Размещение заказа на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей электроснабжения жилого 14-ти квартирного дома в г. Пыталово ул. Шафранского д.20

Размещение заказа на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей электроснабжения жилого 14-ти квартирного дома

в г. Пыталово ул. Шафранского д.20

17 сентября 2009г.

Администрация Пыталовского района, извещает о проведении запроса котировок  на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей электроснабжения жилого 14-ти квартирного дома в г. Пыталово ул. Шафранского д.20

 1. Почтовый адрес муниципального заказчика: 181410 Псковская область, г. Пыталово, ул. Красноармейская. 37, каб.33; ; ; apr-pytalovo @ *****, контактное лицо –

2.  Источник финансирования заказа: средства районного бюджета.

3.  Наименование, характеристика и количество выполняемых работ: выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей электроснабжения жилого 14-ти квартирного дома в г. Пыталово ул. Шафранского д.20

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 1. ВРУ
1.1	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый иа конструкции на полу, на ток, А, до; 400А	шт.	1
	Рубильник РПС-2 (250 А)	шт.	1
	Предохранитель ПН2-100А	шт.	9
1.2	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток. А, до 25	шт.	5
1.3	Выключатель автоматический воздушный 1 п, BA47-29 ИЭК,25 А	шт.	5
1.4	Шина коммутационная трехфазная	шт.	1
1.5	Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей,	шт.	4
1.6	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	1
1.7	Счетчик Зх фазный ЦЭ ТРИО	компл	1
1.8	Счетчики. устанавливаемые на готовом основании; однофазные	шт.	1
1.9	Счетчик 1 фаэмый ЦЭ 680 75	компл	1
Раздел 2. Наружная проводка по стоякам и тех. подполью
2.1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100м	0,38
	Труба винипластовая ПВХ 50 мм	м	38
2.2	Затягивание кабелей в проложенные трубы. Провод многожильный, суммарное сечение, мм 2, до 35	100м	0,38
2.3	Кабель силовой АВВГ 3х 3,5+1*25 мм2	м	38
Раздел 3. Заземление
3.1	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 16 мм2 открыто по строительным основаниям (система уравнивания потенциалов).	100м	2,1
	Провод 11В1 х 10мм2	м	210
3.2	Рытьё ям вручную глубиной 1.5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (Измеритель-1 электрод заземления)	электрод	2
3.3	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать к норме При глубине до трех метров	электрод	6
3.4	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50*50*5	10шт	0,2
3.5	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100м	0,06
3.6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8	100м	0,1

4. Сроки и место выполняемых работ:

- Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения жилого 14-ти квартирного дома в г. Пыталово ул. Шафранского д.20, 15 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену товара входят расходы на доставку, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Максимальная цена контракта: 110000 (сто десять тысяч) рублей.

7.Срок и условия оплаты: безналичный расчет в течение 60 банковских дней на основании выставленных счетов-фактуры и акта выполненных работ.

8.  Котировочные заявки подаются по адресу: 7, каб, 33 комитет по экономике и финансам в письменной форме в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Срок окончания подачи котировочных заявок – 17.00   часов 22 сентября 2009 года.

9. Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Примечание:
Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку. Заявки принимаются в письменной форме.

Котировочные заявки предоставляются по нижеприведенной форме.   Дата:___________2009г.

Кому: Администрация Пыталовского района

Адрес: 181410 г. Пыталово, ул. Красноармейская. 37, каб, 33 ( комитет по экономике и финансам)

  Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны по условиям муниципального контракта, приведенным в запросе котировок и нашей заявкой, на выполнение работ по реконструкции теплового узла и системы электроснабжения в здании культурно-досугово

Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:_______________________________________

№п/п	Наименование работ	Кол-во	Единица измерения	Качественные характеристики	Цена за единицу, рублей	Цена, рублей

Цена работ (контракта) ______________________________________(сумма прописью):

Место выполнения работ: ____________________________________

Сроки выполнения работ: __________________(указать)

Сроки и условия оплаты: _______________(перечислить)

Наименование участника размещения заказа. _________________

Место нахождения (для юридического лица
): __________________

Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) __________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа

Наименование участника размещения заказа, место нахождения (для юридического лица).фактический адрес, юридический адрес, тел\факс, ИНН

Дополнительная информация ( в случае наличия)

С уважением Должность, подпись

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей электроснабжения жилого 14-ти квартирного дома

в г. Пыталово ул. Шафранского д.20

г. Пыталово 2009 года

Администрация Пыталовского района именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, _________________________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследу­ющем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей электроснабжения жилого 14-ти квартирного дома в г. Пыталово ул. Шафранского д.20

( приложение №1 к настоящему муниципальному контракту)

1.2. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать объект, в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Настоящий контракт заключен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочной заявки на участие в запросе котировок № от 2009 г. Стоимость работ по итогам указанной котировки составляет _________ руб.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Окончание работ: 2009 г.

3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имуществен­ных санкций в случаях нарушения сроков.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1Обязательства Подрядчика :

Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций с предварительным уведомлением Заказчика в соответствии со строительными нормами и правилами, техническим заданием и ведомостью объемов работ, отраженной в котировочной заявке и в установленные сроки
;

Подрядчик обязуется своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

  Обязательства Заказчика:

Обеспечить оплату в сумме и сроки, предусмотренной настоящим контрактом;

Осуществляет приемку работ, выполненных Подрядчиком, в установленном порядке, подписание форм КС-2, визирование форм КС-3;

5.  СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

  Подрядчик по окончанию выполнения работ представляет акты формы КС-2 и КС-3. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает акты форм КС-2 и КС-3, а также счета-фактуры для оплаты выполненных работ.

6.  ОПЛАТА РАБОТ

Оплата выполняемых Подрядчиком работ осуществляется путем перечисления бюджетных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, на счет Подрядчика, открытый в кредитной организации, на основании акта Ф - КС-2 и справки Ф КС-3,а также счета-фактуры в течение 60 банковских дней с даты подписания.

7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

  Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект материалами, изделиями и конструкциями, а также оборудованием, указанным в извещении о проведении запроса котировок.

  Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, тех­нические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество Копии этих сертификатов и т. п. должны быть предос­тавлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

  Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реали­зации Договора материалов до подписания акта приемки работ.

  Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы, если они могут привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

   

8.  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

  Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, мате­риалов и работ устанавливается 3 года с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

  Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Под­рядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующе­го дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односто­ронний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

9.СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА.

9.1. Подрядчик обязуется за свой счет вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершения работ за пределы площадки, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

9.2.Подрядчик за свой счет до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию оплачивает затраты по обеспечению строительной площадки электроэнергией, и т. д.

10.ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

10.1.Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик.

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего контракта;

11.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в срок, указанный в п. 3.1 контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 0.5% от стоимости работ по договору. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны;

11.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по обеспечению расчета за выполненные работы в срок Подрядчик вправе потребовать уплаты пени просрочки исполнения обязательства в размере 0.5% за каждый день от стоимости работ по договору. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны;

11.4.Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

12.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, осуществляемых в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её в течение 10 (десяти) дней со дня получения и в письменной форме уведомить другую Сторону об удовлетворении или отклонении претензии. Если в результате проведенных согласительных мероприятий спор между Сторонами не будет урегулирован, то он подлежит разрешению Арбитражным судом Псковской области.

13.ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

13.1.Контракт может быть расторгнут или изменен на основании письменного соглашения Сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

13.2.Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

-  задержки Подрядчиком начала работ более чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика;

-  несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

-  при финансовой несостоятельности Подрядчика;

14.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2.Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде письма, факсимильного сообщения, телефонограммы, заказного письма получателю по его юридическому адресу
. Уведомление считается данным: в день отправления факсимильного сообщения, телефонограммы; в день получения письма.

14.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации каждая из Сторон обязана в пятидневный срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением указанной в данном пункте обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

14.5.Все вопросы, не предусмотренные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.6.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.7.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех свой обязательств.

15.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик : Администрация Пыталовского района 181410 Псковская область, 7 р\с в Псковском \01599 г. Пыталово к\с

____________________

Подрядчик

________________________________________________

Приложение к муниципальному контракту

на выполнение работ по капитальному ремонту

наружных сетей электроснабжения жилого

14-ти квартирного дома в г. Пыталово ул. Шафранского д.20

СПЕЦИФИКАЦИЯ

выполняемых работ по капитальному ремонту наружных сетей электроснабжения жилого 14-ти квартирного дома в г. Пыталово ул. Шафранского д.20

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 1. ВРУ
1.1	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый иа конструкции на полу, на ток, А, до; 400А	шт.	1
	Рубильник РПС-2 (250 А)	шт.	1
	Предохранитель ПН2-100А	шт.	9
1.2	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток. А, до 25	шт.	5
1.3	Выключатель автоматический воздушный 1 п, BA47-29 ИЭК,25 А	шт.	5
1.4	Шина коммутационная трехфазная	шт.	1
1.5	Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей,	шт.	4
1.6	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	1
1.7	Счетчик Зх фазный ЦЭ ТРИО	компл	1
1.8	Счетчики. устанавливаемые на готовом основании; однофазные	шт.	1
1.9	Счетчик 1 фаэмый ЦЭ 680 75	компл	1
Раздел 2. Наружная проводка по стоякам и тех. подполью
2.1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100м	0,38
	Труба винипластовая ПВХ 50 мм	м	38
2.2	Затягивание кабелей в проложенные трубы. Провод многожильный, суммарное сечение, мм 2, до 35	100м	0,38
2.3	Кабель силовой АВВГ 3х 3,5+1*25 мм2	м	38
Раздел 3. Заземление
3.1	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 16 мм2 открыто по строительным основаниям (система уравнивания потенциалов).	100м	2,1
	Провод 11В1 х 10мм2	м	210
3.2	Рытьё ям вручную глубиной 1.5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (Измеритель-1 электрод заземления)	электрод	2
3.3	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать к норме При глубине до трех метров	электрод	6
3.4	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50*50*5	10шт	0,2
3.5	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100м	0,06
3.6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8	100м	0,1

Заказчик : Администрация Пыталовского района 181410 Псковская область, 7 р\с в Псковском \01599 г. Пыталово к\с

____________________

Подрядчик

________________________________