»
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВО СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ – ФИЛИАЛ »
(ИЗВЕЩЕНИЕ)
о проведении запроса котировок цен
№78к-11 от 01.01.2001 г.
Управление Федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиал » извещает о намерении разместить заказ путем запроса котировок на право заключения договоров на монтаж охранно-пожарной сигнализации в ОПС Салми, в соответствии с настоящим извещением о проведении запроса котировок (далее – запрос котировок) и приложениями к нему, в том числе, с Техническим заданием и проектом договора.
1. | Заказчик: | Управление Федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиал ». |
2. | Почтовый адрес, телефон, факс, контактное лицо Заказчика: | Республика Карелия, . Тел./; контактное лицо – (каб. заместителя директора). |
3. | Адрес электронной почты (e-mail) Заказчика: | *****@***ru |
4. | Источник финансирования заказа: | Средства Управления Федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиал ». |
5. | Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: | Монтаж охранно-пожарной сигнализации в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему запросу котировок), условиями настоящего запроса котировок и проектом договора (Приложение к настоящему запросу котировок). |
6. | Срок выполнения работ (установки): | декабрь 2011 года. |
7. | Максимальная цена договора (по Лотам): | 65 000 руб. (без учета НДС) |
8. | Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | Цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с требованиями договора, в том числе стоимость материалов, стоимость оформления всех сопутствующих договору документов; транспортные расходы; прочие затраты подрядчика (лица, с которым заключен договор); расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ и/или условиями договора. |
9. | Срок и условия оплаты выполнения работ: | До начала работ, Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами Договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от суммы Договора. Окончательный платеж в размере 70% от суммы Договора, перечисляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и счета выставленного Подрядчиком. Счет выставляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат. |
10. | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: | Победитель запроса котировок подписывает и передает Заказчику договор (проект договора – Приложение к настоящему запросу котировок) в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
11. | Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок, форма котировочной заявки: | Подписанные участником размещения заказа (уполномоченным лицом участника размещения заказа) и скрепленные печатью (для юридических лиц) котировочные заявки (заявки на участие в запросе котировок) подаются по указанному ниже адресу места подачи котировочных заявок (п. 13). Форма котировочной заявки письменная – Приложение к настоящему запросу котировок. Все страницы заявки должны быть подписаны уполномоченным лицом. |
12. | Место и время подачи котировочных заявок: | Республика Карелия, , в рабочие дни Заказчика с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 (время московское) (кроме праздничных и выходных дней). |
13. | Дата начала срока подачи котировочных заявок: | «06» декабря 2011 г. |
14. | Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: | «12» декабря 2011 г., 15:00 (время московское) |
15. | Приложения, которые являются неотъемлемыми частями настоящего запроса котировок: | Приложение – Техническое задание; Приложение – Форма заявки на участие в запросе котировок; Приложение – Проект договора. |
Приложение
к запросу котировок от 01.01.2001 г. № 78к-11
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На монтаж системы технической безопасности в отделении почтовой связи
в отделении почтовой связи Салми-186821
Табл. 1.
1. Назначение общего технического задания
Общее техническое задание определяет основные требования к построению систем технической безопасности объектов почтовой связи и предназначено для использования при подготовке коммерческих предложений по проведению работ, связанных с оборудованием ОПС техническими системами безопасности, а также при разработке частных технических заданий на создание систем технической безопасности конкретных объектов почтовой связи.
1.1. Нормативно-техническая база для создания комплекса технических средств безопасности
Основными документами для проведения работ по созданию системы являются следующие нормативно-технические документы:
- ПУЭ 98 Правила устройства электроустановок.
- СНиП Пожарная безопасность зданий и сооружений.
- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности.
- СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
- Федеральный закон от 01.01.01 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
- ППБ 01-2003 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
- СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности.
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.
- НПБ 248-97 Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний.
- РД 78.36. МВД РФ «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».
- Р 78.36.002-99 Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. Рекомендации.
- Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укреплённости для оборудования объектов.
- Требования по защите объектов предприятий, находящихся в ведении Федерального Агентства Связи. Инженерно-техническая укреплённость. Технические системы безопасности (охраны). Утверждены руководителем ФАС 13 марта 2007 г.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации. от 01.01.01.
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.007.13-2000 "Система стандартов безопасности труда. Лампы электрические. Требования безопасности"
- ММР-2.2.07-98 Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке.
- НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.
- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.
- НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.
- РД Установки пожарные автоматические. Правила технического содержания.
- РД 25.952-90/МВД России Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации.
- РД 78.145-93/МВД России Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.
- РД 78.146-93 Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами пожарной сигнализации.
2. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ
2.1. Назначение
Комплекс технических система безопасности (КТСБ) отделения почтовой связи (ОПС) должен обеспечивать защиту от несанкционированного проникновения, противоправных действий, которые могут привести к ущербу предприятия, а также преступных посягательств в отношении персонала отделения почтовой связи, с использованием технических средств.
2.2. Состав КТСБ
В состав КТСБ должны входить подсистемы:
· подсистема автоматической пожарной сигнализации;
· подсистема охранной сигнализации;
· подсистема передачи извещений.
3. Требования к КТСБ
3.1. Общие требования
3.1.1. КТСБ отделения почтовой связи должен представлять собой комплекс взаимодействующих подсистем, обеспечивающих обработку, отображение и хранение извещений о тревожных ситуациях, передача тревожных извещений с помощью каналов связи.
3.1.2. Подсистема охранной сигнализации и подсистема автоматической пожарной сигнализации должны быть защищены от несанкционированного доступа к управлению программными средствами кодом.
3.1.3. Технические средства КТСБ ОПС должны:
- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной, пожарной сигнализации;
- сохранять исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;
- восстанавливать работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;
- быть устойчивым к любым, установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части;
- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания.
3.2. Требования к устойчивости к климатическим и механическим воздействиям
3.2.1. Технические средства КТСБ должны по устойчивости к механическим и климатическим воздействиям соответствовать исполнению О3 по ОСТ, для работы в диапазоне температур от +1 до 40 град. С.
3.2.2. Технические средства КТСБ должны сохранять работоспособность при воздействии повышенной температуры окружающей среды, значение которой устанавливают в технических данных на конкретный тип в соответствии с ГОСТ 28200.
3.2.3. Технические средства КТСБ должны сохранять работоспособность при воздействии пониженной температуры окружающей среды, значение которой устанавливают в технических данных на конкретный тип в соответствии с ГОСТ 28200.
3.2.4. Технические средства КТСБ должны сохранять работоспособность при воздействии на них повышенной влажности воздуха 85% при температуре +40 град. С.
3.2.5. Технические средства КТСБ должны сохранять работоспособность при конденсации влаги на них в результате понижения температуры при относительной влажности воздуха не менее 85%.
3.3. Требования к надежности
3.3.1. На технические средства КТСБ должны быть установлены следующие показатели надежности в соответствии с ГОСТ 27.002 и ГОСТ 27.003: - средняя наработка на отказ, не менее 1000 ч; - средний срок службы, 5 лет.
3.3.2. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 1 года.
3.3.3. Технические средства КТСБ ОПС должны обеспечивать возможность как круглосуточной, так и сменной работы, с учетом проведения регламентного технического обслуживания.
3.4. Требования к электропитанию
3.4.1. Основное электропитание КТСБ ОПС должно осуществляться от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
3.4.2. КТСБ ОПС должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 15 до плюс 10 % от номинального значения и частоты (50±1) Гц.
3.4.3. Электропитание отдельных технических средств КТСБ ОПС допускается осуществлять от источников с иными параметрами выходных напряжений, требования к которым устанавливают в нормативных документах на технические средства конкретного типа.
3.4.4. КТСБ ОПС должны иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания допускается использовать резервную сеть переменного тока или источник питания постоянного тока.
3.4.5. Номинальное напряжение резервного источника питания постоянного тока 12 В.
3.4.6. Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния КТСБ ОПС.
3.4.7. КТСБ ОПС должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения резервного источника от минус 15 до плюс 10 % от номинального значения.
3.4.8. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд.
3.4.9. Электропитание подсистем охранной, пожарной сигнализации являющейся потребителем 1-й категории, осуществить от двух независимых источников питания. Электропитание подсистем пожарной и охранной сигнализации, контроля и управления доступом, передачи извещений в соответствии с требованиями РД 78., должно обеспечивать работу подсистем при пропадании основного питания в течение не менее 3-х часов в режиме тревоги и 24-х часов в дежурном режиме. В качестве источников резервного питания следует использовать блоки бесперебойного питания с выходным напряжением 12В, укомплектованные аккумуляторными батареями соответствующей ёмкости. Допускается уменьшать время работы от резервного источника питания при условии автоматического оповещения персонала объекта и подразделений сил реагирования о моменте отключения основного электропитания в указанных ниже пределах:
- в городах и поселках городского типа - до 4 часов;
- в сельских районах - до 12 часов (в обоснованных случаях).
3.4.10. Электропитание подсистемы ОТН осуществить согласно ПУЭ для потребителей 1 категории, с подключением к двум независимым источникам переменного тока. Рабочий и резервный вводы выполнить от электрической сети переменного тока 220В. Точки подключения предоставляет Заказчик.
3.4.11. В случае, если объект не может быть обеспечен электроснабжением согласно этим требованиям, допускается уменьшить время автономной работы технических средств ОТН до 10 мин., при условии автоматического оповещения персонала объекта и подразделений сил реагирования о моменте отключения основного электропитания.
3.5. Требования к безопасности
3.5.1. Технические средства КТСБ ОПС должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.
3.5.2. Технические средства КТСБ ОПС должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007-75.
3.5.3. Применяемые технические средства, их расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям действующих санитарных правил и норм. КТСБ ОПС должны соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.006 и ГОСТ 27570.0.
3.5.4. Материалы, комплектующие изделия, используемые для изготовления технических средств КТСБ, должны иметь токсико-гигиенический паспорт, гигиенический паспорт и гигиенический сертификат.
3.5.5. Монтаж и эксплуатация технических средств КТСБ должны соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003.
3.5.6. Технические средства КТСБ должны соответствовать требованиям пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004.
3.5.7. Электрическое сопротивление изоляции технических средств КТСБ между цепями сетевого питания и корпусом, а также между цепями сетевого питания и входными/выходными цепями должно быть не менее 4 МОм.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ КТСБ ОПС
4.1. Требования к подсистеме автоматической пожарной сигнализации
4.1.1. Подсистема автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать противопожарную охрану ОПС, материальных ценностей, размещенных в ОПС и обеспечить своевременное оповещения персонала о возникновении пожара.
4.1.2. ПАПС должна обеспечивать реализацию следующих функций:
обнаружение очага пожара на ранней стадии;
возможность доведения информации о возникновении пожара на объекте до ответственного лица;
формирование сигнала «пожар» для выдачи управляющего импульса в смежные системы;
· формировать на приемно-контрольном приборе сигнал «Пожар»;
· возможность осуществить запуск системы оповещения;
· обеспечивать работу светоуказателей «Выход» в непрерывном режиме;
· обеспечивать работоспособность при пропадании основного питания в течении не менее 3-х часов в режиме тревога и 24-х часов в дежурном режиме;
· прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя;
· контроль исправности шлейфов пожарной сигнализации по всей их длине с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них, а также световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности;
· ручной или автоматический контроль работоспособности и состояния узлов и блоков приемо-контрольного прибора (ППКП) с возможностью выдачи извещения об их неисправности;
· ручное выключение любого из шлейфов сигнализации, при этом выключение одного или нескольких шлейфов сигнализации должно сопровождаться выдачей извещения о неисправности;
· ручное выключение звуковой сигнализации о принятом извещении с сохранением световой индикации, при этом выключение звуковой сигнализации не должно влиять на прием извещений с других шлейфов сигнализации и на ее последующее включение при поступлении нового тревожного извещения;
· защиту органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц;
· автоматическую передачу раздельных извещений о пожаре, неисправности ППКП и несанкционированном проникновении посторонних лиц к органам управления ППКП.
4.1.3. ПАПС должна обеспечивать формирование управляющего импульса в следующие смежные системы:
подсистему передачи извещений.
4.1.4. Пожарной сигнализацией необходимо оборудовать все помещения ОПС, кроме помещений с мокрыми процессами – санузлов и т. п., помещений, в которых отсутствуют горючие материалы – лестничных клеток, входных тамбуров и т. п., помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности.
4.1.5. ОПС необходимо оборудовать средствами оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ). Количество звуковых оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
4.1.6. Сигналы оповещения ПАПС должны отличаться от сигналов другого назначения.
4.1.7. Размещение световых указателей пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого пожарной сигнализацией.
4.1.8. Состав ПАПС:
- извещатели пожарные оптикоэлектронные дымовые;
- извещатели пожарные ручные;
- приемо-контрольный прибор;
- пульт управления и контроля.
4.1.9. В качестве технических средств оповещения и управления эвакуацией в защищаемых помещениях принять:
оповещатели пожарные звуковые (сирены);
оповещатели пожарные световые (табло «Выход»).
4.1.10. Технические средства ПАПС должны иметь соответствующие сертификаты, удостоверяющие их качество.
4.2. Требования к подсистеме охранной и тревожной сигнализации
4.2.1. Подсистема охранной сигнализации должна обеспечивать охрану ОПС, обнаружение и регистрацию фактов несанкционированного проникновения в контролируемые помещения и оповещение персонала о возникновении нештатных ситуаций.
4.2.2. ПОС должна обеспечивать реализацию следующих функций:
· возможность постановки на охрану и снятия с охраны объектов (помещение, группы помещений);
· возможность передачи сигнала тревоги при срабатывании тревожных извещателей ответственному лицу;
· контроль состояния шлейфов, извещателей, приборов с отображением неисправностей на пультах управления (ПУ);
· долговременное хранение информации и ее последующее отображение на ПУ;
· выдача сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в помещения объекта, находящихся под охраной, на ПУ;
· обнаруживать саботажные действия нарушителя и выдавать извещение о несанкционированном доступе;
· выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной, сигнализации;
· сохранять исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;
· восстанавливать работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;
· быть устойчивым к любым, установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в подсистеме;
· сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания.
4.2.3. Технические решения для ПОС должны предусматривать следующие рубежи охраны:
· первый рубеж охраны (с правом отключения), защищающий дверные и оконные проемы на открывание, а также остекленные конструкции;
· второй рубеж охраны, защищающий внутренний объем помещений,.
Технические решения по числу рубежей и технических средств подсистемы должны обеспечивать гарантированное обнаружение несанкционированного проникновения в помещения ОПС, при этом должно быть обеспечено минимальное дублирование рубежей.
4.2.4. В состав технических средств ПОС должны входить:
· панели охранной сигнализации;
· извещатели;
4.2.5. Технические средства ПОС должны иметь соответствующие сертификаты, удостоверяющие их качество.
4.2.6. Охранные извещатели ПОС должны обеспечивать:
- обнаружение движения (выдача извещение о проникновении) стандартной цели (человека), перемещающейся в пределах зоны обнаружения поперечно ее боковой границе в диапазоне скоростей 0,3-3 м/с на расстояние до 3 м.
- максимальную рабочую дальность действия извещателя, а также минимальную рабочую дальность (если такая предусмотрена) должны соответствовать значениям, установленным в технических условиях на извещатели конкретных типов;
- время восстановления извещателя в дежурном режиме - после выдачи извещения о тревоге (о проникновении) и прекращения перемещения стандартной цели (человека), извещатель должен вернуться в исходное состояние (дежурный режим) не позднее чем через 10 с.;
- устойчивость к перемещению вторичной стандартной цели. Извещатель не должен выдавать извещение о тревоге (о проникновении) при перемещении по полу вторичной стандартной цели, если он установлен на рекомендованной изготовителем высоте;
- устойчивость к изменению фоновых температур. Извещатель не должен выдавать извещение о тревоге при изменении фоновой температуры от 25 до 40°С, со скоростью 1°С/мин;
- устойчивость к внешней засветке. Извещатель не должен выдавать извещение о тревоге при засветке автомобильной фарой.
4.2.7. ПОС должна при срабатывании охранных извещателей:
· производить выдачу сигнала «Тревога» на технические средства подсистемы передачи извещений (ППИ).
при повреждениях соединительных линий или шлейфов с охранными извещателями (обрыв, короткое замыкание):
· на приемной аппаратуре включать звуковой и световой сигнал “Неисправность”, с указанием поврежденного шлейфа.
4.3. Требования к подсистеме передачи извещений
4.3.1.Подсистема передачи извещений (ППИ) должна обеспечивать возможность передачи тревожных сигналов от пожарной и охранной сигнализаций ответственному лицу.
4.3.2. ППИ должна обеспечивать реализацию следующих функций:
· Возможность оперативного доведения тревожных извещений с подсистем охранной и пожарной сигнализации до ответственных лиц в соответствии с установленным порядком и с учетом приоритетов тревожных извещений;
· передачу/получение информации о состоянии технических средств охраны (передачу запросов о состоянии, получение данных о состоянии технических средств от них самих или от приемно-контрольных приборов).
4.4. Требования к подсистеме оповещения и управления эвакуацией
4.4.1. Предусмотреть оборудование отделений почтовой связи с использованием оборудования: звуковое оповещение – сирена, световое – табло «Выход» (на светодиодах). Размещение и количество элементов системы оповещения о пожаре определить в соответствии с требованиями НПБ 103-04 и «Технического регламента о требовании пожарной безопасности».
4.4.2. СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.
4.4.3. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течении времени, для полной эвакуации людей в безопасную зону.
4.4.4 Мощность источника бесперебойного питания должна обеспечить работоспособность системы оповещения в течение 3-х часов.
Приложение
к запросу котировок от 01.01.2001г. № 78к-10
Форма котировочной заявки
Инструкции по заполнению заявки: необходимо заполнить пропущенные поля, в скобках шрифтом стиля курсив указаны комментарии по заполнению.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на участие в размещении заказа
Управления Федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиал » согласно запросу котировок от «06» декабря 2011 г. № 78к-10
Дата: _____________ (указать)
Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую котировочную заявку в Управление Федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиал » для участия в размещении заказа согласно запросу котировок от «06» декабря 2011 г. № 78к-11 на право заключения договора на монтаж охранно-пожарной сигнализации (далее также – работы) согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение к запросу котировок) и проекта договора (Приложение к запросу котировок).
Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:
1. | - фирменное наименование юридического лица - Сведения об организационно-правовой форме; - Фактический адрес о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), ФИО, паспортные данные, почтовый адрес (для физического лица; - Банковские реквизиты участника размещения заказа; - Информация о контактном лице участника размещения заказа (ФИО, телефон), контактный телефон бухгалтера); - Реквизиты уведомления о постановке на учет в ИФНС; - Вид системы налогообложения; - Лицензирование деятельности; - Перечень должностных лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры; - Применение ставки 10% (с приложением документов, подтверждающих право на применение пониженной ставки НДС); - Применение освобождения от НДС; | (указать сведения или приложить анкету, заверенную руководителем и главным бухгалтером организации-участника, а также печатью организации) |
2. | Наименование, характеристика выполняемых работ: | (указать сведения или приложить в виде отдельного документа) |
3. | Цена договора с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | (указать сведения или приложить в виде отдельного документа) |
4. | Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения. | ( приложить в виде отдельного документа) |
5. | Копию Устава | ( приложить в виде отдельного документа) |
6. | Копию Свидетельства о регистрации юридического лица | ( приложить в виде отдельного документа) |
7. | Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | ( приложить в виде отдельного документа) |
8. | Копии лицензий, разрешений, сертификатов и т. п. | ( приложить в виде отдельного документа) |
Допускается направление вместе с заявкой, вместо вышеперечисленных документов, письма с указанием даты проведения и предмета запроса котировок цен (конкурса), на который был предоставлен полный пакет документов (Полный пакет документов должен быть предоставлен не реже одного раза в квартал). |
Мы, нижеподписавшиеся, изучив законодательство РФ, все условия и требования запроса котировок, в том числе, Техническое задание и проект договора, согласны исполнить все условия и требования договора и осуществить выполнение работ в соответствии с требованиями и условиями запроса котировок № 78к-11 от 06.012.2011г.
В случае признания нас победителем в запросе котировок от 01.01.2001г. № 78к-11 или участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену контракта, а также участником размещения заказа, предложение о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, и передачи нам права заключить договор, мы обязуемся выполнить работы в соответствии с заключенным договором по предлагаемой нами цене договора __________________________, без учета НДС.
Цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с требованиями договора, в том числе стоимость материалов, стоимость оформления всех сопутствующих договору документов; транспортные расходы; прочие затраты подрядчика (лица, с которым заключен договор); расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ и/или условиями договора.
Мы согласны придерживаться положений настоящей котировочной заявки до момента заключения договора.
До подготовки, оформления и подписания официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок будет исполнять роль официального договора между нами.
_______________________________
(должность руководителя или уполномоченного лица участника размещения заказа)
__________________________________ ____________________
(подпись руководителя или уполномоченного лица участника размещения заказа) (фамилия, имя, отчество)
Подпись главного бухгалтера организации – участника размещения заказа
____________________________________ ______________________
(фамилия, имя, отчество)
М. П.
Справочная информация (заполняется по желанию участника размещения заказа):
_____________________________________________________________________________
Приложение к извещению
о запросе котировок цен
№78к-11 от 01.01.2001
ДОГОВОР №
г. Петрозаводск «___» ____________ 20__г.
», именуемый в дальнейшем «Заказчик», - филиала » Зуева Бориса Арсентьевича, действующего на основании доверенности от «23» декабря 2010г. № 516/ЮД, с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу системы технической безопасности в отделении почтовой связи Салми- расположенного по адресу: п. Салми, ул. Свирских дивизий,12, в соответствии с Техническим заданием (Приложение ) и Проектно-сметной документацией (Приложение ) являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.
2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. до начала производства работ, представить Заказчику лицензию на право проведения работ в рамках настоящего Договора и копии учредительных и регистрационных документов
;
2.1.2. выполнить работы в соответствии с Техническим заданием, утвержденной Сторонами Проектно-сметной документацией, Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 01.01.2001 г. и сдать работу Заказчику в сроки, установленные п. 4.1. настоящего Договора;
2.1.3. к моменту начала производства работ, поставить все необходимое для выполнения работ: оборудование, материалы, изделия, конструкции и строительную технику; оповестить Заказчика о начале производства работ и представить сертификаты на оборудование и материалы;
2.1.4. устранить недостатки (недоработки) результатов работ своими силами и за свой счет в срок, указанный в Акте выявленных недостатков, подписываемом Сторонами, в котором указывается перечень допущенных Подрядчиком недостатков;
2.1.5. обеспечить безопасность труда при производстве работ и соблюдение правил пожарной безопасности.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом в письменном виде Подрядчику;
2.2.2. оплатить работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.3. провести инструктаж о правилах внутреннего распорядка, технике безопасности и противопожарной безопасности на объекте;
2.3. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3. Порядок расчетов
3.1. Общая стоимость выполняемых по настоящему Договору работ составляет ________ (____________________________) рублей, в том числе НДС 18% - _______ (____________________________) рублей ___ копеек.
3.2. До начала работ, Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами Договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от суммы Договора, что составляет: ( ___________________) рублей___ копеек, в том числе НДС 18% - _______ (____________________________) рублей ___ копеек.
3.3. Окончательный платеж в размере 70% от суммы Договора, что составляет:__________ (____________________________) рублей___ копеек, в т. ч. НДС 18% - _______ (____________________________) рублей ___ копеек, перечисляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и счета выставленного Подрядчиком. Счет выставляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.
3.4. Датой выставления счета Подрядчиком считается дата получения счета Заказчиком.
3.5 Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ составляет 15 календарных дней с момента перечисления на расчетный счет Подрядчика авансового платежа.
5. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока выполнения работ, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, Стороны осуществляют проверку выполненных работ, которая производится рабочей комиссией в составе представителей Сторон, и подтверждается подписанием Сторонами Акта приемки технических средств в эксплуатацию (Приложение ) в течение 3 (трех) рабочих дней.
В случае обнаружения во время проверки выполненных работ недостатков, Стороны подписывают Акт выявленных недостатков (Приложение ) на основании которого, Подрядчик обязан устранить недостатки за собственный счет и в срок, указанный в Акте.
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приемки технических средств в эксплуатацию Подрядчик оформляет, подписывает, удостоверяет печатью Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по 2 (два) экземпляра, и передает их Заказчику.
5.3. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Договора, подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по 2 (два) экземпляра и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт и справку по 1 (одному) экземпляру либо направляет Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от их подписания.
5.4. В случае направления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа согласно п..5.3. настоящего Договора Стороны подписывают Акт выявленных недостатков (Приложение ) на основании которого Подрядчик обязан устранить недостатки за собственный счет и в срок, указанный в Акте выявленных недостатков. После устранения недостатков Стороны осуществляют процедуру сдачи-приемки работ в соответствии с настоящим разделом Договора.
5.5. Результатом монтажных работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора является монтаж системы технической безопасности.
Право собственности на результаты монтажных работ переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
Работы по Договору считаются выполненными с момента перехода права собственности на результаты монтажных работ от Подрядчика к Заказчику.
5.5. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком Заказчику в сроки и в порядке, предусмотренными законодательством РФ.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны обращаются в Арбитражный суд г. Петрозаводска
6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.
7. Форс-мажор
7.1. При наступлении обстоятельств полной или частичной невозможности исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (пожарами, стихийными бедствиями, блокадами, постановлениями Правительства и др.), срок исполнения условий настоящего Договора отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна предупредить другую сторону о начале и окончании форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы и гарантийное обслуживание оборудования – один год со дня подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10. Перечень Приложений к Договору
10.1. Приложение - Техническое задание;
10.2. Приложение – Проектно – сметная документация;
10.3. Приложение – Акт приемки технических средств в эксплуатацию;
10.4. Приложение – Акт выявленных недостатков.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик | Подрядчик | |
», 131000 г. Москва, Варшавское шоссе,37. УФПС Республики Карелия – филиал »
г. Петрозаводск, ул. т/ф , исполни, к/с р/с Петрозаводский филиал «Связь-банк» г. Петрозаводск
ОКПО Директор УФПС Республики Карелия - филиал » ______________________// «____»___________ 2011г. | ||
