Котировочная документация

Котировочная документация

Запрос котировок на выполнение работ по ремонту электроснабжения с заменой приборов освещения спортивного зала МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» по адресу: а

Камышлов-2008 год

Содержание:

Извещение; Приглашение для участников размещения заказа на участие в запросе котировок (Приложение );

3. Проект муниципального контракта.

Извещение

о проведении запроса котировок №

Сведения о заказчике: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа.

Адрес: Свердловская область,

Телефон: (343

Местонахождение: Свердловская область, г. Камышлов,

ул. Свердлова, каб.11

Телефон: (343

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Предмет муниципального контракта: Выполнение ремонта электроснабжения с заменой приборов освещения спортивного зала ДЮСШ, расположенного по адресу: № 92а. Выполнение работ согласно дефектной ведомости. Используемый материал должен иметь сертификат качества.

№ п/п	Наименование работ	Количество	Краткие характеристики
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Монтаж светильников с ртутными лампами на кронштейнах Шкаф управления навесной Прокладка кабеля с креплением накладными скобами Демонтаж светильников с ртутными лампами Монтаж светильников с люминесцентными лампами Монтаж светильников для ламп накаливания Прокладка кабеля	59 шт. 1 шт. 210 м 48 шт. 16 шт. 5 шт. 200 м	Включая установку ПРА 900х600х500 мм Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 Включая установку ПРА Количество ламп в светильнике – 2 Одноламповые для помещений с нормальными условиями среды Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2

Место выполнения работ: Свердловская область, город Камышлов, ул. Свердлова, 92а.

Срок выполнения работ: С 26 сентября по 26 октября 2008 г.

Сведения о включенных в цену работ расходах: в цену на работы включены расходы на доставку материалов.

Максимальная цена контракта: 96 рублей.

Место подачи котировочных заявок: Свердловская область, 1; каб.11.

Телефон/Факс: 8 34

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 16 часов местного времени 15 сентября 2008 года.

Срок и условия оплаты работ: безналичный расчет. Предоплата 30 процентов в течение 10 (десяти) банковских дней на основании счета на оплату. Остальные 70 процентов в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии

со статьей 44 Федерального закона от 01.01.2001 г. .

Дата:______________2008 г.

Кому: МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа

От кого:________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

( наименование, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН, телефон юр. лица)

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок на ремонт электроснабжения с заменой приборов освещения спортивного зала ДЮСШ, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем произвести работы на сумму_______________________________________, включающую все расходы на выполнение работ.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки, выполнить работы, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество выполнения работ в течение________лет.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

__________________

(подпись, печать)

Проект

Муниципального контракта № _____

На проведение работ по ремонту электроснабжения с заменой приборов освещения спортивного зала муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы, расположенного по адресу: г. Камышлов. ул. Свердлова, 92а.

г. Камышлов «___»_____ 2008г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа ., действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, и именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и на основании протокола № ____ от _______ г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.  Предмет контракта.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя проведение работ по ремонту электроснабжения с заменой приборов освещения спортивного зала муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы, расположенного по адресу: г. Камышлов. ул. Свердлова, 92а.

Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2.  Общая стоимость работ.

2.1. Стоимость работ по контракту определяется протоколом запроса котировок документацией и составляет (______________________________________) рублей ______ копеек, в т. ч. НДС ____%.Указанная цена действуют в течение времени действия Контракта.

2.2. Подрядчик обязан уплатить все пошлины и налоги, подлежащие уплате вследствие взятых им на себя обязательств по Контракту, и эти издержки не являются основанием для корректировки цены Контракта;

2.4. Смета, составленная Заказчиком является неотъемлимой частью контракта.

2.6. Исполнитель не вправе претендовать на разницу между суммой, указанной в смете, и суммой контракта.

3.  Обязанности Подрядчика.

Для выполнения настоящего контракта Подрядчик в счет стоимости контракта:

3.1. Качественно, своими силами выполняет работы в соответствии с действующими нормами, в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, и сдает работы по актам технической готовности.

3.2. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, строительную технику, а так же осуществляет приемку, разгрузку, складирование, а также осуществляет их охрану.

3.3. Гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций и систем, обеспеченность их соответствующими сертификатами.

3.4. В течении трех дней после сдачи работ Заказчику и Подрядчику вывезет за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, инструменты и материалы.

3.5. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и противопожарных мероприятий.

3.6. Своими силами и средствами своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.7. Несет ответственность перед Заказчиком за свои работы и услуги, а также за материалы, приобретенные самостоятельно.

4.  Обязанности Заказчика.

Для выполнения настоящего контракта Заказчик:

4.1. Принимает работу.

4.2. Участвует в оперативной работе по ремонту, осуществляет координацию работ с другими подрядными организациями.

4.3. Имеет право беспрепятственного доступа к работам Подрядчика для проверки хода и качества выполняемых работ.

4.4. Производит оплату работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.  Сроки выполнения работ.

5.1.Срок начала выполнения работ — ____________________________________.

5.2. Срок выполнения работ — _________________________________________.

5.3. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного в п.5.2. срока, если это не приводит к ухудшению результата работ, а Заказчик обязан принять работы, выполненные ранее сроков, установленных п.6.2. настоящего контракта.

6.  Платежи и расчеты.

6.1. Заказчик производит путём перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% общей стоимости работ по контракту в течении десяти календарных дней с момента заключения настоящего контракта для приобретения необходимых материалов. Остальные 70% в течение четырнадцати дней с момента подписания акта приема выполненных работ.

6.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится на основании счетов-справок, актов приемки выполненных работ формы КС-2, счетов-фактур. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика, но не позднее 31 декабря 2008 года

6.3. Расчеты за выполненные работы осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств, с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 10-ти банковских дней. Датой оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

7.  Порядок сдачи-приемки работ.

7.1. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по акту в течение трех дней с момента извещения Подрядчиком Заказчика о выполнении работ.

7.2. Заказчик назначает своего представителя, который совместно с Подрядчиком от имени Заказчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ.

7.3. В случае выявления недостатков и дефектов стороны составляют акт с указанием дефектов и недостатков и сроков их устранения.

8.  Срок действия контракта и порядок его расторжения.

8.1. Срок действия контракта — с момента подписания до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в установленном законодательством порядке с полным возмещением убытков.

9.  Ответственность сторон.

9.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.

9.2. За несвоевременное окончание работ в срок, указанный в контракте, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трёхсотой учетной ставки банковского процента за каждый день просрочки от стоимости работ по контракту до фактического исполнения обязательства.

9.3. При несвоевременном устранении недостатков и дефектов, указанных в акте, Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить недостатки своими силами либо с привлечением третьих лиц и взыскать с него неустойку в размере 50% стоимости работ по устранению недостатков.

10.  Прочие условия.

10.1. Срок гарантии эксплуатации работ по настоящему контракту устанавливается продолжительностью ____ лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его третьими лицами.

10.2. Если в период срока гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволяют нормально эксплуатировать объект, то срок гарантии продлевается на период устранения этих недостатков.

10.3. Обнаруженные в период действия гарантии на результат работ недостатки оформляются трехсторонним актом с участием представителей Подрядчика и Заказчика.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим контрактом, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.6. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в арбитражном суде по подсудности.

10.7. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

10.6. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.  Реквизиты и подписи сторон.