Управление главного смотрителя г. Липецка

Администрация города Липецка
Муниципальное учреждение
«Управление главного
смотрителя г. Липецка»
2/3
Телефон: (47;
E-mail: *****@

Запрос котировки № 26

Уважаемые господа!

МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» предусматривает закупку работ по оформлению цветочной клумбы на территории, прилегающей к Аэропорту города Липецка. Наименование услуг, количество, описание, максимальная цена контракта указаны в Приложении № 1.

Заказчик: МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка». Адрес: 2/3. Телефон: (47,

E-mail: *****@

Источник финансирования: внебюджетные средства

Место выполнения работ: территория, прилегающая к Аэропорту города Липецка

Срок выполнения работ: июнь - июль 2007г.

Цена должна включать: затраты на доставку, страхование, налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

Максимальная цена контракта: руб. (двести шестнадцать тысяч сто сорок один рубль).

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме, указанной в Приложении № 2, по факсу: или по адресу: 2/3, приемная до 9-00 (время московское) 13 июня 2007г.

Оплата выполненных работ: будет произведена на основании актов выполненных работ, подписанных заказчиком. Возможна предоплата 30 %.

Форма оплаты: безналичный расчет. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета «Заказчика».

Начальник учреждения

Приложение

Оформление цветочной клумбы на территории, прилегающей в Аэропорту

города Липецка

1.	Основание для проведения работ	Оформление цветочной клумбы
2.	Место проведения работ	территория, прилегающая к Аэропорту города Липецка
3.	Виды работ	1. Подготовка почвы механизировано без досыпки земли – 365 м2. 2. Посадка цветов однолетних по 50 шт./м2 (петуния, сальвия, бархатцы, агератум) – 332 м2 3. Посадка цветов однолетних по 70 шт./м2 (цинерария) – 33 м2 4. Перевозка воды на расстояние до 15 км. – 109,5 тн.
4.	Время проведения работ	июнь - июль 2007г.
5.	Источник финансирования	внебюджетные средства
6.	Начальная (максимальная) цена контракта, в руб.	При подаче котировочной заявки на закупку работ предоставить расчет затрат (смету) по выше указанным работам

Начальник ОТН

Приложение

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос котировки, извещение № 26, на выполнение работ по оформлению цветочной клумбы на территории, прилегающей к Аэропорту города Липецка _____________________________________предлагает осуществить выполнение следующих работ: (наименование организации)

Оформление цветочной клумбы на территории, прилегающей в Аэропорту

города Липецка

1.	Основание для проведения работ	Оформление цветочной клумбы
2.	Место проведения работ	территория, прилегающая к Аэропорту города Липецка
3.	Виды работ	1. Подготовка почвы механизировано без досыпки земли – 365 м2. 2. Посадка цветов однолетних по 50 шт./м2 (петуния, сальвия, бархатцы, агератум) – 332 м2 3. Посадка цветов однолетних по 70 шт./м2 (цинерария) – 33 м2 4. Перевозка воды на расстояние до 15 км. – 109,5 тн.
4.	Время проведения работ	июнь - июль 2007г.
5.	Источник финансирования	внебюджетные средства
6.	Начальная (максимальная) цена контракта, в руб.

Указанная цена должна включать затраты на доставку, страхование, налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

Место выполнения работ: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ: _________________________________________________________

Форма оплаты: __________________________________________________________________

Условия оплаты: _________________________________________________________________

Наше местонахождение (место жительства для физического лица): ______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наши банковские реквизиты: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Наш контактный представитель: ___________________________________________________

Наш телефон: ______________________________________.

Наш факс: _________________________________________.

Наш e-mail: ________________________________________.

Мы являемся субъектами малого предпринимательства (да/нет): ________.

____________________

печать Ф. И. О., должность

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Липецк «___»_________2007 г.

МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка», именуемое в дальнейшем « Заказчик» . И., действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по оформлению цветочной клумбы на территории, прилегающей к Аэропорту города Липецка: ______________________________

__________________________________________________________________________________в соответствии с условиями контракта, заданием «Заказчика», ГОСТами (СНИПами).

2.  СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему контракту определяется по смете и составляет ____________________ руб., (прописью)____________________________________ __________________________________________________________________________________, в том числе НДС ____________________ руб.

2.2. Источник финансирования: внебюджетные средства

2.3. Код экономической классификации: 225 (услуги по содержанию имущества).

2.4. До 30 % стоимости договорной цены может быть оплачено предварительно для закупки материалов, согласно плану финансирования капитального ремонта объекта благоустройства.

3.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему контракту должны производиться в строгом соответствии с графиком производства работ (Приложение ).

4.  ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» обязуется:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом все работы с надлежащим качеством, в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложении к нему, и сдать работы «Заказчику» в установленном порядке и в соответствии с нормативными актами.

4.1.2. Обеспечить выполнение в зоне проведения работ правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии, утвержденных ПОР, требований охраны окружающей среды, движения транспорта и пешеходов.

4.1.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика».

4.1.4. Безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе.

4.1.5. Во время проведения работ по оформлению цветочной клумбы «Подрядчик» самостоятельно производит все необходимые согласования со службами города.

4.1.6. Обязуется содержать объекты озеленения в надлежащем санитарном состоянии.

4.1.7. «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» информацию о ходе работ.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Для выполнения настоящего контракта «Заказчик» обязуется:

5.1.1. Вести технический надзор выполняемых работ.

5.1.2. Выделить ответственного представителя для постоянной связи с «Подрядчиком» решения всех возникающих при исполнении настоящего контракта оперативных вопросов.

5.1.3. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный заказчиком.

5.1.4. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. «Заказчик» вправе:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком».

5.2.2. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока и срока действия контракта.

5.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт, потребовать возмещения убытков и передать данный объект другой подрядной организации, и если «Подрядчик» своевременно не приступает к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. «Заказчик» оплачивает выполненные ежемесячно работы платежным поручением не позднее 10 дней банковских после окончания работ на основании акта выполненных работ (Ф-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета-фактуры (при условии поступления средств из внебюджета).

7. ГАРАНТИИ

7.1. Гарантийный срок выполненных работ 1 год.

7.2. Устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, производиться «Подрядчиком» за свой счет.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение данного контракта в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего контракта.

При наступлении форс-мажора исполнение настоящего контракта может быть приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту юридического адреса «Заказчика» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Если «Подрядчик» не соблюдает сроки выполнения работ, определенные графиком работ, по причинам, не зависящим от Заказчика; нарушает условия по качеству выполнения работ в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, действующими нормами и правилами, «Заказчик» вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, предупредив Подрядчика за 10 дней, а также «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном ст.395 ГК РФ.

9.4. Если любая из статей настоящего контракта или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в настоящем контракте, при этом остальные остаются в силе.

9.5. Вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

10.1. Преддоговорные споры не допускаются. В случае несогласования любого из условий (пункта) настоящего контракта он считается незаключенным без всяких последствий.

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами Сторон, регистрации в едином реестре муниципальных контрактов администрации г. Липецка и действует до _____________________________.

10.3. Настоящий контракт, а также все изменения, дополнения, заказы (спецификации) и иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами Сторон, имеющими право на совершение подобных действий, согласно действующим Учредительным документам, либо другими лицами Сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Каждая Сторона при подписании настоящего контракта, а также всех изменений, дополнений, заказов (спецификаций) и иной переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных документов или потребовать предоставления их копий, заверенных первыми лицами соответствующей из Сторон.

10.4. Изменения, дополнения условий контракта, досрочное прекращение его действия или расторжение производится по письменному соглашению сторон, кроме случаев, оговоренных в настоящем контракте или по основаниям, предусмотренным в законодательстве Российской Федерации.

10.5. В случае выполнения «Подрядчиком» неоднократно менее 50% объемов работ, предусмотренных месячным заданием, «Заказчик» может в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения контракта, который считается расторгнутым, и потребовать возмещения убытков.

Настоящий контракт считается расторгнутым со дня получения «Подрядчиком» извещения «Заказчика» об отказе от исполнения настоящего контракта или иного момента, указанного в извещении.

10.6. Муниципальный контракт по решению «Заказчика» может быть расторгнут, в случае нарушения «Подрядчиком» условий по безопасному проведению работ или разрушения в результате проведения работ объектов, принадлежащих юридическим и физическим лицам (если разрушение объектов не предусмотрено заданием к настоящему муниципальному контракту). Объекты, разрушенные в результате выполнения работ по муниципальному контракту (если разрушение объектов не предусмотрено заданием к настоящему муниципальному контракту), подлежат немедленному восстановлению «Подрядчиком» за счет собственных средств.

10.7. При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер в едином реестре муниципальных контрактов администрации г. Липецка.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	«Заказчик»	«Подрядчик»
ИНН
КПП
Полное наименование предприятия	МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»
Краткое наименование предприятия	МУ «УГС г. Липецка»
Государство	Россия
Почтовый индекс	398043
Населенный пункт	г. Липецк
Адрес в населенном пункте	ул. Космонавтов, дом 42/3
Контактный телефон и Ф. И.О. (отв. исполнителя)	(47
Телетайп
Телефакс (отдел, подразделение)	– приемная
Электронная почта (отдел, подразделение)	*****@
ОКПО
ОКОНХ	90290
ОКАТО
ОКОПФ	82
ОКФС	14
Номер расчетного счета	УФК по Липецкой области (Департамент финансов (МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» л/сч. )) р/с
Наименование банка	ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области, г. Липецк
БИК
Почтовый индекс банка
Населенный пункт	г. Липецк
Адрес банка в населенном пункте
Номер корсчета

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

1.  График производства работ (Приложение );

2. Сметы.

М. П. ЗАКАЗЧИК _____________________________________________

М. П. ПОДРЯДЧИК ______________________________________________

Приложение к

муниципальному контракту

№____от__________2007 г.

График производства работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость работ в действующих ценах (руб.)	Срок выполнения работ
начало	окончание

М. П. ЗАКАЗЧИК _____________________________________________

М. П. ПОДРЯДЧИК ______________________________________________