Государственный контракт на поставку метеорологических приборов для нужд комбината «Волна»

Проект

Государственный контракт № __

на поставку метеорологических приборов для нужд комбината «Волна»

п. Эльбан «___» ______2011г.

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Волна», именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик» (далее-Заказчик), , действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением Единой комиссии по размещению государственного заказа (Протокол № __ от «___» ________ 2012 года) заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.Поставщик обязуется поставить Заказчику метеорологические приборы, именуемые в дальнейшем Товар (наименование, количество, цена за единицу, срок поставки, определены в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар в порядки и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

Стоимость Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет _________________(____________________) рублей.

2.2 Цена государственного или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

2.3 Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

2.4 Оплата Товара производится Заказчиком в течение 10 банковских дней на основании накладной, счета-фактуры выставленного Поставщиком и приемного акта, подтверждающего факт поставки Товара.

Порядок поставки.

3.1  Поставщик поставляет Товар на склад комбината «Волна». Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика в соответствующем количестве, указанном в Спецификации.

3.2  Поставщик обязуется в день, предшествующий дню поставки, известить Заказчика о производимой отгрузке Товара с указанием даты и времени отгрузки, наименование и количество отгруженного Товара.

3.3  Датой поставки Товара является дата составления и подписания приемного акта Сторонами.

3.4  Заказчик обязуется принять Товар по количеству и качеству в день отгрузки, указанный Поставщиком, при условии предоставления Поставщиком Заказчику документов, подтверждающих соответствие качества Товара требованиям настоящего Контракта с составлением акта приема-передачи.

3.5  Приемка Товара по количеству и качеству производится грузополучателем Заказчика в соответствии с Федеральным законом «О государственном материальном резерве», Правилами, действующими на транспорте, и в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 г. № П-6 и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 г. № П-7.

4. Качество Товара.

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам или ТУ, действующем на территории РФ и подтверждаться паспортом качества, выданным изготовителем (производителем) Товара.

4.2 Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара Поставщик обязан в месячный срок поставить равное количество доброкачественного Товара и возместить Заказчику причиненные убытки согласно ст.15 Гражданского кодекса.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям, настоящего Контракта, считается не поставленным.

5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Поставщик обязуется поставить Товар, соответствующего качества и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в сроки, указанные настоящим Контрактом.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, за недопоставку Товара в установленный настоящим Контрактом срок, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости недопоставленного (непоставленного) Товара. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Заказчиком срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.




6.3.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и устранению нарушений.

6.4.Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и непоставленного Товара, а если Товар оплачен потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков.

6.5.Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Форс-мажор

7.1.Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, снежные заносы); забастовки, диверсии, военные действия, террористические акты, запретительные меры органов государственной власти.

7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен компетентными органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), а также удостоверяющего документа, Сторона вправе не принимать во внимание форс-мажорных обстоятельства при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) условий Контракта.

8. Разрешение споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

9. Срок действия Контракта.

9.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания и действует по 31 декабря 2012 года.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 5 дней сообщить об этом другой стороне в письменном виде, что является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

ФГКУ комбинат «Волна»

п. Эльбан, Хабаровского

края, . Тел.42-9-23

ЛКС УФК по

Хабаровскому краю ГРКЦ ГУ банка

России по Хабаровскому краю

______________ ________________ (Ф. И.О.)

М. П. М. П.

Приложение

к государственному контракту

№___ от «___» _________2012г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/п

Наименование продукции

Единица измерения

Количество

Цена за единицу с НДС

Итого

Срок поставки

1.

Гигрограф

шт

3

2.

Термограф

шт

3

3.

Психрометр

шт

3

Заказчик Поставщик

Директор Директор

ФГКУ комбинат «Волна»

_____________ ______________

М. П. М. П.



Подпишитесь на рассылку:

Основы государства


Смотрите полные списки: Профессии

Профессии: Гуманитарии



Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.