г. Себеж 4 августа 2009 года
Размещение заказа на выполнение работ по капитальному ремонту № 3
МОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа»
Администрация Себежского района
извещает о проведении запроса котировок
1.Почтовый адрес заказчика: Псковская область, г. Себеж, ул. 7 Ноября, д.2
(электронный адрес - (*****@***ru))
Контактное лицо - начальник отдела ЖКХ ,
Контактное лицо – главный специалист отдела экономики
2. Источник финансирования: средства местного бюджета
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: капитальный ремонт котельной № 3 МОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
1. | Демонтаж старого котла КВ-0,63 | шт | 1 |
2. | Разработка фундамента | шт | 1 |
3. | Устройство фундамента с газоходами под котел марки КВ-Р-0,63 из материалов подрядчика | шт | 1 |
4. | Установка котла КВ-Р-0,63 из материалов подрядчика | шт | 1 |
5. | Обвязка котла с установкой КИП из материалов подрядчика | шт | 1 |
6. | Опресовка котла давлением 6 атм. | шт | 1 |
7. | Обмуровка котла с устройством газоходов из материалов подрядчика | шт | 1 |
8. | Установка поддува | шт | 1 |
9. | Пуско-наладочные работы |
4. Место выполнения работ: Псковская область, г. Себеж, ул. Пролетарская д. 1а
5. Сроки проведения работ: с 1 сентября по 30 октября 2009 года.
6. В цену товаров, работ, услуг должны входить расходы на перевозку, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
7. Гарантийный срок: 3 года.
8. Максимальная цена контракта: рублей
9. Котировочные заявки подаются: в письменном виде лично или по почте – почтовый адрес: Псковская область, г. Себеж, ул. 7 Ноября д.2, по электронной почте – электронный адрес: *****@***ru .При отправлении заказа электронной почтой одновременно необходимо высылать факсом (21-167) уведомления об отправке оригинала документов заказным письмом по почте, в противном случае котировочные заявки рассматриваться не будут. Заявки подаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Контактные телефоны: 22-435; 22-028.
Срок окончания подачи заявок 10 августа 2009 года в 11.00 часов.
10. Срок и условия оплаты: оплата по безналичному расчету, авансирование 100%.
11. Муниципальный контракт должен быть подписан не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
12. Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.
Дата______________________
Кому: Администрация Себежского района
Адрес: Псковская область, г. Себеж, ул. 7 ноября д.2
Изучив ваш запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем в соответствии с условиями муниципального контракта, приведенными в запросе котировок и нашей заявкой, поставить товары, указанные в запросе котировок, в соответствии с приведенными ниже наименованиями, количеством, по цене за единицу и ценой товаров.
№ п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Кол-во товара (работ, услуг) | Единица измерения | Качественные характеристики | Цена за единицу, рублей | Цена (работ, услуг), рублей |
Цена контракта (товаров) _____________________________ (сумма прописью)
В цену товара входят расходы ____________________________ (перечислить расходы, указанные в запросе котировок).
Место поставки товаров ______________________ (указать)
Сроки поставки товаров ______________________ (указать)
Гарантийный срок _______________________ ( указать)
Сроки и условия оплаты товаров_______________ (указать)
Наименование участника размещения заказа. Место нахождения (для юридического лица
)
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Банковские реквизиты, ИНН участника размещения заказа.
С уважением,________ _____________ __________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М. П.
Проект
Муниципальный контракт
на выполнение работ
г. Себеж «___» __________ г.
Администрация Себежского района, , действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Заказчик с одной стороны, и
____________________, ____________________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд Себежского района путем проведения запроса котировок протокол рассмотрения ________________. заключили настоящий Контракт о нижеследующем
Предмет контракта1.1.Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд на выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 3 МОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Псковская область, г. Себеж, ул. Пролетарская д. 1а, согласно сметы.
1.2.Подрядчик обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту по итогам указанных работ составляет ___________.
2.2. Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:
- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части работ.
При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.2. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.
2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.
2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.
2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 100%.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: 1 сентября 2009 года
Окончание работ: 30 октября 2009 года.
3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков.
4. Обязательства сторон
4.1. Обязательства Подрядчика:
4.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии со строительными нормами и правилами и в установленные сроки
.
4.1.2. Подрядчик обязуется своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.3. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 3 дней с момента получения необходимой документации и поступления денежных средств на свой счет.
4.2. Обязательства Заказчика:
4.2.1. Обеспечить финансирование объекта и оплату выполненных Подрядчиком работ в сумме, предусмотренной настоящим контрактом;
4.2.2. Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием направляемых на финансирование объекта бюджетных средств;
4.2.3. Осуществлять ведение учета бюджетных средств, используемых на финансирование объекта, составление и представление отчетности в порядке в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
4.2.4. Освободить ремонтируемые помещения.
5. Сдача и приемка работ
5.1. Подрядчик не позднее 20-го числа отчетного месяца представляет акты о приемке выполненных работ. В течение 5 дней после предоставления выше указанных документов Заказчик обязан подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ в полной или частичной приемке работ. При отсутствии замечаний производится передача актов выполненных работ, а также счета-фактуры Заказчику для оплаты выполненных работ.
6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект: строительными материалами, изделиями и конструкциями, а также оборудованием, указанным в техническом здании и ведомости объемов работ к конкурсной документации.
6.3. Подрядчик несет ответственность всех поставленных для реализации Контракта материалов до подписания акта приемки работ.
6.4. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы, если они могут привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается три года с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случай нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьим лицами.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
8. Строительная площадка
8.1. Подрядчик обязуется за свой счет вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
9. Охранные мероприятия
9.1. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик.
10. Ответственность сторон
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего контракта;
10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных настоящим контрактом, в срок, указанный в п. 3.1. контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 0,1% от стоимости работ по договору. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.
10.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательства по настоящему Контракту.
11. Разрешение споров между сторонами
11.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, осуществляемых в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 (десяти) дней со дня получения и в письменной форме уведомить другую Сторону об удовлетворении или отклонении претензии. Если в результате проведенных согласительных мероприятий спор между Сторонами не будет урегулирован, то он подлежит разрешению Арбитражным судом Псковской области.
12. Прекращение контрактных отношений
12.1. Контракт может быть расторгнут или изменен на основании письменного соглашения Сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
12.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:
- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ
- при финансовой несостоятельности Подрядчика;
12.2.1 Заказчик вправе расторгнуть Контракт на основании ст. 717 ГК РФ, а именно отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику стоимость приобретенных материалов;
12.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком до истечения срока его действия в одностороннем порядке. При этом Заказчик должен сообщить о своих намерениях другой стороне не менее чем за 3 недели до расторжения контракта и уплатить Подрядчику стоимость выполненных работ и стоимость приобретенных материалов.
13. Особые условия
13.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13.2. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде письма, факсимильного сообщения, телефонограммы, заказного письма получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным: в день отправления факсимильного сообщения, телефонограммы в день получения письма.
13.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации каждая из Сторон обязана в пятидневный срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением указаний в данном пункте обязанности, несет Сторона, не осуществляющая соответствующее уведомление.
13.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Контрактом, регулируются законодательством российской Федерации.
13.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.
14. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК Администрация Себежского района Псковская обл., г. Себеж, ул. 7 Ноября, д. 2 ; ; ; л/с в отделении по Себежскому району УФК по Псковской области Сч. В ГРКЦ Банка России по Псковской области г. Псков Глава района __________________ | ПОДРЯДЧИК |
