КОНТРАКТ ПОСТАВКИ №

г. Новочеркасск «___» _______ 2009 года

Государственное общеобразовательное учреждение Ростовской области — кадетская школа-интернат «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту контракт), на основании протокола комиссии Донского казачьего кадетского корпуса № _________________________________о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется по заявкам Заказчика, изложенным в письменной форме или телефонограммой, передавать в собственность последнего нефтепродукты, по талонам литрового номинала ________________, а Заказчик принять нефтепродукты на условиях, в порядке, в размере и в сроки, определяемые сторонами в настоящем контракте. Срок действия талонов - до 31.12.2009г.

1.2.Поставщик гарантирует Заказчику прием переданных им талонов и отпуск по ним нефтепродуктов в объеме номинала, указанного на талоне. Список АЗС, находящихся в г. Новочеркасске и области, и принимающих талоны, указан в (Приложении №1) к настоящему контракту. Список АЗС может быть изменен или дополнен, о чем Заказчик извещается в письменной форме или телефонограммой за два дня до внесения изменений в список АЗС.

1.3.Вид нефтепродуктов, количество и литровый номинал талонов определяются Заказчиком в соответствии с имеющейся у него потребностью в нефтепродуктах в Заявке на получение талонов.

1.4.Право собственности на нефтепродукты переходит к Заказчику в момент их получения Заказчиком на указанных АЗС.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Стоимость партии нефтепродуктов с учетом НДС составляет: ______________________________

_________________________________________________________ НДС (18%) – _________________.

№п/п

Наименование

Количество

Цена за литр с учетом НДС

Стоимость с учетом НДС, руб.

1.

Бензин А 80

3 000

2.

Бензин АИ 92

1 500

ИТОГО:

---

---

Нефтепродукты оплачиваются Заказчиком по ценам, отраженным в п. 2.1. настоящего контракта. Цена контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит. В случае изменения рыночных цен на нефтепродукты, Поставщик не вправе изменять цены на нефтепродукты, отпускаемые по настоящему контракту.

2.2 Заказчик производит предоплату в размере 30 % от стоимости партии нефтепродуктов указанной в п. 2.1. настоящего контракта на расчетный счет Поставщика.

2.3 Окончательный расчет производится за фактически полученный бензин в течение 90 рабочих дней с момента предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры и товарных накладных.

2.4 Оплата производится в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется осуществлять отпуск нефтепродуктов в сроки, ассортименте, количестве и по ценам согласованным Сторонами в настоящем контракте, путем заправки автотранспорта Заказчика нефтепродуктами по талонам на АЗС, указанных в Приложении №1 к настоящему контракту с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

3.2 Заказчик вправе передавать талоны только своим представителям, имеющим необходимые полномочия на приобретение нефтепродуктов от имени Заказчика.

3.3. Заказчик заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим предъявителем талона, выданного
Поставщиком Заказчику во исполнение настоящего контракта, является уполномоченным
представителем Заказчика. При этом ни Поставщик, ни оператор АЗС, не обязаны дополнительно
проверять наличие соответствующих полномочий у предъявителя талона.

3.4. Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

сертификаты соответствия;

накладную на переданные Заказчику талоны;

реестр операций по талонам Заказчика.

3.6. В случае заправки автотранспорта Заказчика нефтепродуктами ненадлежащего качества,
Заказчик обязан направить претензию по качеству нефтепродуктов с приложением
следующих документов:

акт экспертизы независимой экспертной организации, аккредитованной при Госстандарте России. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб нефтепродуктов на АЗС, которая произвела отпуск нефтепродуктов Заказчику, а также отбор проб из топливного бака автотранспортного средства, по правилам ГОСТ 2517-85; отрывной корешок талона.

3.7. Поставщик обязуется рассмотреть претензию по качеству нефтепродуктов в течение 3-х
дней с момента ее получения.

3.8.  Поставщик предоставляет Заказчику накладную, счет-фактуру за фактически отпущенные по настоящему контракту (талоны) нефтепродукты и реестр операций по талонам Заказчика не позднее пятого числа месяца следующего за отчетным.

3.9.  В случае возникновения разногласий по поводу количества отпущенных
нефтепродуктов, основой для их разрешения являются отрывные корешки талонов,
выданные Заказчику на АЗС и данные обработки информации Поставщиком. При отсутствии
отрывных корешков талонов окончательное решение принимается по данным обработки
информации Поставщиком.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

4.КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемые нефтепродукты сертифицированы и
соответствуют установленным стандартам.

4.2. На все виды поставленных нефтепродуктов, подлежащих обязательной сертификации,
Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты, а также другие документы,
подтверждающие качество нефтепродуктов и их соответствие требованиям законодательства
РФ. Указанные документы предоставляются Заказчику при передаче талонов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1 Заказчик обязан:

-оплатить нефтепродукты на основании предоставленных Поставщиком счетов согласно

условиям настоящего Контракта;

-при нарушении условий Контракта принять меры к взысканию основной суммы долга, неустойки и убытков.

-принять нефтепродукты согласно условиям настоящего Контракта;

-своевременно предоставить заявку на требуемое количество нефтепродуктов путем

направления письменных заявок либо посредством факсимильных сообщений;

-заверять полученные талоны своей печатью (штампом);

-бережно обращаться с талонами, не допускать их повреждения, утраты (утери, кражи и т.

п.);

-обменять талоны в течение трех рабочих дней после получения извещения от Поставщика о

замене талонов.

5.2 Поставщик обязан:

-отпустить Заказчику нефтепродукты в соответствии с условиями настоящего Контракта;

-предоставить Заказчику документами, указанными в п. п. 3.4., 3.8. настоящего Контракта;

-обеспечивать постоянное наличие нефтепродуктов на АЗС;

-обеспечивать круглосуточный отпуск сертифицированных нефтепродуктов,

соответствующих установленным стандартам;

-при отпуске нефтепродуктов возвратить Заказчику часть талона, предназначенную для

контроля (отрывной корешок);

-выписывать счета на предоплату не позднее 1-го банковского дня с момента получения

заявки;

-обеспечить Заказчика необходимым количеством талонов, оформить накладную на переданные Заказчику талоны;

-заменить талоны Заказчику в случае их повреждения, при условии сохранения их целостности и идентификационных признаков;

-своевременно предоставлять Заказчику все необходимые документы (сертификат, накладные, счета-фактуры, реестры операций с использованием талонов).

5.3 Поставщик имеет право:

-изменить форму талона, предварительно известив об этом Заказчика в срок не позднее, чем за три рабочих дня до такого изменения, путем направления письменного уведомления либо факсимильного сообщения;

-приостановить действие талонов с даты изменения их формы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 .Поставщик несет ответственность за количество и качество передаваемых

нефтепродуктов.

6.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. п. 3.1,

3.7. настоящего Контракта Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку (пеню) в

размере 1% от стоимости не отпущенных или некачественных нефтепродуктов за каждый

день просрочки, до фактического исполнения обязательств.

6.3. За неисполнение п.2.2. и п 2.3 настоящего контракта Заказчик уплачивает 1/300 от

ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки платежа.

6.4. За поставку нефтепродуктов ненадлежащего качества - Заказчик, при
соблюдении условий, предусмотренных п. 3.6. настоящего Контракта, вправе предъявить
Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса РФ.
Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6.5.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон настоящего Контракта не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия всех видов, всеобщая забастовка, гражданские или национальные волнения, замена текущего законодательства, блокада транспорта и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту.

7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств в соответствии со сроком действия талонов.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение и расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий контракт, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

9.2. Изменения и дополнения Контракта совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Контракту и подлежат подписанию Сторонами. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемыми частями настоящего контракта.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, предъявления претензий, которые рассматриваются в течение 3 дней с момента их получения, а при не достижении согласия или не получения ответа в установленный срок – в Арбитражном суде Ростовской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой их сторон. В случае изменения какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно сообщить об этом другой Стороне, причем в письме указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Государственное общеобразовательное учреждение Ростовской области – кадетская школа-интернат «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус»

346421 Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский,89

тел./, 65-9-16

ИНН – / КПП – / БИК –

Л/с – в УФК по Ростовской обл. (58 11,«Донской казачий кадетский корпус»)

Р/с – в ГР КЦ ГУ Банка России по Ростовской обл. г. Ростов – на – Дону

Директор Донского казачьего кадетского корпуса

_________________________________

ПОСТАВЩИК:

Директор

________________________________/___________/

Приложение к государственному контракту № ____ от________2009г.

№ п/п

Перечень АЗС, Адрес, осуществляющих отпуск нефтепродуктов по талонам г. Новочеркасска

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ЗАКАЗЧИК:

Государственное общеобразовательное учреждение Ростовской области – кадетская школа-интернат «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус»

346421 Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский,89

тел./, 65-9-16

ИНН – / КПП – / БИК –

Л/с – в УФК по Ростовской обл. (58 11,«Донской казачий кадетский корпус»)

Р/с – в ГР КЦ ГУ Банка России по Ростовской обл., г. Ростов – на – Дону

Директор Донского казачьего кадетского корпуса

_________________________________

ПОСТАВЩИК:

Директор

________________________________/____________/