Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: ПИР «Инженерные изыскания трассы автозимника от ДНС «Осовей» до ДНС «Лабаган»

Договор подряда

Между

-Северная нефть»

и

________________________

на выполнение проектно-изыскательских работ

по объекту:

ПИР «Инженерные изыскания трассы автозимника от ДНС «Осовей» до ДНС «Лабаган»

«____»_____________2011г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА................................................................................................ 3

2.ОПРЕДЕЛЕНИЯ............................................................................................................ 3

3.СТОИМОСТЬ работ................................................................................................... 4

4.СРОКИ выполнения работ................................................................................ 5

5.Обязательства сторон....................................................................................... 5

6.сдачА и приемка работ..................................................................................... 7

7.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.............................................................................................. 7

8.гарантии качества.............................................................................................. 8

9. ответственность сторон............................................................................... 8

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНая информация.......................................................... 9

11. Использование результатов работ......................................................... 11

12. обстоятельства непреодолимой силы…………………………………11

13. порядок разрешения споров……………………………………………….12

14. прочие УСЛОВИЯ.............................................................................................

15. юридические АДРЕСА И платежные РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.......

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Техническое задание.

2.Протокол соглашения о договорной цене.

3.Календарный план.

4.Смета

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Усинск «___»_________2011г.

Настоящий Договор заключен и вступает в силу с даты его подписания сторонами между -Северная нефть», офис которого расположен по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, (именуемое в дальнейшем «Заказчик»), в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ офис которого расположен по адресу: _____________________________________ (именуемое в дальнейшем «Подрядчик»), ______________________. действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны».

«Заказчик» и «Подрядчик», каждый в соответствии с соглашениями, обязательствами, договорными обязанностями, содержащимися в настоящем Договоре, настоящим договорились о нижеследующем:

1.  Предмет договора.

1.1.  «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчик» выполнить проектно-изыскательские работы по объекту:

«Инженерные изыскания трассы автозимника от ДНС «Осовей» до ДНС «Лабаган»

в соответствии с Заданием на ПИР, Календарным планом, условиями настоящего Договора и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

1.2.  В Задании на ПИР. Сторонами согласовываются состав, содержание, технические, экономические и другие требования к проектно-изыскательским работам и технической документации.

2.  определения.

Для целей настоящего Договора слова и выражения, приведенные ниже, имеют следующие значения:

2.1.«Договор» - означает настоящий документ, с являющимися его неотъемлемой частью Приложениями, а также всеми изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть подписаны в период его действия, составленные на основе соглашения, достигнутого сторонами, подписавшими его, и наделяющий каждую из сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу на срок его действия.

2.2.«Заказчик» - означает -Северная нефть», действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, поручающее выполнение работ по настоящему Договору.

2.3.«Подрядчик» - означает _____________________________, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязующееся выполнить работу в соответствии с обязательствами по данному Договору, имеющее необходимые лицензии и разрешения на выполнение работ, и несущее ответственность за своевременное и качественное выполнение работ, указанных в Договоре в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.

2.4. «Стороны» - означает физические и/или юридические лица
, подписавшие Договор, и выступающие в качестве «Заказчика» и «Подрядчика».

2.5.«Инженерно-изыскательские работы, ПИР» - комплекс изыскательских работ, выполняемых «Подрядчиком» на основании Задания на ПИР.

2.6. «Задание на проектно-изыскательские работы (Задание на ПИР)» - означает Задание на проектирование и/или Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, Задания на разработку ОИ, ТЭО – документы, утверждаемые «Заказчиком», в которых устанавливаются состав, содержание, технические, экономические и другие требования к проектно-изыскательским работам и технической документации, и которым должен следовать «Подрядчик» при выполнении работ.

2.7. «Техническая документация» - Декларация о намерениях инвестирования (ДОН), Обоснование инвестиций в строительство (ОИ), Технико-экономическое обоснование строительства (ТЭО), Проектная документация, Рабочая документация и иная документация, разрабатываемая «Подрядчиком» в соответствии с Заданием на ПИР (Заданием на проектирование).

2.8. «Исходные материалы» - комплекты рабочих чертежей, выданные «Подрядчику» «Заказчиком»

2.9.«Договорная цена» означает сумму, оговоренную в Разделе 3 Договора «Стоимость работ». Эта сумма подлежит выплате «Подрядчику», в соответствии с условиями настоящего Договора и может быть изменена на основании дополнительного соглашения к Договору.

2.11. «Информация, составляющая Коммерческую тайну» - научно-технологическая, производственная, финансово-экономическая и иная информация (в том числе, составляющая секреты производства - ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен Режим Коммерческой тайны.

2.12 «Носители информации» - материальные объекты, в которых информация, составляющая Коммерческую тайну, находит свое отражение в виде символов, технических решений и процессов.

2.13 «Режим Коммерческой тайны» - правовые, организационные, технические и иные меры, принимаемые обладателем Информации, составляющей Коммерческую тайну по охране ее конфиденциальности.

2.14 «Гриф конфиденциальности» - реквизиты, свидетельствующие о степени конфиденциальности Информации, составляющей Коммерческую тайну, наносимые на Носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации.

3. Стоимость работ.

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору носит договорной характер и определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение ) и составляет:

_____________________________________________________________________- рублей.

кроме того НДС - 18% _________________________________________________-рублей.

Всего с налогом – ______________ рублей ( _______________________________ ) рублей.

3.2.Стоимость работ включает в себя все накладные и прочие расходы «Подрядчика», связанные с исполнением Договора, а также налог на добавленную стоимость (18%) и иные налоги, уплата которых входит в обязанность «Подрядчика». В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, Стоимость работ будет изменена (уменьшена или увеличена) соответственно. В случае изменения ставок иных налогов и сборов изменение Стоимости работ производиться не будет.

4. Сроки выполнения работ.

4.1.  Поэтапные сроки выполнения работ, сроки выдачи технической документации и /или материалов инженерных изысканий и поэтапная стоимость работ согласовываются Сторонами в Календарном плане (Приложение ), который является неотъемлемой часть Договора.

4.2.  Изменение сроков выполнения работ возможно только после оформления Дополнительного соглашения к настоящему Договору по внесению изменений в Календарный план (Приложение ).

4.3. «Подрядчик» приступает к выполнению работ после подписания обеими Сторонами настоящего Договора.

4.4.При досрочном выполнении «Подрядчиком» работ «Заказчик» имеет право принять их и оплатить на условиях настоящего Договора.

5.  обязательства сторон.

5.1.  В соответствии с настоящим Договором «Подрядчик» обязан:

- совместно с «Заказчиком» уточнить подготовленный «Заказчиком» проект Задания на ПИР и утвердить его у «Заказчика»;

-  выполнить проектно-изыскательские работы согласно утвержденному Заданию на ПИР, нормативным документам на проведение проектно-изыскательских работ, подготовить и передать «Заказчику» Техническую документацию в соответствии с Заданием на ПИР, Договором, требованиями Действующего Законодательства и с учетом данных актов выбора земельных участков по проектируемым объектам (расположение, площади отвода);

-  предоставить «Заказчику» копии лицензий на выполнение работ по настоящему договору и документы, подтверждающие полномочия лица, заключающего настоящий договор от имени «Подрядчика»;

-  ежемесячно и по отдельным запросам «Заказчика» предоставлять ему информацию о ходе выполнения работ;

-  при выполнении работ неукоснительно соблюдать условия и положения Задания на ПИР и требования Действующего Законодательства, в случае возникновения противоречий между ними незамедлительно письменно известить об этом «Заказчика»; «Подрядчик» вправе отступить от Задания на ПИР только с письменного согласия «Заказчика»;

-  по письму «Заказчика» обеспечить необходимое участие своего Представителя в проведении экспертиз Технической документации в целях получения положительных заключений вышеназванных экспертиз и всех необходимых заключений, разрешений, согласований или одобрений экспертными и разрешительными организациями и органами местного самоуправления, устранить все замечания, полученные в период прохождения экспертиз до получения положительных заключений;

-  в минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки, допущенные по вине «Подрядчика» и дополнять документацию по получении от «Заказчика» мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации или несоответствия ее условиям настоящего Договора;

5.1.2.  «Подрядчик» вправе с письменного согласия «Заказчика» привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц, имеющих необходимые лицензии на выполнение работ. При этом «Подрядчик» несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ, выполненных субподрядчиками.

5.1.3.  «Подрядчик» не вправе передавать Техническую документацию третьим лицам без письменного согласия «Заказчика».

5.2.  В соответствии с настоящим Договором «Заказчик» обязан:

- подготовить проект задания на ПИР и уточнить его совместно с «Подрядчиком»;

-  утвердить Задание на ПИР, и выдать «Подрядчику» иные исходные данные, необходимые для производства работ (Приложение к Заданию на ПИР);

-  принять результаты работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

-  произвести оплату выполненных «Подрядчиком» работ на условиях данного Договора.

5.2.1. «Заказчик» осуществляет текущий контроль за деятельностью «Подрядчика» по исполнению настоящего Договора, а также привлекаемых им третьих лиц к выполнению работ по Договору.

5.2.2. «Заказчик» имеет право использовать Техническую документацию, полученные от «Подрядчика».

5.2.3. В соответствии с настоящим Договором «Подрядчик» обязан:

- Соблюдать требования “Регламента по соблюдению требований промышленной, экологической безопасности и охраны труда при проведении работ на территории производственных объектов - Северная нефть», требования «Стандарта - Северная нефть»» по пропускному и внутриобъектовому режиму на объектах - Северная нефть», “Инструкции по пожарной безопасности” - Северная нефть»”, “Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании”. Соблюдение требований данных приложений стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения «Подрядчика», «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения договора.

«Заказчик» обязан ознакомить «Подрядчика» с текстом «Стандарта - Северная нефть» по пропускному и внутриобъектовому режиму на объектах - Северная нефть» и “Инструкции по пожарной безопасности - Северная нефть»

5.2.4. «Подрядчик» обязуется обеспечить своих работников и работников субподрядных организаций пропусками установленной формы в соответствии с требованиями Стандарта - Северная нефть» по пропускному и внутриобъектовому режиму на объектах - Северная нефть».

5.2.5. «Подрядчик» обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников «Подрядчика» (а в случае привлечения иных субподрядных организаций и работников иного Субподрядчика), появившихся на объектах или в вахтовых общежитиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

«Подрядчик» обязан не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объекта.

Фиксация факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на объектах или в вахтовых общежитиях веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение для целей настоящего договора и отношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком» может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием, актами, составленными работниками «Заказчика» и/или «Подрядчика» (иного Субподрядчика) или третьими лицами, работающими по договору с «Подрядчиком»/«Заказчиком», письменными объяснениями работников «Подрядчика» и/или «Заказчика» (Субподрядчика), другими способами.

В случае привлечения иных субподрядных организаций «Подрядчик» обязан включить в договоры субподряда соответствующие условия, аналогичные условиям, предусмотренным настоящим Договором.

5.2.6. При установлении факта нахождения работников «Подрядчика», либо работников, работающих на субподряде у «Подрядчика», в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на объектах или в вахтовых общежитиях -Северная нефть», «Подрядчик» обязан немедленно отозвать работника с объекта -Северная нефть» и принять соответствующие меры по исключению повторного нахождения данного работника на объектах -Северная нефть»

5.2.7. «Подрядчик» обязан не допускать несанкционированный ввоз, хранение, использование и распространение взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и орудий промысла животных и рыбы работниками «Подрядчика» и иных, привлеченных им Субподрядчиков на всей территории лицензионного участка.

5.2.8. «Подрядчик» обязан не допускать несанкционированного провоза (проноса) на территорию производственной деятельности Общества внешних носителей информации, и переносных электронно-вычислительных машин работниками «Подрядчика» и иных, привлеченных им Субподрядчиков на всей территории лицензионного участка. При установлении факта нарушения данных требований предусмотрены штрафные санкции в размере 50000 рублей.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

6. Приемка выполненных работ по настоящему Договору производится «Заказчиком» в соответствии с Календарным планом и требованиями Задания на ПИР в следующем порядке:

6.1. По завершении проектных работ (этапов работ) «Подрядчик» направляет «Заказчику» 2 (Два) предварительных экземпляра Технической документации для предварительного рассмотрения и согласования.

6.2. По результатам предварительного рассмотрения Технической документации «Заказчик» предоставляет «Подрядчику» перечень замечаний и описание доработок, а также сроки их выполнения.

6.3.«Подрядчик» по замечаниям «Заказчик» (экспертных и разрешительных организаций и органов местного самоуправления) обязан за свой счет устранить недостатки, происшедшие по его вине.

6.4. После устранения недостатков, если таковые имели место, «Подрядчик» передает «Заказчику» по накладной Техническую документацию, а также подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ с сопроводительным письмом. Техническая документация передается в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) электронном виде в редактируемом формате. dwg и  сканфайлы в формате. pdf. По просьбе «Заказчика» «Подрядчик» выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры Технической документации с оплатой их изготовления дополнительно к стоимости работ, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора.

6.5. «Заказчик» осуществляет приемку Технической документации в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. При отсутствии замечаний не позднее установленного Договором срока для приемки результатов работ принимает Техническую документацию, подписывает и направляет «Подрядчику» надлежащим образом оформленный акт сдачи-приемки работ/этапа работ.

7. Платежи и расчеты.

7.1 Оплата выполненных работ по Договору осуществляется «Заказчиком» на основании акта сдачи-приемки работ (этапа работ), подписанного полномочными представителями Сторон и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты их подписи Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» при условии получения оплаты от «Заказчика» по генеральному договору.

Последний этап календарного плана работ (не менее 20 % от общей стоимости Договора) оплачивается «Подрядчику» в течение 5 (пяти) банковских дней после получения положительного заключения экспертного органа. В случае проведения повторных экспертиз до получения положительного заключения экспертного органа, стоимость этих экспертиз возмещается «Подрядчиком» «Заказчику» в течение 15 дней с момента выставления счета.

Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.5, п.6 ст.169 Налогового кодекса РФ и других нормативных документов. Счет-фактура выставляется «Подрядчиком» в течение 5 календарных дней со дня выполнения работ (этапов) с приложением копии приказа о лицах, уполномоченных подписывать счета-фактуры. Выставлением счета-фактуры считается передача надлежаще оформленного счета-фактуры «Заказчику». Первичные учетные документы должны быть предоставлены «Подрядчиком» в течение 5 рабочих дней со дня выполнения работ (этапа работ), но не позднее 24 числа текущего месяца.

7.2. При оплате выполненных работ сумма НДС подлежит уплате только в случае ее предъявления к оплате и выставления счета-фактуры.

7.3. В случае не предъявления «Подрядчиком» суммы НДС к оплате, сумма, ранее перечисленная «Заказчиком» как НДС, считается необоснованным обогащением «Подрядчика» с момента ее получения и подлежит возврату «Заказчику». На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с правилами, определенными Гражданским кодексом РФ.

7.4. По дополнительным объемам Работ, неуказанным в Договоре или непредусмотренным им, «Заказчик» и «Подрядчик» заключают Дополнительные соглашения к Договору с указанием объемов дополнительных работ, подлежащих выполнению и их цену. При этом «Заказчик» не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ, если «Подрядчик» приступает к их выполнению без предварительного письменного согласия «Заказчика».

7.5. В случае если по каким-либо основаниям «Подрядчик» не выполнит какие-либо объемы работ, указанные в Договоре, Стоимость работ, предусмотренная Договором, уменьшается на стоимость объемов невыполненных «Подрядчиком» работ.

8.  гарантии качества.

8.1.  «Подрядчик» гарантирует, что проектные работы будут выполнены в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с утвержденным Заданием на ПИР, на основе новейших достижений в области проектирования и строительства, известных и доступных «Подрядчику» в период работы по Договору.

8.2.  «Подрядчик» гарантирует «Заказчику» отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной «Подрядчиком» Технической документации.

8.3.  При обнаружении недостатков в Технической документации или в Материалах инженерных изысканий «Подрядчик» по требованию «Заказчика» обязан безвозмездно переделать Техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1.  За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.2.  «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление Технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Технической документации, при условии, что строительство и эксплуатация осуществлялись без отступлений от данной документации.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах «Подрядчик» по требованию «Заказчика» обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить «Генподрядчику» причиненные убытки.

9.3. В случае нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения работ «Заказчик» вправе предъявить «Подрядчику» требование о выплате «Заказчику» неустойки (пени) из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии «Заказчиком».

9.4. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе предъявить «Заказчику» требование о выплате «Подрядчику» неустойки (пени) из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии «Подрядчиком».

9.5. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору «Подрядчик» возвращает в полном объеме сумму аванса на расчетный счет «Заказчика» и оплачивает неустойку за пользование чужими денежными средствами в соответствии с действующим ГК РФ.

9.6. «Заказчик» не производит финансирование последующих этапов работ, если «Подрядчик» не отчитался за исполнение предыдущего этапа работ.

9.7. Обязательство сторон по уплате штрафов, пеней и других финансовых санкций, связанных с нарушением настоящего договора, возникает либо с момента письменного признания должником в добровольном порядке, либо по решению суда.

9.8. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

Пункт 9.9 включается в договоры с Подрядчиками по объектам -Северная нефть»

9.9. «Подрядчик» в случае нарушения договорных обязательств уплачивает «Заказчику»:

-  при наступлении обстоятельств, указанных в п. п.5.2.5 и 5.2.6 Договора «Заказчик» имеет право взыскать с «Подрядчика» за каждый такой случай штраф в размере 100 000 рублей;

-  в случае неоднократного нарушения условий п.5.2.7 «Заказчик» вправе требовать расторжения договора в одностороннем порядке, без возмещения «Подрядчику» убытков, причиненных прекращением договора подряда;

-  при установлении факта нарушения п.5.2.4. Договора, «Заказчик» вправе взыскать с «Подрядчика» штрафные санкции в размередесять тысяч) рублей по каждому факту отсутствия пропуска.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНая информация.

10.1.  К Конфиденциальной информации относится любая информация, в том числе, Информация, составляющая Коммерческую тайну, полученная одной стороной договора (далее – Получающая сторона) от другой стороны договора (далее - Раскрывающая сторона) в соответствии с предметом настоящего Договора как в период действия договорных обязательств, так и при подготовке и предварительном согласовании настоящего Договора.

10.2.  Конфиденциальная информация не будет считаться таковой и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:

10.2.1.Уже известна Получающей стороне.

10.2.2.Является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны.

10.2.3.Легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора.

10.2.4.Представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны.

10.2.5.Независимо разработана Получающей стороной, при условии, что лицо или лица, разработавшие ее не имели доступа к Конфиденциальной информации.

10.2.6.Разрешена к публикации письменным разрешением Раскрывающей стороны.

10.2.7.Раскрыта органам государственной власти и местного самоуправления, а также иным государственным органам, по их мотивированному запросу, в соответствии с действующим законодательством. При этом Получающая сторона вправе потребовать от органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена Конфиденциальная информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

10.3. Передача Конфиденциальной информации может осуществляться в письменной форме, в цифровом представлении на любых Носителях информации, а также в устной форме и показанная визуально с использованием какого-либо оборудования, при этом:

10.3.1.Передача Конфиденциальной информации, представленной в документальной форме на бумажных носителях, отмеченная грифом «Коммерческая тайна» и зарегистрированная в журнале учета документов с грифом «Коммерческая тайна» и «Для служебного пользования» осуществляется с соответствующей отметкой в журналах учета документов с грифом «Коммерческая тайна» и «Для служебного пользования» сторон. При отсутствии журналов учета документов передача оформляется Актом, составленном в произвольной форме с обязательным указанием реквизитов и содержания передаваемых документов.

10.3.2.Передача Конфиденциальной информации в электронном виде, представленной на физических носителях информации (компакт-дисках, флэш-картах, жестких дисках и т. п.) осуществляется по Акту, составленному в произвольной форме с обязательным указанием: содержания передаваемой информации, представления этой информации (документ, таблица, изображение, чертеж и т. п.), реквизитов этой информации в документальном представлении, если таковые существуют.

10.3.3.Передача Конфиденциальной информации в электронном виде, посредством открытых каналов связи (телефон, факсимильная связь, электронная почта, FTP и т. п.) допускается только при условии применения программных или аппаратных средств защиты информации, удовлетворяющих Раскрывающую и Получающую стороны.

10.3.4.Передача Конфиденциальной информации в устной форме должна оформляться протоколом встречи, совещания, заседания, переговоров и т. д.

10.4. Ответственность за сохранность Конфиденциальной информации для Получающей стороны возникает в момент фактического получения Конфиденциальной информации.

10.5. Конфиденциальная информация является собственностью Раскрывающей стороны. Раскрывающая сторона вправе потребовать от Получающей стороны вернуть ей любую Конфиденциальную информацию в любое время по письменному запросу. Раскрывающая сторона в течение 10 дней после получения запроса должна вернуть все оригиналы Носителей информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в ее распоряжении.

10.6. Получающая сторона принимает на себя обязательства по соблюдению столь же высокой степени секретности во избежание разглашения или использования полученной от Раскрывающей стороны Конфиденциальной информации, какую соблюдали бы в разумной степени в отношении своей собственной Конфиденциальной информации.

10.7. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам Получающей стороной допускается с письменного разрешения Раскрывающей стороны.

10.8. В течение 5 (пяти) лет с даты заключения настоящего Договора Получающая сторона не будет разглашать полученную ей от Раскрывающей стороны Конфиденциальную информацию третьим лицам и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, определенной предметом настоящего Договора.

10.9. Получающая сторона обязана незамедлительно информировать Раскрывающую сторону о допущенном Получающей стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами, а так же о раскрытии Конфиденциальной информации органам государственной власти и местного самоуправления, а также иным государственным органам, по их мотивированному запросу, в соответствии с действующим законодательством.

10.10. Получающая сторона несет полную ответственность перед Раскрывающей стороной за любые затраты, прямые убытки и потери, которые могут возникнуть в результате разглашения Конфиденциальной информации, произошедшей по вине Получающей стороны в нарушение условий настоящего Договора, в том числе, Получающая сторона несет безусловную ответственность за действия всех своих сотрудников, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации третьим лицам, даже в случае увольнения таких сотрудников к моменту разглашения Конфиденциальной информации.

10.11. В случае раскрытия Конфиденциальной информации органам государственной власти и местного самоуправления, а также иным государственным органам, по их мотивированному запросу, в соответствии с действующим законодательством ни одна из сторон не несет ответственности за последствия разглашения раскрытой Конфиденциальной информации.

10.12. Ни одна из сторон не будет разглашать факт существования и содержание настоящего Договора и всех его приложений и дополнительных соглашений без предварительного согласия другой стороны. В случае реорганизации или ликвидации одной из сторон, в соответствии с действующим гражданским законодательством, реорганизуемая или ликвидируемая сторона должна принять все возможные меры для обеспечения сохранности Конфиденциальной информации.

11. Использование результатов работ.

11.1. «Подрядчик» рассматривается в качестве автора Технической документации, разработанной им при исполнении обязанностей по настоящему Договору.

11.2. Право собственности на результат работы - Техническую документацию переходит к «Заказчику» после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

12.2. При наступлении указанных обстоятельств каждая Сторона должна известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка Торгово-промышленной палаты РФ.

12.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех последовательных месяцев, то «Подрядчик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по Договору.

12.5. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

13.1.  Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, а при не достижении согласия - в арбитражном суде Республики Коми в соответствии с действующим АПК РФ.

13.2.  Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения претензии.

14.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

14.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания «Заказчиком» и «Подрядчиком». Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до завершения взаиморасчетов Сторон.

14.2.  Настоящий Договор может быть изменен/ дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

14.3.  Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразности дальнейшего проведения работы, каждая из сторон обязана внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ «Заказчик» и «Подрядчик» в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней должны принять совместное решение о дальнейшем проведении работ, изменений условий или расторжении Договора.

14.4.  «Заказчик» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом в письменном виде «Подрядчика» за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора. При этом «Заказчик» не позднее 30 (тридцать) банковских дней с момента расторжения договора оплачивает стоимость работ, фактически выполненных «Подрядчиком» на дату расторжения договора.

14.5.  Стороны могут обмениваться документами по факсимильной связи с последующим предоставлением подлинных документов. При этом они несут ответственность за достоверность подписи уполномоченных лиц.

14.6.  Все отступления от условий данного Договора оговариваются Сторонами в Особых условиях.

14.7.  Настоящий Договор составлен в 2 (Два) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.8.  Все положения договора обязательны для правопреемников и законных представителей «Заказчика» и «Подрядчика». По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.9.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15. Юридические адреса и платежные РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«подрядчик»

_____________________________

Юридический адрес: ___________________

Почтовый адрес:

______________________________________

К/с __________________________________

Р/с __________________________________

БИК _________________________________

ИНН _________________________________

КПП _________________________________

ОКВЭД-_______________________________

ОГРН-_________________________________

Банк получателя – ______________________________________

«ЗАКАЗЧИК»

Юридический адрес: Республика Коми,

.

Почтовый адрес: Республика Коми,

, а/я 22.

,

, .

Банковские реквизиты:

банк развития регионов»,

г. Москва, ,

к/с ,

р/с .

Телефон: +7(82144)28597, факс: +7(82144)27566,

электронная почта: *****@***ru

подрядчик

Директор

_____________________________________

_________________/ _________________

М. П.

ЗАКАЗЧИКК

Генеральный директор

-Северная нефть»

____________________/

М. П.

Приложение

к Договору № ______________

от _____________г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

«Инженерные изыскания трассы автозимника от ДНС «Осовей» до ДНС «Лабаган»

Мы нижеподписавшиеся,

от лица Подрядчика:

Директор

и от лица Заказчика:

-Северная нефть»

Генеральный директор

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены в сумме:

____________ рублей( ________________________________________________________).

кроме того НДС - 18% ______________ рублей (__________________________________).

Всего с налогом – ____________рублей (_________________________________________).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

-Северная нефть»

Генеральный директор

Директор

____________

_______________

Приложение

к Договору ____________

от __________г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения

Сроки выполнения начало/окончание (месяц, год)

Договорная цена с НДС (руб.)*

«Инженерные изыскания трассы автозимника от ДНС «Осовей» до ДНС «Лабаган»

Январь - июнь 2012г.

ИТОГО:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

-Северная нефть»

Генеральный директор

Директор

____________

_______________




Подпишитесь на рассылку:

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также



  Строительные профессии




Смотрите полные списки: Профессии

Профессии: Техника и производство



Проекты по теме:

Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.