О направлении информации для размещения на официальном сайте

Электронной почтой без досылки

Администратору официального сайта

www. *****

Тверская-Ямская ул., 3

ГСП –3, г. Москва, А-47, 125993

тел. (4,

О направлении информации для

размещения на официальном сайте

В соответствии с Федеральным законом РФ от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», прошу Вас разместить на официальном сайте следующую информацию:

Извещение о проведении запроса котировок

(уникальный номер 22 - к)

1. Предмет заказа – выполнение работ по технологическому контролю и инженерному обслуживанию очистных сооружений биологической очистки сточных вод, промливневых сточных вод и техническому обслуживанию артезианских скважин на МАПП Мамоново 2.

Адрес - 236008 г. Калининград, , , адрес электронной почты

Контактное лицо – ВрИО начальника отдела организации размещения заказов для государственных нужд Калининградского тылового таможенного поста

3. Источник финансирования заказа – федеральный бюджет

4. Максимальная цена государственного контракта – 117.960, 00 (сто семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

В цену работ включены все необходимые расходы, в том числе расходы на транспортировку, расходы на материалы, на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта сформирована в результате изучения функционирующего рынка, проведенного по инициативе заказчика путем запроса в организации: -СИСТЕМА», -ПАРТНЕР», ИП . Все материалы по изучению рынка находятся в отделе, инициировавшем размещение заказа.

Наименование заказа	Цена исполнителя №1 (руб.)	Цена исполнителя №2 (руб.)	Цена исполнителя №3 (руб.)	Средняя цена (руб.)
выполнение работ по технологическому контролю и инженерному обслуживанию очистных сооружений	0	0	0	0

5.Характеристика заказа

№ пп	Наименование	Место выполнения работ	Объем выполнения работ	Требования к результатам выполнения работ и иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика
1	Технологический контроль и инженерное обслуживание очистных сооружений биологической очистки сточных вод, промливневых сточных вод и техническое обслуживание артезианских скважин.	МАПП Мамоново 2 (Калининградская область, Багратионовский р-н, МО Пограничное сельское поселение, пос. Новоселово, 150),	Инженерное обслуживание очистных сооружений промливневых сточных вод: 1. - жироловка (маслоотделитель) производительностью до 0,05 тыс. м.куб/сут. 2. - песколовка производительностью до 0,1 тыс. м.куб/сут.	Подрядчику необходимо выполнять все работы в объеме и сроки, установленные Заказчиком. Иметь собственные производственные мощности оборудование и трудовые ресурсы, необходимые для проведения работ. Обеспечить надлежащее качество технологического контроля и инженерного обслуживания, проводить их в соответствии с действующими Методиками и Инструкциями. Ежемесячно производить отбор и доставку проб воды для производства химических анализов воды в указанной Заказчиком аккредитованной лаборатории, обеспечивать контроль за ходом выполняемых лабораторией работ. Обеспечить при аварийных ситуациях прибытие специалистов на объект в течение 4-х часов после получения от Заказчика извещения об аварии. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране имущества. Обеспечить выполнение всех требований Заказчика в части соблюдения специального режима содержания и охраны объектов. Подрядчику необходимо гарантировать бесперебойную работу очистных сооружений и артезианских скважин с предоставлением ежемесячного отчета об эффективности работы объектов с предложениями по вопросам эксплуатации.
Технологический контроль и техническое обслуживание артезианских скважин. – 2 шт.
Инженерное обслуживание очистных сооружений биологической очистки сточных вод: 1. - песколовка, производительностью 0,1тыс. м.куб./сут. 2. - отстойник вертикальный (камера дефосфации), произв. до 0,5 тыс. м.куб./сут. 3. - отстойник вертикальный (камера денитрификации), произв. до 0,1 тыс. м.куб./сут. 4. - отстойник вертикальный (вторичный), произв. до 0,1 тыс. м.куб./сут. 5. - аэротенк, производительностью до 0,1тыс. м.куб./сут. 6. - хлораторная, производительностью до 0,1тыс. м.куб./сут. 7. - контактный резервуар, производительностью до 0,1 тыс. м.куб/сут. 8. - иловые и песковые площадки, производительностью до 0,1тыс. м.куб./сут 9. - насосная станция перекачки сточных вод производит. до 0,2 тыс. м3/сут.

6. Срок и условия оплаты работ – безналичный расчет, оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, ежемесячно, после подписания Сторонами актов выполненных работ, либо актов устранения недостатков по каждому объекту, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, оплата за последний месяц производится до 25.12.2012г.

7. Место оказания работ – МАПП Мамоново 2 - Калининградская область, Багратионовский р-н, МО Пограничное сельское поселение, пос. Новоселово, 150.

8. Сроки и условия оказания работ – ежемесячно с даты заключения контракта до 25.12.2012г.

9. Место и срок подачи котировочных заявок – котировочная заявка предоставляется с 02 марта 2012 года по 11 марта 2012 года до 10 часов 00 мин. по адресу: г. Калининград, каб.108.

10. Дата и время окончания подачи котировочных заявок – 11 марта 2012 года 10 ч. 00 мин. (время местное).

11. Форма котировочной заявки: котировочная заявка (форма прилагается), скреплённая подписью и печатью или электронной цифровой подписью в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 №1 «Об электронной цифровой подписи» уполномоченного лица, и предоставляется в письменной форме по почте (курьером) или в форме электронного документа соответственно.

12. Требование к участникам размещения заказа - отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

13. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта – не позднее, чем через десять дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: 1. Форма котировочной заявки на 1 л. в 1 экз.

2. Проект государственного контракта на 7 л. в 1 экз.

И. о. начальника тылового поста

579-245

от «____» __________ 2012 г. Исх. №________________

И. о. начальника Калининградского тылового таможенного поста г. Калининград,

О направлении котировочной заявки

по запросу котировок № 22- к

Сведения об участнике размещения заказа:

1.Наименование юридического лица
(фамилия, имя, отчество для физического лица)

________________________________________________________________________________

2. Место нахождения для юридического лица /местожительство (для физического лица)

________________________________________________________________________________

3. Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________

4. ИНН/ КПП ____________________________________________________________________

5. Телефон/факс__________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Настоящей котировочной заявкой __________________________________ в лице (наименование участника размещения заказа)

_______________________________________________________________________________,

(Ф. И.О., должность)

предлагаем осуществить заказ на выполнение работ по технологическому контролю и инженерному обслуживанию очистных сооружений биологической очистки сточных вод, промливневых сточных вод и техническому обслуживанию артезианских скважин на МАПП Мамоново 2, в соответствии с выставленными требованиями в извещении о проведении запроса котировок, и согласны с имеющимися в нем сроками, условиями оплаты и проектом государственного контракта, в том числе сроком оказания работ – ежемесячно с даты заключения контракта до 25.12.2012г.

В цену работ ________________________________________________________________ рублей

(цифрой, прописью)

включены все необходимые расходы, в том числе расходы на транспортировку, расходов на материалы, на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, НДС ________________________________.

(предусмотрен, не предусмотрен)

В случае признания нас победителем запроса котировок согласны заключить государственный контракт по цене предложенной нами в котировочной заявке, по форме заказчика и исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Руководитель ___________________ _________________

(Ф. И.О.) (подпись)

М. П

Проект государственного контракта № _______

г. Калининград «___»___________ ______ г.

Калининградский тыловой таможенный пост (далее тыловой пост) от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, действующий на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с протоколом заседания единой комиссии по размещению заказов от ____________ № __________ заключили настоящий государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы по технологическому контролю и инженерному обслуживанию очистных сооружений биологической очистки сточных вод, промливневых сточных вод и технологическому обслуживанию артезианских скважин на территории МАПП Мамоново 2 (Калининградская область, Багратионовский р-н, МО Пограничное сельское поселение, пос. Новоселово, 150).

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.  Цена настоящего Контракта составляет в соответствии со сметой, (составленной в соответствии с прейскурантом цен на выполнение работ) (Приложения №1, №2 настоящего Контракта) ____________ (__________________) рублей, в том числе НДС (если предусмотрен).

2.2. Оплата по настоящему Контракту производится без авансового платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно, после подписания Сторонами актов выполненных работ, либо актов устранения недостатков по каждому объекту, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, оплата за последний месяц производится до 25.12.2012г.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может быть изменена в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

2.4. В цену работ включены транспортные расходы, расходы на материалы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

3.1.  Заказчик имеет право:

3.1.1.  Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.1.2.  При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов выполняемых работ до их устранения, уведомить в течение двух дней Подрядчика с указанием сроков устранения недостатков.

3.2.  Подрядчик обязан:

3.2.1.  Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом (Приложение , настоящего Контракта) и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.

3.2.2.Выполнить работы собственными силами в полном соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями. Ежемесячно производить отбор и доставку проб воды для производства химических анализов воды в указанной Заказчиком аккредитованной лаборатории, обеспечивать контроль за ходом выполняемых лабораторией работ.

3.2.3.Ежемесячно извещать Заказчика об окончании работ по каждому отдельному объекту.

3.2.4.Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, или иного используемого для исполнения Контракта имущества

3.2.5.По окончании работ передать ее результат и права на нее Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ

3.2.6.Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и имущество, предоставленные Заказчиком для производства работ, в том состоянии, в котором оно были предоставлены ранее.

3.2.7.Обеспечить надлежащее качество технологического контроля и инженерного

обслуживания, проводить их в соответствии с действующими Методиками и Инструкциями.

3.2.8.Давать Заказчику консультации и предложения по вопросам эксплуатации

сооружений связанных с проведением работ по настоящему Контракту.

3.2.9.Обеспечить при аварийных ситуациях прибытие специалистов на объект в течение 4-х часов после получения от Заказчика извещения об аварии. Извещение может быть отправлено по факсу, письмом или по телефонной связи.

3.2.10.Обеспечить выполнение всех требований Заказчика в части соблюдения специального режима содержания и охраны объектов.

3.2.11.Подрядчик не имеет право закончить работы досрочно.

3.3.  Заказчик обязан:

3.3.1.  Ежемесячно в течение 3-х дней после получения от Подрядчика извещения об окончании

работы по каждому отдельному объекту, либо по истечении срока, указанного в п.9.1.настоящего Контрактаа, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Подрядчика.

3.3.2.  Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.3.3.  Знакомить Подрядчика по мере необходимости с имеющейся технической документацией

на действующие сооружения.

3. 4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

4.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

4.1.  Подрядчик обязан ежемесячно извещать Заказчика о выполнении работ.

4.2.  Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится ежемесячно в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение 3 - х дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

4.4. Ежемесячно при завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акты выполненных работ.

4.5. Датой ежемесячного выполнения работ считается дата подписания Сторонами актов выполненных работ за месяц или актов устранения недостатков.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

5.4. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. В случае отступления Подрядчиком от условий настоящего Контракта в части ненадлежащего качества выполнения работ, уменьшения объема выполненных работ, иного несоответствия результатов выполненных работ условиям Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы настоящего Контракта.

5.5. При прекращении выполнения работ по вине Заказчика, последний оплачивает фактически выполненный объем работ.

6.  ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии не неисполнение обязательств по Контракту.

7.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

8.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Расторжение контракта может иметь место исключительно по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контакт другой Стороне не позднее 5 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта.

9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с даты заключения настоящего контракта и действует по 30.12.2012г.

9.2. В случае изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом решаются в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

·  Приложение№1 – Смета на 1 листе.

·  Приложение – Прейскурант цен на 1 листе

·  Приложение – Календарный план выполнения работ на 1 листе.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Калининградский тыловой таможенный пост
236008 4 тел.,
Управление федерального казначейства МФ РФ по Калининградской области (ОФК – 02, / КТТП л/с ) Р/с ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Калининградской области г. Калининград
________________________ ________________________ _____________________ ___ м. п.	_____________________________ _____________________________ _____________________________ м. п.

«___»____________________ «___»_________________________

Приложение к Контракту

№ ______ от ____________________.

Смета

	№ п/п	Наименование работ	Цена работ в месяц руб.	Цена работ всего руб.
МАПП Мамоново 2
1	Инженерное обслуживание очистных сооружений промливневых сточных вод: - жироловка (маслоотделитель) производительностью до 0,05 тыс. м.куб/сут. -песколовка производительностью до 0,1 тыс. м.куб/сут.	______	_______
2	Технологический контроль и техническое обслуживание артезианских скважин – 2 шт.	_______	______
3	Инженерное обслуживание очистных сооружений биологической очистки сточных вод: -песколовка, производительностью 0,1тыс. м.куб./сут. -отстойник вертикальный (камера дефосфации), произв. до 0,5 тыс. м.куб./сут. -отстойник вертикальный (камера денитрификации), произв. до 0,1 тыс. м.куб./сут. -отстойник вертикальный (вторичный), произв. до 0,1 тыс. м.куб./сут. -аэротенк, производительностью до 0,1тыс. м.куб./сут. -хлораторная, производительностью до 0,1тыс. м.куб./сут. -контактный резервуар, производительностью до 0,1 тыс. м.куб/сут. -иловые и песковые площадки, производительностью до 0,1тыс. м.куб./сут -насосная станция перекачки сточных вод производит. до 0,2 тыс. м3/сут.	________	_______
		ИТОГО:	________	_______

«Заказчик» «Подрядчик»

________________________ ________________________ _____________________ ____________ м. п.

_______________ ________________ ______________ м. п.

«___»__________________________ «___»__________________________

Приложение к Контракту

№ ______ от _______________

Прейскурант цен

Наименование	Кол-во	Цена
Отстойник вертикальный производительностью до 0,1 тыс. м3/сут. (вторичный-отстойник)	1	______
Отстойник вертикальный производительностью до 0,5 тыс. м3/сут. (камера дефосфации)	1	______
Отстойник вертикальный производительностью до 0,1 тыс. м3/сут. (камера денитрификации)	1	______
Аэротенк производительностью до 0,2 тыс. м3/сут.	1	_______
Хлораторная (на хлорной извести) производительностью до 0,1 тыс. м3/сут.	1	_______
Контактный резервуар производительностью до 0,1 тыс. м3/сут.	1	_______
Иловые площадки производительностью до 0,1 тыс. м3/сут. (установка для обезвоживания осадка)	1	_______
Жироловка производительностью до 0,05 тыс. м3/сут. (маслоотделитель)	1	_______
Жироловка производительностью до 0,5 тыс. м3/сут. (маслоотделитель)	1	_______
Песколовка производительностью до 0,1 тыс. м3/сут.(пескоотделитель)	1	_______
Насосная станция перекачки сточных вод производит. до 0,2 тыс. м3/сут.	1	_______
Технологический контроль и техническая помощь в эксплуатации артезианских скважин	2	_______

«Заказчик» «Подрядчик»

________________________ ________________________ _____________________ ____________ м. п.

_______________ ________________ ______________ м. п.

«___»__________________________ «___»__________________________

Приложение к Контракту

№ ______ от _______________

Календарный план выполнения работ

№ п/п	Наименование работ по договору	Срок выполнения работ	Цена, (руб.)
1	Работы по технологическому контролю и инженерному обслуживанию очистных сооружений биологической очистки сточных вод, промливневых сточных вод и техническому обслуживанию артезианских скважин на территории МАПП Мамоново 2 (Калининградская область, Багратионовский р-н, МО Пограничное сельское поселение, пос. Новоселово, 150),	Ежемесячно с даты заключения контракта до 25.12.2012г.	________

«Заказчик» «Подрядчик»

________________________ ________________________ _____________________ ____________ м. п.

_______________ ________________ ______________ м. п.

«___»__________________________ «___»__________________