

121545

261,66

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-2, 4-8))

259670

29596

108529
5157

121545

300,91

Накладные расходы

34939

Сметная прибыль

20535

Итоги по смете:

Земляные работы, выполняемые ручным способом

33690

186,13

Перевозка грузов автотранспортом

13746

Свайные работы

267708

114,78

Итого

315144

300,91

В том числе:

Материалы

121545

Машины и механизмы

108529

ФОТ

34753

Накладные расходы

34939

Сметная прибыль

20535

Зимнее удорожание 4%

12606

Итого

327750

НДС 18%

58995

ВСЕГО по смете

386745

300,91

Составил: инженер – сметчик 1 категории отдела ИССО

Приложение

к Обоснованию максимальной

цены муниципального контракта

Выполнение работ по объекту: «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и

ул. Фабричной в г. Новосибирске»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на Установка 1 опоры под светофор

№ пп

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

всего

эксплуата-
ции машин

мате-
риалы

Всего

оплаты труда

эксплуата-
ции машин

мате-
риалы

оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

на единицу

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел 1. Общестроительные работы

1

ТЕР1

Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 1 группа грунтов
(1 котлован)
НР (145 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (78 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1

563
70,01

492,99
92,63

563

70

493
93

0,6325

0,63

2

ТЕР2

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
(1 опора)
НР (123 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (66 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1

363,06
47,49

315,57
90,73

363

47

316
91

0,506

0,51

3

ТЕР1

Установка стальных сварных стоек порталов массой до 0,7 т
(1 т конструкций)
НР (1464 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (790 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0,486

47519,68
2689,25

3355,78
695,81

41474,65

23095

1307

1631
338

20157

23,2415

11,3

4

ТСЦ

Конструкции стальные порталов ОРУ
(т)

-0,5006

39922,63

39922,63

-19985

-19985

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

4036

1424

2440
522

172

12,44

Накладные расходы

1732

Сметная прибыль

934

Итоги по разделу 1 Общестроительные работы :

Линии электропередачи

6702

12,44

Итого

6702

12,44

В том числе:

Материалы

172

Машины и механизмы

2440

ФОТ

1946

Накладные расходы

1732

Сметная прибыль

934

Итого по разделу 1 Общестроительные работы

6702

12,44

Раздел 2. Изготовление опор ОМ1-219х8-11,5 1 шт

5

ТЕРм1

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу
(1 т конструкций)
НР (3665 руб.): 66% от ФОТ
СП (2221 руб.): 40% от ФОТ

0,497641
497,641/1000

46788,38
10068,82

5999,51
1089,22

30720,05

23284

5011

2986
542

15287

91

45,29

6

ТСЦ

Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп
(т)

-0,5136

28711,97

28711,97

-14746

-14746

7

ТЕР4

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (40 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (29 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

0,0804
8,04/100

1296,29
650,15

47,01
1,27

599,13

104

52

4

48

5,31

0,43

8

ТЕР6

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (49 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (36 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

0,0804
8,04/100

2924,83
799,07

64,8
2,53

2060,96

235

64

5

166

7,66

0,62

11

ТСЦ

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм
(м)

11,73
11,5*1,02

1321,8

1321,8

15505

15505

12

ТСЦ

Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм
(т)

0,00217
2,17/1000

22236,07

22236,07

48

48

13

ТСЦ

Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
(т)

0,0065
6,5/1000

23022,59

23022,59

150

150

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

24580

5127

2995
542

16458

46,34

Накладные расходы

3754

Сметная прибыль

2286

Итоги по разделу 2 Изготовление опор ОМ1-219х8-11,5 1 шт :

Итого Строительные работы

16196

1,05

Итого Монтажные работы

14424

45,29

Итого

30620

46,34

В том числе:

Материалы

16458

Машины и механизмы

2995

ФОТ

5669

Накладные расходы

3754

Сметная прибыль

2286

Итого по разделу 2 Изготовление опор ОМ1-219х8-11,5 1 шт

30620

46,34

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

28616

6551

5435
1064

16630

58,78

Накладные расходы

5486

Сметная прибыль

3220

Итоги по смете:

Итого Строительные работы

22898

13,49

Итого Монтажные работы

14424

45,29

Итого

37322

58,78

В том числе:

Материалы

16630

Машины и механизмы

5435

ФОТ

7615

Накладные расходы

5486

Сметная прибыль

3220

Производство работ в зимнее время 3,7%

1381

Итого

38703

НДС 18%

6966,54

ВСЕГО по смете

45669,54

58,78

Составил: инженер ОСК МКУ «УДС»

Приложение

к Обоснованию максимальной

цены муниципального контракта

Выполнение работ по объекту: «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и

ул. Фабричной в г. Новосибирске»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на Установка светофора и дорожных знаков

№ пп

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

всего

эксплуата-
ции машин

мате-
риалы

Всего

оплаты труда

эксплуата-
ции машин

мате-
риалы

оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

на единицу

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел 1. Монтажные работы

1

ТЕРм5

Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ
(1 шт.)
НР (244 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (157 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

2

241,35
132,31

95,41
18,15

13,63

483

265

191
36

27

1,1954

2,39

2

ТСЦ

Изолятор
(шт.)

2

400,84

400,84

802

802

3

ТСЦ

Подвесы
(100 шт.)

0,22

7752,74

7752,74

1706

1706

4

ТСЦ

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19
(1000 м)

0,05
50/1000

38

38

5365

5365

5

ТСЦ

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4
(1000 м)

0,02
20/1000

28557

28557

571

571

6

ТЕРм2

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20
(1 шт.)
НР (527 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (338 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1

1372,21
650,33

14,98

706,9

1372

650

15

707

5,9455

5,95

7

ТЕРм3

Светофор сигнальный двухлинзовый
(1 шт.)
НР (806 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (517 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1

1785,31
794,81

972
200,39

18,5

1785

795

972
200

18

6,5809

6,58

8

ТЕРм8

Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19
(1 шт.)
НР (191 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (123 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

2

295,24
115,82

17,47
1,9

161,95

590

232

35
4

323

1,0465

2,09

9

ТЕРм5

Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7
(1 шт.)
НР (41 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1

224,21
48,39

17,47
1,9

158,35

224

48

17
2

159

0,437

0,44

10

ТЕРм4
Применительно

Заземление одиночных конструкций контактной сети в тоннеле
(1 шт.)
НР (484 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (311 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1

866,24
598,13

268,11

866

598

268

5,244

5,24

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

13764

2588

1230
242

9946

22,69

Накладные расходы

2292

Сметная прибыль

1472

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :

Итого Строительные работы

8444

Итого Монтажные работы

9084

22,69

Итого

17528

22,69

В том числе:

Материалы

9946

Машины и механизмы

1230

ФОТ

2830

Накладные расходы

2292

Сметная прибыль

1472

Итого по разделу 1 Монтажные работы

17528

22,69

Раздел 2. Монтаж дорожных знаков

11

ТЕР1

Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках
(100 знаков)
НР (4833 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (3035 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

0,09
9/100

63624,66
41147,32

17290,68
3229,36

5186,66

5726

3703

1556
291

467

419,52

37,76

12

ТСЦ

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
(т)

0,2457
0,0273*9

48678,72

48678,72

11960

11960

13

ТЕР1

При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c по
(100 знаков)
НР (471 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (296 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

0,05

8961,71
7782,79

1178,92

448

389

59

79,35

3,97

14

ТЕРм4
применительно (установка на растяжку)

Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне
(1 узел)
НР (1126 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (723 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

6

602,18
135,13

433,12
96,44

33,93

3613

811

2599
579

203

1,28

7,68

15

Цена поставщика

Знак дорожный треугольной формы
(шт)

9

189,27
567,80/3

189,27
567,80/3

1703

1703

16

Цена поставщика

Знак дорожный круглый
(шт)

5

251,41
754,24/3

251,41
754,24/3

1257

1257

17

Цена поставщика

Знак дорожный 1,05*0,35
(шт)

6

186,44
559,32/3

186,44
559,32/3

1119

1119

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

25826

4903

4155
870

16768

49,41

Накладные расходы

6429

Сметная прибыль

4054

Итоги по разделу 2 Монтаж дорожных знаков :

Итого Строительные работы

30847

41,73

Итого Монтажные работы

5462

7,68

Итого

36309

49,41

В том числе:

Материалы

16768

Машины и механизмы

4155

ФОТ

5773

Накладные расходы

6429

Сметная прибыль

4054

Итого по разделу 2 Монтаж дорожных знаков

36309

49,41

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

39590

7491

5385
1112

26714

72,1

Накладные расходы

8721

Сметная прибыль

5526

Итоги по смете:

Итого по разделу 1 Монтажные работы

17528

22,69

Итого по разделу 2 Монтаж дорожных знаков

36309

49,41

Итого

53837

72,1

В том числе:

Материалы

26714

Машины и механизмы

5385

ФОТ

8603

Накладные расходы

8721

Сметная прибыль

5526

Зимнее удорожание 3,7%

1992

Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

55829

НДС 18%

10049,22

ВСЕГО по смете

65878,22

72,1

Составил: инженер ОСК МКУ «УДС»

Приложение к извещению

МОНИТОРИНГ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ

(знаки дорожные)

Наименование

СМЭУ ГУВД НСО

(прейскурант на дорожные знаки

СМЭУ ГУВД НСО

3,

(www. *****)

Знак дорожный треугольной формы

670,00

735,00

Знак дорожный круглый

890,00

940,00

Знак дорожный 1,05*0,35

559,32

737,00

Начальник ПДО МКУ «УДС»



Подпишитесь на рассылку:


Государство и право

Проекты по теме:

Бийск
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПатриотизмПедагогикаПланы мероприятийПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПожарная безопасностьПолицияПоложенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПравонарушенияПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательствоПредприятияПриватизацияПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПрограммы курсовПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные работыПроектыПроизводствоПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседанийПротоколы общих собранийПротоколы проведения олимпиадПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образование
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Бийский муниципальный район
А
Б
Г
Д
Ж
З
И
К
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Э
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.