Общие положения (стр. 5 )

Требования по назначению	На существующей ЦЗС в г. Грозном должна быть доработана каналообразующая аппаратура, обеспечивающая кроме существующих направлений связи организацию двух дополнительных закрепленных цифровых спутниковых направлений связи для создаваемых ПЗС со скоростью 128 кбит/с.
Требования к каналообразующей аппаратуре	Каналообразующая аппаратура для двух дополнительных закрепленных цифровых спутниковых направлений связи должна обеспечивать передачу потока с информационной скоростью 128 кбит/с для каждого из направлений. Каналообразующая аппаратура для каждого из направлений должна обеспечивать мультиплексирование в групповой поток каналов следующих типов: -  канал «речь/факс» со стыком С1-ТЧ по ОСТ 45.54-95 (FXO/FXS) и эхокомпенсацией в соответствии с рекомендацией G.165 МСЭ-Т для организации служебной связи оператора ЦЗС с дежурными на ПЗС;
	-  канал данных со стыком С1-ФЛ-БИ по ГОСТ – синхронный (с нестабильностью тактовой частоты входного сигнала не более 1*10-5); -  канал данных со стыком V.35 и скоростью 112 кбит/с.
	Каналообразующая аппаратура должна обеспечивать: -  обрывоустойчивость (устойчивость к кратковременным пропаданиям абонентских входных сигналов) сигнала в канале данных со стыком С1-ФЛ-БИ на время до 2с; -  контроль качества сигнала в канале данных со стыком С1-ФЛ-БИ с использованием встроенного BER-тестера (со стороны абонентской линии и со стороны спутникового радиоканала). Каналообразующая аппаратура должна поддерживать режим внешнего управления от АРМ оператора ЦЗС.
Требования к подсистеме автоматизированного управления ЦЗС	Подсистема автоматизированного управления ЦЗС должна быть доработана с целью обеспечения управления и контроля режимами вновь вводимого каналообразующего оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к документации об аукционе по открытому аукциону № УФК94/2008/ОА-1

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________

на разработку, изготовление оборудования и ввод в эксплуатацию
двух дополнительных направлений связи сети УФК по Чеченской Республике

г. Грозный «___»_________2008 г.

Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Положения, с одной стороны, и_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел открытый аукцион №УФК94/2008/ОА-1 «Разработка, изготовление оборудования и ввод в эксплуатацию
двух дополнительных направлений связи сети УФК по Чеченской Республике» и принял предложение Поставщика на сумму ___________________ (____________________________________________) рублей (далее «Цена Контракта»), включая НДС (18%) на сумму ___________________ (___________________________________) рублей, заключили настоящий Государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1.В настоящем Контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее значение:

(а) «Заказчик» означает Управление Федерального Казначейства по Чеченской Республике;

(б) «Поставщик» означает _______________, победивший в проведенном Заказчиком открытом аукционе УФК по Чеченской Республике«________________________________»;

(в) «Контракт» означает соглашение, достигнутое между Заказчиком и Поставщиком и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в настоящем Контракте есть ссылки;

(г) «Цена Контракта» означает цену, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по поставке Оборудования и выполнению работ;

(д) «Оборудование» означает всё оборудование и/или другие материальные ценности, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках настоящего Контракта в соответствии с Заказом на Оборудование, приведенном в приложении № 1 к настоящему Контракту;

(е) «Работы» означает совокупность действий, которые должны быть выполнены Поставщиком, в соответствии с настоящим Контрактом.

(ж) «Производитель» для целей настоящего Контракта означает юридическое лицо
, указанное Поставщиком в качестве производителя Оборудования;

2.Предмет Контракта

2.1.Поставщик обязуется поставить Оборудование и выполнить Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику надлежащим образом поставленные Оборудование и выполненные Работы.

2.2.За поставленное надлежащим образом Оборудование и выполненные Работы, Заказчик обязуется оплатить Цену Контракта.

2.3.Наименование, количество, срок поставки Оборудования и выполнения Работ указаны в Заказе на Оборудование/Работы (Приложение к настоящему Контракту).

2.4.Технические характеристики, качество Оборудования и выполнения Работ, гарантийные обязательства Поставщика по настоящему Контракту должны соответствовать Техническому заданию (Приложение к настоящему Контракту). Работы по установке контейнерного блока-модуля осуществляются в соответствии с типовым рабочим проектом (РП).

3.Обязанности Сторон

3.1.  Заказчик обязуется:

3.1.1.  Своевременно предоставить Поставщику монтажную площадку и помещения для установки Оборудования, а также обеспечить доступ Поставщика в рабочие помещения объектов Заказчика для надлежащего выполнения настоящего Контракта.

3.1.2.  Принять от Поставщика в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту на условиях настоящего Контракта поставленное Оборудование и выполненные Работы.

3.1.3.  Произвести оплату в размере Цены Контракта за надлежащее выполнение Поставщиком обязательств по Контракту в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8 настоящего Контракта.

3.1.4.  В сроки, предусмотренные п.5.2.1, согласовать с Поставщиком Методику проведения тестирования Оборудования для проверки его работоспособности.

3.1.5.  В течение 10 (десяти дней) с даты подписания Сторонами настоящего Контракта предоставить Поставщику список полномочных представителей Заказчика, наделенных правами приемки Оборудования и результатов Работ с указанием адресов и телефонов, необходимых для оперативной связи с ними.

3.2.  Поставщик обязуется:

3.2.1. Выполнять свои обязанности по настоящему Контракту в соответствии с Заказом на Оборудование/Работы (Приложение ) и Техническим заданием (Приложение ) с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Поставщик должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими сторонами.

3.2.2. Обеспечить своевременное выполнение обязательств по Контракту, как установлено в настоящем Контракте и Приложениях к нему.

3.2.3. Выполнять Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4. В случае выявления неисправности(ей) Оборудования в ходе эксплуатации Оборудования в течение Гарантийного периода по требованию Заказчика произвести необходимые коррекции или замену Оборудования.

3.2.5. Предоставить Заказчику список полномочных представителей Поставщика, наделенных правами передачи Оборудования Заказчику, инсталляции и комплексного тестирования оборудования, а также сдачи выполненных Работ Заказчику.

4.  Оборудование

4.1.  Страна происхождения

Все покупное Оборудование, поставляемое в рамках настоящего Контракта, должно быть закуплено в Российской Федерации или любой другой стране, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки оборудования, работ и сопутствующих услуг.

4.2.  Технические характеристики и требования по сертификации

Оборудование, поставляемое в рамках данного Контракта, должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение к настоящему Контракту).

4.3.  Патентные права

4.3.1. Поставщик настоящим гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Оборудования или любой его части в Российской Федерации.

4.3.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, будут полностью возмещены Поставщиком.

4.4.  Упаковка

4.4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки в условиях, принятых для грузов гражданскими перевозчиками на общепринятых видах транспорта. Упаковка должна выдержать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную нагрузку и воздействие экстремальных для данного региона температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

4.4.2. Маркировка ящиков, в дополнение к обычной маркировке такого рода грузов, должна строго соответствовать требованию по маркированию единой тары наклейкой с указанием Производителя (Поставщика) и Заказчика, номера позиции, наименования позиции и наименования модели, а также Места доставки.

4.5.  Поставка и документация

4.5.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком одной партией в Место доставки.

Места доставки уточняются Сторонами в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта.

Для Оборудования, местом происхождения которого является Российская Федерации, поставка осуществляется на аналогичных DDP условиях: поставка в Место доставки.

4.5.2. Транспортировка Оборудования до Места доставки включена в Цену Контракта в соответствии с принятыми выше условиями базиса поставки – DDP.

4.5.3. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемой отгрузки партии Оборудования, Поставщик должен уведомить Заказчика.

4.5.4. Поставщик должен направить Заказчику следующую документацию на Оборудование:

(i) оригинал товарной накладной на поставляемую партию Оборудования (унифицированная форма ТОРГ-12) – в 2 (двух) экземплярах;

(ii) копию сертификата.

Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день доставки партии Оборудования.

4.5.5. Приемка партии Оборудования по количеству производится при наличии документов, указанных в п.4.5.4.

4.6. Страхование

4.6.1. Поставщик по своему усмотрению может за свой счет, без увеличения Цены Контракта, застраховать Оборудование, поставляемое в соответствии с Контрактом, от порчи или повреждения, связанных с его изготовлением, приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой.

4.7. Запасные части и расходные материалы

4.7.1. В случае прекращения производства запасных частей Поставщик обязан не менее чем за 4 (четыре) месяца до окончания их производства уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах.

4.7.2. В течение срока гарантийного и послегарантийного обслуживания, который установлен в Техническом задании, Поставщик должен использовать только запасные части, соответствующие техническим условиям, применяемым к исходным комплектующим.

4.8. Распоряжения об изменениях

4.8.1. Заказчик вправе в любое время, но не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до начала ниже перечисленных действий, путем письменного распоряжения в адрес Поставщика внести изменения в общих рамках Контракта по одному или нескольким аспектам, указанным ниже:

(а)способ приемки и тестирования;

(б)адрес Места доставки.

4.8.2. Если любое такое изменение ведет к увеличению или уменьшению Цены Контракта или сроков, необходимых Поставщику для выполнения любых положений Контракта, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Поставщиком соответствующего распоряжения об изменении уведомить Заказчика о необходимости изменения сроков поставки и/или Цены Контракта и представить ему проект соответствующего дополнительного соглашения к Контракту, подписанного со стороны Поставщика.

При согласии с предлагаемым дополнением к Контракту Заказчик подписывает предоставленное ему дополнение к Контракту в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его получения. В случае несогласия с предлагаемым дополнением к Контракту Стороны проводят переговоры и при не достижении согласия в течение 10 (десяти) календарных дней Заказчик письменно уведомляет Поставщика об отказе от внесения изменения.

5.Процедуры приемки

5.1. Приемка Оборудования по количеству

5.1.1.  Заказчик в Месте доставки обеспечит приемку партии Оборудования по количеству в соответствии с указанным в товарной накладной (подпункт 4.5.4(i) объемом поставки. Приемка партии Оборудования завершается подписанием Акта сдачи-приемки партии Оборудования.

5.1.2.  Вместе с партией Оборудования поставляемого по Контракту, Поставщик представляет Заказчику подписанные со своей стороны 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки партии Оборудования.

5.1.3.  Риск случайной гибели и повреждения и другие риски, связанные с целостностью и сохранностью поставленного Оборудования переходят с Поставщика на Заказчика с даты подписания Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной (ТОРГ-12) после фактической передачи Оборудования в Месте доставки.

Право собственности на поставленное Оборудование переходит с Поставщика на Заказчика после оплаты последним в соответствии с п. 8.1.2. настоящего Контракта полной стоимости поставленного Оборудования.

5.2. Приемка Работ

5.2.1. Поставщик и Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты начала выполнения Контракта согласовывают Методику проведения тестирования оборудования (далее - Методика), подготовленную Поставщиком.

Стороны должны согласовать сроки и продолжительность перерывов связи для надлежащего выполнения Поставщиком Работ по настоящему Контракту.

5.2.2. При не достижении договоренности Сторон при согласовании Методики Заказчик будет вправе расторгнуть Контракт из-за невыполнения Поставщиком своих обязанностей.

5.2.3. Заказчик имеет право при приемке Работ осуществлять технический контроль оборудования для подтверждения их работоспособности и соответствия Техническому заданию, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.

5.2.4. Испытания начинаются после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки партии Оборудования и проводятся при обязательном участии обеих Сторон или их уполномоченных представителей в соответствии с утвержденной Методикой. По завершении работ, предусмотренных приложением № 1 к Контракту, и испытаний оборудования, в том числе на соответствие требованиям Технического задания, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных Работ.

5.2.5. Если оборудование, прошедшее технический контроль и/или испытания, признано, в соответствии с Методикой, не отвечающими Техническому заданию, Поставщик без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика обязан внести необходимые изменения для приведения его в соответствие Техническому заданию.

5.2.6. Дополнительно могут применяться следующие процедуры технического контроля и испытаний:

-  присутствие уполномоченного представителя Заказчика при проведении процедур тестирования на рабочих местах Поставщика в месте проведения испытания оборудования.

5.2.7. Поставщику предоставляется право на досрочную поставку Оборудования и досрочное выполнение Работ по настоящему Договору.

6.  Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в рамках Контракта, является новым, неиспользованным, новейшей либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов.

Поставщик гарантирует, что Оборудование поставленное по данному Контракту, при поставке и далее не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при вводе в эксплуатацию организацией, сертифицированной Производителем, и нормальном использовании поставленного Оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и обслуживания Оборудования, установленными Производителем.

6.2. Гарантийные обязательства Поставщика, указанные в подпункте 6.1 настоящего Контракта (далее – Гарантия), действительны в течение срока, указанного в Техническом задании (далее – Гарантийный период). Исчисление Гарантийного периода начинается с даты подписания Сторонами акта о законченного строительством объекта.

6.3. Несмотря на проведенную приемку и в дополнение к обязательствам, изложенным в подпункте 6.2 настоящего Контракта, Поставщик в течение Гарантийного периода отвечает за соответствие Оборудования требованиям, изложенным в Техническом задании. Если в течение Гарантийного периода будет выявлено, что оборудование не соответствует Техническому заданию, Поставщик обязан предпринять меры по устранению нарушений указанных требований. Устранение нарушений должно быть завершено не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты, определенной п.6.5 настоящего Контракта.

6.4. В случае выявления неисправности(-ей) Заказчик обязан оперативно в письменном виде (факсимильным сообщением) уведомить Поставщика, сообщив ему причины и характер неисправности. В случае отказа в проведении гарантийного обслуживания Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации Оборудования.

6.5. Поставщик должен в течение Гарантийного периода произвести ремонт или замену бракованного или вышедшего из строя Оборудования или его частей. Срок восстановления работоспособности Оборудования исчисляется с момента получения неисправного Оборудования Поставщиком в г. Москва.

6.6. В Гарантийный период доставка неисправного оборудования с Места доставки в Москву осуществляется за счет Заказчика, а обратно - за счет Поставщика.

6.7. Гарантийные обязательства не относятся к естественному износу, расходным материалам, а также не распространяются на поломки и повреждения Оборудования, возникшие в следствие:

-  неправильного или небрежного хранения;

-  применения Оборудования не по назначению;

-  небрежной или неправильной эксплуатации с нарушением инструкций Поставщика;

-  ремонта и модификации, произведенной без предварительного письменного разрешения Поставщика.

7.  Послегарантийное обслуживание

7.1. Поставщик настоящим подтверждает готовность на возмездной основе проводить ремонт Оборудования в течение срока послегарантийного обслуживания, который составляет 2 (два) года после завершения срока гарантийного обслуживания на основании отдельного договора, заключаемого с Заказчиком.

8.  Платежи

8.1. Заказчик оплачивает Поставщику Оборудование, поставленное по настоящему Контракту, в рублях, на следующих условиях:

8.1.1. Заказчик на основании счета Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Контракта перечисляет Поставщику аванс в размере 30 (тридцати) процентов от Цены Контракта, что составляет сумму ________________ (______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) – ______________ (______________________________________) рублей.

8.1.2. После поставки партии Оборудования на Место доставки, их приемки Заказчиком, подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Оборудования Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней оплачивает, с учетом ранее выплаченного аванса, 100 (сто) процентов стоимости принятой партии Оборудования, на основании представленного Поставщиком Заказчику соответствующего счета с приложением оригинала Акта сдачи-приемки Оборудования и копий документов, указанных в подпункте 4.5.4 настоящего Контракта, а также счета-фактуры, оформленного в соответствии с подпунктом 8.2 настоящего Контракта.

8.2. Счета-фактуры Поставщика на оплаченное Оборудование должны содержать все существенные данные (а именно - номер партии, указание количества, цены единицы Оборудования и общей суммы в рублевом исчислении, номера грузовой таможенной декларации и название страны происхождения). Счета-фактуры должны предоставляться в 2 (двух) экземплярах.

8.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ оплачивает Поставщику, 100 (сто) процентов стоимости работ, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных Работ, с учетом выплаченного аванса на основании предоставленного Поставщиком Заказчику счета с приложением оригинала Акта сдачи-приемки работ по соответствующей системе, а также счета-фактуры, оформленного в соответствии с подпунктом 8.2 настоящего Контракта.

8.4. После поставки всего Оборудования и выполнения всех видов Работ оформляется Акт сдачи-приемки Оборудования и выполненных Работ по Контракту в целом.

8.5. Единичные цены на поставляемое Оборудование и выполняемые Работы, установленные в Приложении № 1, должны оставаться неизменными весь срок действия настоящего Контракта.

8.6. Все платежи по настоящему Контракту производятся в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика, указанный в ст.22 настоящего Контракта.

8.7. Датой платежа считается дата зачисления средств на счет Поставщика.

9.  Использование контрактной документации и информации

9.1.  Стороны не должны без предварительного письменного согласия друг друга раскрывать содержание Контракта или какого-либо из его положений или информации, предоставленных одной из Сторон или от ее имени в связи с вышеизложенным другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

9.2.  Стороны не должны без предварительного письменного согласия друг друга использовать документы или информацию, определенные в пункте 9.1 настоящего Контракта, кроме как в целях надлежащего исполнения Контракта.

10.  Непреодолимая сила

10.1.  Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация или иное изменение правового статуса Поставщика для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

10.2.  К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, пожар или другие явления природы, война, военные действия, террористические акты, общественные беспорядки, региональные или общероссийские забастовки, законы, подзаконные акты и иные нормативно-правовые акты, принятые государственными, региональными и муниципальными органами после подписания Сторонами настоящего Контракта и препятствующие его исполнению.

10.3.  При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик должен в срок, определенный п.10.5 настоящего Контракта, направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

10.4.  Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

10.5.  Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее и не менее чем через 10 (десять) дней, уведомить другую Сторону о таком событии, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события и подтверждение компетентного органа, и также незамедлительно сообщить о восстановлении нормальных условий.

11.  Расторжение Контракта

11.1.  Расторжение Контракта в силу невыполнения его условий

11.1.1.Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации.

11.1.2.В случае прекращения действия настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим Гражданским законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом, Поставщик обязан передать Заказчику Оборудование, документацию и результаты выполненных Работ по соответствующим актам, предусмотренным настоящим Контрактом, а Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней, при предоставлении Поставщиком дополнительных документов, определенных п.8.1.2 настоящего Контракта, оплатит Оборудование и выполненные Работы Поставщику по Цене и на условиях Контракта.

11.2.  Расторжение Контракта в силу неплатежеспособности

11.2.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным, или иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения правоохранительных, налоговых или судебных органов. В этом случае расторжение осуществляется при условии, что такое расторжение не наносит ущерба и/или не затрагивает прав Заказчика на совершение действий или применение санкций.

11.3.  Расторжение Контракта в силу целесообразности

11.3.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть указано: целесообразность расторжения Контракта для Заказчика; объем аннулированных контрактных обязательств Поставщика; дата вступления в силу
такого расторжения.

11.3.2. При расторжении Контракта в силу целесообразности приемке Заказчиком и оплате Поставщику на условиях и по ценам Контракта подлежат:

-  Оборудование, доставленное Поставщиком на Место доставки, но не оплаченные Заказчиком на дату уведомления, а также работы, выполненные Поставщиком, но не оплаченные Заказчиком на дату уведомления;

-  Оборудование на сумму согласованной Сторонами стоимости материалов, комплектующих деталей и работ, которые в связи с обязательствами Поставщика по настоящему Контракту были им закуплены или произведены до получения уведомления о расторжении Контракта.

11.4.  Платежи при расторжении Контракта

11.4.1. В случае прекращения действия настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или настоящим Контрактом, Поставщик обязан передать Заказчику Оборудование, документацию и результаты выполненных Работ по соответствующим актам, предусмотренным настоящим Контрактом, а Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней, при предоставлении Поставщиком дополнительно документов, определенных п. 8.1.2 настоящего Контракта, оплатит Оборудование и выполненные Работы Поставщику по Цене и на условиях Контракта.

12.  Ответственность Сторон

12.1.За необоснованный полный или частичный отказ оплатить поставленное Оборудование и выполненные работы, Поставщик вправе на основании его письменного требования, и не ущемляя своих других прав по настоящему Контракту, взыскать с Заказчика пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка России от суммы несовершенного платежа за каждый день просрочки. Максимальная сумма вычитаемого процента - 10 (десять) процентов. Требование об уплате пени должно быть подписано Поставщиком или уполномоченным им лицом. При отсутствии надлежащего оформленного требования санкции не начисляются и не уплачиваются. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.2.Если Поставщик не исправит дефект(ы) в срок, указанный в подпункте 6.3 настоящего Контракта, Заказчик может взыскать с Поставщика неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка России от стоимости неисправного Оборудования за каждый день просрочки без какого-либо ущерба любым другим правам, которыми Заказчик может обладать по Контракту в отношении Поставщика за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 настоящего Контракта. Максимальная сумма вычитаемого процента - 10 (десять) процентов.

12.3. В случае если Поставщик не может поставить часть или все Оборудование/выполнить часть или все работы в сроки, предусмотренные Контрактом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Контракта может вычесть из Цены Контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка России от цены задержанного Оборудования за каждый день просрочки до момента фактической поставки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 настоящего Контракта. Указанный вычет из Цены Контракта производится путем уменьшения суммы платежа на сумму неустойки. Максимальная сумма вычитаемого процента - 10 (десять) процентов. После достижения этого максимума Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта в соответствии с подпунктом 11.1 настоящего Контракта.

12.4.Предусмотренные подпунктами 12.1 и 12.2 настоящего Контракта санкции взыскиваются и уплачиваются на основании письменного требования, подписанного Заказчиком или его уполномоченным лицом. Без надлежащего оформленного требования санкции не начисляются и не взыскиваются.

12.5.В случае приостановки и/или досрочного расторжения настоящего Контракта по инициативе Заказчика или по его вине Заказчик обязан возместить Поставщику фактические убытки, связанные с расторжением (приостановлением), на момент приостановки (расторжения). При этом Заказчик обязан уведомить Поставщика о таком приостановлении (расторжении) не менее чем за 30 дней до даты расторжения (приостановления) Контракта.

12.6.В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств в части совершения платежей и других обязательств по настоящему Контракту, Поставщик имеет право соответственно сдвинуть сроки выполнения своих обязательств по поставке Оборудования и выполнению Работ.

12.7. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения ими обязательств по настоящему Контракту.

13.  Просрочка исполнения условий Контракта Поставщиком

13.1.  Поставка Оборудования и выполнение Работ должна осуществляться Поставщиком в сроки, указанные Заказчиком в Заказе на Оборудование.

13.2.  Если в период выполнения Контракта возникнут обстоятельства, которые Поставщик не мог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременной поставки Оборудования/выполнение Работ, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен, как можно скорее, оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения Контракта Поставщиком с уплатой неустойки, в соответствии с пунктом 12 настоящего Контракта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 настоящего Контракта. Продление срока выполнения Контракта должно быть оформлено Сторонами в письменном виде путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

13.3.  Поставщик может быть освобожден от уплаты неустойки, если Заказчик признает причину просрочки исполнения уважительной и Стороны договорятся о продлении сроков выполнения Контракта без применения неустоек.

14.  Внесение изменений в Контракт

14.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, за исключением уведомлений об изменениях, предусмотренных в пункте 11.1, 11.2, 11.3 настоящего Контракта, осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту.

14.2.  Заказчик вправе изменить условия настоящего Контракта в случае изменения законодательства Российской Федерации.

15.  Официальный язык

16.1. Контракт должен быть составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

16.  Применимое право

16.1.  Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

17.  Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта

17.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу в день (далее – Дата начала выполнения Контракта), когда Заказчик направит Поставщику уведомление с указанием о начале выполнения Контракта.

18.2. Настоящий Контракт действует до даты надлежащего исполнения всех обязательств Сторонами по Контракту.

18.  Уведомления

18.1.  Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения; уведомления высылаются сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений:

/5 тел./

Контактное лицо:

Адрес Поставщика для направления уведомлений:

______________________________________________

Контактное лицо: ___________________________

18.2.  Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нём день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

19.  Налоги и пошлины

Поставщик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента доставки Оборудования Заказчику.

20.  Решение спорных вопросов

20.1.  Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров.

20.2.  Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после начала таких переговоров, за исключением спора, описанного в подпункте 11.3 настоящего Контракта, Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор, любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для разрешения возникшего спора.

21.  Перечень приложений

21.1.  Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение «Заказ на Оборудование/Работы»;

Приложение «Техническое задание»;

21.2.  В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Контракта, условиям или положениям Приложений, перечисленных выше, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в Приложениях к настоящему Контракту.

Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

22. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

22.1. Заказчик –

Почтовый адрес:

5

Телефон / _

р/с в ПУ Банка России Набережное г. Москва

22.2. Поставщик -

от Заказчика от Поставщика

Руководитель

УФК по Чеченской Республике

___________