УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Государственного унитарного предприятия города Москвы «Экотехпром» | |
| |
Реестровый номер торгов: |
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
на выполнение работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» (1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов ГУП «Экотехпром»
Оферты рассматривает: Единая комиссия, созданная Заказчиком
Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Экотехпром»
Специализированная организация: Закрытое акционерное общество «Содействия Экономической Реформе»
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества Содействия Экономической Реформе
_____________
МП
Москва, 2011 г.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Извещение о приглашении делать оферты 3
2. Приглашение делать оферты 8
Приложение – Общие условия 9
Приложение – Заявка 14
Квалификационная анкета 15
Предложение по цене Договора 19
Приложение – Проект договора 20
3. Протокол согласования начальной (максимальной) цены договора 31
Реестровый номер:
Извещение о приглашении делать оферты
1. Наименование: Приглашение делать оферты на выполнение работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» (1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов ГУП «Экотехпром».
2. Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЭКОТЕХПРОМ"
Адрес: , стр.1
Почтовый адрес: , стр.1
Адрес электронной почты
Сайт: www. *****
Номер контактного телефона: (4
факс: (4
Контактное лицо: Виталий Артурович Шилин.
2.1. Участник/претендент - любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение Договора с Заказчиком.
3. Источник финансирования заказа: собственные средства.
4. Условия подачи оферты: Настоящее извещение/приглашение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Заказчик не несет ответственности за отказ заключить Договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующий Договор.
При акцепте предпочтение будет отдано оферте, отвечающей всем требованиям, установленным в данном извещении/приглашении и, в которой указана наименьшая цена.
Оферта подается претендентом Заказчику в письменном виде, в запечатанном конверте, в срок, указанный в приглашении делать оферты.
5. Порядок подачи оферт:
5.1. Прием оферт осуществляется по адресу:
, стр.1, подъезд 5, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10:00 до 16.00 часов по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 14.00 часов.
5.2. Дата начала приема оферт: «22» сентября 2011г. в 10:00 часов по московскому времени.
5.3. Дата окончания приема оферт: «03» октября 2011г. в 14:00 часов по московскому времени. В день окончания приема оферт, оферты принимаются на заседании комиссии непосредственно до момента вскрытия конвертов с офертами. Оферты, поданные позднее установленного срока
, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются претендентам по адресу, указанному в оферте. В случае отправления оферты посредством почтовой связи, получатель не несёт ответственности за поступление такой оферты с соблюдением необходимых сроков. В целях обеспечения пропуска для подачи заявки или на заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в приглашении делать оферты, претендент за один день до проведения соответствующего мероприятия должен сообщить данную информацию по телефону (4, в том числе Ф. И.О. уполномоченного лица (представителя) и наименование организации.
5.4. Контактные лица по приему оферт:
, ,
номера контактных телефонов: (4, (9;
адрес электронной почты
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с офертами.
Вскрытие конвертов с офертами будет производиться комиссией , стр.1, «03» октября 2011г. в 14:00 часов по московскому времени.
7. Место и дата начала рассмотрения и оценки оферт.
Рассмотрение и оценка оферт будет осуществляться , стр.1, «04» октября 2011г. в 14:00 часов по московскому времени.
8. Официальный сайт, на котором размещена информация о приглашении делать оферты: www. tender. *****.
9. Предмет Договора, начальная (максимальная) цена Договора, место, условия и сроки выполнения работ:
9.1. Предмет Договора:
Выполнение работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» (1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов ГУП «Экотехпром».
9.2. Объем выполняемых работ:
№ | Количество | Краткая характеристика |
1 | 1(один)вид | В соответствии с Требованиями к качеству и техническим характеристикам выполнения работ. |
9.3. Начальная (максимальная) цена Договора: 49 445 815,86 (Сорок девять миллионов четыреста сорок пять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 86 копеек, в том числе и НДС (18%) – 7 542 582,08 (Семь миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 08 копеек.
9.4. Место выполнения работ:
Московская область, Дмитровский район, Целеевский сельский округ, деревня Дьяково, Полигон ТБО «Дмитровский».
9.5. Условия выполнения работ:
9.5.1. указаны в Приложении №1 «Требования к качеству и техническим характеристикам работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» (1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов ГУП «Экотехпром» к Договору.
9.6. Срок выполнения работ:
Сроки выполнения работ действуют с даты подписания Договора.
п/п | Срок | Комментарий |
1 | 35 дней | с даты подписания Договора |
9.7. Предоплата по Договору: 30% от стоимости Договора.
9.8. Обеспечение исполнения Договора: 30% от начальной (максимальной) цены Договора – 14 833 744,76 (Четырнадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи семьсот сорок четыре) рубля 76 копеек.
9.9. Проект Договора: Приложение к Приглашению делать оферты.
9.10. Сведения о включенных в цену расходах на материалы, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей: Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя стоимость работ, расходы на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена указывается с учетом НДС. Для организации, находящейся на упрощенной системе налогообложения цена указывается без учета НДС, при этом в обязательном порядке необходимо указывать ее налоговый режим.
9.11. Форма оферты.
9.11.1. Оферта подается претендентом в письменной форме, в запечатанном конверте, электронная форма подачи оферт не предусмотрена.
9.11.2. В качестве оферты признается подписанный претендентом проект Договора в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1(один) экземпляр Заказчику и 1(один) экземпляр Подрядчику, составленный по форме, указанной в приглашении/извещении делать оферты, содержащий все существенные условия, указанные в приглашении/извещении делать оферты, с учетом предложений претендента в части цены, сроков и иных условий.
9.11.3. Договор заключается только после предоставления претендентом, с которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договор, предусмотренном документам по процедуре.
К оферте прилагаются следующие документы и сведения:
Обязательные:
Заявка претендента; Квалификационная анкета претендента; Предложение претендента по цене Договора; Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте приглашения делать оферты выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте приглашения делать оферты выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте приглашения делать оферты; Нотариально заверенные копии учредительные" href="/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/" rel="bookmark">учредительных документов, со всеми изменениями и дополнениями; Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; Копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) на последнюю перед подачей заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции; Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для организации - претендента выполнение работ, являющихся предметом Договора, обеспечение исполнения Договора является крупной сделкой. (В случае, если планируемый к заключению Договор не является для претендента приглашения делать оферты крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, претендент должен продекларировать указанный факт); Декларация заявителя, содержащая сведения о том, что он не является:- юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве); юридическим лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена.
Дополнительные:
9.11.3. Прилагаемые к оферте (Договору) документы, включая их опись, должны быть сшиты в единую книгу, содержащую сквозную нумерацию листов, скрепленную печатью (опечатана) на обороте с указанием количества страниц и заверенную подписью лица, уполномоченного на подписание заявки. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки и скреплена печатью (подпись участника - физического лица печатью не заверяется).
Документы и сведения, прилагаемые к оферте, подаются претендентом в 2 (двух) экземплярах, оригинал и копия.
9.11.4. Любой участник вправе подать только одну оферту по одному лоту, внесение изменений в которую не допускается.
9.12. Срок подписания Договора:
При акцепте лучшей оферты, Заказчик в течение 2 (двух) дней после получения согласования крупной сделки (при необходимости) в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001. , направляет лицу, подавшему такую оферту, подписанный Заказчиком экземпляр Договора. Договор считается заключенным с момента его подписания Заказчиком.
10. Дополнительную информацию можно получить по адресу:
, стр.1. подъезд 5, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 16.00 часов по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни с 10.00 до 14.00 часов.
Контактные лица: , ,
контактные телефоны (4, (9;
адрес электронной почты
11. Приложения к настоящему извещению:
Имя файла | Описание |
Приложение | Приглашение делать оферты |
Приложение №2 | Протокол согласования начальной (максимальной) цены Договора |
Приложение к
Извещению о приглашении
делать оферту
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
Уважаемые господа!
ГУП «Экотехпром» намеревается разместить заказ на выполнение работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» (1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов ГУП «Экотехпром».
Начальная (максимальная) цена Договора:
49 445 815,86 (Сорок девять миллионов четыреста сорок пять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 86 копеек, в том числе и НДС (18%) – 7 542 582,08 (Семь миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 08 копеек.
Место выполнения работ:
Московская область, Дмитровский район, Целеевский сельский округ, деревня Дьяково, Полигон ТБО «Дмитровский».
Сроки выполнения работ:
35 дней с даты подписания Договора.
Информация об иных существенных условиях содержится в Проекте Договора (Приложение к Приглашению делать оферты).
В случае заинтересованности в сотрудничестве, необходимо подготовить оферту, приложив к ней необходимые документы согласно п. 2.3 раздела «Общие условия» (Приложение к Приглашению делать оферты) и представить пакет документов , стр.1 подъезд 5, . Оферты принимаются ежедневно, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни до 14:00 часов).
Крайний срок подачи оферт – __:__ часов «__» _________ 2011 г.
День, время и место вскрытия конвертов с офертами – «__» _________________ 2011г. в __:__ часов по московскому времени, , стр.1.
Получить консультацию по оформлению оферты можно в по тел. (4, (9с 10:00 до 16:00 часов ежедневно, в рабочие дни, в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 14.00 часов.
Получить более полную информацию по предмету Договора можно у контактного лица ГУП «Экотехпром» Виталия Артуровича Шилина по телефону (4
Генеральный директор
Приложение
к Приглашению делать оферты
Общие условия.
1. Общие положения.
1.1. Приглашение делать оферты проводится на основании Методических рекомендаций по порядку заключения государственными унитарными и казенными предприятиями города Москвы (далее - предприятия) договоров, финансируемых за счет средств данных предприятий, разработанных Контрольным комитетом города Москвы в рамках исполнения постановления Правительства Москвы от 01.01.2001 «О совершенствовании механизма реализации прав собственника имущества государственных унитарных предприятий города Москвы в условиях их реформирования и повышении уровня ответственности и мотивации деятельности руководителей предприятий».
1.2. Приглашение делать оферту размещается на официальном сайте Тендерного комитета (www. tender. *****) не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до истечения срока представления оферты.
Информация, размещенная на сайте Тендерного комитета, ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой.
1.3. Приглашение делать оферты может содержать указание на товарные знаки, производителя, марку и модель товара.
2. Порядок заполнения и подачи оферт.
2.1. Любой участник (далее по тексту – Претендент) вправе подать только одну оферту на Лот, внесение изменений в которую не допускается.
2.2. В качестве оферты признается подписанный Претендентом проект Договора в двух экземплярах, составленный по форме, указанной в Приглашении делать оферты, и содержащий все существенные условия, указанные в Приглашении делать оферты, с учетом предложений Претендента в части цены.
2.3. К оферте прилагаются следующие документы и сведения:
Обязательные:
2.3.1. Заявка претендента;
2.3.2. Квалификационная анкета претендента;
2.3.3. Предложение претендента по цене Договора;
2.3.4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте приглашения делать оферты выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте приглашения делать оферты выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте приглашения делать оферты;
2.3.5. Нотариально заверенные копии учредительных документов, со всеми изменениями и дополнениями;
2.3.6. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2.3.7. Копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) на последнюю перед подачей заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;
2.3.8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для организации - претендента выполнение работ, являющихся предметом Договора, обеспечение исполнения Договора является крупной сделкой. (В случае, если планируемый к заключению Договор не является для претендента приглашения делать оферты крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, претендент должен продекларировать указанный факт);
2.3.9. Декларация заявителя, содержащая сведения о том, что он не является:
· юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
· юридическим лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена.
2.3.10. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;
2.3.11. Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
2.3.12. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
2.3.13. Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2.3.14. Выданная не ранее чем за семь месяцев до дня размещения на сайте приглашения делать оферту справка Управления Федеральной Службы Судебных Приставов, о невозбуждении исполнительного производства в отношении претендента.
Дополнительные:
2.3.15. Документы, подтверждающие наличие опыта выполнения аналогичных работ на полигонах ТБО не менее 5 лет;
2.3.16. Документы, подтверждающие наличие квалифицированного и аттестованного персонала;
2.3.17. Документы, подтверждающие наличие опыта работы с материалами типа Bentofix;
2.3.18. Иные документы, прикладываемые по усмотрению претендента.
2.4. Документы подаются Претендентом в в письменной форме, в запечатанном конверте, в срок, указанный в Приглашении делать оферты. На конверте в обязательном порядке указывается наименование организации-Претендента, предмет оферты.
2.5. Все документы, прикладываемые к оферте, должны быть сшиты в единую книгу, содержащую сквозную нумерацию листов, скрепленную печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверенную подписью уполномоченного лица. Для документов, прикладываемых к оферте, должна быть подготовлена опись, которая будет являться первым листом для сшитых документов. В описи должно быть указано наименование прикладываемых документов и номера страниц, на которых их можно найти. Все документы, прилагаемые к оферте, должны лежать в порядке, указанном в описи.
Оферты (Договоры) к общим документам не подшиваются.
Документы и сведения, прилагаемые к оферте, подаются Претендентом в 2-х экземплярах (оригинал и копия). При этом оригинальный экземпляр должен иметь отметку на описи «Оригинал». Копия - обозначена как «Копия». Оригинальный экземпляр документов и их копия, включая все приложения к ним, должны быть идентичны. Оригинал и Копия документов запечатываются в один конверт. На конверте в обязательном порядке указывается наименование организации-Претендента, предмет оферты.
2.6. Каждый конверт с офертой, поступивший в установленный срок, регистрируется в Журнале регистрации оферт, в порядке поступления конвертов с офертами, и маркируется путем нанесения на конверт номера. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт сотруднику Заказчика. Претенденту выдается расписка в получении конверта с офертой.
2.7. В день окончания срока подачи оферт, такие оферты принимаются на заседании комиссии непосредственно до момента вскрытия конвертов с офертами.
2.8. Претенденты, подавшие оферты, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в офертах до вскрытия конвертов с офертами.
2.9. Претендент, подавший оферту, вправе отозвать оферту в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с офертами.
Претендент, отозвавший оферту, вправе подать новую оферту, при этом новой оферте присваивается новый порядковый номер.
2.10. Конверты с офертами, полученные Заказчиком после окончания времени приема конвертов с офертами, в тот же день возвращаются Претендентам по адресу, указанному в оферте.
2.11. В случае если после дня окончания срока подачи оферты подана только одна оферта, срок подачи оферты продлевается не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи оферты размещается Заказчиком на официальном сайте Тендерного комитета информация о продлении срока приглашения делать оферту. При этом обязательно направляется Приглашение делать оферту не менее чем двум участникам, которые могут осуществить выполнение необходимых работ. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока Приглашения делать оферты, оферта рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения оферты, поданной в срок, указанный в Приглашении делать оферту. В случае если после дня окончания срока подачи оферты, указанного в извещении о продлении срока Приглашения делать оферты, не подана дополнительно ни одна оферта, а единственная поданная оферта соответствует требованиям, установленным в Приглашении делать оферту, и содержит предложение о цене Договора, не превышающей максимальную цену, указанную в Приглашении делать оферты, Заказчик вправе заключить Договор с участником оферты, подавшим такую оферту.
3. Порядок вскрытия конвертов с офертами. Рассмотрение и оценка оферт.
3.1. Конверты с офертами по каждому лоту вскрываются комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в Приглашении делать оферты.
3.2. Претенденты (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с офертами. Уполномоченный представитель в обязательном порядке должен иметь при себе соответствующую доверенность.
3.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с офертами комиссия обязана объявить присутствующим Претендентам о возможности подать оферты. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с офертой.
3.4. При вскрытии конвертов с офертами каждого Претендента объявляются и заносятся в Акт вскрытия конвертов с офертами:
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица);
– почтовый адрес и номер факса;
- наличие сведений и документов, предусмотренных Приглашением делать оферты;
– условия исполнения Договора, указанные в Приглашении делать оферты и являющиеся критерием оценки оферт.
3.5. Акт вскрытия конвертов с офертами подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Указанный акт размещается Заказчиком в день его подписания на официальном сайте Тендерного комитета.
3.6. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с офертами. Любой Претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с офертами, вправе осуществлять аудио - и видеозапись вскрытия таких конвертов.
3.7. Рассмотрение и оценка оферты производится комиссией.
3.8. Комиссия в течение пяти рабочих дней, следующих за днем после окончания срока подачи оферты, рассматривает оферты на соответствие их требованиям, установленным в Приглашении делать оферты, и оценивает оферты.
3.9. Победителем признается Претендент, подавший оферту, которая отвечает всем требованиям, установленным в Приглашении делать оферты, и в которой указана наиболее низкая цена работ, товаров, услуг. При предложении одинаковой, наиболее низкой цены работ, товаров, услуг несколькими Претендентами оферты победителем признается Претендент, оферта которого поступила ранее оферт других Претендентов.
3.10. Комиссия не рассматривает и отклоняет оферты, если они не соответствуют требованиям, установленным в Приглашении делать оферты, или если предложенная в офертах стоимость работ превышает начальную (максимальную) цену, указанную в Приглашении делать оферты.
При этом в случае если Претендент, подавший оферту, не приложил один из указанных в Приглашении делать оферты документов, то комиссия имеет право запросить такой документ и не отклонять данную оферту от рассмотрения.
3.11. Результаты рассмотрения и оценки оферт оформляются Актом рассмотрения оферт (далее - Акт). Комиссия отражает в Акте перечень лиц, представивших оферты, а также предложения указанных лиц в части цены, содержащиеся в офертах.
В Акте обязательно указывается лицо, предложившее лучшее предложение по цене оферты.
Акт подписывается всеми присутствующими членами комиссии, и утверждается Заказчиком. Акт подлежит размещению на сайте Тендерного комитета в течение трех рабочих дней после рассмотрения оферт.
3.12. По итогам рассмотрения оферт комиссия принимает одно из следующих решений:
- об акцепте лучшей оферты (лицо, подавшее лучшее предложение по цене оферты (наиболее низкая цена работ), становится победителем оферты);
- об отклонении всех оферт.
3.13. В случае отклонения комиссией всех оферт Заказчик вправе принять одно из следующих решений:
- о продлении срока представления оферт;
- о повторном размещении Приглашения делать оферты. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения Договора.
3.14. В течение двух дней после подписания Акта Заказчик в установленном порядке направляет проект Договора, подписанный победителем оферты, на согласование крупной сделки (при необходимости).
3.15. При акцепте лучшей оферты Заказчик в течение двух дней после получения согласования крупной сделки (при необходимости) в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001 , направляет лицу, подавшему такую оферту, подписанный со своей стороны экземпляр Договора.
3.16. Договор считается заключенным с момента его подписания Заказчиком.
3.17. Оферты, которые не были акцептованы Заказчиком, могут быть возвращены представителям претендентов, их направившим, в течение пяти рабочих дней после рассмотрения комиссией оферт. Представитель Претендента обязан иметь при себе доверенность на право получения оферты.
Приложение
к Приглашению делать оферты
ЗАЯВКА
на участие в приглашении делать оферты на право заключения Договора
на выполнение работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский»
(1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов
ГУП «Экотехпром»
1. Изучив условия приглашения делать оферты,
____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
в лице _____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)
сообщаем о согласии принять участие в приглашении делать оферты и, в случае признания победителем, заключить с ГУП «Экотехпром» Договор на выполнение работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» (1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов ГУП «Экотехпром».
2. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации: ____________________________________________________
Местонахождение: ____________________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________
Телефон, факс, электронный адрес: _______________________________________________
Организационно-правовая форма: ________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _____________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________
БИК__________________________________,
ИНН _________________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов____________________________________________
3. В случае отклонения нашей оферты мы не будем иметь никаких претензий к
ГУП «Экотехпром».
4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с комиссией нами уполномочен ________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И.О., телефон работника организации)
Все сведения о проведении приглашения делать оферты просим сообщать уполномоченному лицу.
Руководитель ______________________ ____________________________
(подпись) ()
Главный бухгалтер ____________________ ____________________________
(подпись) ()
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
(для юридических лиц)
Наименование (полное и сокращенное название) предприятия-претендента _____________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма предприятия _____________________________________________________________________________
Уставной капитал _____________________________________________________________________________
Учредители (кол-во, Ф. И.О., юр. лица, доля участия) _____________________________________________________________________________
Орган государственной регистрации _____________________________________________________________________________
Рег. номер и дата регистрации ___________________________________________________
Адрес:
- юридический_________________________________________________________________
- почтовый для корреспонденции_________________________________________________
- фактический________________________________________________________________
Телефон__________________________________ Факс_______________________________________
Электронный адрес___________________________________________________________
Налоговая инспекция __________________________________________________________
Банковские реквизиты р/с_______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК___________________ к/с ___________________________ ИНН ___________________
ОКПО________________________________ ОКВЭД ________________________________
Дата и номер лицензии, наименование выдавшего ее органа _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Лица, имеющие право подписи:
1. Руководитель (должность) Ф. И.О.______________________________________________
паспорт: серия ______________ номер ______________ выдан ______________________ г.
кем выдан паспорт _____________________________________________________________
2. Главный бухгалтер
Ф. И.О._______________________________________________________________________
паспорт: серия _____________ номер ________________ выдан _______________________
кем выдан паспорт_____________________________________________________________
3. Представитель по доверенности:
доверенность № _____________ от _____________срок действия______________________
Ф. И.О._______________________________________________________________________
паспорт: серия ______________ номер _______________ выдан _______________________
кем выдан паспорт_____________________________________________________________
Претендент подтверждает то, что сведения о нем отсутствуют в Реестре недобросовестных поставщиков.
Примечание: Претендент гарантирует достоверность представленных данных.
ГУП "Экотехпром" имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.
_______________________ ___________________________ ______________________
наименование должности подпись Ф. И.О.
дата заполнения________________________
Ответственный исполнитель _______________________________________________ Ф. И.О.
м. п.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Фамилия, имя, отчество | |
Дата рождения | |
Место рождения | |
Гражданство (подданство) | |
Место жительства (регистрации) | |
Место пребывания | |
Почтовый адрес | |
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется)) | |
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) | |
Данные миграционной карты (для иностранных граждан): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. | |
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) (графа обязательна к заполнению индивидуальными предпринимателями) | |
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации (графа заполняется только индивидуальными предпринимателями) | |
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности (графа заполняется только индивидуальными предпринимателями) | |
Номера контактных телефонов и факсов | |
Адрес электронной почты | |
Основные виды деятельности (графа заполняется только индивидуальными предпринимателями) | |
Банковские реквизиты Информация указывается построчно (графа заполняется только индивидуальными предпринимателями) | |
Дата заполнения анкеты |
Претендент подтверждает то, что сведения о нем отсутствуют в Реестре недобросовестных поставщиков.
____________________/_________________________/
О.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА ПО ЦЕНЕ ДОГОВОРА
на выполнение работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» (1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов ГУП «Экотехпром»
Изучив условия приглашения делать оферты,
____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
в лице _____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)
предлагает следующую цену Договора на выполнение работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» (1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов ГУП «Экотехпром»:
№ п/п | Наименование работ | Расчет стоимости |
Общая стоимость, без НДС (руб.) | ||
1 | Работы по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» | ____________________ |
НДС 18 % | ____________________ | |
Итого: | ____________________ |
______________________________ ____________________________
(наименование должности руководителя) (подпись, ФИО)
Приложение
к Приглашению делать оферты
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва «___»_________ 2011 г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Экотехпром», , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» _______________________________________________, действующего на основании _______, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Методических рекомендаций Контрольного комитета города Москвы по порядку заключения государственными унитарными и казенными предприятиями города Москвы договоров, финансируемых за счет средств данных предприятий и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения заказа путем Приглашения делать оферты, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» (1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов ГУП «Экотехпром», согласно Требованиям к качеству и техническим характеристикам выполнения работ (Приложение ).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить принятые на себя обязательства, указанные в п.1.1. настоящего Договора, своими силами.
Технические, экономические и другие требования к работам, являющимся предметом Договора, определяются Требованиями к качеству и техническим характеристикам выполнения работ, а также соответствующими техническими нормами и правилами.
1.3. Работы выполняются из материала Подрядчика.
1.4 Выполнение работ Подрядчиком осуществляется по следующему адресу:
Московская область, Дмитровский район, Целеевский сельский округ, деревня Дьяково, Полигон ТБО «Дмитровский».
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора определена на основании результатов размещения Приглашения делать оферты, является твёрдой на весь период исполнения Договора, изменению не подлежит и составляет _____________ руб. ___ коп. (________________________ рублей __ коп.), в том числе НДС (18%) _________ руб. __ коп. (________________________________рублей __ коп.).
2.2. После подписания Договора обеими Сторонами и выставления счета Подрядчиком Заказчику, Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости Договора, что составляет ______ руб. ___ коп.(__________________________ руб. __ коп), в том числе НДС (18%) - _______руб. ___ коп. (____________________________________рублей ___ копеек).
2.3. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком с учетом выплаченного аванса на основании счета в течение 10-ти банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
2.4. Цена Договора может быть изменена в случаях, установленных действующим законодательством РФ, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору.
2.5. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон (п. 2.2), оплачивается Подрядчиком.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Обеспечение исполнения Договора на весь период выполнения работ определяется в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Договора.
Сумма обеспечения исполнения Договора составляет – 14 833 744,76 (Четырнадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи семьсот сорок четыре) рубля 76 копейки.
Виды и порядок предоставления обеспечения: обеспечение исполнения Договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). В случае перечисления денежных средств, в качестве обеспечения Договора на счет Заказчика, в платежном поручении указывать назначение платежа следующим образом: «Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора на выполнение работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» (1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов ГУП «Экотехпром». НДС не облагается».
3.2. Сумма обеспечения может быть удержана Заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе:
- для взыскания неустойки, предусмотренной условиями Договора;
- для взыскания стоимости материалов и/или работ ненадлежащего качества;
- для взыскания стоимости ремонта или устранения дефектов, выявленных в результате проверки качества работ, если такое устранение или ремонт пришлось Заказчику выполнять силами третьих лиц;
- при отказе Подрядчика от исполнения Договора;
- в иных случаях, при наличии вины Подрядчика.
3.3. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь срок его действия, до полного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору и возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.
3.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору проводятся в следующие сроки:
- начало работ – с момента подписания Договора;
- окончание работ – до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «___» ___________ 2011 г.
4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.
5. СЕРТИФИКАТЫ
5.1. Стороны обязуются представить действующие допуски, сертификаты, заключения и иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ на право проведения подрядных работ по Договору.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Передать Подрядчику в установленном порядке техническую документацию.
6.1.2. Обеспечить бесперебойное финансирование (оплату) производимых работ.
6.1.3. Осуществить контроль и технический надзор за качеством, стоимостью и сроками выполнения работ, и соблюдением требований нормативных документов, без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.1.4. Принять выполненные работы (результат) в порядке, установленном Договором.
6.1.5. Изменить стоимость настоящего Договора, при внесении в него соответствующих изменений в связи с сокращением потребности в выполнении работ.
6.1.6. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. Приостановить производство работ в случаях осуществления их с отступлением от Требований к качеству и техническим характеристикам выполнения работ, технических условий и иных действующих нормативно-технических документов.
6.2.2. Отказаться от оплаты (полностью или частично) выполненных Подрядчиком работ в случае несоблюдения им п.6.3.1 настоящего Договора.
6.2.3.Расторгнуть настоящий Договор в установленном законом порядке в случаях:
- несоблюдения Подрядчиком качества и технологии производства работ;
- неоднократного (2 и более раз в течение одного месяца) срыва сроков производства работ.
6.3. Подрядчик обязуется:
6.3.1. Немедленно, в письменном виде, известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, влияющих на качество, сроки и стоимость работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.3.2. Обеспечить выполнение работ в режиме, не препятствующем бесперебойной работе объекта Заказчика, на котором будут производиться работы по настоящему Договору.
6.3.3. Необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, комплектующие изделия и технику поставить и разместить на площадке.
6.3.4. По окончании работ передать Заказчику исполнительную документацию согласно техническим нормам и правилам в полном объеме и в 3-х дневный срок очистить площадку и вывезти технику.
6.3.5. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными силами и в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ и в установленный срок работы.
6.3.6. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении им технического надзора в ходе выполнения работ по настоящему Договору.
6.3.7. Устранить в согласованные с Заказчиком сроки недостатки, выявленные при выполнении работ по настоящему Договору.
6.3.8. Предупредить Заказчика о дате начала производства работ не позднее, чем за 3 (три) календарных дня. Начало производства работ оформить актом передачи объекта от управляющей (эксплуатирующей) организации - Подрядчику.
6.3.9. Выполнить работы в полном соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТ, СНиП, ТУ и т. д.), требованиями контролирующих, надзорных органов.
6.3.10. Обеспечить объект необходимыми сертифицированными материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием, а также осуществить их приемку, доставку, складирование и охрану.
6.3.11. Обеспечить во время производства работ мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды с начала работ до подписания Акта приемки выполненных работ.
6.3.12. Нести ответственность в период проведения работ за надлежащее состояние объекта, а также прилегающей к нему территории, за сроки, качество и объемы выполняемых видов работ.
6.3.13. Нести ответственность за риск случайного повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.
6.3.14. Осуществить временное подсоединение всех коммуникаций на период выполнения работ.
6.3.15. Обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика ко всем видам работ на объекте.
6.3.16. Предоставить при передаче объекта Заказчиком всю необходимую документацию.
6.3.17. Участвовать в освидетельствовании и приемке объекта.
6.3.18. Разработать и предоставить Заказчику смету согласно сумме договора, установленной в п.2.1.
6.3.19. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов и собственными силами, без привлечения третьих лиц.
6.4. Подрядчик вправе:
6.4.1. Требовать от Заказчика соблюдения сроков при приемке работ по настоящему Договору.
6.4.2. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим Договором.
6.4.3. Выполнить работы досрочно и получить за них оплату в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
6.4.4. Требовать возврата обеспечения исполнения Договора.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Для решения оперативных вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору, а равно для постоянной связи с Подрядчиком Заказчик назначает своего представителя, .
7.2. Документы, переданные этому представителю, считаются переданными Заказчику.
7.3. Указания Заказчика по вопросам технического надзора в ходе выполнения работ по настоящему Договору обязательны для Подрядчика.
7.4. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в сроки, согласованные Сторонами, но не позднее чем через 10 дней после получения отчетов по формам КС-2 и КС-3 о выполненных работах и оформляется Актом приемки выполненных работ.
7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Заказчик и Подрядчик в десятидневный срок составляют двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения за счет Подрядчика.
7.6. Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались невыполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта о приемке объекта. В этом случае к Акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ или поставляемой продукции, а также устранение дефектов, возникающих по его вине, за свой счет.
8.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы и используемые при этом материалы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
Если в указанный период обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения назначает комиссию, для составления Акта, фиксирующего дефекты и недоделки, что не исключает права Сторон обратиться в Арбитражный суд города Москвы по данному вопросу.
Заказчик вправе привлечь другую подрядную организацию для устранения дефектов и недоделок за счет Подрядчика.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Ответственность за нарушение обязательств по настоящему Договору:
- за несвоевременное окончание работ, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора, Подрядчик выплачивает штрафные санкции в виде 0,5 % цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;
- в случае обнаружения дефектов, произошедших не по вине Заказчика и выявленных в течение действия установленных гарантийных сроков после подписания Акта приемки выполненных работ, Заказчик подает рекламацию, а Подрядчик устраняет выявленный дефект в сроки, устанавливаемые по взаимному соглашению;
- в случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
- в случае отказа Подрядчика устранить обнаруженные дефекты, Заказчик вправе произвести данные работы своими силами за счет Подрядчика и взыскать с него стоимость этих работ и неустойку в размере 4% стоимости работ по устранению дефектов.
9.2. Ущерб, нанесенный в результате производства работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
В этом случае соответствующая Сторона Договора должна незамедлительно сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой Стороне и разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.4. При нарушении условий Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
9.5. В случаях, установленных проверками Заказчика, завышения Подрядчиком стоимости выполненных работ, Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика возвратить сумму, использованную не по назначению, и/или сумму завышения стоимости выполненных работ (далее - «Сумма»), а также уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01 % от Суммы за каждый день пользования денежными средствами.
9.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, по возможности, разрешаются Сторонами путем переговоров.
10.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения, споры подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «__»_____2011г.
11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Расторжение настоящего Договора допускается:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменной форме;
- по решению суда;
12.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору досрочно в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней, в следующих случаях:
12.2.1. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ на Объекте более чем на 5 (пять) календарных дней.
12.2.2. Внесения без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменений в сметную документацию, увеличивающих стоимость и/или сроки выполнения работ на Объекте.
12.2.3. Задержки Подрядчиком открытия Объекта более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
12.2.4. Систематического (2 и более раз в течение одного месяца) несоблюдения (отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) Подрядчиком требований по качеству работ и/или технологии проведения работ.
Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ и/или технологии проведения работ фиксируется в Журнале производства работ.
12.2.5. Аннулирования сертификатов, Свидетельства либо иных документов, полученных в соответствии с действующим законодательством РФ, предоставляющих право на ведение строительной деятельности или приостановки действия вышеуказанных документов на срок более 2 (двух) недель, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Подрядчика на производство работ.
12.3. Изменения и дополнения вступают в силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными на то лицами и не противоречат соответствующим пунктам настоящего Договора.
12.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
13.2. В случае выяснения нецелесообразности (невозможности) дальнейшего продолжения работ Заказчик за 15 дней уведомляет Подрядчика о досрочном расторжении настоящего Договора. Все работы, выполненные по настоящему Договору на момент получения указанного уведомления, принимаются и оплачиваются Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора по фактическим затратам.
13.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
13.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
13.6. Все передаваемые Подрядчику чертежи и схемы должны иметь штамп или запись Заказчика - «Для производства работ».
13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение – Требования к качеству и техническим характеристикам выполнения работ.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
Адрес: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42, стр. 1 Телефон (4, факс (4 Электронный адрес: *****@***ru р/с Московский банк Сбербанка России . Москва к/с | Адрес: Телефон _________, факс _________ Электронный адрес: ИНН _________ КПП _________ БИК _________ р/с ___________ к/с _____________ |
16. ПОДПИСИ СТОРОН
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Экотехпром» Генеральный директор _____________________ | ___________________/________________/ |
Приложение
к договору №___________
от «__» _________ 2011 г.
Требования к качеству и техническим характеристикам выполнения работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» (1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов ГУП «Экотехпром»
1. Наименование выполняемых работ
1. Работы по дозагрузке полигона ТБО «Дмитровский» (1 пусковой комплекс, участок №2):
1.1. Сети и сооружения дренажа фильтрата участка №2:
- устройство дренажа из пластиковых труб RAUPLEN PE Д=200мм длиной 417
п. м.
- устройство колодца-камеры из ЖБИ, Д=860мм х 490мм
- строительство КНС №10 из сборных ЖБ колец Д=2000мм, глубиной 4150мм.
- строительство резервуара для сбора фильтрата №3 из сборного ЖБИ с
монолитным поясом (5800х3800х2900, где 2900 - глубина).
1.2. Устройство противофильтрационного (ПФЭ) экрана участка №2. Работа по
- планировка откосов и основания механизированным способом – 26000м2.
- уплотнение грунта оснований 26000м2.
- устройство противофильтрационного экрана (ПФЭ) из бентонитовых мат марки Бентонит NSP 4м2.
- устройство дренажного слоя толщиной 300мм по основанию из щебня М600-
400, фракции 20-40мм, V=6609м3.
- устройство защитного слоя экрана по откосам из песка толщиной 300мм,
V=1582м3.
1.3. Транспорт недостающего грунта участка №2:
- разработка грунта с погрузкой на самосвалы V=5500м3.
- перевозка грунта на расстояние до 28км V=5500м3.
1.4. Планировочные работы по участку №2:
- разработка грунта с погрузкой в автомобили - самосвалы V=5000м3.
- устройство грунтовых дамб с послойной трамбовкой виброкатками V=2199м3.
- планировка горизонтальных поверхностей и откосов дамб V=790м2.
- устройство анкерных траншей, разработка и обратная засыпка грунта вручную
160м3.
2. Количество выполняемых работ
2.1. Количество видов выполняемых работ – 1 (один).
3. Место выполнения работ
3.1. Московская область, Дмитровский район, Целеевский сельский округ, деревня Дьяково, Полигон ТБО «Дмитровский».
4. Срок выполнения работ
4дней с момента подписания Договора.
5. Цель использования результатов работ
5.1. Обеспечение дозагрузки полигона ТБО «Дмитровский».
6. Условия выполнения работ
6.1. Участок производства работ находится на территории полигона ТБО «Дмитровский» Работы без прекращения ведения основных работ на полигоне.
7. Порядок выполнения работ
7.1. В порядке, установленном выполнения работ, установленным Заказчиком и согласованным Сторонами по Договору.
8. Общие требования к выполнению работ
8.1. Подрядчик выполняет работы в объеме и в сроки установленные и Договором, сдает результаты выполненных работ по Акту выполненных работ. При нарушении оговоренных условий по объемам и срокам Заказчик имеет право применить штрафные санкции, оговоренные в Договоре.
8.2. Наличие у Подрядчика действующего свидетельства о допуске к видам работ.
8.3. Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ.
8.4. Представить Заказчику приказ о назначении ответственного представителя Подрядчика.
9. Требования к качеству работ
9.1. Производство работ должно осуществляться в соответствии с требованиями правил внутреннего распорядка, местных инструкций и прочих нормативных документов Заказчика.
9.2. Работы производятся только в определенной инструкциями зоне работ с соблюдением норм и правил санитарии и техники безопасности минимально необходимым количеством технических средств и механизмов.
9.3. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ.
9.4. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшающие качество работ, в согласованные сроки.
9.5. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Подрядчика.
10. Требования к безопасности выполнения работ
10.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на территории полигона ТБО «Дмитровский» за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация работ на участках должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.
10.2. Подрядчик проводит инструктаж, обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецодеждой. Обеспечивает наличие материальных и технических средств для организации мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.
11. Требования к гарантии на выполненные работы
11.1. Гарантийный срок на выполняемые работы и используемые при этом материалы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
12. Порядок сдачи и приемки результатов работ
12.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в сроки, согласованные Сторонами, но не позднее чем через 10 дней после получения отчетов по формам КС-2 и КС-3 о выполненных работах и оформляется Актом приемки выполненных работ.
Приложение к
Извещению о приглашении
делать оферту
ПРОТОКОЛ
согласования начальной (максимальной) цены договора
на выполнение работ по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский»
(1 пусковой комплекс, участок №2) Предприятия по эксплуатации полигонов ГУП «Экотехпром»
№ п/п | Наименование работ | Расчет стоимости |
Общая стоимость, без НДС (руб.) | ||
1 | Работы по реконструкции полигона ТБО «Дмитровский» | ,78 |
НДС 18 % | 708 | |
Итого: | ,86 |
Общая стоимость Договора составляет 49 руб. 86 коп.
(Сорок девять миллионов четыреста сорок пять тысяч восемьсот пятнадцать рублей 86 коп.) Начальная (максимальная) цены договора включает в себя расходы на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
