«УТВЕРЖДАЮ» Начальник МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» _____________________ «_____»___________ 2009 г. Техническая часть СПЕЦИФИКАЦИЯ Серверы с предустановленным программным обеспечением
Срок гарантии – 24 месяца. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проект контракта МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______ г. Ростов-на-Дону «_____»___________2009 г. Муниципальное образование – городской округ города Ростова-на-Дону «Управление образования города Ростова-на-Дону», именуемого в дальнейшем «Заказчик», . П., действующего на основании Устава (с одной стороны), и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава (с другой стороны), являющийся победителем открытого аукциона в электронном виде ___________________________, именуемые в дальнейшем Сторонами на основании протокола №___________________ от ________________________________ года заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем: 1.Предмет контракта 1.1. Поставщик обязуется поставить и передать серверы с предустановленным программным обеспечением (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. 1.2. Номенклатура товара, комплектация, техническая характеристика товара, цена, количество (объем) определяются в Спецификации (Приложение ), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта. 2. Цена контракта. Условия оплаты 2.1.Общая цена контракта составляет ___________________________ (_____________________________________________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), составляет 18 процентов _____________________________ рублей (________________________________________ ) руб. ________________________ коп. 2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена контракта включает в себя все расходы поставщика, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на перевозку, разгрузку, сборку, установку, тару, упаковку, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Расчеты Заказчика с Поставщиком производятся в безналичном порядке платежными поручениями. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета г. Ростова-на-Дону по следующему коду бюджетной классификации ____________________________. 2.3. Расчет за поставленный товар Заказчик производит в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме. 2.4. При поставке товара Заказчику, Поставщик передает товарную накладную, счет, счет-фактуру, сертификаты соответствия. 3. Сроки и условия исполнения обязательств по контракту. 3.1. Передаваемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать ГОСТам, техническим условиям, сертификатам соответствия, а так же иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Соответствие товара требованиям контракта по количеству, качеству, комплектности, таре и упаковке отражается в акте приема-передачи. 3.2. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику документы, относящиеся к товару, сертификаты соответствия, гарантийные талоны и(или) иные документы, подтверждающие гарантийные обязательства. 3.3. Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации). 3.4. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 3 дней с момента подписания муниципального контракта. 3.5. Поставщик должен известить Заказчика об отгрузке продукции не позднее, чем за один рабочий день по телефону (факсу) с указанием: даты и времени отгрузки, номера договора, наименования продукции, отгруженного количества, номера транспортного средства. 3.6. Заказчик должен подтвердить Поставщику готовность принять груз. Без наличия этого подтверждения отгрузка товара не производится. 3.7. В случае отсутствия у заказчика технической возможности принять, поставляемый товар по настоящему контракту Поставщик обязуется обеспечить хранение товара на складе за счет собственных средств. Расходы Поставщика на хранение включены в цену контракта. 3.7. Передача товара производится путём подписания товарных накладных и актов приема-передачи товара. 3.8. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период транспортировки и (или) хранения. Тара и упаковка являются безвозвратной. 3.9. Приемка товара производится Заказчиком в течение 3 дней с момента получения товара следующим образом: 3.9.1. Приёмка по количеству осуществляется самостоятельно Заказчиком в соответствии с количеством, согласованным в настоящем контракте и указанным в товарной накладной. 3.9.2. Приёмка по качеству осуществляется Заказчиком самостоятельно. В случае обнаружения несоответствия товара и (или) его части требованиям качества, Поставщик обязан по вызову Заказчика в трехдневный срок с момента получения письменного вызова обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя в месте проведения приёмки товара для оформления акта об обнаруженных недостатках. При отсутствии на товаре внешних повреждений, обязанность доказывать отсутствие своей вины в происхождении дефекта лежит на Поставщике. В случае отрицания Поставщиком своей вины в возникновении дефекта, производится экспертиза с участием независимого эксперта. Акт, составленный с участием независимого эксперта, признаётся сторонами окончательным. В случае неявки представителя Поставщика для составления акта, либо при явке неуполномоченного представителя Поставщика в обозначенный срок, Заказчик вправе самостоятельно составить акт об обнаруженных недостатках товара, который будет обязательным для обеих сторон. Указанный в настоящем пункте порядок вызова представителя Поставщика и составления акта об обнаруженных недостатках товара применяется и при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока товара. До момента устранения недостатков товара, выявленных в ходе приёмки товара, Заказчик вправе не подписывать акт приема-передачи и не несёт за это ответственности в случае несоответствия товара по количеству и качеству требованиям настоящего контракта, либо иным требованиям. 3.10. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо появляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Поставщик производит замену поставленного товара за свой счет в течение 10 дней с момента составления акта об обнаруженных недостатках товара. 3.11. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика за счёт средств Поставщика. 3.12. Право собственности, риск повреждения, порчи и/или случайной гибели товара переходит к Заказчику с момента передачи товара по товарной накладной и акту приёма-передачи. 3.13. Все перемещения доставленного товара по месту нахождения Заказчика связанные с его разгрузкой и до перемещения к месту сборки и установки осуществляются силами Поставщика. 3.14. Стороны обязаны в течение 7 дней письменно уведомлять друг друга об изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных в контракте. Действия Сторон, направленные на исполнение контракта, совершенные по реквизитам, указанным в контракте, до получения письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением условий контракта. 3.15. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица 4. Гарантии 4.1 Поставщик устанавливает на товар гарантийный срок 24 месяца. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику. 4.2 Поставщик освобождается от исполнения гарантийных обязательств, если докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения правил хранения, использования, действия третьих лиц, непреодолимой силы. 5. Ответственность сторон 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. За нарушение срока поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 1 % от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 5.3 При несоблюдении предусмотренных контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случаях: если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны; принятия решения Ростовской-на-Дону городской Думой о сокращении бюджетных расходов; введения в отношении Заказчика предельных объемов финансирования. 5.4. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки (реальный ущерб, упущенную выгоду), причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. 5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства или неисполнения обязательства не освобождает Поставщика от исполнения обязательства в натуре. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в случае наступления обстоятельств непосредственно влияющих на исполнение контракта, возникших помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в период действия контракта. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся. 6.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по контракту, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по контракту, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства. Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 25 дней, любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков. 7. Рассмотрение споров 7.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Ростовской области. 7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8. Изменение и расторжение контракта 8.1. Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. При заключении и исполнении контракта изменение условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 9. Заключительные положения 9.1. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и финансирующему органу. 9.2. Контракт вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему контракту, но не позднее 31.12.2009 г. 9.3. К контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью: приложение №1- спецификация. 10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Приложение к муниципальному контракту |
от «___» _______________ г. № ____
СПЕЦИФИКАЦИЯ
поставки серверов с предустановленным программным обеспечением
№ п/п | Наименование и характеристика товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу | Общая стоимость |
1 | |||||
2 | |||||
ИТОГО: |
| ||||
| Заказчик | Поставщик |
| ||
| Начальник ________________ М. П. | Руководитель_____________И. О.Ф. М. П |
| ||
