УТВЕРЖДЕНА
решением правления ТСЖ «Северное»
от 01.01.2001 протокол
ДОКУМЕНТАЦИЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в товариществе собственников жилья «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
р. п. Знаменка
2009 г
СОДЕРЖАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ……………………………………………………………………………………4
УСЛОВИЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА…………………………………………………...4
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОМИССИОННОГО ОТБОРА …..……………………5
ОГРАНИЧЕНИЯ…………………………………………………………………………………5
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ……………………... 5
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОНОМ ОТБОРЕ….7
УСЛОВИЯ………………………………………………………………………………………..9
РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ….…………………………………………………………...9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1………………………………………………………………….…………10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2……………………………………………………………………………11
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3…………………………………………………………………………. 12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4……………………………………………………………………………14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5…………………………………………………………………………... 15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6…………………………………………………………………………. ..16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7……………………………………………………………………………17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8……………………………………………………………………………18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9……………………………………………………………………….. ….20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10…………………………………………………………………………. 21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11………………………………………………………………………. …27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12…………………………………………………………………………..29
Товарищество собственников жилья «СЕВЕРНОЕ», руководствуясь Уставом товарищества, постановлением администрации Тамбовской области от 01.01.2001 г. № 000 « Об утверждении Положения о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (МКД) с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» является заказчиком комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Знаменского поссовета.
Банковские реквизиты заказчика:
Получатель: ( Товарищество собственников жилья «Северное»).
р/с , кор/с
Филиал СБ РФ ДО № 000/010 Котовского
,
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Уважаемые господа!
Товарищество собственников жилья «Северное» является организатором комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета.
Дата проведения комиссионного отбора: « 30 » марта 2009 года
Комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в комиссионном отборе «30» марта 2009 года в 10.00 час. по местному времени в здании администрации Знаменского поссовета по адресу: 393400 Тамбовская область, р. п. Знаменка, ул. Красная площадь, д. 8, (зал заседаний администрации Знаменского поссовета)
Предмет комиссионного отбора:
Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу ( Приложение ), состоящих в товариществе собственников жилья «Северное» и расположенных на территории Знаменского поссовета.
УСЛОВИЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
1. Обеспечить проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в установленные документацией по комиссионному отбору сроки и в соответствии со сметами, утвержденными протоколами общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах на территории Знаменского поссовета.
Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию и ознакомиться с документацией по проведению комиссионного отбора в администрации Знаменского поссовета по адресу: 393400 Тамбовская область, р. п. Знаменка, ул. Красная площадь, д. 8, тел. 8 , тел/факс 8 , а так же на сайте администрации Знаменского района : *****@
Полный комплект конкурсной документации может быть приобретен всеми заинтересованными лицами по письменному запросу организатору комиссионного отбора по адресу: 393400 Тамбовская область, р. п. Знаменка, ул. Красная площадь, д. 8, тел/факс 8
Заявки на участие в комиссионном отборе должны быть доставлены организатору по адресу: 393400 Тамбовская область, р. п. Знаменка, ул. Красная площадь, д. 8, начиная с 16 марта 2009 года до 10марта 2009 года.
Срок действия заявок устанавливается – 15 дней со дня начала регистрации.
Срок заключения договора с победителем комиссионного отбора – 3 дня со дня оформления итогового протокола о результатах проведения отбора.
1.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
Участие в комиссионном отборе могут принимать:
1.1. юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, осуществляющие деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и имеющие:
- предусмотренную действующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (лицензия),
-производственную базу (техническую оснащенность),
-квалифицированный штатный состав,
-опыт работы по аналогичным работам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.
2. ОГРАНИЧЕНИЯ
2.1. Участнику комиссионного отбора должно быть отказано комиссией в участии в комиссионном отборе если он:
по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не соответствует требованиям, установленным в документации по комиссионному отбору;
признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;
не представил в установленные сроки
документы, подтверждающие его квалификацию в соответствии с требованиями документации по комиссионному отбору.
2.2. К участию в комиссионном отборе не допускаются участники, которые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
2.3. Заявка на участие в комиссионном отборе может быть отклонена по причине неисполнения участником отбора ранее заключенных договорных отношений в рамках государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ
3.4. Для участия в комиссионном отборе необходимо:
3.4.1. Получить документацию комиссионного отбора у организатора по вышеуказанному адресу, по письменному запросу (см. приложение № 2), или на сайте администрации Знаменского района.
3.4.2. Представить организатору комиссионного отбора заявку на участие в отборе по установленной форме (приложение № 3), подготовленную в полном объеме в соответствии с требованиями по ее составу. Заявка, не соответствующая требованиям и условиям содержащимся в документации по комиссионному отбору, комиссией не рассматривается.
3.5. Заявка на участие в комиссионном отборе представляется в двойных конвертах.
3.5.1. Во внешнем конверте (приложение № 5) должна содержаться следующая документация:
-заявка на участие в комиссионном отборе установленной формы;
- копии учредительные" href="/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/" rel="bookmark">учредительных документов, заверенные нотариально, свидетельство о регистрации, о внесении изменений в Устав, о внесении в ЕГРЮЛ, о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ, Информационное письмо из Тамбовгосстата, копии Устава и изменений, нормативный акт о полномочиях руководителя или доверенность представителя)
- бухгалтерские отчеты (баланс, отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный период с отметками налогового органа о приеме документации (штамп налогового органа);
-справка инспекции ФНС РФ по налогам и сборам об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней.
-перечень спецтехники, транспортных средств, наличие производственной базы (техническая оснащенность);
-документы, подтверждающие опыт работы участников в данной сфере услуг (приложение № 4).
- структура участника отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий.
- анкета участника с указанием следующей информации об участнике:
а) полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;
б) прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия;
в) дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма;
г) банковские реквизиты;
д) профилирующее направление деятельности;
е) наличие квалифицированных работников;
ж) наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
з) текущая загруженность участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов);
и) отсутствие задолженности участника комиссионного отбора по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами, которая может привести к недобросовестному исполнению обязанностей по капитальному ремонту многоквартирного дома;
к) краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;
л) расчёт определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика.
3.6. Внутренний конверт с предложениями по срокам проведения и заявленной стоимостью капитального ремонта МКД. Внутренний конверт на момент подачи заявки должен быть закрыт и опечатан претендентом.
3.7. При приеме заявки организатор комиссионного отбора проверяет наличие необходимых документов за исключением содержащихся во внутреннем конверте.
В случае, если документы не отвечают требованиям, содержащимся в конкурсной документации, а также, если документы, представленные претендентом неаккуратно и ненадлежащим образом оформлены, организатор отбора в тот же день письменно уведомляет претендента об отказе в приеме и регистрации заявки с указанием причины отказа.
3.8. Лицо, подающее заявку и документы на участие в отборе, предъявляет доверенность на право действовать от имени организации-заявителя.
3.9. Внутренний конверт опечатывается и оформляется в соответствии с приложением № 6. Если внутренний конверт не опечатан или не оформлен в соответствии с требованиями настоящего пункта, организатор отбора не несет ответственность в случае его потери или вскрытия ранее срока.
3.10. Разъяснения по документации комиссионного отбора в течение трех дней даются организатором по письменному запросу претендента, полученному не позднее, чем за 5 дней до истечения срока представления заявок на участие в отборе.
3.10.1. Организатор отбора в любое время за 5 дней до истечения срока представления заявок вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника изменить документацию путем издания дополнения. Дополнение незамедлительно доводится до сведения всех участников отбора, которым была представлена документация, и имеет для них обязательную силу.
3.11. Заявки на участие в комиссионном отборе принимаются организатором отбора Тамбовская область, р. п.Знаменка, ул. Красная площадь, д. 8, администрация Знаменского поссовета.
3.12. Заявки регистрируются в журнале и участнику выдается расписка с указанием даты регистрации.
Датой приема заявки, отправленной по почте, считается дата и время ее регистрации организатором отбора.
3.13. Консультации по вопросам подачи заявок: телефон – (8 , 24-264
3.14. Лицами, уполномоченными поддерживать связь с участниками отбора и получить от них без посредников сведения, относящиеся к предмету отбора являются:
- – глава Знаменского поссовета (8 ,
- - главный бухгалтер ТСЖ «Северное» (8
Примечание:
1. Каждый участник отбора имеет право указать ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ срока и цены капитального ремонта, который не может быть впоследствии изменен.
Между заказчиком и участником отбора не производится никаких переговоров в отношении установления сроков и цены капитального ремонта.
2. Участник отбора имеет право изменить или отозвать заявку на участие в отборе не позднее, чем до истечения срока предоставления заявок, без утраты права на предоставленное участникам обеспечение.
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
УЧАСТНИКОВ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
4.1. Заказчик комиссионного отбора определяет дату проведения комиссионного отбора, время и место рассмотрения и оценки заявок.
4.2. Вскрытие конвертов с предложениями по срокам и цене капитального ремонта производится на заседании комиссии. Участники отбора или их представители могут присутствовать при процедуре вскрытия конвертов и рассмотрения заявок.
4.3. Полученные после истечения срока приема заявок, предложения (Приложение ) не рассматриваются и возвращаются претенденту без вскрытия конвертов. Участники отбора не могут вносить изменения по своей инициативе или отзывать свою заявку с момента окончания срока приема заявок и до окончания работы комиссии.
4.4. Срок рассмотрения заявок определяется конкурсной комиссией с момента вскрытия конвертов. При рассмотрении предложений устанавливается их соответствие требованиям документации комиссионного отбора.
4.5. Оценка заявок проводится в течение срока, устанавливаемого конкурсной комиссией. Участники отбора или их представители не вправе присутствовать при оценке заявок. В ходе оценки комиссия имеет право вызвать участников для дачи пояснений, запрашивать у них дополнительные сведения и подтверждения.
4.6. Для определения победителя комиссионного отбора устанавливается
балльный метод оценки по следующим показателям :
- квалификационный состав, профессиональная компетентность инженерно-технических кадров, деловая репутация, степень надёжности, опыт работы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов - максимальное количество 10 баллов;
- наличие производственной базы (техническая оснащенность) - максимальное количество 5 баллов;
- соответствие представленных подрядчиком предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - максимальное количество 5 баллов;
- снижение заявленной стоимости капитального ремонта – 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;
- сокращение сроков капитального ремонта – 5 баллов за каждый месяц;
- предлагаемые подрядчиком современные материалы и технологии выполнения работ - максимальное количество 5 баллов;
- наличие добровольной сертификации подрядчиков - максимальное количество 5 баллов.
4.7. Конкурсная комиссия может привлекать для оценки конкурсных предложений представителей экспертных и консультационных организаций.
4.8. Информация о рассмотрении и оценке заявок не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к процедуре оценки. Члены конкурсной комиссии и привлеченные эксперты несут ответственность за разглашение данной информации.
4.9. Комиссия вправе отклонить предложение участника отбора целиком либо определить условия дальнейшего его рассмотрения, если участник торгов не соглашается с исправлением выявленных ошибок.
4.10. По результатам рассмотрения и оценки поступивших предложений конкурсная комиссия отбирает участников, чьи конкурсные предложения соответствуют критериям, содержащимся в конкурсной документации, и определяет победителя, конкурсные предложения которого, по мнению комиссии, являются наиболее выгодными.
4.11. Решение комиссии оформляется протоколом (приложение №8) .
4.12. Организатор отбора должен удостовериться, что участник, представивший
отвечающую требованиям заявку, которая была признана выигравшей в соответствии с настоящей документацией, имеет достаточную квалификацию, чтобы удовлетворительно оказывать услуги по проводимому комиссионному отбору.
4.13. Если после объявления победителя отбора организатору станут
известны факты несоответствия победителя установленным требованиям к участникам отбора, заявка победителя отклоняется.
4.14. Выписка из протокола проведения комиссионного отбора является документом,
подтверждающим право на оформление договора подряда на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Знаменского поссовета. Письменное уведомление о признании заявки на участие в комиссионном отборе выигравшей, с копией протокола о результатах комиссионного отбора в 3-х-дневный срок направляется представившему ее участнику (приложение № 9). Договор заключается в соответствии с примерной формой (приложение № 10) в трехдневный срок.
4.15. Договор подряда должен быть подписан в срок, указанный в уведомлении победителю комиссионного отбора на условиях предложенных участником отбора
4.16. Договор подряда считается заключенным с момента подписания его
обеими сторонами.
4.17. Участник комиссионного отбора, ставший его победителем, возмещает заказчику стоимость услуг по проведению комиссионного отбора в сумме 3000 (три тысячи) рублей.
5. УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ КОМИССИОННЫЙ ОТБОР МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕН НЕСОСТОЯВШИМСЯ
5.1. До момента окончания срока подачи конкурсных заявок поступило менее двух заявок. При этом все участники отбора, входящие в одну группу лиц, рассматриваются как одно лицо.
5.2. В случае, если все представленные предложения не соответствуют условиям документации.
5.3. В случае, если отсутствует председатель и заместитель председателя комиссии, отбор может быть перенесен на более поздний срок.
5.4. Комиссия не принимает претензии от участников отбора и не несет имущественной или иной юридической ответственности
перед ними при объявлении отбора несостоявшимся.
6. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
6.1. Участник комиссионного отбора вправе обращаться к организатору комиссионного отбора и/или заказчику с жалобой на неправомерные действия его должностных лиц и (или) решения образованной им комиссии.
6.2. Организатор комиссионного отбора и/или заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника направляет ему сообщение о результатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета, включенных в Программу капитального ремонта с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. № 000 – ФЗ, основных видов работ, их сметных стоимостей и сроков выполнения работ по капитальному ремонту. |
| ||||||
№ пп | Адрес многоквартирного дома (улица, № дома) | Сроки и виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст.ФЗ | |||||
Срок выполнения работ | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт крыши | Ремонт фасада | ||||
Тыс. руб. | кв. м. | тыс. руб. | кв. м. | тыс. руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Комсомольская, 5 | до 01.12.2009 | 326,0 | 347,0 | 368,6 | 125,0 | |
2 | Комсомольская, 7 | до 01.12.2009 | 398,0 | 430,0 | 485,7 | 522,0 | |
3 | Комсомольская, 9 | до 01.12.2009 | 485,7 | 280,0 | |||
4 | Королева, 9 | до 01.12.2009 | 335,2 | 250,8 | 486,8 | 264,2 | |
5 | Королева, 13 | до 01.12.2009 | 548,4 | 424,4 | 605,7 | 232,6 | |
6 | Королева, 14 | до 01.12.2009 | 100,2 | 550,0 | 566,0 | 598,0 | 199,8 |
7 | Королева, 20 | до 01.12.2009 | 44,0 | 498,0 | 580,0 | 592,4 | 190,0 |
7 | Королева, 24 | до 01.12.2009 | 72,0 | 458,2 | 460,0 | 607,0 | 288,0 |
ИТОГО : 5376 тыс. руб
Председатель правления ТСЖ «Северное»
Штамп организации Приложение
Председателю комиссии по проведению комиссионного отбора
Запрос на предоставление конкурсной документации.
Объявление на сайте администрации Знаменского района от 01.01.2001 г.
!
Прошу Вас предоставить
наименование организации, почтовый адрес
комплект документации для участия в комиссионном отборе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программу, состоящих в товариществе собственников жилья «Северное» расположенных на территории Знаменского поссовета.
Этим письмом подтверждаю доверенность на получение комплекта документации, представление заявки и присутствие на процедуре ее рассмотрения, сотрудника нашей организации (действительно при предъявлении удостоверения личности)
_______________________________________________________________________
Ф. И.О., должность
С уважением
_________________________________________________________________________
подпись, расшифровка подписи
М. П.
Штамп организации Приложение
Заявка на участие в комиссионном отборе « 30 » марта 2009 г.
1. В соответствии с условиями проведения комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу, состоящих в ТСЖ «Северное» на территории Знаменского поссовета, направляю заявку на участие в комиссионном отборе (далее - отборе), объявленном на сайте администрации Знаменского района от 01.01.2001 г.
2. Наше предложение предполагает выполнение условий, указанных в документации Заказчика.
3. В случае, если наше предложение будет признано победителем отбора, принимаем на себя обязательство в 3-дневный срок с момента оформления итогового протокола о результатах отбора заключить договор подряда на капитальный ремонт домов, включенных в Программу и расположенных на территории Знаменского поссовета на условиях, указанных в нашем предложении.
4. Нам известно, что в случае отказа от заключения в установленный срок договора подряда на условиях, изложенных в нашем предложении, мы утрачиваем право на заключение указанного договора.
5. Настоящая заявка имеет силу договора и действует до момента заключения договора подряда.
Руководитель организации
Обратная сторона заявки
Опись документов, принятых от претендента на участие в комиссионном отборе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов состоящих в ТСЖ «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета г.
1. Заявка на участие в комиссионном отборе,
2. Копии учредительных документов (все заверенные нотариально);
2.1. Копия Устава (Копии изменений в Устав),
2.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1.07.2002 г.,
2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, по месту нахождения на территории РФ,
2.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр,
юридических лиц ( по количеству изменений в Устав),
2.5. Свидетельство о государственной регистрации предприятия,
2.6. Информационное письмо об учете в ЕГРПО,
3. Справка с налоговой инспекции по расчетам со всеми уровнями бюджетов и внебюджетными фондами,
4. Бухгалтерские отчеты (баланс, отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный период с отметками налогового органа о приеме документации (штамп налогового органа);
5. Перечень спецтехники, транспортных средств, наличие производственной базы (техническая оснащенность).
6. Документы, подтверждающие опыт работы участников в данной сфере услуг (приложение № 4).
7. Внутренний конверт с предложением. (Внутренний конверт на момент подачи заявки должен быть закрыт и опечатан претендентом).
8. Структура участника отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий.
9. Анкета участника.
Документы на участие в комиссионном
отборе, указанные в настоящей заявке
Сдал: Принял:
______________ _______________
Приложение
Общий опыт работы на ранке реализации услуг
Наименование участника отбора_________________________________________________
Все участники заполняют данную форму и представляют сведения по годовому обороту
Годовой оборот | ||
Год | Оборот (тыс. руб.) | Вид работ |
2006 | ||
2007 | ||
2008 |
Руководитель __________________________________________________ подпись, ФИО
Главный бухгалтер ______________________________________________ подпись, ФИО
мп
Приложение
Образец заполнения адреса на внешнем конверте с заявкой на участие в конкурсе
ЗАКАЗНОЕ
(оригинал заявки)
Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу, состоящих в ТСЖ «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета
Куда: Тамбовская область, р. п. Знаменка, ул. Красная площадь, д. 8
Кому: Организатору комиссионного отбора — ТСЖ «Северное»
От _________________________________________________________________________ Наименование организации - участника комиссионного отбора, почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение
Образец заполнения внутреннего конверта с конкурсным предложением
Не вскрывать до рассмотрения заявок 10г.
время, дата
(оригинал предложения)
Комиссионный отбор на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета
От _____________________________________________________________________
Наименование организации, ФИО арендатора, почтовый адрес
 |
 |
 |
Приложение
Предложение на участие в комиссионном отборе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное» на территории Знаменского поссовета 30.03.2009 г.
Комиссии по организации и проведению комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета
(полное наименование организации, направляющей конкурсное предложение
с указание адреса, номера телефона, факса,
банковских реквизитов)
1. Наименование – выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное» на территории Знаменского поссовета.
2. Стоимость проведения работ по капитальному ремонту.
3. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту.
Руководитель предприятия ____________________________________
Ф. И.О. подпись
Главный бухгалтер ______________________________
Ф. И.О. подпись
М. П.
П Р О Т О К О Л
30 марта 2009 г. 10.00 р. п. Знаменка № ___
Проведения комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное» на территории Знаменского поссовета
Место проведения комиссионного отбора: р. п. Знаменка, ул. Красная Площадь д. 8
( зал заседаний администрации Знаменского поссовета),
Время проведения отбора :
Начало – 10.00 , окончание –
Организатор комиссионного отбора : Товарищество собственников жилья «Северное»
Заказчик комиссионного отбора: Товарищество собственников жилья «Северное». .
Участники комиссионного отбора:
-
- Перечень многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета, включенных в Программу капитального ремонта с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. № 000 – ФЗ, основных видов работ, их сметных стоимостей и сроков выполнения работ по капитальному ремонту указан в таблице.
|
Предмет торгов: Право заключения договора на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу, состоящих в ТСЖ
«Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета.
Участники комиссионного отбора представили организатору документацию для участия в отборе в полном объеме в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями со стороны заказчика и размещенным на сайте администрации района информационным сообщением от 01.01.2001 г. Предложения по срокам выполнения работ и заявленной стоимостью капитального ремонта поступили (числом и прописью) на русском языке, подписанные представителями в письменном виде.
-
-
Предложений по цене капитального ремонта, выше заявленной заказчиком и срокам, превышающим установленные в документации по отбору не поступило.
Отклоненных комиссией и не принятых заявок на участие в отборе нет.
По итогам рассмотрения и оценки заявок участников отбора, комиссия признает победителем комиссионного отбора участника, набравшего наибольшее количество баллов и по оценке комиссии предложившего наиболее лучшие условия по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета.
-
Заключение комиссии:
Признать победителем комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета
-
набравшее наибольшее количество баллов и по оценке комиссии предложившее наиболее лучшие условия по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета.
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
Штамп заказчика ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Руководителю организации |
Уведомление
Сообщаю, что заключением комиссии от 01.01.2001 г. (протокол № ___) Вы признаны победителем комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в ТСЖ «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета Знаменского района и приглашаю Вас в течении 3 дней прибыть для подписания договора подряда по адресу организатора комиссионного отбора.
Протокол о результатах комиссионного отбора от 01.01.2001 г. прилагается.
Председатель правления
ТСЖ «Северное»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
ДОГОВОР ПОДРЯДА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ № ___
р. п. Знаменка «___»___________ 2009 г.
Товарищество собственников жилья «Северное», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава товарищества, с одной стороны, и ________________________именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик, действующий в интересах собственников помещений многоквартирного дома №____, по ул._________________ (далее - многоквартирный дом) и за их счёт поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, согласно сметы Заказчика.
1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.4. Сроки выполнения работ: с 01 апреля 2009 года до ________________ года. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются по решению Заказчика. Изменение сроков выполнения работ должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему договору.
Допускается досрочное выполнение работ.
1.5.Объём, содержание, цена работ, указанных в п. п.1.1. настоящего Договора определяются сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Контроль и приемку выполняемых работ производит Заказчик, в порядке установленном настоящим Договором.
1.7. Настоящий договор заключен по результатам комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, проведенного 30 марта 2009 г, на основании Протокола №____ от 01.01.2001 г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1.Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику. Производить работы в полном соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.
2.1.2. Обеспечить наличие всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и т. п. При производстве работ применять материалы, соответствующие ГОСТ___________.
2.1.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров подряда с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.
2.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.
2.1.5. Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, а также выполнять требования правил благоустройства.
2.1.6. Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также в течение работ регулярно вывозить строительный мусор.
2.1.7. Нести ответственность за качественные и безопасные материалы и методы ремонта, в том числе за приостановку производства работ, повлекшую причинение ущерба Заказчику.
2.1.8. Передать Заказчику по акту исполнительную документацию, в том числе:
- акты на скрытые работы;
- сертификаты на применяемые материалы и оборудование.
2.1.9. В разумный срок, установленный Заказчиком устранять замечания Заказчика о нарушении технологии ремонтных работ, замечания, связанные с несоответствием выполняемых работ нормативным документам и утвержденной сметной документации.
2.1.10.Незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.1.11. По требованию Заказчика предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и оборудования.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.
2.2.2. Подготовить и утвердить общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственниками помещений в многоквартирном доме №___ по ул.____________________ смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.
2.2.3. При заключении настоящего Договора передать утвержденную смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома Подрядчику.
2.2.4. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.5.Согласовывать с администрацией Знаменского поссовета акт приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и подписывать его у лица уполномоченного действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации (далее-Уполномоченное лицо).
2.3 Заказчик вправе:
2.3.1.Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.3.2.Приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:
- нарушения технологии выполняемых работ;
- несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;
-несоответствия выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации;
- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.3.3.Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ.
2.3.4.Отказаться от оплаты результата выполненных работ, не согласованных с Заказчиком.
2.3.5.Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
2.3.6.Предъявлять требования к Подрядчику, связанные с устранением недостатков выполненных работ, обнаруженных в течение гарантийного срока, а также вправе поручить в разумный срок устранять указанные недостатки третьим лицам.
2.3.7.При выявлении недостатков в работе Подрядчика Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;
- возмещения ущерба, причиненного имуществу Заказчика, третьим лицам или их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору или ущерба, причиненного работниками Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями Договора.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с объемом, качеством и сроками их выполнения, предусмотренными Договором.
2.4.2.Требовать предоставления документации, необходимой для выполнения работ.
2.4.3.Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и привлекать, с согласия Заказчика, субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ.
3. Источник финансирования Договора
3.1.Настоящий Договор финансируется за счет денежных средств, предоставляемых государственной корпорацией Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета по областной адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тамбовской области на 2009 год и средств, предоставленных Заказчику собственниками помещений в многоквартирном доме.
4.Цена работ и порядок расчетов
4.1. Цена работ и затрат по настоящему договору включает в себя стоимость материалов и оборудования, в том числе НДС, и составляет ________ тыс. рублей.
4.2. Заказчиком выплачивается Подрядчику аванс в размере _____ тыс. рублей (не более 30 % средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирного дома.).
4.3. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по настоящему договору на основании актов приемки работ, подписанных Сторонами, Уполномоченным лицом и согласованными с администрацией Знаменского поссовета при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок.
4.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика на основании выставленных им счетов.
4. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Договору платежей, за вычетом штрафных санкций, в случае предъявления их Заказчиком Подрядчику, расходов по возмещению убытков, возникших по вине Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
5. Сдача-приемка работ
5.1. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ с участием Уполномоченного лица принять выполненные работы, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.
5.2. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком с участием Подрядчика и Уполномоченного лица. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов приёмки этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения этой приемки.
Если Заказчик и Уполномоченное лицо не явятся к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми. При этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.
5.3. Выполненные объемы работ предъявляются Подрядчиком Заказчику в соответствии с актами выполненных работ.
5.4.Акты выполненных работ принимаются Заказчиком к проверке только при предъявлении Подрядчиком исполнительной документации по выполненным работам.
5.5. Проверенные Заказчиком акты выполненных работ по форме КС-2 подписываются Заказчиком, Подрядчиком, Уполномоченным лицом и согласовываются с администрацией Знаменского поссовета.
5.6. Проверенные Заказчиком справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 подписываются Заказчиком, Подрядчиком, Уполномоченным лицом и согласовываются с администрацией Знаменского поссовета.
5.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, акты выполненных работ возвращаются Подрядчику с замечаниями для доработки и устранения замечаний. Срок устранения замечаний не должен превышать 10 дней.
5.8. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной документации по акту приема-передачи.
6. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
6.2. При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
7. 7. Гарантийные обязательства
7.1. Подрядчик гарантирует:
7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.
7.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
7.1.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта работ устанавливается в течение ____ лет с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ в соответствии с действующими нормативами.
7.1.4. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
7.1.5.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего Договора может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - все стороны поровну. 7.1.6.Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере 0,1 % от сметной стоимости работ до фактического исполнения обязательства. Кроме того, в случае выполнения Подрядчиком работ с качеством не соответствующим СНиП, либо применением материалов не соответствующим ГОСТ, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,05 % от сметной стоимости работ за каждый выявленный случай подобных нарушений. По согласованию с Заказчиком и Уполномоченным лицом Подрядчик может выполнить в счет неустойки дополнительные работы по ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, требовать с Подрядчика оплаты неустойки в размере 100 % стоимости работ по устранению недостатков.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.4.При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе поручить исправление недостатков третьим лицам за счет Подрядчика.
8.5.Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения
своих обязательств в натуре.
9.Форс-мажорные обстоятельства
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты и законодательные ограничения органов государственной власти, которые полностью или в значительной мере препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.
9.2.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать
другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен документ, удостоверяющий факт наступления указанных обстоятельств. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.
9.3.Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить
обязательства по настоящему Договору, должна приложить с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обязательств. 10.Срок действия Договора. Расторжение Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
10.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, предупредив Подрядчика за 7 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения (более 2 раз) Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания работ более чем на две недели;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирования лицензий Подрядчика на строительную деятельность.
10.5.В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, он обязан
уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной
до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и принятой Заказчиком
по акту выполненных работ.
11.Дополнительные условия
11.1.Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.2.Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тамбовской области.
11.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
12. Адреса и реквизиты Сторон
Товарищество собственников жилья « Северное » Адрес: Тамбовская область, Знаменский район, р. п. Знаменка, ул. Северная, д. № 2 , КПП, , р\с в филиале ОАО СБ РФ ДО № 000\010 Котовского ОСБ № 000 , к/с Председатель правления ____________ | ________________» Адрес: ИНН, КПП, р\с БИК к\с Генеральный директор ____________________ ФИО |
Российская Федерация Товарищество собственников жилья«Северное»ОГРН,ИНН Тамбовская обл.,р. п.Знаменка, ул. Северная, д.2 тел/, 21-264 ___________№______ На №______от_______ | Приложение |
Расписка
Настоящая расписка выдана организатором комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоящих в товариществе собственников жилья «Северное», расположенных на территории Знаменского поссовета в том, что от претендента _______________________________________________________
__________________________________________________________________
принята и зарегистрирована заявка на участие в данном отборе за № ____ «___»__________ 200 г. в ____ч.____мин. по местному времени.
Председатель правления
ТСЖ «Северное»
Приложение
Анкета участника комиссионного отбора
1 | Полное и сокращенное наименование организации. Юридический и фактический адрес. Ф. И.О. руководителя. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты. | |
2 | Прежнее наименование организации, если оно было изменено, дата изменения | |
3 | Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….), структура, наличие филиалов | |
4 | Дата, место и орган регистрации организации | |
5 | Учредительные документы (Перечислить) | |
6 | Банковские реквизиты | |
7 | Профилирующее направление деятельности | |
8 | Наличие квалифицированных работников в организации | |
9 | Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам | |
10 | Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. (Приложить заверенную копию документа) | |
11 | Наличие производственной базы (техническая оснащенность). Приложить справку о технической оснащённости. | |
12 | Отсутствие задолженности участника комиссионного отбора по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами, которая может привести к недобросовестному исполнению обязанностей по капитальному ремонту многоквартирного дома. | |
13 | Текущая загруженность участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов. | |
14 | Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики. | Справка прилагается |
15 | Расчёт определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика. | Справка прилагается |
Руководитель организации ______________________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
М. П.
“____” __________________ 2008 года
(дата заполнения)
