Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21 Санкт-Петербурга
ИНСТРУКЦИЯ
Участникам размещения заказов (далее Участник)
1.Общие сведения.
1.1. Предмет конкурса.
1.1.1. Муниципальный Заказчик – местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21 проводит открытый конкурс с предварительной квалификацией с целью определения подрядных организаций, с которыми будут заключены контракты на выполнение работ по благоустройству и ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий на 2006 год.
1.1.2. Контракты будут заключены между Победителями конкурса и местной администрацией МО МО №21 на условиях, определенных в настоящей Конкурсной документации и по ценам, предложенными в Конкурсных заявках Победителей.
1.1.3. Конкурс проводится по 3 (трем) Лотам:
Лот №1 – благоустройство и ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий по адресам: Гражданский пр., д. 123/1, 123/2, 123/3, 125/1, 125/2, 125/3, 127, ул. Лужская, д.10/2.
Начальная цена контракта – 6 000 000 руб.
Лот №2 – благоустройство и ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий по адресам: Гражданский пр., д.129/3, пр. Просвещения,.
Начальная цена контракта – 2 руб.
Лот №3 – благоустройство и ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий по адресам: ул. Киришская, д.5/2, 5/3.
Начальная цена контракта – 4 500 000 руб.
Техническое задание на выполнение работ по трем Лотам приведено в Приложении №2 к настоящей Конкурсной документации.
1.2. Источник финансирования.
Источник финансирования:
По 1 Лоту – бюджет муниципального образования №21 на 2006 год.
По 2 Лоту – бюджет Санкт-Петербурга на 2006 год.
По 3 Лоту – бюджет Санкт-Петербурга на 2006 год.
Общий объем финансирования: 13 050 000 руб.
1.3.Правомочность, квалификационные требования к Участникам.
Правомочность Участников.
1.3.1. В конкурсе могут принимать участие все заинтересованные лица (физические и юридические), деятельность которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
1.3.2. Участник должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц), в отношении Участника не должны осуществляться процедуры банкротства. Экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена, имущество не должно находиться под арестом.
1.3.3. Участник должен иметь лицензию на все виды деятельности, соответствующей работам, указанным в техническом задании, со сроком действия до 31.12.2006г.
Участник должен обладать следующей квалификацией.
По опыту работы:
1.3.4. Срок деятельности организации не менее 3 лет с момента государственной регистрации.
1.3.5. Наличие положительного опыта работы за последние 2 года. Опыт работы должен быть по стоимости, составу и объемам ремонтно-строительных работ аналогичным с предметом конкурса.
Стоимость выполненных работ за каждый год (за 2004 и 2005 годы) должен быть не менее 50% от суммы лота. Если заявка подается Участником по нескольким лотам, то объем выполненных работ должен быть не менее 50% от общей суммы заявки по всем лотам.
По финансовой устойчивости:
1.3.6. Участник не должен иметь убытков за 2004 и 2005 годы.
1.3.7. Участник не должен иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.
По квалификации персонала:
1.3.8. Участник должен обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения муниципального контракта, в том числе иметь квалифицированных руководителей и инженерно-технических специалистов, имеющих профильное образование и опыт работы по профилю конкурса для выполнения работ по контракту.
Квалификация руководителя должна соответствовать следующим требованиям:
- высшее или среднее профессиональное образование по профилю работ, стаж не менее 3-х лет для специалиста с высшим образованием, не менее 5 лет – для специалиста со средним специальным образованием.
У индивидуального предпринимателя наличие высшего или среднего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет.
Наличие материально-технической базы:
1.3.9. Участник должен иметь собственную или арендованную специализированную технику, необходимую для выполнения работ, предусмотренных в техническом задании.
Репутация:
1.3.10. Участник не должен иметь за 2004 и 2005 годы судебных разбирательств, касающихся выполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам, решения по которым вынесены не в пользу Участника и вступили в силу.
1.4. Одна конкурсная заявка от каждого Участника.
1.4.1. Каждый Участник может подать только одну Конкурсную заявку по заявленному лоту. В случае если Участник подает более одной Конкурсной заявки по заявленному лоту, то все заявки с его участием откланяются, независимо от характера проведения и результатов конкурса.
1.5. Затраты на участие в конкурсе.
Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Конкурсной заявки, а Заказчик конкурса не отвечает и не имеет обязательств в связи с этими расходами независимо от характера проведения конкурса.
1.6. Содержание конкурсной документации.
Конкурсная документация включает в себя:
-приглашение к участию в конкурсе;
-инструкция Участникам;
-формы для заполнения Конкурсной заявки;
-техническое задание;
-проект муниципального контракта.
1.7. Разъяснение конкурсной документации.
1.7.1. Заказчик конкурса не будет допускать конкурсные заявки Участников, содержащие неполную, противоречивую и/или ложную информацию, противоречащую требованиям Конкурсной документации. Подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям Конкурсной документации, дает право на отклонение конкурсной заявки.
1.7.2. Обмен информацией между Заказчиком и Участником осуществляется в письменной форме.
1.7.3. Официальным обращением к Заказчику будет признано обращение, направленное Участником письмом, телеграммой или электронным документом, содержащее исходящий номер, дату отправления и подпись руководителя Участника, направленное по адресу Заказчика.
1.7.4. При возникновении у Участника вопросов по содержанию Конкурсной документации, он может обратиться к контактному лицу Заказчика не позднее чем за ПЯТЬ дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
1.7.5. В течение ДВУХ рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Конкурсной документации. В течение ОДНОГО дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте www. ***** с указанием предмета запроса, но без указания Участника, от которого поступил запрос.
1.8. Внесение поправок в конкурсную документацию.
1.8.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника вправе внести изменения в Конкурсную документацию не позднее чем за ДВАДЦАТЬ дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение ПЯТИ рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение ДВУХ дней размещаются Заказчиком в официальном печатном органе или на сайте, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам, которым была предоставлена Конкурсная документация.
1.8.2 Для того чтобы предоставить Участникам достаточно времени для учета внесенных поправок при подготовке своих Конкурсных заявок, Закзчик конкурса, при необходимости. Может перенести крайний срок подачи Конкурсных заявок.
1.9. Особые условия Заказчика.
1.9.1. Установленная контрактом цена работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке.
1.9.2. Оплата выполненных работ осуществляется только в пределах годового и квартального лимитов финансирования работ.
Полные виды и объемы работ, подлежащие выполнению по Контракту, приведены в Техническом задании(Приложение ).
1.9.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СН, СН иП.
1.9.4 Участник в составе своего конкурсного предложения представляет смету выполнения работ и график производства работ. Участник вправе приложить к конкурсному предложению пояснительную записку и иные обосновывающие материалы и документы.
1.9.5. Снижение стоимости работ, предлагаемой Участником, должно быть указано по конкретным статьям (ремонтные, монтажные работы, оборудование) и структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты). Снижение затрат должно быть обосновано. Не допускается снижение стоимости работ Участником путем применения общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполняемых работ без его обоснования.
1.9.6. Определение прямых затрат в сметной стоимости работ и расчеты за выполненные работы осуществляются на основе сметно-нормативной базы 2001 г. – Государственных элементарных сметных норм (ГЭСН-2001) и Территориальных единичных расценок Санкт-Петербурга на строительные (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные (ТЕРр-2001 СПб) и монтажные (ТЕРм-2001 СПб) работы.
Последующая индексация стоимости строительной продукции производится к уровню цен на момент составления сметной документации.
Составление сметной документации осуществляется по видам работ.
Цены на материалы определяются на основе Сборников средних сметных цен на дату составления сметы. Допускается применение цен по материалам фактической поставки, при этом Участник должен дополнительно представить документы, подтверждающие факт наличия приобретенных материалов на складе и их цену. Смета составляется в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Смета составляется в ценах февраля 2006 года по таблицам 1-3 «Стройинформ». При составлении сметной документации необходимо учесть:
- накладные расходы в соответствии с МДС 81-33.2004 и сметную прибыль в соответствии с МДС 81-25.2001 в текущем уровне цен с учетом дополнений и изменений опубликованных Санкт-Петербургским Региональным Центром по ценообразованию и строительству;
- НДС – 18%
- затраты на содержание службы технического надзора.
Смета на выполнении работ и график производства работ прошиваются и вкладываются отдельно от других документов, входящих в конкурсную заявку.
1.9.7. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ со стороны Заказчика производится в размере 30% от цены контракта, на срок не более одного месяца с момента оплаты до фактического получения результатов работ (подписание акта выполненных работ и передачи результата работ Заказчику по первому этапу работ в соответствии с календарным планом). Окончательный расчет за выполнение работы производится Заказчиком на основании подписанного сторонами акта приема-сдачи работ. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
1.9.8. сроки производства работ: начало работ – с момента подписания контракта и внесение его в реестр муниципальных контрактов Санкт-Петербурга, окончание работ – 29 сентября 2006 г.
1.9.9. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 3 лет.
1.9.10. Полная цена контракта с учетом НДС и всех действующих налогов не может составлять более начальной цены контракта, установленной Заказчиком. Победителем конкурса не может быть признан Участник, представляющий конкурсное предложение с ценой, превышающей начальную цену контракта.
1.9.11. Цена конкурсного предложения включает в себя все установленные налоги, пошлины и другие обязательные платежи.
2. Инструкция по подготовке Конкурсных заявок.
2.1. Язык Конкурсной заявки.
2.1.1. Конкурсная заявка Участника, а также вся корреспонденция и документация, связанные с Конкурсной заявкой, должны быть написаны на русском языке.
2.2. Состав Конкурсной заявки, представляемой Участником.
2.2.1. Заявка на участие в конкурсе (Форма №1);
2.2.2. Сведения об Участнике (Форма №2);
2.2.3. Конкурсное предложение (Форма №7);
2.2.4. Расчет цены конкурсного предложения (сметный расчет) с пояснительной запиской;
2.2.5. Календарный график производства работ с разбивкой по месяцам;
2.2.6. Сведения об участие в судебных разбирательствах (Форма №4);
2.2.7. Обеспечение конкурсной заявки (Форма №8,9,10).
Документы, подтверждающие правомочность и квалификацию.
2.2.8. Документы, подтверждающие правомочность:
- документы, подтверждающие полномочия на подписание конкурсной заявки (доверенность либо выписка из решения органов управления юридического лица
о назначении руководителя организации);
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации предприятия ;
- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенные копии учредительные" href="/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/" rel="bookmark">учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- справка об аффилированных лицах (Форма №11);
- нотариально заверенные копии лицензий на виды деятельности, являющиеся предметом конкурса.
2.2.9. Документы, подтверждающие опыт работы:
- сведения о выполненных Участником работах по ремонту аналогичных объектов (Форма №3);
- копии договоров и актов выполненных работ за последние 2 года по работам, аналогичным с предметом конкурса по стоимости, составу и объемам ремонтно-строительных работ, заверенные руководителем и печатью организации.
2.2.10. Документы, подтверждающие финансовую состоятельность:
- копия бухгалтерского баланса для годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период и предыдущий год, заверенные подписью руководителя и печатью организации;
- справка (оригинал) из месту постановки на налоговый учет об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, действительную на момент вскрытия конвертов с заявками;
- справка (оригинал) из обслуживающих банков об отсутствии картотеки на расчетных счетах, выданная не ранее 10 дней от даты, установленная как первоначальная дата вскрытия конвертов.
2.2.11. Документы, подтверждающие кадровые возможности:
- сведения о кадровых возможностях (Форма №5);
- расчет среднесписочной численности работников организации за последний отчетный период, заверенный подписью главного бухгалтера и руководителя предприятия;
- копия трудовой книжки и копия дипломов об образовании руководителя, заверенные руководителем и печатью организации.
2.2.12. Материально-техническая база:
- сведения о наличии материально-технической базы и специализированной техники (Форма №6);
- копии документов, подтверждающих право собственности, и/или копии договоров аренды (субаренды), заверенные печатью Участника и подписью руководителя;
- справка (оригинал) от арендодателя об отсутствии задолженности по арендной плате.
2.2.13. документы, подтверждающие репутацию:
- сведения об участии Участника в судебных разбирательствах в качестве ответчика (Форма №4);
2.2.14. Любая другая дополнительная информация по желанию Участника.
2.3. Форма, цена и валюта Конкурсной заявки.
2.3.1. Участник производит расчет стоимости конкурсного предложения по представленным Заказчикам объемам работ, в форме локальных смет по каждому виду работ и сводного сметного расчета на весь комплекс работ.
2.3.2. Обоснование стоимости (договорной цены) на выполнение ремонтных работ проводится с определением источников снижения максимальной цены Заказчика.
2.3.3. Цены в Конкурсной заявке должны быть выражены в российских рублях. Расчеты также будут производиться в российских рублях.
2.4. Обеспечение Конкурсной заявки.
2.4.1. Участник представляет в составе своей Конкурсной заявки финансовое обеспечение в размере 5% от лимита финансирования, которое изымается в пользу Заказчика в случаях:
- если Участник отзывает свою Конкурсную заявку до истечения срока ее действия,
указанного им в заполненной форме Конкурсной заявки;
- если Участник, будучи уведомленным о присуждении ему контракта Заказчиком,
в течение срока действия Конкурсной заявки, не сможет или откажется подписать
контракт;
- если Участник, будучи уведомленным о присуждении ему контракта Заказчиком,
не может или откажется предоставить обеспечение контракта.
2.4.2. Обеспечение Конкурсной заявки должно быть совершено в рублях и может иметь одну из следующих форм:
- банковская гарантия (Форма №8);
- поручительство (Форма №9);
- залог (Форма №10).
2.4.3. Заказчик незамедлительно возвращает документ об обеспечении заявки на участие в торгах после наступления одного из следующих событий:
- истечения срока действия обеспечения заявки на участие в конкурсе;
- заключение муниципального контракта;
- прекращение Заказчиком конкурса торгов без заключения муниципального
контракта и объявления победителя;
- отзыва заявки на участие в конкурсе до истечения срока представления заявок;
- отклонения предложения Заказчика конкурса о продлении срока действия заявок
на участие в конкурсе.
2.5. Срок действия Конкурсной заявки.
2.5.1. Конкурсная заявка остается в силе в течение 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с Конкурсными заявками, указанной в Приглашении и установленной Конкурсной комиссией как первоначальная дата вскрытия конвертов. В случае, если Участник указывает более короткий срок действия Конкурсной заявки, такая заявка отклоняется, как не отвечающая условиям конкурса.
2.5.2. До истечения срока действия заявок на участие в конкурсе Заказчик конкурса вправе предложить Участникам продлить этот срок. Участник вправе отклонить такое предложение. В этом случае он не утрачивает право на обеспечение своей заявки, однако ее действие заканчивается в первоначально установленный срок.
2.5.3. Участники, согласные на продление срока действия заявок на участие в конкурсе, продлевают или обеспечивают продление срока действия предоставленного ими обеспечения заявок либо предоставляют новое обеспечение для покрытия продленного срока действия этих заявок.
2.5.4. Участник, не пожелавший продлить срок обеспечения заявки, рассматривается как Участник, отклонивший условия Конкурсной документации.
2.6. Оформление и подписание Конкурсной заявки.
2.6.1. Участник должен подготовить Конкурсную заявку следующим образом:
Все страницы Конкурсной заявки должны быть: пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и подписью Участника. Обеспечение конкурсной заявки, а также сметный расчет с графиком производства работ прошиваются и вкладываются отдельно от других документов, входящих в конкурсную заявку.
2.6.2. Обеспечение конкурсной заявки вкладывается в конверт отдельно от прошитой Конкурсной заявки.
2.7. Запечатывание конвертов и маркировка Конкурсной заявки.
2.7.1 Конкурсная заявка запечатывается в конверт, после этого конверт вкладывается во внешний конверт и запечатывается.
2.7.2. Внутренний и внешний конверты должны быть адресованы Заказчику конкурса по адресу: ул. Лужская, 10/1 для участия в открытом конкурсе с предварительной квалификацией на выполнение работ по благоустройству и ремонту асфальтового покрытия дворовых покрытий территории муниципального образования муниципальный округ №21 Санкт-Петербурга.
Лот №1; Лот №2; Лот№3
«Не вскрывать до 11 часов 00 минут________________2006 года.»
2.7.3. На внутренних конвертах необходимо указать также наименование и адрес Участника для того, чтобы можно было вернуть Конкурсную заявку невскрытой, если она будет объявлена «опоздавшей».
2.8. Окончательный срок подачи Конкурсных заявок.
2.8.1 Конкурсные заявки должны быть доставлены и сданы по адресу и не позднее времени и даты, указанные в Приглашении к участию в конкурсе.
2.8.2. Заказчик конкурса может продлить срок подачи заявок, внеся поправку в Конкурсную документацию. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика конкурса и Участника продлевается с учетом изменения окончательной даты.
2.8.3. Конкурсные заявки, полученные после окончательной даты их подачи, указанной Заказчиком конкурса, считаются «Опоздавшими», и будут отклонены и возвращены Участнику невскрытыми.
2.9. Порядок изменения и отзыва Конкурсных заявок.
2.9.1 Участник вправе изменить или отозвать свю заявку на участие в конкурсе до истечения срока подачи заявок. Такое изменении или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило к Заказчику до истечения срока подачи Конкурсных заявок.
2.9.2. Конкурсная заявка, заменяющая ранее представленную, а также изменения в заявке на участие в конкурсе должны быть оформлены в соответствии с требованиями п.2.6., 2.7 настоящей Конкурсной документации. Внешний и внутренний конверты дополнительно маркируются словом «Изменение». Заменяемая Конкурсная заявка в нераспечатанном конверте незамедлительно возвращается Участнику.
2.9.3. Уведомление об отзыве Конкурсной заявки является основанием для незамедлительного возвращения Участнику нераспечатанной Конкурсной заявки.
2.10. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками.
2.10.1. Публично в день, во время и месте, указанные в извещении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданной в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
2.10.2. В день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия объявляет присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
2.10.3 Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам в электронной форме.
2.10.4. Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес каждого Участника, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявки которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
2.10.5. Протокол вскрытия конвертов и открытия доступа к электронной форме ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов и открытия доступа к электронной форме, протокол размещается Заказчиком в день его подписания на официальном сайте.
2.10.6. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе. Любой Участник, присутствующий при вскрытии конвертов и открытия доступа к электронной форме, вправе осуществлять аудио - и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.
3. Оценка Конкурсных заявок.
3..1 Порядок определения соответствия требованиям Конкурсной документации.
3.1.1. Конкурсная комиссия предварительно изучает Конкурсные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, наличие необходимого обеспечения, всех подписей на документах, а также правильности оформления Конкурсных заявок в целом.
3.1.2. Конкурсная комиссия устанавливает соответствие заявки требованиям Конкурсной документации. Заявка допускается к дальнейшему участию в конкурсе, если она соответствует требованиям Конкурсной документации без существенных нарушений или оговорок.
3.1.3. Нарушения считаются существенными, если:
- представленные в конкурсном предложении или по дополнительному требованию
конкурсной комиссии расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или
техническую ошибки, исправление которых меняет относительный рейтинг Участника;
- информация о квалификации, представленная Участником, является ложной,
неполной или неточной в соответствии с запрашиваемыми сведениями.
3.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа и о признании его Участником конкурса или об отказе в допуске такого Участника к участию в конкурсе и оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок размещается Заказчиком на официальном сайте.
3.2. Оценка и сопоставление Конкурсных заявок.
3.2.1. При оценке Конкурсных заявок конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников разъяснения заявок, сведений об Участнике и конкурсных предложений. Разъяснения должны подаваться в письменной форме, при этом не должно поступать никаких просьб. Предложений или разъяснений на изменение цены или сути Конкурсной заявки.
3.2.2. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет только те Конкурсные заявки, которые были признаны по существу отвечающими требованиям Конкурсной документации по оформлению и получившие положительное подтверждение квалификации. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать ДЕСЯТЬ дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
3.2.3. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные предложения на предмет их соответствия требованиям Заказчика конкурса изложенным в Техническом задании Конкурсной документации.
3.2.4. Участник, предложения которого не соответствуют требованиям Заказчика, отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.
3.2.5. Ни один из Участников не должен вступать в контакты с Заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его Конкурсной заявкой. С момента вскрытия конвертов с заявками до момента присуждения контракта.
3.2.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается ПЕРВЫЙ номер.
4. Признание Конкурсной заявки, выигравшей конкурс.
Заключение контракта.
4.1. Порядок определения Победителя конкурса.
4.1.1. Для определения Победителя конкурса, Конкурсная комиссия сравнивает только предложения Участников конкурса, которые признаны соответствующими всем требованиям Заказчика, установленными Конкурсной документацией.
В случае равенства стоимости контракта, предложенной Участником конкурса, преимущество отдается тому, кто предложил наибольший срок гарантийных обязательств.
4.1.2. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен ПЕРВЫЙ номер.
4.1.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения и оценки и сопоставления заявок. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй экземпляр протокола Заказчик в течение ТРЕХ дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса вместе с проектом контракта.
4.1.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании Заказчиком в течение ОДНОГО дня и ПЯТИ дней после подписания указанного протокола.
4.2. Заключение контракта.
4.2.1. Контракты заключаются между Заказчиком и Победителем конкурса по каждому лоту на условиях, содержащихся в настоящей Конкурсной документации и по ценам, указанным в конкурсном предложении Победителя конкурса по соответствующему лоту.
4.2.2. Контракт не может быть заключен в случае отклонения всех заявок или прекращения процедуры конкурса Заказчиком.
4.3. Подписание контракта.
4.3.1. По истечении 10 (десяти) дней, требуемых для подведения итогов открытого конкурса и принятия решения о Конкурсной заявке, выигравшей торги, Заказчик конкурса приглашает Победителя к подписанию контракта. В трехдневный срок со дня получения уведомления о признании Конкурсной заявки, выигравшей конкурс Победителю необходимо подписать муниципальный контракт с приложениями. В случае, если Победитель конкурса в указанный срок не представит Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение контракта на сумму, равную 10% от цены контракта, Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
4.3.2. В случае, если Победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении Победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
4.3.3. Обеспечение выполнения контракта должно быть выражено в валюте контракта, и иметь форму договора поручительства (Форма №12) или банковской гарантии (Форма №13).
4.3.4. Обеспечение выполнения контракта возвращается Подрядчику не позднее, чем через 5 (пять) суток после даты завершения Подрядчиком своих обязательств по контракту и подписания приемного акта муниципальной комиссией.
4.4. Законодательное регулирование.
4.4.1. Взаимоотношения Участников конкурса и Заказчика, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.
4.4.2. За нарушение требований, установленных законодательством о проведении конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, Заказчик конкурса и Участники конкурса несут гражданско-правовую, административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Право на обжалование.
5.1. Любой Участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение ДВУХ рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить Участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.
5.2. Любой Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21 Санкт -
Петербурга
Форма №1
Конкурсная заявка
Дата_____________
В конкурсную комиссию Заказчика конкурса
Адрес:________________________________________________________________________
Уважаемые господа!
Конкурсная заявка на
Изучив документацию для конкурса, получение которой настоящим удостоверяем, мы,
(наименование организации)
предлагаем выполнение работ
по Лоту №_____________________________________
на сумму_____________________________________________рублей, том числе НДС____
что соответствует прилагаемому сметному расчету, который является неотъемлемой частью настоящей Конкурсной заявки.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет выполнять роль обязательного контракта между нами.
Настоящим подтверждаем, что данная Конкурсная заявка действует в течение 60 дней с даты вскрытия конвертов, указанной в Приглашении и установленной Конкурсной документации как первоначальная дата вскрытия конвертов и обеспечение Конкурсной заявки, предусмотренное в документации для конкурса представлено.
Для проверки сведений либо разъяснений представленных в пакете документов вы можете связаться для получения информации по телефонам:________________________________
Мы признаем, что Вы не обязаны принять нашу Конкурсную заявку или вообще какую-либо заявку, полученную Вами.
К настоящей заявке прилагаем: (опись докуметов)
Руководитель организации
Должность подпись ФИО
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
Форма №2
Общие сведения
Полное наименование участника конкурса
Сокращенное наименование участника конкурса
ИНН.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.
Данные о регистрации адреса:
Местонахождение:
(почтовый индекс, страна, область, республика, край и т. д.)
(город, улица, дом, офис)
Телефон/факс
7. Сведения о государственной регистрации; 7.1. Наименование регистрирующего органа
7.2. Регистрационный номер__________________________7.3. Дата регистрации
8. Собственность: 8.1. Российская_______%, в том числе: 8.1.1. Государственная______%
8.1.2. Муниципальная______%. 8.1.3. Общественных организаций_________%.
8.1.4. Частная________%. 8.2. Иностранная_________%.
9. Основной вид деятельности с указанием ОКОНХ
(ОКВЭД)____________________________________
9.1. Код ОКПО
10. Численность работников:____________, в том числе в Санкт-Петербурге___________
11.Банковские реквизиты:
Настоящим сообщаем, что_________________________(наименование Участника) имеет
Трудовые ресурсы, финансовые средства, машины, механизмы, оборудование и другие материальные возможности, необходимые для выполнения муниципального контракта;
Имущество нашей организации не находится под арестом, организация не имеет ни от каких государственных органов предписаний (решений) о приостановлении экономической деятельности и о признании предприятия несостоятельным (банкротом) и не находится в процессе ликвидации.
Руководитель организации
должность подпись ФИО
М. П.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга.
Форма №3
Сведения
о выполненных Претендентом контрактов по выполнению работ, аналогичных
предмету конкурса за период___________________________________________
№ п. п. | № и дата заключения контракта | Наименование Заказчика, адрес, телефон, контактное лицо | Предмет контракта | Сроки выполнения работ | Цена контракта, тыс. руб. |
ВСЕГО:___________
(В графе «Предмет контракта» указывается объект, адрес объекта, вид контракта (подряд, генподряд, субподряд)).
Указанные сведения подтверждаются приложенными копиями договоров, отзывов Заказчика и копиями Актов приемочных комиссий, заверенных руководителем и печатью организации. При отсутствии указанных документов Конкурсная заявка отклоняется, как несоответствующая квалификационным требованиям Заказчика.
Руководитель организации
Должность подпись ФИО
М. П.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
Форма №4
Сведения об участии в судебных разбирательствах
Участник конкурса представляет данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юриспруденции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение 2 лет до момента подачи Конкурсной заявки.
Наименование суда и дата вступления решения в законную силу | Предмет иска; цена иска (в тыс. руб.) | Форма процессуального участия Участника конкурса (истец, ответчик, третье лицо) | Полное наименование других сторон, с указанием участия. |
Руководитель организации
Должность подпись ФИО
М. П.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
Форма №5
Кадровые возможности
№ п. п. | Ф. И.О. | Занимаемая должность | Возраст | Образование, специальность, квалификация, дополнительные аттестации и др. | Стаж по специальности (лет; мес.) |
Руководитель организации
Должность подпись Ф. И.О.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
Форма №6
Сведения об автотранспорте, оборудовании и технических средствах,
предполагаемых для использования при выполнении контракта.
№ п. п. | Наименование и характеристика машин, механизмов, автотранспорта и оборудования (марка, техническое состояние, год выпуска, длительность эксплуатации) | Адрес местонахождения | Принадлежность (собственность, аренда) Собственник арендуемого оборудования, вид договора аренды, срок аренды. |
Руководитель организации
Должность подпись ФИО
М. П.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
Форма №7
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование участника конкурса________________________________________________
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис
№№ телефонов:_____________________________________
№телефакса________________________________________
Наименование предмета конкурса________________________________________________
1.Согласие с особыми условиями Заказчика (да, нет)_______________________
в т. ч.
1.1.Сроки выполнения работ.
Начало работ:________________________________________________________
Окончание работ:_____________________________________________________
(в соответствии с графиком выполнения работ – Приложение №_____________)
1.2.Гарантийные обязательства.
Подрядчик принимает на себя следующие гарантийные обязательства (восстановление возникших разрушений в течение не менее_________лет, размер компенсационных выплат, условия устранения дефектов, прочие обязательства)
1.3.Цена конкурсного предложения:
Гарантирую выполнение работ в полном объеме в указанные сроки за: (Общая стоимость работ указывается в ценах 2006 года рублей (с учетом НДС и всех действующих налогов) цифрами и прописью. В т. ч. НДС________________________________________________________________ Указанная цена является твердой (фиксированной) |
Приложения:
1. Расчет стоимости конкурсного предложения подтвержден приложенным
Сметным расчетом.
2. График производства работ.
Срок действия данного предложения с___________по_______________
Руководитель организации
Должность подпись ФИО
М. П.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
Форма №8
Банковская гарантия Конкурсной заявки
Поскольку__________________________________________________________
(далее именуемый поставщик) представил свою Конкурсную заявку,
датированную____________________,на ремонт__________________________
(далее именуемую конкурсная заявка), настоящим доводится до всеобщего
сведения, что мы________________________, имеющие зарегистрированный офис по
адресу____________________________(далее именуемые банк), имеет обязательства
перед_____________________________(далее именуемый заказчик) на сумму________,
на которую платеж указанному заказчику будет произведен полностью и своевременно.
Банк связан этими обязательствами от своего имени, от имени своих
правопреемников и уполномоченных.
Скреплено общей печатью указанного Гаранта____дня,________месяца, 200__г.
Условия настоящего обязательства следующие:
1. если Поставщик отзывает свою Конкурсную заявку в течение срока ее действия,
указанного Поставщиком в Конкурсной заявке; или
2 если Поставщик, будучи уведомленным о присуждении ему контракта Заказчиком
в течение срока действия Конкурсной заявки не сможет или откажется подписать контракт; или
3.если Поставщик, будучи уведомленным о присуждении ему контракта Заказчиком не сможет или откажется предоставить обеспечение муниципального контракта.
Мы обязуется выплатить Заказчику вышеуказанную сумму после получения его первого письменного запроса, при этом не требуя от Заказчика обоснования этого запроса
При условии, что в своем запросе Заказчик отметит, что сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно из указанных условий, уточнив имевшее место условие или условия.
Настоящая Гарантия будет оставться в силе в течение_______дней включительно
после окончания срока действия Конкурсной заявки, и любой связанной с ним запрос
должен быть передан в банк не позднее вышеуказанной даты.
___________________________________
(подпись, печать банка)
М. П.
Примечание. Указанные требования к банковской гарантии относятся к содержанию
документа. Форма банковской гарантии устанавливается кредитной организацией.
Подпись на банковской гарантии должна быть расшифрована с указание должности подписавшего банковскую гарантию лица.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
Форма №9
Договор поручительства по обеспечению Конкурсной заявки.
Г. Санкт-Петербург
____________200__г. «_____»
По настоящему договору________________________(наименование Участника конкурса), выступающее в качестве должника (далее именуемое «Должник») и
_______________(наименование организации Поручителя), выступающее в качестве
поручителя (далее именуемое «Поручитель»), имеют обязательства перед
________________(наименование Заказчика конкурса), выступающим в качестве
кредитора (далее именуемое «Кредитор»), по проводимому открытому конкурсу
____________________на сумму______________рублей, что составляет _______% от
лимита финансирования по Лоту «_________________», на которую платеж будет
произведен полностью и своевременно.
Мы, нижеподписавшиеся Должник и Поручитель, обязуемся:
1. если после вскрытия конвертов с Конкурсной заявкой Участник отказывается от своей Конкурсной заявки в течение срока ее действия, указанного в форме Конкурсной заявки;
2. если Участник конкурса, уведомленный о присуждении ему контракта Заказчиком конкурса, в течение срока действия Конкурсной заявки не сможет или откажется подписать контракт;
3. если Участник, будучи уведомленным о присуждении ему контракта Заказчиком, не сможет или откажется предоставить обеспечение муниципального контракта.
Выплатить Кредитору вышеуказанную сумму после получения его первого письменного запроса.
Настоящий договор будет оставаться в силе в течение 60 дней включительно со дня вскрытия конверта с Конкурсной заявкой, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов и любой связанный с этим запрос должен быть передан Поручителю не позднее вышеуказанной даты.
Данный Контракт не дает никаких прав действия никакому юридическому или физическому лицу, за исключением названного в нем Кредитора или уполномоченных, правопреемников, распорядителей заказа.
Должник: адреса, реквизиты, подпись М. П.
Поручитель: адреса, реквизиты, подпись М. П.
В случае предоставления договора поручительства, Поручатель должен предоставить справку из банка об отсутствии картотеки.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
Форма №10
Договор залога денежных средств по обеспечению Конкурсной заявки
Г. Санкт-Петербург «____»
________________2006г.
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Залогодержатель», в лице_____________________________, действующего на основании
Устава, и___________________ (полное наименование Участника конкурса), именуемый в
дальнейшем «Залогодатель», в лице______________________________(Должность, ФИО)
действующего на основании______________________, заключил договор о следующем.
Настоящий договор является неотъемлемой частью Конкурсной заявки__________________________________(полное наименование Участника конкурса) на
______________________________________________(предмет конкурса).
2. В соответствии с условиями Конкурса Залогодатель, являющийся Участником конкурса, обязан предоставить в составе своей Конкурсной заявки финансовое обеспечение в размере_____________от начальной цены контракта по
_____________________________________________, что составляет сумму (________)
рублей, для обеспечения исполнения принятых им на себя обязательств.
3.Залогодатель передает Залогодержателю в залог под обеспечение обязательств по Конкурсной заявке на______________________(предмет конкурса) денежные средства
в размере (__________) рублей.
4. Срок обязательства, обеспечиваемого залогом, 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с Конкурсными заявками.
5. В случае неисполнения перечисленных ниже обязательств Залогодателя (Участника конкурса) по Конкурсной заявке, к Залогодержателю переходит право на заложенные денежные средства в полном объеме:
5.1. обязательство Залогодателя (Участника конкурса) после вскрытия конвертов с его Конкурсной заявкой не отказываться от своей Конкурсной заявки в течение срока ее действия, указанного в форме Конкурсной заявки;
5.2. обязательство Залогодателя (Участника конкурса), уведомленного о присуждении ему контракта Заказчиком конкурса, заключить контракт, по форме, содержащейся в Конкурсной документации, на условиях его Конкурсной заявки;
5.3. обязательство Залогодателя (Участника конкурса), уведомленного о присуждении ему контракта Заказчиком конкурса представить обеспечение выполнения контракта.
6. Закладываемые денежные средства находятся на______________________________
в банке_____________________________________, принадлежащего Залогодержателю.
7. Договор считается заключенным, если денежные средства, предусмотренные п.3 настоящего договора, зачислены на___________________________________________в
___________________________________________, принадлежащий Залогодержателю.
8. Залогодатель заявляет, что является собственником закладываемых денежных средств.
9.Для обращения взыскания на заложенные денежные средства согласно действующему законодательству решения суда не требуется.
10. По соглашению сторон последующий залог денежных средств не допускается.
11. Залогодатель обязан:
11.1. Депонировать на счет Залогодержателя, указанный в п.6 настоящего договора, залог в виде денежных средств в размере_________% от начальной цены контракта.
11.2. Вести Книгу записи залогов и по требованию Залогодержателя предоставить ему для ознакомления;
11.3. Предъявлять Залогодержателю все необходимые документы о своей финансово-хозяйственной деятельности.
12. Залогодержатель обязан:
12.1. В случае прекращения залога в связи спрекращением обстоятельства, обеспеченного залогом, вернуть заложенные денежные средства Залогодателю.
13. Залог прекращается:
13.1. На основаниях, предусмотренных п.1-3 ст. 352 ГК РФ, в т. ч. исполнением, обеспеченного залогом обязательства по Конкурсной заявке;
13.2. Вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Залогодержателю.
14. Договор составлен в трех экземплярах. По одному для Залогодержателя (первый экземпляр), Залогодателю (второй экземпляр), Банка, на счету которого хранятся денежные средства Залогодателя.
15. Адреса местонахождения и реквизиты сторон.
Залогодержатель:
Залогодатель: адреса, реквизиты, подпись.
В случае предоставления договора залога, Залогодатель обязан дополнительно представить копию платежного документа о внесении залоговой суммы.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
Форма №11
Справка об аффилированных лицах
Настоящим сообщаем об аффилированных лицах________________________________
Всоответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» № 000 – 1 от 22.031991 г.
№ п. п. | Аффилированное лицо | Дата наступления основания | Основание аффилированности |
Руководитель организации
Должность подпись ФИО
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
Форма №12
Договор поручительства по обеспечению муниципального контракта
Санкт-Петербург
«____»_________200___г.
По настоящему договору________________________(наименование Участника конкурса), выступающее в качестве должника (далее именуемое «Должник») и _____________________(наименование организации Поручителя), выступающее в качестве поручителя (далее именуемое «Поручитель»), имеют обязательства перед
___________________(наименование Заказчика), выступающим в качестве кредитора
(далее именуемое «Кредитор») в правоотношении по результатам открытого конкурса на
__________________(предмет), на сумму__________________рублей, что составляет_____% от цены контракта, на которую платеж будет произведен полностью и своевременно.
Мы, нижеподписавшиеся Должник и Поручитель, обязуемся,
Если Должник не исполнит, либо ненадлежащим образом исполнит условия муниципального контракта
Выплатить Кредитору вышеуказанную сумму после получения его первого письменного требования. Поручитель не вправе выдвигать против требования Кредитора возражения, которые мог бы представить Должник.
Настоящий договор действует в период с «____»____________200__г до полного
Исполнения Должником обязательств по муниципальному контракту.
Должник адреса, реквизиты, подпись МП
Поручитель адреса, реквизиты, подпись МП
Поручитель должен предоставить:
- Справку из банка об отсутствии картотеки на своих расчетных счетах;
- Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербург
Форма №13
Банковская гарантия обеспечения контракта
Санкт-Петербург
_____________200__г. «____»
Коммерческий банк________________________________________________
(лицензия №______________от «_____»__________г.), именуемый в дальнейшем Гарант,
обязуется оплатить,_____________________________, именуемому в дальнейшем
Бенефициар, денежную сумму в размере___________________________________
В случае, если__________________________________________________________
(указать наименование организации),
именуемый в дальнейшем Принципал, который по результатам открытого конкурса без
предварительного квалификационного отбора (указать предмет конкурса)___________________________________был признан Победителем, не исполнит либо надлежащим образом исполнит условия муниципального контракта.
Платеж будет произведен Гарантом в течение пяти банковских дней после получения первого письменного требования Бенефициара о невыполнении либо ненадлежащем выполнении Принципалом условий муниципального контракта.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается:
1) Уплатой Гарантом Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
2) Окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;
Обязанность по возвращению Гаранту утратившей силы банковской гарантии возлагается на Принципала.
При невыполнении обязательств по банковской гарантии Гарант несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Юридический адрес и платежные реквизиты Гаранта:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
М. П.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
Приложение
к конкурсной документации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21 Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________в лице_______________________, действующего на основании
____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется исключительно своими силами в установленный срок по заданию Заказчика выполнить следующие работы: благоустройство и ремонт асфальтобетонного покрытия территорий (далее – работы) по адресам:__________________________________(далее – Объект) и
передать их, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечить оплату по настоящему контракту.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение№1),
согласованной сторонами, и утвержденной в установленном порядке технической
документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
2. Срок выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту____________________.
Срок исполнения предусмотренных муниципальным контрактом обязательств не может
наступать ранее обязательного включения контракта в Реестр муниципальных контрактов Санкт-Петербурга.
2.2. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту:_______________.
2.3. Сроки выполнения отдельных работ в рамках периода, определенного п.2.1 и 2.2 настоящего контракта, определяются сторонами в графике производства работ (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется сметой
(Приложение ), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.
Цена контракта составляет_________________________________, в том
Числе НДС______________________.
Установленная настоящим контрактом цена работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке.
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по мере поступления бюджетных средств при наличии оснований оплаты, предусмотренных п.3.3. и 3.4. настоящего контракта, и осуществляется за счет статьи расходов________________,
предусмотренных в приложении ___________к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2006 год»
3.3. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ (окончательный расчет) является справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт сдачи-приемки работ, подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего контракта.
3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. контракта выполненных Подрядчиком за истекший месяц работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма №2).
3.5. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ со стороны Заказчика производится в размере 30% от цены контракта, на срок не более одного месяца с момента оплаты до фактического получения результата работ (подписания акта выполненных работ и передачи результата работ Заказчику по первому этапу работ в соответствии с календарным планом).
3.6 Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, задания на проектирование и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Представить Подрядчику по акту ремонтную площадку для выполнения
работ в срок:______________________________________________________________.
4.1.2. Передать Подрядчику в срок_______________________утвержденную и
согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию.
4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.
4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а
также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.
4.1.8. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика ремонтную площадку, проектно-сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх цены контракта, установленной в п.3.1. настоящего контракта.
4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.
4.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию ремонтной площадки, обеспечить уборку территории, прилегающей к ней.
4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок.
4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующий журнал по учету работы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.
4.2.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.8. Постоянно вести журнал учета выполненных работ (форма №____) и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых рабрт.
4.2.9. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии, предварительно очистив ремонтную площадку от строительного мусора, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.2.10. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 3-х дней вывезти за пределы ремонтной площадки принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.
4.2.11. Обеспечить соответствие объекта условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 года со дня приемки результата работ.
4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего контракта.
4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее з дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии.
5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.
5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Устранение Подрядчиком в указанные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной этим контрактом.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается прав ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть устранены при приемке.
5.5.Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств
6.1. В случае непредставления по вине Заказчика исходных данных в установленные настоящим контрактом сроки Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время просрочки Заказчика.
При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.
6.2. В случае нарушения конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику в муниципальный бюджет пени в размере 0,1% от установленной настоящим контрактом цены работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает Заказчику в муниципальный бюджет пени в размере 0,1% от действительной стоимости работ по их устранению за каждый день просрочки.
6.4. Средства из обеспечения контракта, оформленного в виде______________________
_____________________________№___________от__________, подлежат выплате
Заказчику в качестве возмещения любых убытков, которые он может понести вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.
7. Срок муниципального контракта и его прекращение
7.1 Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств в установленные контрактом сроки, но не позднее 30.09.2006г.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений исполнителем условий настоящего контракта:
- если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных календарным планом работ, составляет более 30 (тридцати) дней;
- если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменении объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных
данным контрактом;
- если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.
При этом договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика о расторжении настоящего контракта.
7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.
8. Прочие условия
8.1.Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградская обл." href="/text/category/leningradskaya_obl_/" rel="bookmark">Ленинградской области.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
8.4. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
8.5. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.6. К настоящему контракту прилогаются и являются неотъемлемой частью:
- Смета (Приложение );
- График производства работ (Приложение ).
9. Место нахождения и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Местная администрация
муниципального образования
муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
Отделение по Калининскому району
Г. Санкт-Петербургу (МА МО МО №21)
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу,
Г. Санкт-Петербург
Счет №
Лицевой счет №
Код бюджетополуча
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
____________________________________________________________________________
Утверждаю:
Глава местной администрации МО МО №21
Техническое задание на производство работ
Техническое задание по ЛОТу №1
по благоустройству и ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий по адресам:
Гражданский пр., д.123/1, 123/2, 123/3, 125/1, 125/2, 125/3, 127, ул. Лужская, 10/2
№ п. п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество | |||||||
123/1 | 123/2 | 123/3 | 125/1 | 125/2 | 125/3 | 127 | 10/2 | |||
1. | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана мм толщиной слоя: 10см. | 100 м2 | 7.746 | 1.59 | 3.195 | 7.02 | 4.75 | 3.828 | 2.472 | |
2. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4.02 | 2.26 | 1.04 | 3.2 | 2.34 | 4.98 | 0.34 | 1.1 |
3. | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных под поребриком | 100 куб. м. | 0.12 | 0.1017 | 0.0312 | 0.096 | 0.0702 | 0.1494 | 0.0102 | 0.05 |
4. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (подходы) | 100 куб. м. | 0.06 | 0.029 | 0.0076 | 0.0104 | 0.034 | 0.0092 | 0.27 | 0.0288 |
5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы эсковаторами с ковшом вместимостью 0.25 куб. м., под уширение группа грунтов:2 | 1000 куб. м. | 0.0252 | |||||||
6. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезды, поребрик, подходы и уширение | 100 куб. м | 1.25 | 0.533 | 0.529 | 1.227 | 0.8677 | 0.75 | 0.343 | 0.45 |
7. | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | Куб. м. | 66.65 | 109.33 | 94.5 | |||||
8. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м. | 4.02 | 2.26 | 1.04 | 3.2 | 2.34 | 4.98 | 0.34 | 1.1 |
9. | Камни бортовые БР-100х30х15, ГОСТ 6665-91 | Шт. | 402 | 226 | 104 | 320 | 234 | 498 | 34 | 110 |
10. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под уширение | 100 куб. м. | 0.084 | |||||||
11. | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной слоя 8 см. (подъезды) | 1000 м2 | 1.291 | 0.597 | 0.52 | 1.17 | 0.792 | 1.276 | 0.2255 | 0.412 |
12. | Асфальтобетонная смесь марки 1 горячая пористая крупнозернистая нижний слой 4 см. | |||||||||
13. | Асфальтобетонная смесь марка 1, тип Б горячая плотная мелкозернистая верхний слой 4 см. | |||||||||
14. | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей толщиной слоя 4 см. (подходы) | 1000 м2 | 0.153 | 0.072 | 0.019 | 0.078 | 0.085 | 0.023 | 0.1 | 0.072 |
15. | Асфальтобетонная смесь марка 11, тип Г горячая плотная песчаная | |||||||||
16. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением ростительной земли слоем 15 см.: вручную | 100м2 | 4.02 | 2.26 | 1.04 | 3.2 | 2.34 | 4.98 | 0.34 | 1.1 |
17. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 4.02 | 2.26 | 1.04 | 3.2 | 2.34 | 4.98 | 0.34 | 1.1 |
18. | Регулировка высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см. | 1 кол. | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||
19. | Кольца колодцев КС 10.3 | Шт. | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||
20. | Вывоз лома асфальтобетона и бортового камня на расстояние 35 км. автомобилями-самосвалами | Тн. | 233 | 120 | 85 | 190 | 140.45 | 160.6 | 65 | 50 |
21. | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 1000 куб. м. | 0.52 |
Техническое задание по ЛОТу №2
по благоустройству и ремонту асфальтового покрытия внутридворовых территорий по адресам: Гражданский пр., 129/3, пр. Просвещения, 106
№ п. п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество | |
129/3 | 106 | |||
1. | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана мм и толщиной слоя: 10 см. | 100м2 | 5.445 | 6.3 |
2. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м. | 2.4 | 3.62 |
3. | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных под поребриком | 100 куб. м. | 0.072 | 0.108 |
4. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (подходы) | 100 куб. м. | 2.53 | 0.157 |
5. | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 1000 куб. м. | 0.637 | |
6. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезды, поребрик, подходы и уширение | 100 куб. м. | 1.14 | 1.445 |
7. | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | Куб. м. | 143.64 | 182 |
8. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м. | 3.31 | 5.38 |
9. | Камни бортовые БР-100х30х15, ГОСТ 6665-91 | Шт. | 240 | 362 |
10. | Камни бортовые тротуарные | Шт. | 176 | |
11. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под уширение | 100 куб. м. | 91 | |
12. | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 8 см. (подъезды) | 1000 м2 | 1.089 | 1.26 |
13. | Асфальтобетонная смесь марка 1 горячая пористая крупнозернистая нижний слой 4 см. | |||
14. | Асфальтобетонная смесь марка 1, тип Б горячая плотная мелкозернистая верхний слой 4 см. | |||
15. | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей толщиной слоя 4 см. (подходы) | 1000 м2 | 0.253 | 0.392 |
16. | Асфальтобетонная смесь марка 11, тип Г горячая плотная песчаная | |||
17. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 2.4 | 3.62 |
18. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2.4 | 3.62 |
19. | Регулировка высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см. | 1 кол. | 5 | 6 |
20. | Кольца колодцев КС 10.3 | Шт. | 5 | 6 |
21. | Вывоз лома асфальтобетона и бортового камня на расстояние 35 км. Автомобилями-самосвалами | Тн. | 169 | 218 |
Техническое задание по ЛОТу №3
По благоустройству и ремонту асфальтового покрытия внутридворовых территорий по адресам: ул. Киришская, 5/2, 5/3.
№ п. п. | Наименование работ | Единица измерения | ГУЗ ГП № 86 |
1. | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана мм и толщиной слоя: 10 см. | 100 м2 | 42.67 |
2. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м. | 8.4 |
3. | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных под поребриком | 100 куб. м. | 0.252 |
4. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 куб. м. | 0.25 |
5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.25 куб. м., под уширение группа грунтов: 2 | 1000 куб. м. | 0.0468 |
6. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезды, поребрик, подходы и уширение | 100 куб. м. | 4.752 |
7. | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм | Куб. м. | 598.75 |
8. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м. | 8.35 |
9. | Камни бортовые БР-100х30х15, ГОСТ 6665-91 | Шт. | 835 |
10. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под уширение | 100 куб. м. | 0.156 |
11. | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной слоя 8 см. | 1000 м2 | 4.423 |
12. | Асфальтобетонная смесь марка 1 горячая пористая крупнозернистая нижний слой 4 см. | ||
13. | Асфальтобетонная смесь марка 1, тип Б горячая плотная мелкозернистая верхний слой 4 см | ||
14. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 6.5 |
15. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 6.5 |
16. | Регулировка высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см. | 1 кол. | 4 |
17. | Кольца колодцев КС 10.3 | Шт. | 4 |
18. | Вывоз лома асфальтобетона и бортового камня на расстояние 35 км. Автомобилями самосвалами | Тн. | 1129.7 |
Приложение
Наименование Подрядчика____________
КАЛЕНДАРНЫЙ План ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
(наименование объекта)
Начало работ___________________окончание работ_______________________
Наименование работ | Объем работ | Состав исполнителей | График работ (недели, месяцы) | |||||||
месяц | ||||||||||
Единица измерения | Кол-во | Стоимость (тыс. руб.) | Бригады, звенья, профессии | Кол-во, чел. | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | И т. д. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Руководитель организации, должность подпись ФИО
М. П.
