Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.09
Форма № 4
Текущий ремонт помещений ФАП п. Болотский
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 000
(локальная смета)
на Текущий ремонт помещений ФАП п. Болотский
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Текущий ремонт помещений ФАП п. Болотский
_________________________________________________________________________________________________________
Оcнование: ДВ
_________________________________________________________________________________________________________
Сметная стоимость 50.584 тыс. руб.
_________________________________________________
Средства на оплату труда 10.588 тыс. руб.
_________________________________________________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 14.05.2012 г.
___________________________________________________________________________________________________________
| | | | | Сметная стоимость, руб. |
№ |Шифр, номера | Наименование работ и затрат, |Единица |Количество |------|
п. п. |нормативов | характеристика оборудования и |измере - |единиц по | в базисных ценах |в текущих |
| и коды | его масса, наименование ресур- |ния |проектным | |(прогнозных) ценах |
| ресурсов | сов | |данным |------|
| | | | | на | Общая | на | Общая |
| | | | |единицу | |единицу | |
| | | | |измерения| |измерения| |
-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-------
1 Процедурный кабинет
1 ТЕРр57-02-1 Разборка покрытий полов из 100 м2 0.1155
(=109) линолеума и релина
1 Затраты труда чел.-ч. 1.310
1.1 Средний разряд работы 2.0
1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.010
030954 Подъемники грузоподъемностью до маш.-ч 0.014
500 кг одномачтовые, высота
подъема 45 м
Строительный мусор т 0.054050
Накладные расходы - 0.6800 руб. 7 85
Сметная прибыль - 0.5400 руб. 6 68
===========================================================================================================
2 ТЕР Устройство покрытий из 100 м2 0.115965
(= 20) линолеума на клее КН-2
Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500
Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500
Кт2 = 1.2500
1 Затраты труда чел.-ч. 5.6103
1.1 Средний разряд работы 2.7
1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.050
400001 Автомобили бортовые, маш.-ч 0.071
грузоподъемность до 5 т
030954 Подъемники грузоподъемностью до маш.-ч 0.050
500 кг одномачтовые, высота
подъема 45 м
Ветошь кг 0.057
Мастика клеящая каучуковая, кг 5.750
марки КН-2
Накладные расходы - 0.9400 руб.
Сметная прибыль - 0.5100 руб.
===========================================================================================================
3 Линолеум поливинилхлоридный м2 11.7305
(= 20) многослойный и однослойный без
подосновы марки М, толщиной 2,1
мм
===========================================================================================================
4 ТЕРр57-03-1 Разборка плинтусов деревянных и 100 м 0.12614 45
(=109) из пластмассовых материалов
1 Затраты труда чел.-ч. 0.480
1.1 Средний разряд работы 2.0
Строительный мусор т 0.013860
Накладные расходы - 0.6800 руб. 3 31
Сметная прибыль - 0.5400 руб. 2 24
===========================================================================================================
5 ТЕР Устройство плинтусов 100 м 0.12601
(= 20) поливинилхлоридных на клее КН-2
Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500
Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500
Кт2 = 1.2500
1 Затраты труда чел.-ч. 1.3007
1.1 Средний разряд работы 4.1
400001 Автомобили бортовые, маш.-ч 0.004
грузоподъемность до 5 т
Мастика клеящая каучуковая, кг 0.648
марки КН-2
Накладные расходы - 0.9400 руб.
Сметная прибыль - 0.5100 руб. 7 78
===========================================================================================================
6 Плинтусы для полов из пластиката м 12.7268 285
(= 20)
===========================================================================================================
7 ТЕР Облицовка стен декоративным 100 м2 0.5158547
(= 32) бумажно-слоистым пластиком или
листами из синтетических
материалов по деревянной
обрешетке
Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500
Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500
Кт2 = 1.2500
1 Затраты труда чел.-ч. 29.70043
1.1 Средний разряд работы 3.6
1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.070
400001 Автомобили бортовые, маш.-ч 0.4891
грузоподъемность до 5 т
030954 Подъемники грузоподъемностью до маш.-ч 0.070
500 кг одномачтовые, высота
подъема 45 м
134041 Шуруповерт маш.-ч 0.090
330206 Дрели электрические маш.-ч 9.392
331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 0.167
Бруски обрезные хвойных пород м3 0.002
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
Рейки деревянные 8х18 мм м3 0.015.87
Паста антисептическая т 0.00157
Шкурка шлифовальная двухслойная м2 0.000
с зернистостью 40-25
Ветошь кг 0.128
Шурупы с полукруглой головкой т 0.0004
8x100 мм
Гвозди строительные т 0.0000
Клей ПВА кг 0.185
Раскладки поливинилхлоридные м 45.428
горизонтальные
Раскладки поливинилхлоридные м 20.806
вертикальные
Накладные расходы - 0.8000 руб.
Сметная прибыль - 0.3700 руб.
===========================================================================================================
8 Пластик бумажно-слоистый 2 с 1000 м2 0.05216 165662
(= 32) декоративной стороной
===========================================================================================================
9 ТЕР Облицовка потолков декоративным 100 м2 0.1158547
(= 32) бумажно-слоистым пластиком или
листами из синтетических
материалов по деревянной
обрешетке
Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500
Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500
Кт2 = 1.2500
1 Затраты труда чел.-ч. 6.6300
1.1 Средний разряд работы 3.6
1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.020
400001 Автомобили бортовые, маш.-ч 0.109
грузоподъемность до 5 т
030954 Подъемники грузоподъемностью до маш.-ч 0.015
500 кг одномачтовые, высота
подъема 45 м
134041 Шуруповерт маш.-ч 0.020
330206 Дрели электрические маш.-ч 2.097
331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 0.037
Бруски обрезные хвойных пород м3 0.000
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
Рейки деревянные 8х18 мм м3 0.00359
Паста антисептическая т 0.0000
Шкурка шлифовальная двухслойная м2 0.000
с зернистостью 40-25
Ветошь кг 0.028
Шурупы с полукруглой головкой т 0.0007
8x100 мм
Гвозди строительные т 0.0007
Клей ПВА кг 0.041
Раскладки поливинилхлоридные м 10.144
горизонтальные
Раскладки поливинилхлоридные м 4.646
вертикальные
Накладные расходы - 0.8000 руб.
Сметная прибыль - 0.3700 руб.
===========================================================================================================
10 Пластик бумажно-слоистый 2 с 1000 м2 0.01187 165662
(= 32) декоративной стороной
===========================================================================================================
11 ТЕРр56-09-1 Демонтаж дверных коробок в 100 коро 0.0109100
(=108) каменных стенах с отбивкой
штукатурки в откосах
1 Затраты труда чел.-ч. 1.790
1.1 Средний разряд работы 2.3
1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.040
050101 Компрессоры передвижные с маш.-ч 0.039
двигателем внутреннего сгорания
давлением до 686 кПа (7 ат),
производительность 2,2 м3/мин
330804 Молотки при работе от маш.-ч 0.079
передвижных компрессорных
станций отбойные пневматические
Строительный мусор т 0.105000
Накладные расходы - 0.7000 руб.
Сметная прибыль - 0.5000 руб. 7 89
===========================================================================================================
12 ТЕР Установка блоков в наружных и 100 м2 0.0180634
(= 19) внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь проема
до 3 м2
Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500
Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500
Кт2 = 1.2500
1 Затраты труда чел.-ч. 2.2702
1.1 Средний разряд работы 3.6
1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.270
400001 Автомобили бортовые, маш.-ч 0.047
грузоподъемность до 5 т
020129 Краны башенные при работе на маш.-ч 0.2284
других видах строительства 8 т
021141 Краны на автомобильном ходу при маш.-ч 0.039
работе на других видах
строительства 10 т
121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 0.042
Раствор готовый отделочный м3 0.001
тяжелый, известковый 1:2,0
Доски обрезные хвойных пород м3 0.001
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150
мм, толщиной 25 мм, III сорта
Смола каменноугольная для т 0.000
дорожного строительства
Ерши металлические строительные кг 0.708
Пакля пропитанная кг 2.041
Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм т 0.0005
Гвозди строительные т 0.0002
Гипсовые вяжущие, марка Г3 т 0.000
Толь с крупнозернистой посыпкой м2 1.682
гидроизоляционный марки ТГ-350
Накладные расходы - 0.9000 руб.
Сметная прибыль - 0.4300 руб.
===========================================================================================================
13 Приборы дверные компл. 1.000
(= 19)
===========================================================================================================
14 Блоки дверные однопольные с м2 1.890367
(= 19) полотном глухим ДГ 21-9,
площадь 1,80 м2; ДГ 21-10,
площадь 2,01 м2
===========================================================================================================
15 ТЕРр62-09-5 Улучшенная масляная окраска 100 м2 0.
(=114) ранее окрашенных окон за два
раза с расчисткой старой краски
до 35%
1 Затраты труда чел.-ч. 16.23093
1.1 Средний разряд работы 3.1
1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.020
400001 Автомобили бортовые, маш.-ч 0.009
грузоподъемность до 5 т
030954 Подъемники грузоподъемностью до маш.-ч 0.015
500 кг одномачтовые, высота
подъема 45 м
Пемза шлаковая (щебень пористый м3 0.000
из металлургического шлака),
марка 600, фракция 5-10 мм
Шкурка шлифовальная двухслойная м2 0.173
с зернистостью 40-25
Ветошь кг 0.028
Олифа комбинированная, марки К-3 т 0.00068
Шпатлевка клеевая т 0.0053
Накладные расходы - 0.6800 руб.
Сметная прибыль - 0.4000 руб.
===========================================================================================================
16 Краски масляные и алкидные, т 0.
(=114) готовые к применению белила
цинковые МА-22
===========================================================================================================
-------
Итого прямых затрат по разделу руб. 25
-----
69 0
2 Приемное отделение
17 ТЕРр62-08-5 Улучшенная масляная окраска 100 м2 0.10552
(=114) ранее окрашенных потолков за
два раза с расчисткой старой
краски до 35%
1 Затраты труда чел.-ч. 6.4404
1.1 Средний разряд работы 3.1
1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.010
400001 Автомобили бортовые, маш.-ч 0.006
грузоподъемность до 5 т
030954 Подъемники грузоподъемностью до маш.-ч 0.010
500 кг одномачтовые, высота
подъема 45 м
Пемза шлаковая (щебень пористый м3 0.000
из металлургического шлака),
марка 600, фракция 5-10 мм
Шкурка шлифовальная двухслойная м2 0.115
с зернистостью 40-25
Ветошь кг 0.018
Олифа комбинированная, марки К-3 т 0.00090
Шпатлевка клеевая т 0.0045
Накладные расходы - 0.6800 руб.
Сметная прибыль - 0.4000 руб.
===========================================================================================================
18 Краски масляные и алкидные, т 0.
(=114) готовые к применению белила
цинковые МА-22
===========================================================================================================
19 ТЕРр62-07-5 Улучшенная масляная окраска 100 м2 0.465090
(=114) ранее окрашенных стен за два
раза с расчисткой старой краски
до 35%
1 Затраты труда чел.-ч. 23.80001
1.1 Средний разряд работы 3.1
1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.050
400001 Автомобили бортовые, маш.-ч 0.027
грузоподъемность до 5 т
030954 Подъемники грузоподъемностью до маш.-ч 0.046
500 кг одномачтовые, высота
подъема 45 м
Пемза шлаковая (щебень пористый м3 0.001
из металлургического шлака),
марка 600, фракция 5-10 мм
Шкурка шлифовальная двухслойная м2 0.511
с зернистостью 40-25
Ветошь кг 0.083
Олифа комбинированная, марки К-3 т 0.00264
Шпатлевка клеевая т 0.01980
Накладные расходы - 0.6800 руб.
Сметная прибыль - 0.4000 руб.
===========================================================================================================
20 Краски цветные, готовые к т 0.009 35977
(=114) применению для внутренних работ
МА-25 розово-бежевая,
светло-бежевая, светло-серая
===========================================================================================================
-------
Итого прямых затрат по разделу руб. 4
-----
7 0
3 Подсобное помещение
21 ТЕРр62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными 100 м2 0.08554
(=114) составами поверхностей
потолков, ранее окрашенных
водоэмульсионной краской, с
расчисткой старой краски до 35%
1 Затраты труда чел.-ч. 3.1005
1.1 Средний разряд работы 3.1
1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.010
400001 Автомобили бортовые, маш.-ч 0.005
грузоподъемность до 5 т
030954 Подъемники грузоподъемностью до маш.-ч 0.008
500 кг одномачтовые, высота
подъема 45 м
Пемза шлаковая (щебень пористый м3 0.000
из металлургического шлака),
марка 600, фракция 5-10 мм
Вода м3 0.020496
Шкурка шлифовальная двухслойная м2 0.136
с зернистостью 40-25
Мел природный молотый т 0.001
Клей малярный жидкий кг 0.207
Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 0.273
Шпатлевка клеевая т 0.0059
Накладные расходы - 0.6800 руб.
Сметная прибыль - 0.4000 руб.
===========================================================================================================
22 Краска водоэмульсионная т 0.
(=114) ВЭАК-1180
===========================================================================================================
-------
Итого прямых затрат по разделу руб.
-----
1 0
-------
Итого прямых затрат по смете руб. 30
-----
77 0
CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ руб. 30
накладные расходы руб. 7943
сметная прибыль руб. 4244
нормативная трудоемкость чел.-ч 98
в т. ч. сметная зарплата руб. 10588
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ руб. 42318
===========================================================================================================
Прямые затраты СМР руб. 9
индекс к прямым затратам 3.0565
в т. ч.
- основная з/п руб.
индекс к основной зарплате 12.0401
- эксплуатация машин и механизмов руб.
индекс к эксплуатации машин 5.5748
- з/п машинистов руб. 7 77
индекс к зарплате машинистов 11.0000
- материалы руб. 8
индекс к материалам 2.1350
Накладные расходы руб.
Сметная прибыль руб.
Всего : руб. 10
ВСЕГО: 42318
НДС к СМР 0.1
[8_7_15]
ИТОГО: 49935
С учетом индекса-дефлятора на 2 кв.2012г.: 1.
[14_13_15]
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 50584
К ОПЛАТЕ :Пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят четыре руб.
Составил_________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил_________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Приложение к приказу И. о. главного врача ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова» «30» августа 2012 г. |
ПРОЕКТ государственного КОНТРАКТа на выполнение работ
г. ___________________ «____»_____________ г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области "Судогодская центральная районная больница имени Поспелова", именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с __________________________________________________________________________________, заключили настоящий государственный контракт (или гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) (далее – контракт) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.В соответствии с настоящим контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещения ФАПа п. Болотский для нужд ГБУЗ ВО "Судогодская ЦРБ им. Поспелова", а Заказчик оплатить такие работы.
1.2. Подрядчик производит указанные в п. 1.1. настоящего контракта работы в сроки: не поздее 15 календарных дней (Приложение к контракту).
1.3. Основанием для финансирования оплаты за выполненные работы является настоящий контракт, заключенный по результатам открытого аукциона в электронной форме на размещение заказа на выполнение работ для нужд заказчика Владимирской области.
1.4. Гарантийный срок: ___________________с момента подписания акта выполненных работ.
1.5. Объем предоставления гарантий качества товара: 100% бъеме в течение гарантийного срока.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего контракта составляет ____________________________________________ рублей с учетом стоимости, затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Цена настоящего контракта устанавливается в соответствии с протоколом ________________________, который является неотъемлемой частью настоящего контракта, и включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных условиями проведения открытого аукциона в электронной форме.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата Заказчиком производится по факту выполненных работ и предоставления полного комплекта документов Заказчику (КС-2 «Акт о приемки выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», актов сдачи-приемки работ, счетов-фактур и т. д.) в течение 30 (тридцати) банковских дней.
3.2. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Расчет за выполненные работы будут производиться в соответствии с утвержденной сметной ( рабочей) документацией с применением коэффициента, учитывающего процент снижения цены контракта по результатам торгов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить указанные в п.1.1. работы в объемах и в сроки, предусмотренные п. 1.2. настоящего контракта.
4.1.2. Выполнить работы улучшенного качества в соответствии с действующей нормативно-технической базой (СНиП, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004).
4.1.3. Применять материалы, разрешенные для использования, согласно санитарным и противопожарным нормам.
4.1.4. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными, экологическими нормами во время проведения работ.
4.1.5. В трехдневный срок со дня подписания акта о приемке работ вывести за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество.
4.1.6. Нести риск случайной утраты или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования или иного имущества.
4.1.7. Предоставить доступ представителям Заказчика для осуществления функций контроля выполненных работ на объекте.
4.1.8. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядными организациями.
4.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчика.
4.1.10. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в сметном расчете и дефектной ведомости показателей и возможность эксплуатации объекта.
4.1.11. Выполнять работы на основании проектно-сметной документации;
4.1.12.Соблюдать режим работы учреждения;
4.1.13.Обязательно согласовывать с Заказчиком применяемые материалы и цветовые решения.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. В трехдневный срок со дня подписания настоящего договора передать Подрядчику объект для выполнения работ.
4.2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы, указанные в п.1.1. настоящего договора.
4.2.3. Заказчик при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий данного договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками либо с нарушениями условий договора.
4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Работы считаются выполненными с момента утверждения руководителем учреждения подписанных комиссией акта приема выполненных работ в соответствии со СНИП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» и справки о стоимости выполненных работ (ф. №КС-3, ф. № КС-2). При отказе одной из сторон от подписания акта в них делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных данным контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За просрочку обязательства по настоящему контракту Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от суммы задолженности (стоимости не оказанных услуг) за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине Заказчика.
6.3. За просрочку Заказчиком исполнения обязательств по данному контракту Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки от суммы просроченного платежа.
Заказчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла по вине другой стороны.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту с Исполнителя взыскивается неустойка в размере 10% от цены контракта.
6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнение обязательств по настоящему контракту в натуре.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств каждой из сторон.
7.2. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру каждой из сторон.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены сторонами в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами, скреплены печатью.
8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров, в случае невозможности достижения соглашения споры, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в Арбитражном суде Владимирской области.
8.4. Во всем ином, не урегулированном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: | Подрядчик: |
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик _________________ Подрядчик ______________
