Письмо

Липецкая область

Администрация г. Липецка

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

а

тел.,

_____________________№____________________

На №______________________________________

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Департамент образования администрации г. Липецка (адрес: /1, контактный представитель , тел./; *****@) извещает о проведении запросов котировок цен на выполнение работ для нужд департамента:

1.  Заказчик: Департамент образования администрации г. Липецка.

2.  Источник финансирования заказа: средства городского бюджета.

3.  Наименование работ, характеристики, объем выполняемых работ определяемые заказчиком: указаны в Приложении № 1.

4.  Форма котировочной заявки: указана в Приложении № 2.

5.  Место проведения работ: МОУ СОШ № 9 (а).

6.  Сроки выполнения работ: по 12.07.2009 г.

7.  Цена должна включать: стоимость материалов, стоимость работ, затраты на доставку до места работ, разгрузку, расходы на монтажные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8.  Максимальная цена контракта: 499 000,00 рублей

9.  Место подачи котировочных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи котировочных заявок: 1/1, каб.13, в рабочее время с 08:30 15.06.2009 по 23.06.2009 до 17:30 (время московское), хозяйственно-эксплуатационная служба департамента образования. График работы: понедельник - четверг с 0830 до 1730, пятница с 0830 до 1630, обеденный перерыв с 1212 до 1300.

10.  Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ производится Заказчиком после подписания акта выполненных работ (ф-2), справки о стоимости выполненных работ (кс-3), счета-фактуры в пределах цены контракта, форма оплаты – безналичная.

11.  Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на сайте www. ***** протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12.  Проект муниципального контракта: указан в Приложении №3.

В законодательно установленный срок в рабочее время по своему фактическому местонахождению при предъявлении доверенности заказчик (контактные лица указаны в настоящей документации) передает победителю (единственному допущенному участнику) один экземпляр протокола заседания комиссии и два экземпляра проекта контракта.

В случае отказа подрядчика от заключения муниципального контракта, либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядчиком обязательств по муниципальному контракту, организатор запроса котировок и заказчик вправе направить информацию о таком подрядчике в уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти для включения сведений о таком поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

Департамент образования администрации города Липецка оставляет за собой право в любой момент до заключения контракта прекратить размещение заказа по запросу котировок, объявленному настоящим извещением.

Начальник управления ресурсного обеспечения

Приложение

		У Т В Е Р Ж Д А Ю :
		Начальник управления
		ресурсного обеспечения
		департамента образования
		администрации г. Липецка
	Дефектная ведомость
	на усиление грунтов методом цементации в МОУ СОШ 9
№	Наименование видов работ	Ед. измер	Количество
1	Шнековое бурение станками типа СО-2 глубиной бурения до 6м в грунтах группы 2 (трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20,25 наружный диаметр 32мм толщина стенки 3мм)	м	350
2	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и грунта до 200 кг (портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400)	м	350
	Составил гл. специалист

СОГЛАСОВАНО:							УТВЕРЖДАЮ:
						Начальник управления ресурсного обеспечения
						департамента образования администрации г. Липецка
_____________________	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	_____________________
"___" ____________ 2009 г.	(локальная смета)				"___" ____________ 2009 г.
	на
		Основание:
		Сметная стоимость руб.
		Средства на оплату труда руб.
		Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы	Общая стоимость
					Всего	Экспл. маш.	Всего	в т. ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т. ч. оплата труда		в т. ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Составил
			Проверил
	Стоимость материалов должна быть предоставлена по номенклатуре с фактическими ценами

Приложение

Департамент образования
администрации г. Липецка
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив запрос котировочной цены по извещению №___________ _______________________________________________ (наименование участника размещения заказа) предлагает в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок осуществить работу согласно прилагаемой смете:
№№ п/п	Наименование работ	Цена контракта, руб. (без НДС)	НДС, руб.	Всего цена контракта с учетом НДС, руб.
Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса
котировочной цены.
Срок выполнения работ: ________________
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: окончательный расчет по актам выполненных работ (формы КС-2,3).
Наше местонахождение (место жительства для физического лица): __________________________
ИНН/КПП _______________________________
Наши банковские реквизиты: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Наш контактный представитель (Ф. И.О.): ______________________________________________
Наш телефон: _____________________________________________________________________
Наш факс: ________________________________________________________________________
Наш e-mail: _______________________________________________________________________
Мы являемся субъектами малого предпринимательства (да/нет): __________________________
К котировочной заявке прилагаются следующие документы: заверенная копия лицензии ___на - ти листах;
утвержденная руководителем участника размещения заказа смета (с расшифровкой материа-лов) на выполнение вышеуказанных работ (составлена по сборникам ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм или ТЕР, ТЕРм, ТЕРр).
Мы согласны с тем, что в случае заключения с нами контракта и неисполнения (ненадлежащего исполнения) его по нашей вине, равно как и при уменьшении потребности Заказчика в работах, контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в целом либо частично.
В случае, если победитель в проведении запроса котировок уклонится от заключения контракта, а мы с ним окажемся лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, мы обязуемся оповестить об этом Заказчика и Департамент образования администрации города Липецка, а также воздержаться от заключения контракта (если нашей заявке будет присвоен второй порядковый номер).
Участник размещения заказа:
			(должность)	(подпись)	(Ф. И.О.)
				М. П.

Приложение

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №__

г. Липецк «_____»____________ 2009 г.

От имени города Липецка в целях обеспечения муниципальных нужд города муниципальный заказчик __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны, в соответствии с условиями размещения заказа (извещение №______ от _________________), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик, в соответствии с заданием Заказчика по утвержденному локальному сметному расчету (Приложение ) и СНиП, выполняет работы по объекту: __________________________________________________________________________________

1.2. Работы по настоящему контракту выполняются из материалов Подрядчика, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ и иметь сертификаты.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании локального сметного расчета в соответствии с котировочным предложением Подрядчика и составляет _________________ тыс. руб., (с/без НДС).

2.2. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ производится за счет средств ________________ бюджета по статье экономической классификации - _____.

2.3. Любые отклонения от локального сметного расчета не допустимы.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ - _____________

Окончание работ - _____________

3.2. Подрядные работы по настоящему Контракту должны производиться по объемам и промежуточным срокам.

3.3. Досрочное выполнение работ, превышающее объемы, согласованные графиком производства работ и (или) месячным заданием, производится только по предварительному письменному согласованию с "Заказчиком".

3.4. При нарушении требований п. 3.3. приемка и оплата работ, выполненных в размерах, превышающих объемы по графику и заданию, производится в сроки, предусмотренные графиком.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА "ПОДРЯДЧИКА"

Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик":

4.1. Выполнит своими силами и средствами работы в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему, и сдаст работы "Заказчику" в установленном порядке.

4.2. По требованию "Заказчика" предъявляет лицензии на право проведения предусмотренных Контрактом работ.

4.3. Обеспечит выполнение в ремонтной зоне правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии, утвержденных ПОР и требований охраны окружающей среды.

4.4. Обеспечит выполнение персоналом "Подрядчика" правил внутреннего трудового распорядка, установленных у "Заказчика" (пропускной режим, режим рабочего времени, трудовая дисциплина и т. д.).

4.5. Обеспечит обучение своего персонала технике безопасности при производстве подрядных работ.

4.6. При необходимости привлечет за свой счет организацию для экспертной оценки или лабораторного испытания отдельных видов работ.

4.7. Устранит по требованию и за счет "Заказчика" недостатки работ, за которые "Подрядчик" не несет ответственности (выполнение обязательных требований в связи с изменением правил техники безопасности, противопожарных правил, строительных норм и т. д.).

4.8. Дополнительные обязательства:

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ "ЗАКАЗЧИКА"

5.1. Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику утвержденную сметную документацию.

5.1.2. Вести технический надзор выполняемых работ.

5.1.3. Выделить ответственного представителя для постоянной связи с Подрядчиком решения всех возникающих при исполнении настоящего контракта оперативных вопросов.

5.1.4. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, определенный Заказчиком.

5.1.5. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

5.2.2. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы.

5.2.3. Расторгнуть настоящий контракт, потребовать возмещения убытков и передать данный объект другой подрядной организации, если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Цена контракта представляет собой твердую сумму, которая не подлежит каким-либо изменениям.

6.2. "Заказчик" оплачивает выполненные ежемесячно работы платежным поручением не позднее 20 дней после окончания работ на основании акта выполненных работ (ф-2), справки о стоимости выполненных работ (кс-3), счета-фактуры.

6.3. Оплата выполненных работ производится денежными средствами.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение данного контракта в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего контракта.

7.2. При наступлении форс-мажора исполнение настоящего контракта может быть приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

8. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. "Заказчик" назначает своего представителя, который принимает участие в сдаче работ, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ и оформляет ежемесячно акты на выполненные работы (в т. ч. скрытые), выдает технические решения по вопросам, возникшим в ходе производства работ.

8.2. "Подрядчик" письменно информирует "Заказчика" за 3 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием "Заказчиком" и "Подрядчиком" актов освидетельствования скрытых работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения "Заказчика" или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию "Подрядчик" обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию "Заказчика", а затем восстановить ее за свой счет.

8.3. В случае, если "Заказчиком" будут обнаружены некачественно выполненные работы, то "Подрядчик" своими силами и без увеличения общей стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

8.4. Приемка выполненных по настоящему Контракту работ производится "Заказчиком" по акту формы №2.

8.5. При наличии недостатков и замечаний у "Заказчика" по качеству и объемам предоставленных к приемке работ "Подрядчик" устраняет недостатки в согласованные сторонами сроки.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Гарантийный срок выполненных работ - 2 года со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (акта технической готовности).

9.2. Устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, производится "Подрядчиком" за свой счет.

9.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом "Заказчика" и "Подрядчика".

Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов "Подрядчик" обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения "Заказчика".

9.4. В случае неявки представителя "Подрядчика" для составления акта, отказа "Подрядчика" от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах, окончательным документов по фиксированию дефектов и их характера является акт экспертизы, составленный экспертом торгово-промышленной палаты.

9.5. В случае, если "Подрядчик" не устранил дефекты в установленные сроки
, "Заказчик" имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц за счет "Подрядчика", взыскав при этом с "Подрядчика" неустойку в размере 50% стоимости работ по устранению недостатков.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или недобросовестное исполнение условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

10.2. За неисполнение условий контракта Исполнитель оплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации

10.3. Уплата пени за просрочку, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают стороны от исполнения обязательств в натуре.

10.4. "Подрядчик" обязан в 5-дневный срок информировать "Заказчика" об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Контракте.

11. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Споры, возникшие между сторонами при исполнении настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. До передачи споров на рассмотрение суда стороны принимают меры по их урегулированию в досудебном (претензионном порядке).

Претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной и на нее дан письменный ответ в течение 30 дней с момента получения.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Преддоговорные споры не допускаются. В случае несогласования любого из условий (пункта) настоящего Контракта он считается незаключенным без всяких последствий.

12.2. Контракт вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами сторон, регистрации в едином реестре договоров администрации г. Липецка и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.3. Настоящий Контракт, а также все изменения, дополнения, заказы (спецификации) и иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами Сторон, имеющими право на совершение подобных действий, согласно действующим Учредительным документам, либо другими лицами Сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленными в соответствии с действующим законодательством.

Каждая Сторона при подписании настоящего Контракта, а также всех изменений, дополнений, заказов (спецификаций) и иной переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных документов или потребовать предоставления их копий, заверенных первыми лицами соответствующей из Сторон.

12.4. Изменения, дополнения условий Контракта, досрочное прекращение его действия производится по письменному соглашению сторон, кроме случаев, оговоренных в п. 11.4 настоящего Контракта.

12.4.1. В случае не выполнения "Подрядчиком" графика производства, предусмотренных месячным заданием, "Заказчик" может в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, который считается расторгнутым, и потребовать возмещения убытков.

12.4.2. В случае нарушения "Подрядчиком" условий Контракта о приемке скрытых работ (п. 7.2.) или нарушения "Подрядчиком" правил безопасности ведения работ, "Заказчик" может в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, который считается расторгнутым.

Контракт считается расторгнутым со дня получения "Подрядчиком" извещения "Заказчика" об отказе от исполнения Контракта или иного момента, указанного в извещении.

12.4.3. При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер в едином реестре договоров администрации г. Липецка.

Приложение – Локальный сметный расчет.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИНН
КПП
Полное наименование
Краткое наименование
Государство
Почтовый индекс
Населенный пункт
Адрес в населенном пункте
Контактный телефон и Ф. И.О (отв. исполнителя)
Телетайп
Телефакс (отдел, подразделение)
Эл. почта (отдел, подразделение)
ОКПО
ОКОНХ
Номер расчетного счета
Наименование банка
БИК
Почтовый индекс банка
Населенный пункт
Адрес банка в населенном пункте
Номер корсчета

Заказчик Подрядчик

___________________ ____________________

М. П. М. П.